委托的合同精選15篇
隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編為大家收集的委托的合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
委托的合同1
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
為了甲方，根據國家有關法律、法規，甲、乙雙方本著互相配合、講求實效、誠實信用的原則，就甲方委托乙方完成“”的有關事宜，簽訂本合同書。
一、策劃（咨詢）項目
1.
2.
二、委托項目進度
策劃工作分為兩個階段：
第一階段：策劃市場調查，包括商圈調查、目標人群調查、目標市場調查、產業鏈調查和競爭對手調查5個內容，并對整體項目進行初步定位，雙方溝通達成共識后進入第二階段，本階段完成供雙方溝通用的《 》的中期匯報演示文本，限期為自合同書生效之日起至個工作日。
2.第二階段：
在甲方認可乙方對項目得出的定位主體的前提下，對定位策劃有關內容作出進一步完善，完成《 》，限期為至 個工作日。
三、合同金額及付款方式
1.策劃咨詢費用為 元人民幣（ ￥元）。
1）合同簽訂之日起日內，甲方向乙方支付策劃費用的50%作為預付款，即人民幣 元（ ￥元）。
2）乙方完成項目一整體策劃方案后，通過正式的演示文稿，向乙方當場做出演示講解，甲方認可后日內，甲方足額支付策劃費余款人民幣 元（ ￥元），乙方方能將《 》的正式文本交付甲方。
2.乙方去往甲方處進行策劃（咨詢）工作，往返路費甲方承擔，在甲方處調查工作的交通、住宿費用由甲方承擔。
四、甲方責任與權利
1.甲方須指派專人（須書面制定），作為聯絡人，負責與乙方聯絡并協助乙方工作；
2.為乙方工作及時提供所需的背景資料和信息；
3.為乙方各階段成果提出建議性要求，并在審定通過后及時給予書面確認；
4.及時向乙方支付報酬；
5.如果就委托項目內容、期限做出原則性改變的`決策，應及時通知乙方，并采取適當措施，便于乙方及時調整工作。
五、乙方責任與權利
1.由擔任專家組總負責人，指派專人擔任專門聯絡人；
2.按進度計劃完成各階段任務，保證質量，及時與甲方溝通；
3.按甲方提出的指導性要求修改和完善各階段策劃成果；
4.保守甲方的商業機密，未經甲方同意，不得向第三方透露本合同履行過程中涉及的保密內容。
六、成果歸屬與冠名宣傳
1.成果歸屬甲方所有；
2.乙方在保守甲方項目相關商業機密的前提下，對成果有冠名宣傳的權利。
七、違約責任
由于甲方原因致使本合同無法履行或中斷，應承擔違約責任，并支付當期款項。
八、合同終止
1.本合同履行完畢自動終止；
2.一方違約并承擔責任后自動終止；
3.任何一方無權單方面要求中止。待雙方協商一致后，簽訂終止協議；
4.甲、乙雙方同意終止時須以書面形式確定。
九、合同爭議
本合同履行過程中出現爭議時，甲、乙雙方友好協商解決，并以補充協議形式載明，協商不成時，任何一方可向人民法院起訴。
十、合同有效期
本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各持一份（本合同附件為本合同有效組成部分）同具法律效力，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起，僅視為達成策劃意向；自甲方支付第一筆款項×萬元到達乙方賬戶之日起，本合同正式生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
委托的合同2
委托人(以下簡稱甲方)：______
受托人(以下簡稱乙方)：______
就甲方委托乙方辦理坐落于商品房轉讓及抵押登記事宜，甲乙雙方經友好協商，達成如下協議：
一、委托事項及權限：
1、乙方協助甲方準備辦理上述手續時涉及的文件、表格;
2、甲方委托乙方代為辦理其樓盤購房客戶的商品房轉讓(即售房人與購房人之間的房產轉移登記手續)手續及貸款客戶的抵押登記(即貸款銀行與購房人之間的抵押登記手續)手續。
二、委托辦理期限：
本協議自甲乙雙方簽章后生效，到委托事項完成后終止。
三、甲方責任
甲方應在辦理過程中積極配合乙方工作，積極提交辦證所需的證件及資料，甲方并保證所提交的資料均為真實合法、有效。
四、乙方責任料有保密的義務，不得泄漏給第三方。票。
五、違約責任
1、如因乙方原因，甲方未能在委托期限內取得《房屋所有權證》，乙方應承擔相應責任;
2、如因甲方原因，致使乙方未能在規定時限內將《房屋所有權證》辦理完畢，甲方應承擔相應責任。
六、代理費支付
1、乙方按甲方實際申報的房產轉讓、抵押登記手續，收取(甲方或購房客戶)的代理費。房屋用途為住宅的，貸款客戶代理費按300元/件收取，一次性付款的客戶代理費200元/件收取，房屋用途為非住宅的'貸款客戶代理費按400元/件收取，一次性付款代理費按300元/件收取。
七、其他約定
1、如在辦理過程中上述房產遭遇查封、凍結等甲乙雙方均不可預見的事由導致上述委托事項無法正常辦理，乙方以書面形式通知甲方之日起該房產涉及委托事項解除。
2、如一方要求變更協議條款，須經另一方同意，并簽署補充變更協議，方可生效。
3、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，須向乙方所在地人民法院起訴。
4、本協議一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托的合同3
合同編號：________________
甲方(采購人)：______________
法定代表人：_________________
住所：_______________________
聯系電話：___________________
傳真：_______________________
統一社會信用代碼：___________
乙方(代理機構)：____________
法定代表人：_________________
住所：_______________________
聯系電話：___________________
傳真：_______________________
統一社會信用代碼：___________
甲方的_________(貨物、工程、服務)采購項目，預算投資_________元(大寫：_________)，所需資金已經落實。根據《_________》，現就上述內容委托乙方進行_________方式采購。雙方根據《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國民法典》及其他相關法律的有關規定實施本次采購。為明確各自的權益和責任，經雙方充分協商，特簽訂本協議。
