工程居間合同【薦】
在人民愈發重視法律的社會中,合同出現的次數越來越多,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?以下是小編精心整理的工程居間合同,歡迎大家分享。
工程居間合同1
委托人(簡稱甲方):_____________公司。
住所:_________________________
法定代表人:___________________
手機:_________________________
居間人(簡稱乙方):_____________
甲乙方為了充分發揮雙方各自的優勢,合作共贏,根據《中華人民共和國民法典》及其相關法律法規和司法解釋的規定,在平等、公平、自愿和誠實信用原則的基礎上,經雙方充分協商,甲乙雙方自愿達成如下居間協議,共同遵照執行:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦工程項目給甲方和業主單位(以下簡稱公司)直接洽談,向甲方提供“公司”的重要信息,并最終促成甲方與“公司”簽訂工程(以下簡稱本工程)《施工合同》。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項,甲方或甲方指定的公司與業主單位簽訂施工合同。甲方或甲方指定的公司與“公司”未簽訂書面工程《施工合同》,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關業主單位“公司”的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況和擬建工程信息等。乙方有義務協助甲方對業主單位“公司”進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于業主單位“公司”的上述信息真實可靠。如果乙方提供的業主單位信息不真實,乙方無權收取居間報酬。
3、乙方在甲方與業主單位“公司”業主單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成業主單位“公司”將工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料,負責和業主單位“公司”進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面實際履行和業主單位“公司”所簽訂的工程施工合同約定義務。甲方因與業主單位“公司”履行施工合同而產生的一切法律糾紛,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬。
4.甲方不得利用乙方提供的業主單位信息或者與業主單位合同談判過程中掌握的信息,在乙方不知情的'情況下,直接與業主單位簽訂本工程施工合同。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為本工程《施工合同》中約定工程總造價的%。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方預付居間報酬的30%,轉入乙方指定的銀行賬戶(戶名:_____________,卡號:_____________,開戶行:_____________。)中。待甲方與業主單位“公司”簽訂本工程《施工合同》2個工作日后,上述甲方轉款歸乙方所有并可自由支取。
3、從甲方向乙方預付居間報酬圓之日起至業主單位“公司”與第三人簽訂《施工合同》時止,乙方沒有促成甲方與業主單位“公司”簽訂本工程施工合同,視為乙方居間不成功,乙方應10日內將甲方預付居間報酬無息退還甲方指定的銀行賬戶內。
4、在居間成功之前,乙方不得動用甲方預付的居間報酬。在甲方預付居間報酬的當日,乙方應當為甲方出具《收條》并當面或郵寄給甲方法定代表人。
5、從甲方與業主單位“公司”簽訂本工程施工合同之日起10日內,甲方應付清乙方的全部居間報酬。
6、乙方完成居間任務并實際取得居間報酬后,須向甲方開具正規的稅務發票或《收據》,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行墊付居間活動部分必要費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與業主單位“公司”在本合同委托期內,未能簽訂本工程施工合同,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與業主單位“公司”直接進行合同協商談判,否則乙方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司等的名義與業主單位“公司”簽訂本工程施工合同,視為乙方完成居間任務;乙方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期限)為甲方向乙方預付居間報酬圓之日起至業主單位“公司”與第三人簽訂《施工合同》時止。乙方在委托期限必須積極推動業主單位“公司”與甲方進行實質性洽談,并協助甲方和業主單位“公司”簽訂本工程施工合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,乙方在委托期限內未促成甲方與業主單位“公司”簽訂施工合同,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方友好協商解決;協商不成,起訴方只能向本工程合同履行地即建設項目所在地人民法院提起民事訴訟。本工程合同履行地為。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬,并依法追究甲方的相應法律責任。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章或捺印后立即生效,每份具有同等法律效力。
十二、違約責任
甲乙雙方任何一方違反本協議條款之一的,視為違約。違約方須按照本合同約定的居間報酬總額的30%向守約方支付違約金。
甲方:________________乙方(簽字捺印):_____________
法定代表人(簽字):_____________
或授權代表(簽字):_____________
本合同簽訂日期為:_____________
工程居間合同2
甲方(委托人): 聯系地址: 聯系電話:
乙方(居間人): 聯系地址: 聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就收購成都xxxxx公司(以下簡稱xxxx公司)100%股份,引薦甲方和xxxx公司單位直接洽談,向甲方提供xxxx公司的重要信息,并最終促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與xxxx公司單位未簽訂書面的股份轉讓合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關xxxx公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況(主要資產有:)、股份轉讓價格為元,大寫:元等。乙方有義務協助甲方對xxxx公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的.關于xxxx公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供的營業執照復印件、現有主要資產情況,必須完全能夠成為甲方與xxxx公司單位所簽訂股份轉讓的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬。
4、乙方應保證xxxx公司及其主要資產情況真實可靠、各種手續齊全。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與xxxx公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成xxxx公司將100%股份轉讓給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和xxxx公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和xxxx公司單位所簽訂的股份轉讓合同。甲方因履行股份轉讓合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。
待甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議并辦 理工商變更登記手續后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方沒有促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。
在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后
應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與xxxx公司進行協商并簽訂股份轉讓協議
否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動xxxx公司與甲方進行實質性洽談
并協助甲方和xxxx公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,20個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
年月
工程居間合同3
委托方(甲方):
