工程居間合同集錦15篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編整理的工程居間合同,希望能夠幫助到大家。
工程居間合同1
為在施工合同的實施過程中創造安全、高效的施工環境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目業主(以下簡稱“甲方”)與承包人(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產合同:
一、甲方職責
1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包合同中的有關安全要求。
2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理,做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。
3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用。
4.定期召開安全生產調度會,及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。
5.組織對乙方施工現場安全生產檢查,監督乙方及時處理發現的各項安全隱患。
二、乙方職責
1.嚴格遵守國家有關安全生產的`法律法規、交通部頒發的《公路工程施工安全技術規程》(扣除人工費。
七、違約責任:
乙方必須按甲方的工期、工程質量要求組織人員施工,若延誤工期,質量驗收不合格,除扣罰延誤工期罰重金每天500元以外,違約金按工程結算總額的10%計算,在乙方結算工程款內扣除。
八、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章):___________________
乙方(簽章):___________________
____年____月____日
工程居間合同2
委托方(以下簡稱甲方):__________受托方(以下簡稱乙方):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《____市非經營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》,經甲方研究,同意將建設項目委托給乙方實施代建,按照平等、自愿和誠實信用的原則,為明確各方責權,現就代建事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________
2、工程地點:__________
3、工程(概算)投資:__________
4、工程立項批準文號:__________
二、工程建設期__________工程總建設期(自合同簽訂日起):
三、質量標準:
四、合同價款
甲方以建委下達的.9號文中項目計劃投資數的__________%作為乙方的代建費。計人民幣__________萬元。
五、組成合同的文件
1、合同協議書和合同條件;
2、項目建設委托書;
3、在工程實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文本件。
六、甲方同意按照本合同注明的期限、方式、幣種向乙方支付工程代建費。
七、乙方同意按照本合同的規定,承擔本工程合同文件議定范圍內的工程代建工作。
本合同正本一式二份,雙方各執一份;副本四份,雙方各執二份。甲乙雙方簽定蓋章后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
工程居間合同3
合同編號:_________
甲方(委托人)(出賣人):_________ 地址: 郵政編碼:_________
【營業執照注冊號】
【法定代表人】: 【身份證號】: 聯系電話:
委托代理人: 聯系電話:
地址: 郵政編碼:
乙方(委托人)(買受人): 地址: 郵政編碼:_________
【法定代表人】: _【身份證號】:
【營業執照注冊號】
聯系電話:_________房屋買賣居間合同范本丙方(居間人): 地址: 郵政編碼:_________ 營業執照注冊號:
法定代表人:_ 【身份證號】:
聯系電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法
律、法規之規定,甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委托人與居間人丙方之間就居間報酬等事
項,在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議:
第一條 合同標的
房地產基本情況如下:
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);
項目名稱_________,
第二條 委托事項
1、甲方對丙方的委托事項:
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人,并將該房屋以及要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委托事項:
乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套,面積為_________平方米。未開發土地(已掛牌成交), 畝,委托丙方搜尋信息,并及時報告乙方,以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________)。[其中:房產買賣價為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為_________(人民幣)(大寫):_________元整(¥_________)。土地轉讓價 (人民幣)大寫: 元整。(¥_________)].
