加工承包合同

　　在人們越來越相信法律的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的加工承包合同，希望能夠幫助到大家。

加工承包合同1

　　甲方：（定做方）

　　乙方：（承攬方）

　　附加身份證復印件 加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的.權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元2）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期____月，200________年月____日起至200________年月____日止。 本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

加工承包合同2

　　委托方：____（以下簡稱甲方）

　　承攬方：_______________________________（以下簡稱乙方）

　　經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

　　1、所有設備加工、生產、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

　　2、本勞務合同內的總承包范圍。 以上設備總工資人民幣 整（包括保險費）。

　　3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

　　4、本合同內容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

　　5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時，同時施工時必須注意安全，制作現場及進入車間需佩戴安全帽；同時制作施工時需要注意各方面的`安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規范。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理）。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。

　　6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用戶單位運行時出現乙方制作的質量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

　　7、驗收標準：按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶單位驗收為準，在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

　　8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

　　9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資（按實際完成量結算）。

　　10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執行。

　　11、本協議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。

　　12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽訂日期：年月日 簽訂日期：年月日

加工承包合同3

　　甲方(發包方)：xx公司

　　法人代表：

　　法人身份證號：

　　乙方(承包方)：

　　法人代表：

　　法人身份證號：

　　甲乙雙方經平等協商，現就經xx加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

　　一、承發包內容

　　甲方將經xx品牌xx、xx加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。

　　二、承包期限

　　承包期限為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約，違約方應向對方按xx萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優先滿足乙方續包，乙方須在承包期滿日xx天內書面告知甲方是否續包，否則甲方有權作出其他處理。

　　三、質量標準

　　乙方為甲方加工的xx、xx須達到以下標準：

　　四、工資結算

　　1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資：

　　xx加工工價為xx元/條;xx加工工價：xx 16元/平米。甲方需確保乙方的員工xx人每月當月有xx件xx的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工xx的工作量少于xx件，則甲方當月應按xx件xx的保底加工工資數額結算給乙方，以便乙方能穩定員工隊伍，為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過xx人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量xx件的定額，先確保xx名員工，即日加工量為xx件xx，若甲方要求日產量xx件以上，則按每增加xx件xx的日產量乙方可增聘1人，余數不足xx件時按xx件計算。若甲方能提供足夠的xx工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成xx件xx加工任務則當月結算工資時按每少一件扣xx元工資。

　　五、獎懲約定

　　乙方每月加工的xx在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按xx元/件扣乙方工資;若退回的'數量介于乙方所聘員工數和一半員工數(四舍五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數量少于乙方所聘員工數的一半時(四舍五入取整)，甲方應按當月加工出的門的數量xx元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年，甲方應另行給予乙方xx萬元獎金。

　　六、員工管理

　　乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

　　1、在廠區內打架的每人每次扣xx元。

　　2、在廠內包括宿舍內抽煙的每人每次扣xx元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

　　3、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

　　七、其它事項

　　1、乙方向甲方繳交xx萬元保證金，以確保加工的質量，廠房材料整理等。

　　2、甲方每月15日定期給乙方結算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權利停工，且甲方應按應付工資額每天xx‰標準向乙方支付違約金。

　　3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

　　4、在廠區內，無主觀故意造成的損失按xx%賠付，故意損失按xx%賠付。

　　5、乙方內部員工工資結算，打架斗毆與甲方無關。

　　6、甲方保證不挑起廠內員工事端，若出現一起，除承擔相應責任外另向乙方支付xx元損失。

　　7、甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。

　　8、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

加工承包合同4

　　發包方：(以下簡稱：甲方)承包方：(身份證號：)(以下簡稱：乙方)

　　為充分利用乙方大理石板材加工經驗，發揮乙方的生產管理能力，根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關規定，雙方在自愿、平等、有償和協商一致的基礎上，就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關事宜達成如下協議，以資雙方遵守執行。

　　第一條：承包內容：

　　大理石板材加工及管理，大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。

　　第二條：承包期限：年月日至石材幕墻結束。

　　第三條：承包方式：

　　1、采用包工不包料形式，所有材料全部由甲方提供。

　　2、臺車鋸機及其附屬設備由甲方提供，切割板材用刀片乙方自理。

　　第四條：承包費用：

　　1、大理石板材加工承包費用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結算總價。甲方不在追加其他費用款項。

　　第五條：雙方責任與義務

　　一、甲方責任與義務

　　1、甲方負責提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關設備等及配套設備給乙方使用【附設備移交清單】。