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西______公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責介紹甲方與陜西______公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西______公司與甲方自行協商。
2、乙方協助甲方與陜西______公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付,
第一次支付時間為甲方與陜西______公司簽訂合同進場后____日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西______公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準,(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。
3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后,必須按照本合同
第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的'違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西______公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協商解決,協商不成時,雙方可向當地人民提起訴訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協商后,以補充協議方式約定,補充協議與本合同同樣生效。
委托方(甲方):
居間方(乙方):
簽訂日期:
簽訂日期:
公司蓋章:
蓋章
工程居間合同4
甲方: 乙方:
針對甲方辦公樓網絡工程,甲方委托乙方進行設計及施工,雙方對工程的施工事項友好協商,達成如下協議:
一、工程內容: 三座辦公樓的局域網網絡架設工程
二、主要工程量
1、乙方按照XXX煤礦網絡工程項目采購相應的材料。
2、委托施工部分的產品應嚴格按照甲等規格進行采購,現場施工工具由乙方自備。
3、施工范圍包括本工程線路的安裝和網絡調試。
4、工程造價:以XXX網絡工程綜合布線工程預算書為依據,合同總金額::即人民幣(大寫):整。結算方式: 甲方須在工程完工后,向乙方支付全部工程款項。
三、工程工期 工程工期于________年____月____日前完工(若遇特殊情況工期順延)。
四、雙方責任和權利: 1甲方責任和權利
(1)甲方派同志為代表,到施工現場配合乙方工作,對工程質量進行監督檢查,做好工程變更簽證,完工后由甲、乙雙方相關人員組成進行工程 驗收。
(2)辦理工程施工中有關手續,協助乙方處理工程對外聯系、協調等問題。
2、乙方責任和權利
(1)乙方派同志為代表,到施工現場進行管理,對工程質量進行監督檢查,做好工程變更簽證。
(2)按工程施工規范、規程進行施工,所有施工人員必須做到嚴格執行安全操作規程,確保施工過程的人身及設備安全,做到安全文明施工,施工過程中出現的任何安全事故由乙方自行負責。
五、未盡事宜,由雙方友好協商解決,除協商的.問題外其它部分仍按合同執行。
六、本合同一式貳份,雙方各執壹份。 甲乙雙方的授權代表在下面簽字,表示同意本合同的所有條款及條件。本合同自簽定之日起生效。
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
________年____月____日
工程居間合同5
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯系地址: 聯系地址:
法定代表人身份證: 身份證:
聯系電話: 聯系電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結算方式:居間報酬總金額為人民幣 萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、轉賬事宜
甲方可以轉帳或現金的.方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:
乙方指定賬戶戶名:
乙方指定賬戶賬號及開戶行:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
工程居間合同6
委托人:_________(以下簡稱甲方)
居間人:_________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定精神,結合目前建筑市場中介的一般做法,就甲方擬施工承包_________項目工程委托乙方進行居間服務一事,經甲乙雙方協商一致,形成下列合同,供甲乙雙方共同遵守:
第一條:委托事項及具體要求
1、委托事項:甲方以直接承包施工以上項目。
2、具體要求:為甲方爭取較好的合同環境。
第二條:居間服務期限
從工程項目跟蹤至合同簽訂。
第三條:報酬及支付方式
1、甲方與總包方簽訂該項工程的承包合同后乙方中介服務完成,甲方應付給乙方簽約合同中金額的2.5%(稅后)報酬。
2、支付方式:建設單位第二次撥款至工程總造價35%時,甲方三日內向乙方支付中介服務費。
第四條:乙方在居間服務期間發生的`費用由乙方自行承擔。
第五條:合同爭議人解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決。協商不成,雙方均可向人民法院提起訴訟。
第六條:其它約定事項
1、未盡事宜,雙方另行協商,簽訂補充協議;
2、如有其它工程項目合作另簽合同。
第七條:合同的生效與中止
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章后生效,本合同明確的酬金支付完畢后自動失效;
2、如乙方未能使甲方未能簽訂施工合同,本合同自動失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程居間合同7
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙雙方本著優勢互補、互惠互利的宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的發包方直接洽談,為甲方提供咨詢、建議,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與發包方簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與發包方簽訂書面的工程施工合同。
二、乙方的`義務
1、乙方向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、發包方供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,夠成為甲方與發包方所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。
5、乙方在甲方與發包方進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與發包方的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和發包方進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和發包方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同總額的%。
2、首次付款時間為工程施工合同簽訂后日,甲方付給乙方居間費用總額的%;甲方收到第一次撥款后日內,甲方將剩余所有居間服務費一次性付給乙方。
3、甲方以銀行轉帳的方式支付。賬戶名:,收款賬號:。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,自行承擔全部居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為。
七、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,由###人民法院管轄。
九、其他事項
1、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字或蓋章后生效。
2、本合同在市縣(區)簽訂。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
工程居間合同8
甲方(委托人): 江華縣人民政府移民局 法定代表人:住所地: 聯系電話: 乙方(居間人): 封 克 健身份證號碼/聯系電話: 432927196604140038 住址: 丙方(保證人一): 黃峻身份證號碼/聯系電話: 432925195609140056 聯系地址:
本著優勢互補、互惠互利的合作宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經三方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
乙方接受丙方委托,負責就江華縣水口移民工程一事(以下稱該工程項目),引薦丙方參加該項目的公開招投標,向丙方提供關于該工程項目的重要信息。若最終促成丙方中標并與該項目的建設單位簽訂該工程項目的專業承包建筑工程合同,則視為乙方完成了委托事項。
二、甲方義務
2.1 甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程序和編制相關資料;負責標書的編制。
2.2 甲方負責籌備所有資金、工程監管等各項要求。
2.3 如果居間成功,則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。
2.4 如果居間成功,則丙方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