第四條 丙方完成委托任務的報酬
丙方業已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,雙方自愿按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數額為小寫_________、大寫_________),向丙方支付報酬:支付時間為乙方向甲方付款同臺交割。
第五條 丙方沒有完成委托任務的費用收取
丙方沒有完成委托人指示的委托任務的,不得收取報酬。
第六條 結算方式
1、甲乙雙方協商同意,房屋售價為人民幣(大寫)_________元(¥_________)。未開發地,人民幣(大寫) (¥ )。
2、甲乙雙方協商同意,房屋產權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第_________項:
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》,如需要公證,費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協商同意,在本合同簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大
寫)_________(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協商同意,在本合同簽訂之日起_________日內,_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________),_________方將借貸所需費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準,(多退少補)。
6、甲乙雙方協商同意乙方采取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款,在本合同簽訂之日起_________日內,乙方須將購房款扣除已交定金后的購房余款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款,在本合同簽訂之日起_________日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(¥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房余款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難,甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式:
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
第八條 甲方權利和義務
1、甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及借貸所需的相關文件資料真實、合法、有效;
(3)甲方于房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、采暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方愿意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放于丙方處,待甲方將欠費繳清后憑繳費發票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費并授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實補足金額)。
2、在簽訂本合同________日內將辦理該房屋過戶及借貸所需的相關文件資料準備齊全。
3、甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋并辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方后,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
4、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第九條 乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關文件資料真實、合法、有效;并于簽訂本合同_________日內將所需文件資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋并按_________及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費后
(2)產權證辦理完畢后
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第十條 丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委托,提示甲乙雙方提供相關的文件資料。
2、甲方委托丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金托管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內,安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知,由_________方陪同有關人員到現場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接,提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十一條 丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;
(3)干預委托人買賣房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的。
(4)_________。
2、丙方違約的,應當承擔本合同丙方預期獲得傭金總價款的_________%。丙方因違約行為,給委托人任何一方造成經濟損失,且違約金不足以彌補的,丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十二條 委托人違約責任
1、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
(1)無正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通,損害丙方利益的;
(3)未能按照委托書或本合同的委托事項向丙方提供相關房產證件、文件、合同、身份證件等,致使丙方無法完成居間任務,且給丙方造成實際損失的;
(4)_________。
2、委托人違約的,在以下款項中選擇:
(1)已經向丙方交付定金的,不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;
(3)按照本合同標的物總價款的 %賠償于丙方。
(4)_________。
第十三條 合同的解除
1、當事人就解除合同協商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實現的';
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在_________個工作日內仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。
第十四條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方:
1、丙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十五條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙、丙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知其他方,征得他方同意后,三方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經三方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十八條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經三方協商同意外,本合同所規定三方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由三方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲
稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,三方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則三方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,三方各執_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):____________ 委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):___________ 開戶銀行: 開戶銀行:____________________