第一條協議有效期
本協議有效期為協議簽訂日起至采購合同簽訂為止。
第二條委托范圍及計劃完成采購時間
2.1在本協議有效期內，甲方就下列各項委托乙方實施：編制招標(或談判、詢價)文件、發布采購信息、報名、制定評標辦法、組織實施采購程序等。
2.2計劃完成采購時間為_________。
第三條甲方責任和義務
3.1向乙方提供委托采購項目的標的'品目表，作為采購的依據。內容包括詳細分項清單、技術參數或規格、相應服務、質量要求、驗收標準等資料。同時附《政府采購計劃執行書》。
3.2有權指派專家、技術人員或其他有關人員代表甲方參與采購活動，出任評標小組成員。
3.3協助乙方編制采購文件。甲方應派人協助乙方編制招標(或談判、詢價)文件，制定評標辦法。甲方法定代表人或法人授權代表應對招標(或談判、詢價)文件審核并簽字確認，以形成正式的招標(或談判、詢價)文件。
3.4與確定的中標人簽訂并履行合同。
第四條乙方責任和義務
4.1根據國家有關法律法規，按照甲方的委托，精心設計和組織采購工作，及時向甲方通報采購計劃和進度，保證采購計劃順利實施。
4.2在甲方的協助下，負責編制招標(或談判、詢價)文件，并負責對招標(或談判、詢價)文件進行解釋。
4.3負責及時公開發布采購信息，向潛在的供應商發出邀請。
4.4根據《_________市政府采購操作流程》規定，在政府采購管理部門監督下會同采購人隨機抽取評標專家。
4.5負責組織開標、評標、組織采購小組編寫采購報告。
4.6負責收取報名費，投標保證金，中標單位的履約保證金等費用。
4.7按國家、省、市有關規定，將采購文件送采購人存檔，政府采購管理部門備案。
第五條政府采購中標、成交與合同的簽訂及備案
5.1甲方接受乙方經合法采購程序產生的中標，成交供應商，并與之簽訂政府采購合同。
5.2政府采購合同由甲方與供應商簽訂，所簽訂的合同不得對采購文件和中標文件進行實質性修改。
5.3甲方應在簽訂合同_________天內將合同副本等資料送采購代理機構報政府采購管理部門備案。
第六條雙方的共同責任
在采購活動進行過程中和采購活動完成后，甲乙雙方均有責任對評標情況以及采購人和供應商的其他商業秘密和技術秘密保密。
第七條違約責任
7.1甲方非法定事由不得撤銷委托，不得拒絕確認評標結果，否則應當賠償乙方所遭受的相應損失;
7.2乙方應當按照甲方的委托履行其責任和義務，若違約或合同未到期之前擅自要求解除合同的，應當承擔相應的違約損害賠償。
第八條其他事項
8.1本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商解決不成的，依法向有管轄權的人民法院起訴。
8.2本協議一式叁份，雙方各執一份，另一份自簽訂之日起_________日內報_________市政府采購管理部門備案。本協議自簽訂之日起生效。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
委托代理人：__________________委托代理人：__________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
簽于：_____________________簽于：_____________________
委托的合同4
原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿易有限公司，住所地：廣州市天河區體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉，該公司總經理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案，于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于__年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現已審理終結。
原告楊林訴稱： 年 月 日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定，原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關系，并對原告開具了《授權書》，授權原告與步步高商業連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權，并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，請求法院判令被告繼續履行合同并負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據：
1、 被告單位注冊登記資料，證實被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據;
4、工商銀行匯款單，證實原告依證據2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收據》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系;
6、被告開具的《授權書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系，確定了加盟經營的位置;
7、原告和步步高商業連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關系，又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據材料。
以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過，因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯性予以確認。
根據以上認定的證據，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：
年 月 日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》，隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續。但此后，步步高商業連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下，單方取消了對原告的'授權，終止了和原告的加盟合作關系，重新對另一加盟商出具了《授權書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。