　　1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責提供加工的機械設備工具。

　　2、甲方根據現場需求向乙方下達加工任務。

　　3、甲方為乙方人員遵紀守法、安全文明生產的教育、提升產品質量、加工技能培訓。

　　4、甲方有權對乙方員工違反企業規章制度，不服從管理，其進行批評教育，情節嚴重的給予辭退，觸犯法律的交由司法機關處理。

　　5、如乙方連續7天不能按時完成現場所需石材切割，甲方有權要求乙方增加工作時間或更換人員。

　　二、乙方責任與義務

　　1、服從甲方的組織指揮和總體安排，遵守各項規定制度。乙方工作人員在合同期內必須服從甲方監督，自覺遵守公司規章制度，按時保質、保量安全的完成甲方下達的生產任務。

　　2、愛護甲方設備、設施等公司財物，合理使用材料，因材用料，不造成浪費。

　　3、生產過程中的安全事故責任由乙方自負。

　　4、確保產品質量達到國家石材加工標準要求。因乙方原因給甲方造成質量事故、產品損失或聲譽影響，乙方應承擔其責任。

　　5、錄用工作人員，要符合勞動法規定，所錄用員工身體健康，無傳染病、無慢性疾病和重大疾病，乙方關心員工身心健康。

　　6、按時給其人員發放薪酬，不得拖欠。

　　7、工作區域保持壞境衛生整潔。

　　8、工作人員在合同期間應自覺遵紀守法，嚴禁各種違法犯罪活動，如發生事故責任由乙方承擔。

　　9、乙方加工的產品不合格需返工的，乙方須承擔返工所需的`相關耗材費用及電費。

　　第六條：質量標準

　　1、板材對角線誤差控制在3㎜之內;線條拼接縫隙控制在1mm之內，無法拼接嚴實的，須用石粒及膠填滿。

　　第七條、結算方式：

　　甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費，尾款在竣工驗收后一個月內結清。

　　第八條：設備移交：

　　在本合同簽定5日內，甲方向乙方現場清點交付機械設備工具、水、電設備和有關設施，簽署交接清單。待合同終止時，乙方按照清單向甲方交接有關設備和物資，確保設備、物資完整無損，可以正常使用。

　　第九條：合同爭議：

　　因本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，可向勞動仲裁委員會或法院起訴。

　　第十條：未盡事宜：

　　本合同未盡事宜，雙方可協議補充或按有關法律、法規和行政規章規定執行。

　　第十一條：生效日期：

　　本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：簽訂日期：年月

　　乙方(蓋章)：年日日月

加工承包合同5

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合發電有限責任公司的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條 工作范圍與內容

　　乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。

　　第二條 合同期限

　　本合同期限一年。

　　第三條 承包方式

　　包工不包料

　　第四條 合同總價

　　本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。

　　第五條 材料供應

　　1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗;

　　2.乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準，并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。

　　第六條 驗收標準

　　1.缺陷消除率100%;

　　2.微波設備運行率為99.8%;

　　3.交換設備運行率為99.9%;

　　4.調度總機運行率為99.9%。

　　第七條 質量保證金

　　1.本合同質量保證金為合同總價的.10%;

　　2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。

　　第八條 付款方式

　　甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票),甲方在每月25日前結清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。

　　第九條 違約責任

　　1.甲方不按本合同規定向乙方支付款項，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。

　　2.乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失，及未按本合同規定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　第十條、爭議或糾紛：

　　因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。

　　第十一條、不可抗力：

　　由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，并應在15天內，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響，通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任，或者延期履行本合同。

　　第十二條 合同變更：

　　本合同簽訂后，如需修改，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　第十三條 附則：

　　本合同一式肆份，雙方各執兩份，每份均具有同等的法律效力。

　　本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。

　　本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：

　　1.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍

　　2.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務安全協議

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人 ： 法定代表人：

　　(授權代表) (授權代表)

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　銀行帳號： 銀行帳號：

　　年 月 日 年 月 日

加工承包合同6

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

　　2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過書面協議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　第十七條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的'時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

加工承包合同7

　　甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

　　1、用乙方原材料生產時，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響產品的質量時，甲方有權要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。

　　2、用甲方原材料生產時，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的'，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、

　　保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失（機器、設備等）。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*

　　6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

　　甲方： 乙方 ：

　　簽訂日期：20年 月 日 簽訂日期：20年 月 日

加工承包合同8

　　甲方(訂作方):_

　　公司地址:_

　　電話: 傳真:

　　法定代表:_ _ 職務:___ ___

　　乙方(承攬方)：公司地址：

　　電話傳真國內工廠：

　　電話:傳真:

　　法定代表: ____ _ ____職務:_______

　　甲方委托乙方加工項目: 塑膠模具 3套

　　經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工質量要求

　　制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產制程運作無異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上. 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時, 甲方有權要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理。

　　第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法

　　模具材料由乙方包工包料, 模具完成后, 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關檢驗, 同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能.