賬號:
簽訂地點:
_________年____月____日
丙方(簽章):
開戶銀行:
賬號:
簽訂地點:
_________年____月____日
賬號: 簽訂地點: _________年____月____日
工程居間合同4
委托方:_______________
居間方:_______________
身份證號:_______________
身份證號:_______________
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關裝修工程項目居間服務等事項,經協商一致,簽訂本合同。
1、合同標的物
居間方向委托方提供珠江新城裝修工程,合同標的.物具體情況
2、居間方義務
A、居間方應積極、認真地介紹裝修項目基本情況,并及時溝通情況;
B、居間方協助委托方做好該項目的前期溝通工作;
C、居間方提供委托方工程裝修有關設計圖及預算圖;
D、居間方應協調有關矛盾,促成委托方與該裝修工程項目方成功簽約。
3、委托方義務
A、委托方承諾一旦本裝修工程項目方與委托方簽訂合同,委托方即應承擔向居間方支付服務費義務。
B、委托方在施工期間出現質量及有關施工所有問題,委托方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。
4、居間服務費
A、居間服務費(即是中介服務費)的標準;
B、委托方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程項目合同總金額(不論何種形式)的6%,此居間費包括所有居間人的費用在內。
C、居間服務費支付方法:
委托方與裝修工程方簽訂合同后各委托方收到該項目工程費達到總造價10%以上時,委托方支付居間服務費30%,委托方收到工程費達到50%以上時,付居間服務費30%,委托方收到工程費達到70%,付居間服務費40%(即付清)。
5、誠信原則
(1)、委托方在本合同委托期內,沒有征得居間的書面同意,委托方不能與該人項目方進行協商中簽訂項目轉讓合同,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
(2)、委托方不能以相關企業或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
(3)、委托期內委托方未能與該項目達成協議時,委托方將不支付居間服務費。
(4)、委托方在簽訂裝修工程,在施工期間或之后,該項目增加工程量時委托方按工程量增加部分支付居間方服務費。
6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。未經雙方書面同意,任何方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。本協議一式二份,雙方各執一份。
委托方:_______________
居間方:_______________
代表人:_______________
代表人:_______________
聯系地址:_______________
聯系地址:_______________
___年___月__日___年___月__日
簽訂地點:_______________
簽訂地點:_______________
工程居間合同5
合同編號:_________
委托人:_____ 簽訂地點:_________
居間人:_____ 簽訂時間:__年__月__日
第一條
委托事項及具體要求:___________________________________________________________________________________________________________
第二條 居間期限:從____年____月____日至____年____月____日。
第三條
報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的____%或者(大寫)_________元。委托人應在合同成立后的_____日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條
居間費用的負擔:居間人促成合同成立的.,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條 本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條 委托人的違約責任:_______________________________________________________
第七條
居間人的違約責任:_____________________________________________________________
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項:____________________________________________________________
第十條 本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章): 居間人(章): 鑒(公)證意見:
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
居民身份證號碼: 居民身份證號碼:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行: 鑒(公)證機關(章)
賬號: 賬號: 經辦人:
郵政編碼: 郵政編碼: 年 月 日
工程居間合同6
委托人(簡稱甲方):_____________公司。
住所:_________________________
法定代表人:___________________
手機:_________________________
居間人(簡稱乙方):_____________
甲乙方為了充分發揮雙方各自的優勢,合作共贏,根據《中華人民共和國民法典》及其相關法律法規和司法解釋的規定,在平等、公平、自愿和誠實信用原則的基礎上,經雙方充分協商,甲乙雙方自愿達成如下居間協議,共同遵照執行:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦工程項目給甲方和業主單位(以下簡稱公司)直接洽談,向甲方提供“公司”的重要信息,并最終促成甲方與“公司”簽訂工程(以下簡稱本工程)《施工合同》。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項,甲方或甲方指定的公司與業主單位簽訂施工合同。甲方或甲方指定的公司與“公司”未簽訂書面工程《施工合同》,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關業主單位“公司”的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況和擬建工程信息等。乙方有義務協助甲方對業主單位“公司”進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于業主單位“公司”的上述信息真實可靠。如果乙方提供的業主單位信息不真實,乙方無權收取居間報酬。
3、乙方在甲方與業主單位“公司”業主單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成業主單位“公司”將工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料,負責和業主單位“公司”進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面實際履行和業主單位“公司”所簽訂的工程施工合同約定義務。甲方因與業主單位“公司”履行施工合同而產生的一切法律糾紛,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬。
4.甲方不得利用乙方提供的業主單位信息或者與業主單位合同談判過程中掌握的信息,在乙方不知情的情況下,直接與業主單位簽訂本工程施工合同。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為本工程《施工合同》中約定工程總造價的%。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方預付居間報酬的.30%,轉入乙方指定的銀行賬戶(戶名:_____________,卡號:_____________,開戶行:_____________。)中。待甲方與業主單位“公司”簽訂本工程《施工合同》2個工作日后,上述甲方轉款歸乙方所有并可自由支取。
3、從甲方向乙方預付居間報酬圓之日起至業主單位“公司”與第三人簽訂《施工合同》時止,乙方沒有促成甲方與業主單位“公司”簽訂本工程施工合同,視為乙方居間不成功,乙方應10日內將甲方預付居間報酬無息退還甲方指定的銀行賬戶內。
4、在居間成功之前,乙方不得動用甲方預付的居間報酬。在甲方預付居間報酬的當日,乙方應當為甲方出具《收條》并當面或郵寄給甲方法定代表人。