本院認為， 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數量，具備合同成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認可了雙方的加盟關系，且原告為履行合同完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規定，當事人協商一致，可以解除合同;第九十四條規定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同，但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據《確認單》中的約定，有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查，《確認單》中對此約定的內容為：“在簽訂此合作確認單后一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約，原告請求判令被告繼續履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此，根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續履行合同。
案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
委托的合同5
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方因與上海_____________有限公司簽署了一份合作協議書，合作經常性地向第三方提供貸款并以利息收益，現特委托乙方擔任甲方的代理人以代理人自己的名義處理向第三方發放貸款、收取本息及相關事宜。經雙方友好協商，達成下列條款，以資共同遵守：
一、委托代理方式
1、合作協議書項下甲方對外提供的單筆借款將均以乙方名下的以下賬戶提供，第三方清償本息亦應直接劃入本賬戶：_____________開戶行：_____________賬號：_____________
2、乙方嚴格按照本合同及法律規定處理代理事務所產生的一切風險及發生的一切法律后果由甲方承擔。
二、委托代理權限
代為與上海_____________有限公司、借款人、擔保人進行與單筆借款相關的談判工作，代為審核第三方貸款資格，代為審核貸款條件，代為簽署、辦理、留存、保管借款合同、擔保合同、擔保函及不動產權屬證書等相關法律文件;代為發放貸款，收取貸款本息。
三、乙方陳述、聲明、保證及承諾
1、上述賬戶中的資金均系甲方所有;上述賬轉出的用于合作事務的資金所產生的全部收益均屬甲方所有。
2、上述賬戶轉出的.資金均用于合作協議書項下合作事務。
3、乙方盡善良管理人的注意義務嚴格按照甲方的指令處理代理事務并嚴格按照合作協議書項下甲方權責處置代理事務。
4、乙方處理代理事務應及時向甲方進行匯報，匯報的內容至少應當包括：單筆借款的借款人、擔保人，借款金額及利率、借期，抵押財產的價值，相關合同文本，文件的簽署、收取情況，本金出借情況，本息的收取情況以及合作向對方的重大變化等其他相關情況。
5、乙方不無故終止代理，否則應提前一個月告知甲方，完成代理事務移交工作并完整移交代理事務相關的全部資料、文件。
四、乙方辦理上述事務所需的有關費用由甲方承擔，但有關標準須事先征得甲方同意。
五、本合同經雙方簽字、蓋章后生效，甲方有權隨時終止本協議。
六、本合同一式貳份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方：_____________乙方：_____________
_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日
委托的合同6
甲方:(買方)_________________
乙方:(供應商)_________________
為保護雙方的合法權益，江宏偉(以下簡稱甲方)與南京濟盈博貿易有限公司(以下簡稱乙方)在平等互利的基礎上購買紅木家具；空調和其他電氣產品已達成以下協議:
一、產品名稱及清單
二、合同總額
人民幣(大寫):_________________萬元整(含稅費、運輸雜費及其他相關費用等)。
數量以實際收到數量為準，按實際金額結算。
三、付款條件
1、甲方應在合同簽訂后三天內向乙方支付合同總額30%的定金。
2、產品到達甲方指定地點，安裝完成后，甲方必須在七個工作日內完成驗收，不得延誤。經調試和測試，甲方應向乙方支付合同總價的60%、、
3、購買價格的10%作為質量保證。一年后，如果甲方確認沒有質量問題，甲方將向乙方支付保證金。
四、交付方式
1、交貨日期:合同簽訂后30天內交貨。
2、交貨地點:甲方辦公室內
3、乙方負責裝卸和運輸，甲方協助裝卸和搬入房間。
五、驗收準則
1、貨物按國家技術標準驗收，產品驗收三次:
(1)產品外觀驗收:乙方應在貨物到達甲方使用地點后通知甲方驗收，甲方必須在收到乙方通知后3天內到現場驗收，否則，所有產品將被視為外觀無問題。
(2)相關文件資料的驗收:乙方要求甲方驗收產品外觀，并提供產品原產地證明(如黃花梨進口報關證明、產品隨機證明、操作說明書等)。)、如果文件丟失或不完整，乙方將被視為違約。
(3)整個產品安裝調試測試使用后，整個采購合同基本結束，進入質保期。相關事宜按質量保證規定執行。
2、家具和電氣設備的詳細信息和數量見清單。(由供應商提供)
六、質量要求
技術標準:根據xx國際標準和行業標準。
七、運輸方法
運輸及雜費和保險費由乙方承擔、、
八、服務承諾
1、甲方驗收全部貨物后，乙方應及時聽取甲方的意見。如使用過程中出現非人為質量問題，乙方應在24小時內根據損壞數量和型號負責更換新的。
2、如果產品在三年內出現質量問題，如掉漆、開裂、松動等，乙方應派人維修或更換。如甲方在使用過程中遭受人為損壞，乙方負責修復，并只收取甲方的材料費和人工費(接到甲方通知后24小時內上門服務)。如果供應商未能在買方通知之日起24小時內處理所有質量問題，買方有權將其移交給第三方處理，由此產生的所有費用應由供應商全額承擔。
3、質量保證期:保證期自雙方驗收簽字之日起計算，為期三年。
4、質量保證:乙方提供的產品如有假冒偽劣，除按原正品更換外，乙方還應負責雙倍賠償。
九、違約責任
1、在保修期內，如果乙方在接到甲方通知后24小時內未能及時上門處理質量問題，乙方將自動延長保修期半年，并賠償甲方由此造成的'一切損失。