　　第三條 技術數據、圖紙提供辦法

　　1.甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖, 乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關技術說明等.

　　2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方, 如拖延了交貨期, 甲方有權要求乙方減少價款。

　　3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等.

　　第四條 驗收標準和方法

　　1.按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬并完成的項目, 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第五條 交貨的時間

　　1.交還模具期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求’模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’. 甲方將在給訂金同時簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天).

　　第六條 模具所有權, 交貨地點, 運輸辦法及費用負擔

　　1. 所完成的模具所有權應屬于甲方, 在乙方完成模具并經甲方驗收合格后, 乙方應將模具送到甲方指定的'在長安范圍內的某個地點, 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用,

　　2. 如甲方繼續委托乙方使用該模具進行生產運作, 模具將暫存到乙方公司, 如甲方不再繼續委托乙方使用該模具進行生產, 乙方還將負送返模具的責任.

　　第七條 乙方的違約責任

　　一、 未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　二、 實行代運送的模具，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　第八條 糾紛的處理

　　委托合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自_ _ 年_ _ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本(含附本 ’報價單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執一份.

　　甲方：

　　委托代表人：蓋公司章: 年 月日

　　乙方：

　　法定代表人：蓋公司章: _ ___年__ __月__ __日

加工承包合同9

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　根據《合同法》之規定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

　　一、工程概況

　　二、工期

　　本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

　　三、甲方的權利和義務

　　1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

　　2、遵守以上約定并執行。

　　四、乙方的權利和義務

　　2、按照圖紙制作，保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

　　3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

　　4、遵守以上約定并執行。

　　五、技術要求

　　1、甲方提供完整的.加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

　　2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

　　3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。

　　4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。

　　5、構件制作驗收執行GB50205—20xx《鋼結構工程質量驗收規范》。

　　六、付款方式

　　合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。

　　七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

　　八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________

　　________年________月________日________年________月________日

加工承包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　本著互惠互利共同發展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協商達成以下協議:

　　一、原礦粗選廠地址：

　　二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。

　　三、承包任務：全年生產時間為x個月。每月生產時間為xx天(其他為檢修設備時間)，日處理原礦xxxx噸，月處理原礦xx萬噸;

　　四、 甲方職責：

　　1、甲方提供現有的選礦設備、現場作業機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人洗浴設施。

　　2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。

　　3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開采設備的正常運行。

　　4、甲方負責配備現場生產協調人員，進行甲乙雙方現場工作的協調。

　　5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。

　　6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。

　　六、乙方的.職責：

　　1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。

　　2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。

　　3、乙方負責進廠工人的安全教育。

　　4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。

　　5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。

　　6、乙方在生產期間維護保養好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。

　　7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。

　　七、結算方式：

　　1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數，按xx噸/車計算)簽字認可的數據報表，每自然月上報公司核實后給予結算。

　　2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發放一切承包費用。

　　3、乙方員工工資發放時有雙方財務人員在場統一由甲方給予發放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。

　　八、承包單價、獎罰和任務：

　　1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。

　　2、每日處理原礦石量不低于壹萬伍仟噸，每月生產日期不低于xxx天，月處理礦石量不得低于xxx萬噸，月處理量低于xx萬噸時，所缺數量按每噸x元從承包費中扣除;

　　九、甲方的權利和義務：

　　1、甲方有權監督、檢查乙方的選礦全過程。發現問題及時提出，雙方協商及時糾正處理。

　　2、甲方中途無故解除合同或不按月發承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。

　　3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。

　　4、在生產期間如遇工傷事故發生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。

　　5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(xxx噸/天)剔除三天產量后按每噸xx元雙方結算進行補償。

　　十、乙方的權利和義務：

　　1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。

　　2、確保安全生產，并配有專業管理技術人員，在承包期負責設備保養和維修，如遇設備損壞雙方有專業技術人員現場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。

　　3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規程操作，管理好自己的職工。

　　4、乙方必須服從甲方的統一管理，協調調配，一切以公司整體利益為主。

　　5、乙方員工必須遵守一切國家規定安全勞動規則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關的事情。

　　十一、違約責任：

　　1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，并承擔相應的法律責任。

　　2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。

　　3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協商終止本合同。

加工承包合同11

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲乙雙方經平等協商，現就將加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