三、乙方的義務
3.1 乙方向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
3.2 乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
3.3 丙方中標后,在丙方工程施工過程中,乙方應該協調好甲方施工中非因丙方過錯而發生的與建設單位之間經濟糾紛,促進工程順利進行。
3.4 該工程項目結算審計后,乙方應該配合丙方共同追回工程余款。
四、丙方的義務
4.1 乙方對甲方的債權提供連帶責任和義務追討。
4.2 丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用(包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費、評估費、拍賣費、公告費用等)時,丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須復印一份給乙方。
五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
5.1 本項目首期居間報酬為:丙方中標后十日內一次性付給乙方居間報酬,按工程量提取1.5,第二次甲方撥款再付0.5%。
5.2 剩余居間報酬為:發包方與丙方簽訂建筑工程承包合同后,待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準,剩余居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一(1%);丙方應隨著項目建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬(除首期居間報酬外)。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一(1%)作為居間費付給乙方,并在建設單位撥款到施工單位后五日內必須轉付到乙方賬上。
5.3 丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶:
乙方賬戶名:
開戶行:
帳號:
六、違約責任
6.1 依據5.1條,如丙方逾期支付首期居間報酬,則丙方應按逾期天數每天向乙方支付人民幣壹萬元(¥10000)的違約金。
6.2 若乙方未按前述約定做好各項工作落實,應承擔丙方及施工方造成的`全部損失。
七、合同終止
乙丙雙方協議解除合同或本合同履行完畢時,本合同終止。
八、丙方保證責任
8.1 丙方的保證為連帶責任保證
8.2 保證的范圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費用(或仲裁費用)、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他與實現債權有關的費用。
8.3 保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。
九、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。
十、其他事項
10.1 乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
10.2 本合同一式四份,三方各持一份,自甲、乙及丙方(保證人一)共同簽字或蓋章后生效。
甲方(簽章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(簽字):
丙方(保證人一簽字):
合同簽訂地:
合同簽訂日期:
工程居間合同9
甲方(委托人):
聯系人:
聯系地址:
身份證號碼:
乙方(居間人):
聯系電話:
身份證號碼:
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就重慶凱思特房地產開發有限公司工程(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的發包單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息(該項目總造價約四億一千萬元),并最終促成甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包合同。
2、“居間成功”是指甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包完合同簽訂完成。該工程執行重慶市20xx計價定額及其配套文件和工程施工期間政府下發的相關配套文件,取費標準按一類工程一級取費不下浮,材料價格和未計價材料價格按工程施工期間重慶工程造價信息單價執行。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目信息,內容包括合同條件、工程量及總價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考查。
三、甲方的義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和發包單位進行合同洽談。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和發包單位所簽訂的`專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用以甲方與重慶凱思特房地產開發有限公司簽訂的工程合同金額的2%計算。
2、居間成功后,在甲方和發包單位簽訂合同后支付居間費 萬元(暫定價)。甲方進場時應先支付乙方 萬元整,剩余金額從施工開始,根據甲方收到的每筆工程款比例支付;竣工結算完畢時,五日內全部結清(乙方提取的款項,稅收、管理費由乙方負責)。
3、甲方以勞務現金的方式支付。
五、乙方的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。
六、其他約定
本合同一試四份甲乙雙方各留二份具有同等法律效力
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 20xx 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式:
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意將爭議提交合同簽訂地重慶市南岸區中級人民提起民事訴訟。
九、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(簽字)
法定代表人或代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
工程居間合同10
甲方(委托人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
乙方(居間人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 省 市 區裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金人民幣 元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的.各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的 %向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的 %。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金 %時,甲方將支付乙方全部裝修工程 %傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔 費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付人民幣 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3、本協議經各方簽署后生效。
甲方(簽字或蓋章):
簽訂時間: 年 月 日
乙方(簽字或蓋章):
簽訂時間: 年 月 日
工程居間合同11
合同編號:___
甲方:___
乙方:________________
身份證:__________________
身份證:______________________________________________ __________________
職位:____________________________________
通訊地址:________________________________________
郵政編碼:________________________________________
聯系人:______________________
聯系人:______________________
電話:________________________
電話:________________________
傳真:________________________
傳真:________________________
E—mail:______________________
E—mail:______________________
鑒于甲方自有合法的工程承接資質,甲方委托乙方為該公司尋找工程項目;乙方亦獲知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。雙方愿意簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。鑒于此,雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條委托事項