2、延期交貨:由于乙方原因，乙方未能按時交貨，每延期一天，乙方每天支付合同總價的1%作為違約金。
3、如果在成品驗收過程中發現質量問題，且無法賠償，乙方不僅要調整單價并從總價中扣除，還要賠償甲方、、
4、因乙方原因影響甲方正常使用的，由乙方承擔全部責任。
5、延期付款:如甲方延期付款，甲方每天支付合同總價的1%作為違約金。
6、如因甲方原因造成交貨延誤，每延誤一天，應向乙方支付合同總價的1%作為違約金。
十、違約處理
甲乙雙方簽訂《采購合同》后，任何一方單方撕毀《采購合同》，除自然災害或戰爭等不可抗力因素造成的違約外，違約方應賠償受害方合同總金額的50%。
十一、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，雙方各執一份，附件與本合同具有同等法律效力。
十二、因執行本合同而產生的或與本合同有關的所有爭議應由雙方通過友好協商解決。協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
甲方:_________________乙方:_________________
公司名稱:_________________公司名稱:_________________
法定代表人:_________________法人代表:_________________
銀行賬號:_________________銀行賬號:_________________
開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________
地址:_________________
簽署日期:_________________
委托的合同7
合同編號：
甲方(委托人)： 有限公司住所： 統一社會信用代碼： 聯系方式： 開戶銀行及賬戶：
乙方(受托人)： 住所： 身份證號碼： 聯系方式：
甲乙雙方經友好協商，就歌曲委托演唱創作事宜，協議如下：
一、委托事項甲方委托乙方按照甲方的要求演唱該音樂作品。
二、創作期間該作品已于年月日創作完成。
三、該作品在乙方向甲方提交之后，必須經甲方驗收。經甲方驗收審查合格后，視為該作品正式交付。
四、作品修改后仍不能達到甲方的要求，甲方有權在以下做法中選擇[.]甲方向乙方支付全部委托創作費，已完成作品版權歸甲方，由甲方自行或委托第三方予以修改或以其他方式使用，乙方不得再以任何方式另行使用或授權他人使用上述作品。署名方式由甲方根據乙方及修改者貢獻大小決定署名方式及順序。[.]對乙方交付的作品作退稿處理，終止本合同的履行。已經支付的定金作為退稿費。
五、費用及支付4.1委托創作費(稅前)： ￥，大寫： 。4.2相應的所得稅應由乙方自行承擔，由甲方代扣代繳。
乙方賬戶信息為： 開戶行： 。開戶名： 。賬號： 。4.3支付方案： 【可根據支付習慣自行修改】雙方合同簽訂后日內支付定金￥，大寫： 。待演唱錄制后，在甲方收到完整的聲音源文件后日內，支付全款余額。
六、版權5.1經甲乙雙方協商一致,基于該作品的演唱權全權由甲方獨家代理，產生的商用價值均歸甲方所有,甲方在今后各類業務中、任何載體上使用或改編使用該作品時，不需在征得乙方同意并無須在支付本合同約定外的報酬。乙方僅享有該作品演唱者的'署名權。
5.2乙方在特定范圍內[內部教育、研究目的、個人宣傳等]仍可使用該作品，但是乙方不得以該作品進行任何商業使用。
七、權利擔保6.1乙方承諾不須經其他單位或個人同意，或已取得此項同意，而有權簽訂此合同。
6.2應取得相關的許可并由乙方向第三方付酬。
6.3若乙方在完成該作品的演唱時，導致侵犯他人著作權或其他權益，則由乙方自行承擔全部法律責任。
八、保密乙方在該作品創作過程中所知悉的甲方相關不公開信息及甲方提供的各種資料、創作指示和思路等，乙方負有保密義務。
九、特別約定： 。
十、違約責任9.1如果甲方沒有在約定的履行期間之內向乙方全額支付委托演唱創作費用，每遲延履行一日，乙方可以向甲方加收委托創作費總額的‰。
超過履行期間
日，乙方有權解除該合同并有權自行使用該作品，并且擁有本合同第5條約定的本應由甲方享有的全部著作權。
9.2如果乙方未按照約定的履行期間交付該作品，每延遲一天，甲方有權扣發委托創作費總額的
‰作為違約金。
超過履行期限日，甲方有權解除合同，乙方應向甲方返還已支付的金額。
十一、不可抗力因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如地震、火災、水災、旱災、暴風雪等自然災害，或戰爭、罷工、動亂、戰斧禁令、政策變動等社會原因，不能履行本合同或不能如期履行本合同的一方不承擔因此而引起的責任，但應及時通知另一方，以盡量減輕可能給另一方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。
十二、爭議解決因本合同所產生的任何爭議，由甲乙雙方協商解決;如協商不成，則向甲方所在地的法院起訴解決。
十三、其他12.1本合同由甲乙雙方簽字并蓋章，以雙方最后簽字日期為本合同的生效日期。
以上條款不經雙方簽字認可不得進行任何刪改。
12.2本合同一式份，由甲方持份，乙方持份，均具有同等的法律效力。
甲方:乙方:授權簽字代表:授權簽字代表:
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
委托的合同8
_______________(以下簡稱委托人)與_______________(以下簡稱咨詢人)經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條本合同是根據《中華人民共和國合同法》和國家建設部、國家工商行政管理總局印發的《建設工程造價咨詢合同》示范文本(gj-20xx-0212)制定的。
第二條委托人委托咨詢人為以下項目提供建設工程造價咨詢服務
(一)項目名稱(全稱)：__________________________________
(二)建設地址(全稱)：__________________________________
(三)項目咨詢所涵蓋的業務范圍：
(a類)建設項目可行性研究投資估算的編制、審核及項目經濟評價;
(b類)建設工程概算、預算、結算、竣工結(決)算的編制、審核;
(c類)建設工程進度申報的編制、審核;
(d類)工程洽商、變更及合同爭議的鑒定與索賠;
(e類)編制工程造價計價依據及對工程造價進行監控和提供有關工程造價資料等。(f類)所有與該工程項目相關，包含計量計價等的所有子項。
第三條咨詢人、委托人的義務
(一)咨詢人的義務
1.向委托人提供與工程造價咨詢業務有關的資料，包括工程造價咨詢的資質證書及承擔本合同業務的專業人員名單、咨詢工作計劃等，并按合同中約定的范圍實施咨詢業務。