　　一、承發包內容

　　1、甲方將xx加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械設備及相關工具，甲方按乙方完成情況支付相應的加工費用。

　　2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。

　　3、甲方承擔乙方員工的車費（一年一次）天津——江西硬座票。

　　4、承包后甲方保證乙方貨源，即在乙方承包后，甲方每月應保證乙方貨源為80000mm口徑以上。

　　二、承包期限

　　承包期限為20xx年月 日至年 月 日。

　　三、質量標準及獎懲約定

　　因乙方的生產質量問題，造成xx發生質量問題的'處理辦法：

　　1、萬元以內的質量事故，甲方承擔維修差旅費，乙方承擔維修人員工資。

　　2、超過萬元以外的質量損失，由乙方完全承擔。

　　3、因質量問題造成的退貨損失由乙方完全承擔。

　　4、乙方在加工過程中，如因加工問題造成的損失，一個月內產品的損失在300元以內，甲方不予追究，超過300元的損失乙方應照常賠償。

　　四、加工費用的結算

　　1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用，單價見附表。

　　2、乙方第一個月的工資按班或按月計算，從第二個月開始計件制。如按月工資計算，超過工作時間加班，加班費用為當天每小時工資發放：當天工資÷8h×加班時間。

　　3、在第一個月能計件則計件，如不能計件則需保證最低工資車工、鉆工3000元、立車、鏜床3500元（人數為7人），第二個月必須計件。

　　4、加工費用的支付方法：本月支付上月加工費用。每月號支付。

　　五、員工管理乙方的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

　　1、乙方的員工在公司承包期間，應服從公司的領導，遵守公司的規章制度，否則，因此引起的一切后果由乙方承擔。

　　2、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

　　六、其它事項

　　1、生產周期一經確定（乙方簽字），乙方應在規定的日期內完成，如需延長加工周期，須經甲方書面同意，否則，一切后果由乙方全責承擔。

　　3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

　　4、乙方內部員工工資結算，打架斗毆與甲方無關。

　　5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。

　　6、不準隨意損壞廠里東西，如果發現人為損壞，則按出廠價的80%賠償。

　　七、違約責任

　　因甲乙雙方屬初次合作，存在著不穩定性，為約束雙方，商定：如因甲方的原因造成無法繼續合作，則甲方需支付乙方一個月的工資，同理，如因乙方的原因無法繼續合作，則乙方需支付甲方一月工資（一年內）。

　　八、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：日期：

加工承包合同12

　　甲方(發包方)：順德市鎮泡沫加工廠

　　甲方代表：

　　乙方(承包方)：

　　經甲乙雙方互相協商，甲方將順德市鎮泡沫加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協議：

　　一、承包方式

　　甲方將權屬于甲方的

　　泡沫加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。

　　二、承包期限

　　合同承包期限為一年，從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續簽訂承包合同。

　　三、承包費用

　　承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元，尾數在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過20日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。

　　四、安全責任

　　乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。

　　五、違約責任

　　乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金30000元。

　　六、其它事項

　　1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

　　2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。

　　3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。

　　4、乙方在經營期間，所有新找到的'廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。

　　5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

　　6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。

　　7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。

　　8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

　　9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

　　甲方(蓋章)：順德市鎮泡沫加工廠

　　甲方代表(簽名)：

　　乙方(簽名)：

　　簽定日期：年月日

加工承包合同13

　　發包人：XX木材廠

　　法定代表人(下稱甲方)：

　　承包人：身份證號碼：

　　(下稱乙方)

　　經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守，加工承包合同范本。

　　一、 合同標的

　　甲方將座落于 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

　　二、 承包方式

　　乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

　　三、 承包期限

　　1、承包經營期限為____年，即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

　　2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包保證金及繳納方式

　　乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：

　　;____________________________________________________.

　　五、甲方的權利與義務

　　1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

　　2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

　　3、本協議簽訂后甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。

　　4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。

　　六、乙方的權利與義務

　　1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

　　2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。

　　3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

　　4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理，合同范本《加工承包合同范本》。

　　5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。

　　6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

　　7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

　　8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營范圍無關的經營活動。

　　9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

　　10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

　　七、 違約責任

　　甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的'，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

　　八、 其它

　　1、協議期滿后，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

　　2、協議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

　　3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。

　　九、本協議經雙方簽字后生效。

　　十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

加工承包合同14

　　甲方(發包方)：_公司

　　法人代表： 法人身份證號：

　　乙方(承包方)：

　　法人代表： 法人身份證號：

　　甲乙雙方經平等協商，現就經_加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

　　一、承發包內容

　　甲方將經_品牌_、_加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設備及相關工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。