1.甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2.乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條居間人的權利和義務
1.乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹該公司的相關情況,但甲方書面確認為是商業秘密的除外。
2.乙方應認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3.乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4.乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5.乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條居間報酬與費用
1.若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五(5%),即合人民幣_____________________________________元整(¥:__________)作為乙方酬金,(該項目所產生的營業稅由方承擔,若該居間費所產生的所得稅由甲方承擔);該酬金包含其它相關居間、咨詢、應酬費用。酬金的支付方式為:現金或個人賬戶劃賬;
2.付款時間:甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后,支付合同總價的百分之三(3%),即合人民幣____________________元整(¥:__________)作為居間首期款,其余2%(合同總價)的居間費,根據發包方工程進度按比例分兩次支付,所收款以收據為憑。
3.若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)
乙方自行承擔。
第四條合同的解除
1.委托期限屆滿,約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除;
2.本合同約定目的已經實現,乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除;
3.委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的;
4.委托期限屆滿之前,因不可抗力致使本合同約定目的不能實現的;
5.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
6.在本合同履行過程中,乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
7.______________________________________________________。
第五條違約責任
甲方應按時支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金,乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第六條聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有能力簽署并履行本合同;
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效;
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力;
5.甲方保證自有資質的真實性及合法性。
乙方:
1.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效;
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
3.本合同的簽署人是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務有關或有損客戶利益的活動。
第八條通知
1.根據本合同需要,一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用、書信快遞、傳真、E—mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.一方變更通訊方式或通訊地址,應自變更之日起三日內,以書面或短信形式通知對方,否則,由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。
第九條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決
①.提交有管轄權的仲裁委員會仲裁;
②.依法向合同簽署所在地人民法院提起訴訟。
第十條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的'發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后及時向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除本合同
或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第十一條合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十二條合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式____份,雙方各執____份,具有同等法律效力。
第十三條備注
_______________________________________________________________________________________________________________
甲方(簽章):______________
乙方簽字(指印):______________
法定代表人:_______________ _______________
委托代理人:_______________ _______________
_________年______月______日
_________年______月______日
工程居間合同12
甲方(委托人):____________________________________
聯系人:__________________________________________
聯系地址:________________________________________
身份證號碼:______________________________________
乙方(居間人):_____________________________________
聯系電話:________________________________________
身份證號碼:______________________________________
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就__________________公司工程(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的發包單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息(該項目總造價約__________________元),并最終促成甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包合同。
2、居間成功是指甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包完合同簽訂完成。該工程執行__________市計價定額及其配套文件和工程施工期間政府下發的相關配套文件,取費標準按一類工程一級取費不下浮,材料價格和未計價材料價格按工程施工期間__________________程造價信息單價執行。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目信息,內容包括合同條件、工程量及總價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考查。
三、甲方的義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和發包單位進行合同洽談。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和發包單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的.權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的______%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用以甲方與重慶XX公司簽訂的工程合同金額的______%計算。
2、居間成功后,在甲方和發包單位簽訂合同后支付居間費__________________萬元(暫定價)。甲方進場時應先支付乙方__________________萬元整,剩余金額從施工開始,根據甲方收到的每筆工程款比例支付;竣工結算完畢時,__________日內全部結清(乙方提取的款項,稅收、管理費由乙方負責)。
3、甲方以勞務現金的方式支付。
五、乙方的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。