2.咨詢人在履行本合同期間，向委托人提供的服務包括正常服務、附加服務和額外服務。
(1)正常服務是指雙方約定的工程造價咨詢工作;
(2)附加服務是指在正常服務以外，經雙方書面協議確定的附加服務;
(3)額外服務是指不屬于正常服務和附加服務。雙方在咨詢合同有效期內進一步約定的服務。根據本合同第四條第(一)款第4項、第五條第(二)款第3項規定，應增加的額外工作量。
3.合同簽訂后，咨詢人應組織人員收集有關資料，主動征詢委托人的有關要求，按照委托人的建設施工計劃安排和要求形成書面文字資料約束雙方，嚴格執行，以保證咨詢工作順利進行。
4.咨詢人必須按照國家和本省的工程造價管理法規及規定，遵循公平、公正、合法的原則高質量地完成咨詢工作，維護各方合法權益。
5.在履行合同期間或合同規定期限內，不得泄露與本合同規定業務活動有關的保密資料。
(二)委托人的義務
1.委托人應負責與本建設工程造價咨詢業務有關的第三人的協調，為咨詢人工作提供外部條件。
2.委托人應當在約定的時間內，向咨詢人提供與本項目咨詢業務有關情況及資料。
3.委托人應當在約定的時間內就咨詢人書面提交并要求做出答復的事宜做出書面答復。咨詢人要求第三人提供有關資料時，委托人應負責轉達及資料轉送。
4.委托人應當授權勝任本咨詢業務的代表，負責與咨詢人聯系。
第四條咨詢人、委托人的權利
(一)咨詢人的權利
1.咨詢人在咨詢過程中，如委托人提供的資料不明確時可向委托人提出書面報告。2.咨詢人在咨詢過程中，有權對第三人提出與本咨詢業務有關的問題進行核對或查問。
3.咨詢人在咨詢過程中，有到工程現場勘察的權利。
(二)委托人的權利
1.委托人有權向咨詢人詢問工作進展情況及相關的內容。
3.當委托人以事實認定咨詢專業人員不按咨詢合同履行其職責，或與第三人串通或者因重大過失造成工程造價咨詢成果文件錯誤給委托人造成經濟損失的，委托人有權要求更換咨詢專業人員，直至終止合同并要求咨詢人承擔相應的賠償責任。
第五條咨詢人、委托人的責任
(一)咨詢人的責任
1.咨詢人的責任期即建設工程造價咨詢合同有效期。如因非咨詢人的責任造成進度的推遲或延誤而超過約定的日期，雙方應進一步約定相應延長合同有效期。
2.咨詢人責任期內，應當履行建設工程造價咨詢合同中約定的義務，因咨詢人的單方過失或失職造成的經濟損失，應當向委托人進行賠償。賠償金=直接經濟損失或按合同的酬金的一定比率計算，累計賠償總額最高不應超過建設工程造價咨詢酬金總額。
3.咨詢人對委托人或第三人所提出的問題不能及時核對或答復，導致合同不能全部或部分履行，咨詢人應承擔賠償責任，按照完成工作量比例扣除咨詢費用。
4.咨詢人應按合同規定及時提供咨詢成果文件(含工程量計算書及底稿、編審的概(預)算書、結(決)算書、工程量清單、招標標底、投標報價等及相關書面及其電子文件)的真實性、準確性、合理性、合法性負責，且做到文本資料條理清晰。
(二)委托人的責任
1.委托人應當履行合同約定的.義務，如有違反則應當承擔違約責任，賠償給咨詢人造成的所有損失。
2.由于委托人或第三人的原因使咨詢人工作受到阻礙或延誤以致增加了工作量或持續時間，則咨詢人應當將此情況與可能產生的影響及時書面通知委托人。
3.委托人對所提供的工程造價咨詢項目的有關資料、圖紙等的完整性和真實性負責。
第六條合同生效，變更與終止
(一)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
(二)當事人一方要求變更或解除合同時，則應當在14日前通知對方;因變更或解除合同使一方遭受損失的，應由責任方負責賠償。
(三)變更或解除合同的通知或協議應當采取書面形式，新的協議未達成之前，原合同仍然有效。
第七條合同爭議的解決
因違約或終止合同而引起的損失和損害的賠償，委托人與咨詢人之間應當協商解決;如未能達成一致，可提交有關主管部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________________人民法院起訴。
第八條咨詢業務的酬金及其支付辦法
(一)雙方同意用________支付酬金。
(二)雙方同意：該項目整體咨詢費(該費用包含所有為該項目造價咨詢服務所產生的一切開支)用為整體工程造價的千分之二計算。項目預算整體完成并抽查無誤后，一周內，委托人支付咨詢人三萬元，按照工程進度，發包方每支付一次工程款，按照實際資金到達項目部財務部門日期計算，一周內，委托人支付咨詢人一萬元，余款在工程整體結(決)算結束后一次性給付。
第九條其他約定
(一)因建設工程造價咨詢業務的需要，咨詢人在合同約定外的外出考察，經委托人同意，其所需費用由委托人負責。
(二)咨詢人如需外聘專家協助，在委托的建設工程造價咨詢業務范圍內其費用由咨詢人承擔。
(三)未經對方的書面同意，各方均不得轉讓合同約定的權利和義務。
(四)除委托人書面同意外，咨詢人及咨詢專業人員不應接受建設工程造價咨詢合同約定以外的與工程造價咨詢項目有關的任何報酬。
咨詢人不得參與可能與合同規定的與委托人利益相沖突的任何活動。
(五)下列名詞和用語，除上下文另有規定外具有如下含義。
1.委托人是指委托建設工程造價咨詢業務和聘用工程造價咨詢單位的一方，以及其合法繼承人。
2.咨詢人是指承擔建設工程造價咨詢業務和工程造價咨詢責任的一方，以及其合法繼承人。
3.第三人是指除委托人、咨詢人以外與本咨詢業務有關的當事人。
4.日是指任何一天零時至第二天零時的時間段。
(六)建設工程造價咨詢合同適用的是中國的法律、法規，以及有關部門規章、工程造價有關計價辦法和規定或項目所在地的地方法規、地方規章。
(七)建設工程造價咨詢合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時，以漢語合同文本為準。
第十條附加協議條款：____________________________________________________________。第十一條本合同自_________年_________月_________日開始實施，至_________年_________月_________日終止。
第十二條本合同一式二份，具有同等法律效力，雙方各執一份。
委托人：__________________(蓋章)咨詢人：_______________(蓋章)_
開戶銀行：________________________開戶銀行：_____________________
帳號：____________________________帳號：_________________________