5、從甲方與業主單位“公司”簽訂本工程施工合同之日起10日內,甲方應付清乙方的全部居間報酬。
6、乙方完成居間任務并實際取得居間報酬后,須向甲方開具正規的稅務發票或《收據》,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行墊付居間活動部分必要費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與業主單位“公司”在本合同委托期內,未能簽訂本工程施工合同,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與業主單位“公司”直接進行合同協商談判,否則乙方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司等的名義與業主單位“公司”簽訂本工程施工合同,視為乙方完成居間任務;乙方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期限)為甲方向乙方預付居間報酬圓之日起至業主單位“公司”與第三人簽訂《施工合同》時止。乙方在委托期限必須積極推動業主單位“公司”與甲方進行實質性洽談,并協助甲方和業主單位“公司”簽訂本工程施工合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,乙方在委托期限內未促成甲方與業主單位“公司”簽訂施工合同,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方友好協商解決;協商不成,起訴方只能向本工程合同履行地即建設項目所在地人民法院提起民事訴訟。本工程合同履行地為。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬,并依法追究甲方的相應法律責任。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章或捺印后立即生效,每份具有同等法律效力。
十二、違約責任
甲乙雙方任何一方違反本協議條款之一的,視為違約。違約方須按照本合同約定的居間報酬總額的30%向守約方支付違約金。
甲方:________________乙方(簽字捺印):_____________
法定代表人(簽字):_____________
或授權代表(簽字):_____________
本合同簽訂日期為:_____________
工程居間合同7
甲方(委托人): 江華縣人民政府移民局 法定代表人:住所地: 聯系電話: 乙方(居間人): 封 克 健身份證號碼/聯系電話: 432927196604140038 住址: 丙方(保證人一): 黃峻身份證號碼/聯系電話: 432925195609140056 聯系地址:
本著優勢互補、互惠互利的合作宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經三方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
乙方接受丙方委托,負責就江華縣水口移民工程一事(以下稱該工程項目),引薦丙方參加該項目的公開招投標,向丙方提供關于該工程項目的重要信息。若最終促成丙方中標并與該項目的建設單位簽訂該工程項目的專業承包建筑工程合同,則視為乙方完成了委托事項。
二、甲方義務
2.1 甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程序和編制相關資料;負責標書的編制。
2.2 甲方負責籌備所有資金、工程監管等各項要求。
2.3 如果居間成功,則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。
2.4 如果居間成功,則丙方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
三、乙方的義務
3.1 乙方向甲方提供有關該工程項目招投標的`信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
3.2 乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
3.3 丙方中標后,在丙方工程施工過程中,乙方應該協調好甲方施工中非因丙方過錯而發生的與建設單位之間經濟糾紛,促進工程順利進行。
3.4 該工程項目結算審計后,乙方應該配合丙方共同追回工程余款。
四、丙方的義務
4.1 乙方對甲方的債權提供連帶責任和義務追討。
4.2 丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用(包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費、評估費、拍賣費、公告費用等)時,丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須復印一份給乙方。
五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
5.1 本項目首期居間報酬為:丙方中標后十日內一次性付給乙方居間報酬,按工程量提取1.5,第二次甲方撥款再付0.5%。
5.2 剩余居間報酬為:發包方與丙方簽訂建筑工程承包合同后,待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準,剩余居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一(1%);丙方應隨著項目建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬(除首期居間報酬外)。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一(1%)作為居間費付給乙方,并在建設單位撥款到施工單位后五日內必須轉付到乙方賬上。
5.3 丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶:
乙方賬戶名:
開戶行:
帳號:
六、違約責任
6.1 依據5.1條,如丙方逾期支付首期居間報酬,則丙方應按逾期天數每天向乙方支付人民幣壹萬元(¥10000)的違約金。
6.2 若乙方未按前述約定做好各項工作落實,應承擔丙方及施工方造成的全部損失。
七、合同終止
乙丙雙方協議解除合同或本合同履行完畢時,本合同終止。
八、丙方保證責任
8.1 丙方的保證為連帶責任保證
8.2 保證的范圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費用(或仲裁費用)、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他與實現債權有關的費用。
8.3 保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。
十、其他事項
10.1 乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
10.2 本合同一式四份,三方各持一份,自甲、乙及丙方(保證人一)共同簽字或蓋章后生效。
甲方(簽章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(簽字):
丙方(保證人一簽字):
合同簽訂地:
合同簽訂日期:
工程居間合同8
委托人:______________________
簽訂地點:____________________
居間人:______________________
簽訂時間:____________________
第一條、委托事項及具體要求
________________________________________________________________________________________________________
第二條、居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
第三條、報酬及支付期限
居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條、居間費用的負擔
居間人促成合同成立的,居間活動的'費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條、本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協商一致;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條、委托人的違約責任
_________________________________________________________
第七條、居間人的違約責任
_________________________________________________________
第八條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條、其他約定事項
_____________________________________________________________________
第十條、本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章):_____________________