六、其他約定
本合同一試四份甲乙雙方各留二份具有同等法律效力
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意將爭議提交合同簽訂地____市____區中級人民提起民事訴訟。
九、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:__________________(蓋章) 乙方:__________________(簽字)
法定代表人____________________法定代表人:___________________
___________年_______月_______日___________年_______月_______日
工程居間合同13
甲方:
乙方:
依照民法典、建設法及相關法律、法規,在平等、自愿的基礎上,雙方就該區綠化工程的`施工事項,訂立合同如下:
一、綠化地點與范圍:_________________________________.
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土,提供綠化水源,協調相關事宜。
三、乙方負責按照本區的綠化規劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、保活。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的監督和管理。
四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環境等因素受限時。經甲方同意后,所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規格、數量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法:各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的50%________年____月苗木成活后,視成活率付總款的20%,剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算(人為損壞除外)。但乙方必須保證規劃栽植數量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務,如單方違約或樹苗質量達不到合同約定,違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協商解決,本合同一式貳份,雙方各執壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:XX公司代表
乙方:代表
工程居間合同14
甲方(委托人):__________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯系地址:______________________________________
聯系電話:______________________________________
乙方(居間人):___________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯系地址:______________________________________
聯系電話:______________________________________
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《_____》經雙方充分協商。依平等自愿,等價有償的原則,達成如下協議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯絡協助,撮合等服務,均視為委托事項完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
三、運輸方的義務
1、運輸單位負責提供營業執照等相關材料,負責和進行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業施工合同,運輸單位所履行施工合同而產生的權力和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付________元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費x天______每車總趟數x天___________總數。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉賬或現金支付。
五、運輸單位在該項目提供的_____最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的_____為主
六、本協議所述項目的工期為運輸單位與甲方簽訂的.拉土石方施工合同的期限為準
如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續簽合同期限的,本合同有效期限同步延續到運輸單位與甲方徹底不再有業務關系時,該協議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密作出不利于對方的行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發生協議爭議,雙方協商解決。協商不成,雙方同意提交協議簽訂地_____委員會_____。
九、其他事項
1、乙方不得將本協議委托事項進行轉委托。
2、本協議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________________法定代表人:________________________
乙方:_______________________法定代表人:________________________
___________________________年________________月______________日
協議簽訂地:____________________________________________________
工程居間合同15
甲方(居間人):
地址:
聯系方式:
乙方(委托人):
地址:
聯系方式:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,依平等、自愿、等價有償的原則,經過充分協商達成如下協議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方的委托,負責就項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項
乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供的信息,或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從 年 月 日至 年 月 日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為 項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以 的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付 作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
1、甲方向乙方提供有關該工程項目的信息,并保證其提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的`,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任,均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密,包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致,可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的,本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣 元(大寫 圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的 向甲方支付相關的違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的 向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付違約金 。在前述違約金支付完成后,雙方應繼續履行本合同
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協商解決,協商不能達成一致的,雙方應提請北京仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協商并達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
(蓋章):
法定代表人或授權簽字人:
年 月 日
乙方:
(蓋章):
年 月 日
法定代表人或授權簽字人:
【工程居間合同】相關文章:
工程居間合同03-01
工程居間合同【熱門】06-09
【熱】工程居間合同07-10
工程中介居間合同07-13
工程居間合同【精】07-02
工程居間費的合同04-06
工程勞務居間的合同08-18
工程介紹居間的合同05-03
工程居間合同【推薦】01-21