___________年________月_________日_________年________月_______
委托的合同9
出租方(甲方)：
代理方(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，甲乙雙方在平等、自愿和協調一致的基礎上，就房屋出租委托的有關事宜達成協議如下：
第一條 雙方提供相應證件
(一)甲方提供：能證明房屋產權歸屬甲方的下列證件：權屬證明、戶口本、房主身份證(如代理人需有房主委托書及代理人身份證明)、委托書、其他有關證明。
(二)乙方提供
1、營業執照;
2、房地產經紀機構資質證書;
3、房地產經紀人從業資格證書;
雙方保證所提供的證件的真實性，如由于甲方向乙方提交的證明材料不實或陳述的房屋具體情況不實，而導致乙方遭受具體經濟損失的，甲方負責向乙方賠償并承擔民事責任;如因乙方所提供虛***而導致甲方遭受具體經濟損失的，由乙方向甲方賠償并承擔民事責任。
第二條 房屋基本情況
(一)該房屋坐落于北京市 區(縣) 。 該房屋為：樓房 室 廳 衛，面積為 平方米，委托乙方對外出租。甲方提供的現有裝修及設施情況，由雙方在合同附件《物品交接單》中具體說明。
(二)甲方全權委托乙方獨家委托房屋出租事項，并委托簽署相關合同，乙方在授權范圍內簽署的合同文件，甲方均認可。
第三條 委托權限
乙方具本獨家委托權限為：
(一)以甲方名義委托出租該房屋并辦理與承租方之間的洽談、聯絡、簽約事宜。
(二)代甲方向承租房收取租金。
(三)監督承租方按照房屋租賃合同的約定履行其義務。
(四)甲方允許乙方在季托期內對房屋進行維修、維護、裝飾、裝修以及添置新物品。
(五)乙方在授權范圍內簽署的合同文件，甲方均認可。
第四條 委托出租期限
(一)委托期限自 年 月 日至 年 月 日，共計 年 個月。
(二)甲方應于 年 月 日前將該房屋交付給乙方。
(三)委托期滿時，如乙方仍有客戶居住該房，乙方應提前通知甲方，甲方需配合將租期延長，但最長不超過六個月，延長期內，乙方應按委托期標準向甲方支付租金。
第五條 租金、擁金及支付方式
(一)租金標準為 元/月，按 繳付。乙方須提前叁日向甲方支付下次房屋租金，委托期內租金標準調整由雙方另行書面約定，否則適用以下款項：
1、甲方將該房屋交付乙方后，無論該房屋實際出租與否，乙方均應按約定的租金標準向甲方交付租金。
2、如乙方實際出租該房屋的價格高于與甲方約定的租金標準的，則高出部分歸乙方所有。
3、如通過銀行收付租金，則甲方需在指定銀行開立賬戶、并且提供準確的賬戶信息。
4、甲方賬戶開戶行名稱： 戶主姓名： 賬戶號碼：
(二)委托期內甲方同意每年預留出 工作日作為乙方工作期，工作日后于 年 月 日開始計算租金，即自委托期起每年乙方給甲方 個月零 天房租。甲方同意工作期內的租金收入作為乙方傭金，在第一次付款中扣除。
(三)具體付款日期：(遇節假日順延，不再另行通知)第二次 年 月 日( 元整)，第三次 年 月 日( 元整) 第四次 年 月 日( 元整)
第六條 費用分擔問題
(一)、甲方承擔：供暖費(自供暖除外)、物業管理費等。
(二)、乙方承擔：1、水費2、電費3、電話費4、燃氣費5、有線電視費6、衛生費等。
(三)、雙方各自范圍內的`費用各自承擔。
(四)、因甲方欠費影響乙方正常使用該房屋的，乙方有權代繳，代繳費用從交付甲方的房租中扣除。
第七條 房屋及附屬設施的維護
(一)委托期開始前甲方提供的房屋及設備設施應完好無損(經過甲乙雙方確認簽字)委托期開始后乙方應監督承租人妥善管理并安全使用房屋，房屋及其附屬設施如因承租人使用不當所導致毀損、丟失或造成其他損失，乙方負責監督承租人修理或賠償。
(二)如房屋內的基礎設施由于自然老化所導致的損壞由甲方負責。或者由乙方負責修理，甲方承擔費用。
(三)如房屋內所留家電、設施等過于陳舊或已嚴重超出使用年限，甲方應主動搬離此房，否則自然損壞后不得據此賠償。
委托的合同10
甲 方: (以下簡稱甲方)
乙 方: (以下簡稱乙方)
為了美化小區綠化環境，做好綠化養護管理工作，在平等自愿的基礎上，甲乙雙方經友好協商，甲方同意將___金山豪景___區內綠化養護工作委托乙方負責管理。為明確雙方權利義務，特制定以下協議：
一、養護范圍:
二、綠化養護內容：
包括苗木修剪、除草、淋水、抗臺、抗澇、施肥、植物病蟲害防治、防寒、死亡苗木的補種、綠地保潔、綠化垃圾清運等日常工作。
三、養護費用：
每年養護服務費用為：__壹仟貳佰__元整( ￥1200 元)，其中包含人工費、材料費、綠化垃圾清運費、使用工具等養護工作所有費用。
四、養護期限：
自 年 月 日至 年 月 日止,為期 年。
五、養護保證金：
合同簽訂后，乙方應向甲方繳交承包押金人民幣_____________元整。
六、養護管理工作的質量和要求：
綠化養護標準：參照國家住建部頒布的<<城市園林綠化養護工作質量標準>>中一級標準執行(詳見附件一)。
七、甲乙雙方權利義務
甲方權利義務：
1、甲方有權要求乙方按時定量完成本合同內所涉及到的服務，有權對乙方不符合合同規范的操作和質量進行監督指導，并要求限期整改。如無改進，甲方有權依照合同的具體條款進行處理。
2、甲方有權對乙方所提供的綠化養護人員數量、技能等進行檢查和評估。
3、甲方有權檢查乙方使用的肥料、藥物的品質和數量。
4、甲方應為乙方提供一間倉庫庫房，但僅限乙方存放養護設備和工具。
5、甲方免費為乙方提供日常養護工作所需的水和電，但乙方不得浪費使用。
6、甲方應為乙方提供綠化垃圾臨時堆放點，但乙方應及時負責自費清運。
7、甲方應提醒自己員工遵守乙方設置的園林警告提示，共同保護綠化現場。
8、甲方有責任按照合同要求支付乙方服務費。
乙方權利義務：
1、乙方應派1名主管負責日常工作安排并每月向甲方匯報工作計劃和結果。
2、乙方自行承擔養護期間所使用的工具、肥料、藥物及等發生的費用。
3、因乙方管養不善所引起的苗木損毀應自行修補并承擔因此產生的費用。
4、負責乙方工作人員的人身及財產安全(包括社保醫保等規定手續的辦理)，承擔乙方工作人員在園區內違規違法行為的`全部責任。
5、乙方綠化養護人員應遵守甲方管理制度，經培訓后著統一著裝，佩戴工作牌文明上崗。乙方應將養護工作人員名單、身份證復印件資料呈交甲方。
6、乙方在為甲方提供服務期間有權取得合同規定的服務報酬。
7、因自然災害及非乙方管養不善或操作失誤因素所引起的園林苗木損毀，乙方應該協助補植，因此產生的費用由甲方承擔。
8、綠化養護如未達到合同規定的要求，甲方提出整改意見后，乙方應在約定期限內改正。
9、乙方負責綠化帶內的保潔和垃圾清理及集中堆放工作，并自費負責及時清運出小區。
10、乙方應建立
11、乙方為保護綠化現場免遭意外，經甲方同意可設置一些警示標識。
12、愛護服務區域內的的公共設施、設備。