居間人(章):_____________________
住所:___________________________
住所:___________________________
法定代表人:____________________
法定代表人:_____________________
居民身份證號碼:_______________
居民身份證號碼:_________________
委托代理人:____________________
委托代___________________________
電話:___________________________
電話:___________________________
開戶銀行:______________________
開戶銀行:_______________________
賬號:___________________________
賬號:___________________________
郵政編碼:______________________
郵政編碼:_______________________
__________年_______月__________日
__________年__________月_______日
工程居間合同9
委托人:______________________(以下簡稱甲方)
通訊地址:____________________
身份證號:_____________________
聯系方式:_____________________
居間人:______________________(以下簡稱乙方)
通訊地址:____________________
身份證號:_____________________
聯系方式:_____________________
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨,為了更好的開拓市場,擴大企業的經濟效益和社會效益,根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方在平等自愿、公平和誠實信用、等價有償原則的基礎上,經協商一致,達成如下協議:
第一條委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就___________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方中標并與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未中標,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
第二條乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
4、乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協助甲方做好標書的編制。如果能夠中標并達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
第三條甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
第四條居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為:_________________。
2、居間成功后,隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬
3、甲方可以轉賬或現金的方式支付。
第五條居間活動費用的`承擔
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
第六條保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
第七條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
第八條爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
第九條其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式二份,雙方各持一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
委托人(簽章):__________________居間人(簽章):__________________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
工程居間合同10
甲方:____
身份證號碼:____(以下簡稱甲方)
乙方:____
身份證號碼:____(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮農副產品批發大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包,施工等真實信息資訊,協助乙方對第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協調工作,及時傳達第三方發包條件及要求,努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的.日內,乙方需第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求第三方在項目工程款中優先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續與第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至___年___月__日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印):_______________
乙方(章印):_______________
聯系電話:_______________
聯系電話:_______________
身份證號碼:_______________
身份證號碼:_______________
甲方鑒證人:_______________
乙方鑒證人:_______________
聯系電話:_______________
聯系電話:_______________
身份證號碼:_______________
身份證號碼:_______________
____年____月____日____
年____月____日
工程居間合同11
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
甲、乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依等價有償,互惠互利,平等自愿誠信合作的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就珠海機場土石方工程與業主接洽,并最終促成甲方簽訂該工程的專業承包施工合同。工程量1000萬立方(以實際工程量為準)。每立方保證15.5元,(以扣除居間費用)。
二:乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,并承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠,如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、資金證明,營業執照等相關資料;負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的`專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
四、居間報酬的結算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后,甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共 2500萬元人民幣(稅后)。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用:
第一次:以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內支付乙方萬元人民幣。
余款按每三個月付一次,甲方按所簽定的居間協議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現金或者轉賬的方式支付給乙方,乙方收取甲方的居間服務費不開發票,不承擔任何稅費及其它手續費。
五、居間費用的承擔
1、如乙方提供的工程信息不真實,造成甲方所發生的實際費用由乙方承擔,如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發生的實際費用由甲方承擔。
六、保密事項
1、甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁,或直接向當地人民法院訴訟解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方需提供有效身份證件的復印件附后。