　　二、承包期限

　　承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內停產及乙方在承包期內無故停工均視為違約，違約方應向對方按_萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優先滿足乙方續包，乙方須在承包期滿日_天內書面告知甲方是否續包，否則甲方有權作出其他處理。

　　三、質量標準

　　乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準：

　　四、工資結算

　　1、甲方按照如下標準給乙方結算加工工資：

　　_加工工價為_元/條;_加工工價：_ 16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件，則甲方當月應按_件_的.保底加工工資數額結算給乙方，以便乙方能穩定員工隊伍，為甲方企業正常運行提供人員。若乙方所聘員工數額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應比例推算。若甲方因擴大生產需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產量_件以上，則按每增加_件_的日產量乙方可增聘1人，余數不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務則當月結算工資時按每少一件扣_元工資。

　　五、獎懲約定

　　乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環節造成質量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數量超過乙方所聘人員數量則甲方可就超過數量有質量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數量介于乙方所聘員工數和一半員工數(四舍五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數量少于乙方所聘員工數的一半時(四舍五入取整)，甲方應按當月加工出的門的數量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年，甲方應另行給予乙方_萬元獎金。

　　六、員工管理

　　乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

　　1、在廠區內打架的每人每次扣_元。

　　2、在廠內包括宿舍內抽煙的每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。

　　3、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

　　七、其它事項

　　1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質量，廠房材料整理等。

　　2、甲方每月15日定期給乙方結算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權利停工，且甲方應按應付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。

　　3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

　　4、在廠區內，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。

　　5、乙方內部員工工資結算，打架斗毆與甲方無關。

　　6、甲方保證不挑起廠內員工事端，若出現一起，除承擔相應責任外另向乙方支付_元損失。

　　7、 甲方應為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。

　　8、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同15

　　甲方：安達（錦鴻）洗水廠

　　乙方：______________________

　　為了共同效益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源；乙方員必須服從甲方公司的管理規定。

　　2、甲方經乙方提供食、宿（按餐扣費，宿舍水、電、衛生費等）。

　　3、乙方因質量和管理造成經濟損的（如：拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等）；乙方全賠。

　　4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下：

　　扁樹脂（半圓）

　　二位0。70元/條；四位0。90元/條；六位1。20元/條

　　八位1。40元/條；十位（全條）；1。60元/條（水后同價）

　　注：全泡不做壓皺0。30元/條；中褲0。25元/條、知褲0。20元/

　　圓樹脂：

　　二位0。80元/條；四位1。20元/條；六位1。50元/條形碼'八位1。80元/條

　　十位2。20元/條（封頂）打膠針0。30元/條（包定位）

　　5、乙方在生產過程中，必須節省能源、原料等；用原料量月底平均計算不能超過0。60元/條，如超過金額由乙方承擔。

　　6、一切機械由甲方維修，如有人為現象，甲方有權按原價扣罰；同時應隨時檢查和保護各種設備；有問題及時通知廠方處理、維修；如已經壞貨再說機械設備有問題，一切視為推御責任。

　　7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時，甲方有權外發加工，外發之差價由乙方承擔。

　　8、乙方操作過程中發生現的次品，當時扣罰；其余的與客戶對數時所點次品確認為準，但必須在當月扣除。

　　9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務，如果甲方需打板之類，乙方必須隨叫隨時到（打板不計費，打板通知20分鐘不到，每次罰50元）

　　10、乙方承包加工費結算為2個月，乙方工人工次資由甲方代發，工人由乙方直接管理，甲方不承擔責任。

　　11、如乙方達不到甲方質量要求，甲方可單方解除本合同，解除后45天內支付乙方所有加工費。

　　12、如因樹脂引起的需要下機過水的`，扣過水費0。80元/條。

　　13、乙方人員必須從甲方公司管理規定；乙方不得在外承包與甲方業務相關的工種，否則甲方可單方解除本合，乙方加工費沒收。

　　14、點次品的該工藝次品按第3條承擔，不點次品的客戶按金額的3%扣除。

　　15、乙方工人的水電費由乙方承擔。

　　16、以上規定，經甲、乙雙方同意并共同遵守執行，合同一式二份，自雙方簽字起生效。

　　甲方簽名：______________________乙方簽名：______________________

　　_______年______月_____日_______年______月_____日

【加工承包合同】相關文章：

產品加工承包合同08-10

產品加工承包合同范本05-05

加工廠外包加工合同08-02

機械加工實習心得08-05

加工的合同01-10

數控加工教學總結07-11

冷加工實習報告04-28

機械加工實習總結08-23

機械加工實習報告08-15