13、乙方保潔人員有下列行為之一者，乙方應予其解除勞動關系：
①嚴重違反甲方公司規章制度和保密原則;
②以任何形式占用甲方或小區業主的物品;
八、付款方式：
每月5日前，甲方對乙方上月的工作量進行驗收確認，甲方在確認乙方已按合同約定完成工作量后，甲方應在每月15號前，憑乙方提供的有效足額正式發票以銀行轉帳方式支付上月的綠化承包費，如乙方未能按時提供發票或未按時完成合同約定工作量，則付款時間相應順延。
九、違約責任:
1、每月10日前，甲方根據工作檢查情況填寫《對承包公司工作檢查記錄表》，檢查合
2、每月甲方另行隨機安排對乙方的日常工作檢查，如檢查情況不達標，甲方可開出整改通知單，乙方應按通知要求內容整改。如一個月期限內整改通知單達二次以上或未能按時整改到位，甲方有權扣除當月養護費的5%以上，并由乙方承擔全部整改費用。
3、連續兩月達四次/月以上,或乙方當月受有效投訴累計達到小區業戶總數的1%時，如乙方拒不整改或整改不合格，甲方有權扣除相應比例的當月承包費用，直至有權終止本合同而無需任何經濟補償。
4、甲方無故不按時支付養護款，乙方有權終止合同并不作任何補償。
5、任何一方無故單方終止合約，對方有權要求違約方賠償一個月養護費做為補償。如遇不可抗力，雙方協商解決。
3 、如因乙方未能按合同要求履行義務而造成甲方損失的，責任由乙方負責。
十、其他約定:
1、任何一方因其它原因而無法繼續履行合約的，必須提前30天書面通知對方，甲方依據本合同的規定解除合同的除外。
2、合約期滿后，同等條件下，乙方有優先續約權。
3、本合同約定的養護工程嚴禁轉包，未經甲方同意不得分包。
十一、雙方在合同期間必須認真履行，未盡事宜，需雙方協商解決。
十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托的合同11
委托人：(以下簡稱甲方)
被委托人：(以下簡稱乙方)
委托人有位于 的房屋，委托 聯系予以出售，經協商一致，達成如下協議，雙方遵照執行。
一、委托人的房產位于 ，房屋產權證號為 ，土地使用權證號為 ，面積為 平方米，房屋使用性質為委托人承諾上述的內容真實有效。
二、被委托人為委托人尋找客戶，促成和委托人達成房屋買賣協議并協助辦理相關手續。
三、委托人的保底價格為凈得 元，委托人不承擔過戶費、契稅等費用。
四、如被委托人介紹的買房人的價格高于 元，則超過的部分歸被委托人所有。
五、在委托人的賣房款到委托人賬戶時后一天內，應立即支付被委托人的.第四項款項。否則每遲延一天，按應付款項的千分之一支付違約金。
六、本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托的合同12
委托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份證號碼：
_______
受托人：某某，男(女)，某年某月某日出生，身份證號碼：
_______
本人系__公司的股東,本人占有該公司_%的`股權,因擬以人民幣_X元轉讓上述公司的股權給_X，茲委托_X為本人的代理人，代表本人處理如下事項：
一、代表本人出席_X公司股東大會，行使表決權;
二、與_X簽訂股權轉讓協議書，并辦理公證手續;
三、辦理工商變更登記手續。
委托期限：從某年某月某日至某年某月某日止。受托人無轉委托權。
委托人：
__年_月_日
委托的合同13
工程名稱：___________________
工程地點：______________________
總包單位：________ __________
安裝單位：________ __________
租賃單位：_________________
_________市建筑起重機械委托代管協議書
委托方：__________________(甲方)
代管方：____________________(乙方)
為執行_________市建設管理部門對建筑起重機械安全管理的有關規定，甲方將自有起重機械設備委托乙方進行托管，經甲乙雙方共同協商，特簽訂以下委托代管協議。
一、甲方的權利和義務
1、甲方(起重機械設備的產權所有方)自有塔式起重機臺、人貨 兩用施工升降機_____臺、貨用施工升降機_____臺，委托乙方代行管理。其起重設備的備案證證號分別為：________塔式起重機：________人貨兩用施工升降 機：________貨用施工升降 機：________
1、1甲方將性能良好、安全裝置齊全、保護裝置靈敏有效。
1、2甲方委托乙方代管時，提供每臺設備真實的原始技術資料、建筑起重機械備案證，原件交乙方保管，自己留復印件。
1、3在使用過程中因工程的需要增添的零部件、配件，由乙方代行解決，其產生的費用由甲方支付。
1、4在用設備，甲方向乙方每月繳納托管費(管理費)，從租賃費中扣除。其費額為：________塔式起重機_______元/月;人貨兩用施工升降機______元/月;貨 用施工升降機______元/月。停置時的處置，以甲乙雙方的約定為準。
1、5設備在閑置時間的維修保養、轉場安裝前的維修或大修，產生的費用，由甲方承擔。
二、乙方的權利與義務
2、托管時，查閱隨機的技術資料是否齊全，是否取得建筑起重機械備案證。
2、1新購設備或還未取得建筑起重機械備案證的起重設備應重新辦理建筑起重機械備案證再簽訂委托代管協議。
2、2乙方對所托管的起重機械設備的安全使用負責。
2、3負責設備在使用中日常維修保養。
2、4負責每月對在用設備進行一次全面的檢查，發現的問題(隱患)及時處理(解決)。更換零部件的費用，由甲方支付。使設備在良好性能的.狀態下運作。
2、5執行建筑起重機械管理的有關管理規定和辦理程序。違反管理規定或違反辦理程序而受到的經濟處罰，由乙方承擔。
2、6由于違反操作規程、設備“帶病”作業所發生的生產安全事故或“故障”造成的設備受損，由責任方負責并對其受損設備的損失負責。
三、其他
3、0本委托代管協議有效期_年(不低于3年)，自簽字之日起生效。
3、1有效期內，不再委托第三方托管。
3、2要解除協議，需提前一月告知對方，雙方同意后，方可解除協議。
3、3本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。發生糾紛或有疑議時，可邀請協會工作委員會仲裁或提交法院審理。
委托方__________承接方_________(章)
委托人：_________________負責人：__________________
________年____月___日________年___月____日
委托的合同14