合同簽訂地:
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年月日 年月日
工程居間合同12
甲方(委托人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
乙方(居間人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就___省___市___區裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金人民幣___元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的'___%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的___%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金___%時,甲方將支付乙方全部裝修工程___%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔___費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付人民幣___元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
(1)提交位于___(地點)的___仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向___所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3、本協議經各方簽署后生效。
甲方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
乙方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
工程居間合同13
甲方(代表):
乙方(代表):
經甲、乙雙方協商,達成如下居間協議,共同遵照執行。
一、居間事項:乙方協助甲方取得位于山西省交城縣開發區天鑄鑄造有限公司檢測中心工程施工項目總分包權。
二、居間任務:乙方為上述項目提供信息、推介服務,并促成甲方取得工程施工總分包權。
根據《中華人民共和國合同法》第426條關于 “居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按按約定支付報酬”的規定,按如下方式支付居間費用:
1、當乙方協助甲方取得該工程施工總分包權,土建部分按工程總造價下浮三個點做為居間費用支付給乙方,鋼結構部分按工程總造價下浮六個點做為居間費用支付給乙方。
2、付款方式:甲方收到預付款時,付給乙方15萬元。
三、本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
甲方不得以任何理由單方面終止與乙方的委托關系,不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項;如有上述情況發生,視為乙方完成代理委托,甲方同意無條件支付乙方中介費,作為對乙方的'補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、制約條件:甲方如不履行本居間協議,乙方有權直接通過發包方扣取居間費,居間費用翻倍。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
日期: 日期:
工程居間合同14
甲方(委托人): 身份證號碼: 乙方(居間人): 身份證號碼: 甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和施工方直接洽談,并最終促成甲方與施工方簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方有義務協助施工方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向施工方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與施工方進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在施工方施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與施工方的關系。
三、甲方義務
1、如果居間成功,則由甲方全面履行和施工方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
2、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的`10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同總金額的1%,共計 元整。
2、甲方與施工方施工合同簽訂完畢,即刻支付乙方 元整,在施工方正常施工的一個月內,應向乙方支付 元整;剩余居間費從正常施工的第二個月開始,半年內付清,共計 元整。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔相關費用)。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂日:
甲方:(簽章): 乙方(簽章):
工程居間合同15
委托人:______________________
簽訂地點:____________________
居間人:______________________
簽訂時間:____________________
第一條委托事項及具體要求
________________________________________________________________________________________________________
第二條居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
第三條報酬及支付期限
居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的.,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔
居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條本合同解除的條件
1。當事人就解除合同協商一致;
2。因不可抗力致使不能實現合同目的;
3。在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4。當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5。當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委托人的違約責任
_________________________________________________________
第七條居間人的違約責任
_________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項
_____________________________________________________________________
第十條本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章):_____________________居間人(章):_____________________
住所:___________________________住所:___________________________
法定代表人:____________________法定代表人:_____________________
居民身份證號碼:_______________居民身份證號碼:_________________
委托代理人:____________________委托代___________________________
電話:___________________________電話:___________________________
開戶銀行:______________________開戶銀行:_______________________
賬號:___________________________賬號:___________________________
郵政編碼:______________________郵政編碼:_______________________
__________年_______月__________日__________年__________月_______日
【工程居間合同】相關文章:
工程居間合同03-01
工程居間合同【熱門】06-09
【熱】工程居間合同07-10
工程中介居間合同07-13
工程居間合同【精】07-02
工程居間費的合同04-06
工程勞務居間的合同08-18
工程介紹居間的合同05-03
工程居間合同【推薦】01-21
工程居間合同【薦】07-28