發 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(RMB)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答復意見書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據)，雙方采包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的.圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、 協助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續;
4、 自柜體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規范
按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業擴會答復意見書出來后75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托的合同15
委托人（甲方）：________________
名稱或姓名：________________
法定代表人：________________
身份證號：________________
住所：________________
電話：________________
委托代理人：________________
身份證號：________________
受托人（乙方）：________________
名稱或姓名：________________
資格證書號：________________
法定代表人：________________
身份證號：________________
住所：________________
電話：________________
委托代理人：________________
身份證號：________________
根據有關法律、法規、政策的規定，雙方在平等、自愿、誠實、信用、協商一致的基礎上，簽訂本合同。
第一條、代理事項
公司，于 ________________年 ________________月________________ 日成立，由甲方經營，甲方擁有該公司100%股權。該公司目前擁有位于 ________________國有土地，《國有土地使用證》證號為：________________ 。甲方同意將所持有的公司100% 股 權 轉讓 ，其中包括公司名下的 畝土地使用權現狀。現委托乙方引進合作方。
第二條、合同標的
土地面積： ________________土地性質： ________________使用年限： ________________土地用途：________________
第三條、委托底價及代理費標準
甲方委托乙方代理銷售塊宗地的銷售底價為人民幣 ________________萬元/畝，乙方高于該委托底價成交的，其溢價部分為乙方的代理費。如報價低于銷售底價，甲方確認成交的，乙方代理費用為該宗土地成交總價的 %。用為該宗土地成交總價的
第四條、代理期限
1、自月年乙雙方均未提出反對意見，本合同代理期自動延長____個月。合同到期后，如甲方或乙方提出終止本合同，則按本合同中合同終止條款處理。
2、在本合同的有效期限內，除非甲方或乙方違約，雙方均不得單方面終止合同。
3、在本合同有效代理期內，甲方不得在海南地區指定其他代理商。
第五條、代理費結算方式
甲方及其股東與乙方引進的合作方只要簽訂合同，視為乙方工作已完成，甲方就應該按照與乙方引進的合作方簽訂合同的付款方式及比例當日同步支付居間費用給乙方。居間費用轉賬賬戶由乙方指定。
第六條、甲方責任
1、甲方應向乙方提供該塊土地的土地證復印件（加蓋公章）、甲方的營業執照副本復印件（加蓋公章）、法人代表身份證復印件（（加蓋公章）、法人代表身份證明書原件（加蓋公章），以及與該塊土地相關的法律文件復印件（加蓋公章）等資料并保證所提供資料的真實有效性。
2、甲方應當尊重乙方的`勞動成果，配合乙方的實際報價報于買家，不得以任何方式將該宗土地的委托底價透露給買家影響了乙方的報價。在促進成交的基礎上，如買家與甲方洽談后出價低于乙方的報價，甲方應與乙方協商妥善解決。
第七條、乙方責任
1、乙方應妥善保管好甲方提供的該宗土地的資料，不得隨意印發，確保交易過程中甲方的商業秘密不得外泄。
2、乙方應在合法的途徑下進行該宗土地的交易，不得脫離實際做夸大虛假宣傳，如因夸大虛假宣傳造成甲方的損失乙方要負全部責任。
3、積極促成買家在甲方委托權限范圍內與甲方簽訂買賣協議，達成交易。
第八條、違約責任
1、如因甲方提供的虛假資料或延期支付代理費而給乙方和乙方客戶造成的經濟損失，甲方負責全額賠償并承擔相應的法律責任。
2、如因乙方不在合法的途徑下代理銷售該宗土地或在代理銷售的過程中做虛假宣傳給甲方造成的經濟損失，乙方負責全額賠償并承擔相應的法律責任。
第九條、合同的終止和變更
1、在本合同到期時，雙方若同意終止本合同，雙方應通力協作作妥善處理終止合同后的有關事宜，結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止，雙方的合同合同關系即告結束，甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任，但甲方未按本合同的規定向乙方支付應付費用的除外。
2、經雙方同意可簽訂變更或補充合同，其條款與本合同具有同等法律效力。
第十條、其他事項
1、本合同一式 ________________份，甲乙雙方各執 ________________份，經雙方代表簽字蓋章后生效。
2、在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
甲方：________________
地址：________________
法人代表：________________
委托代理人：________________
聯系電話：________________
乙方：________________
地址：________________
法人代表：________________
委托代理人：________________
聯系電話：________________
_______年______月_______日
【委托的合同】相關文章：
委托貸款委托合同08-19
委托的合同04-24
委托制作合同03-11
委托設計合同01-13
委托拍賣合同11-08
委托貸款合同08-11
委托服務合同08-15
委托印刷合同07-03
委托合作合同08-10
委托加工合同06-29