承攬的合同合集15篇
隨著法律觀念的日漸普及,人們運用到合同的場合不斷增多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編為大家整理的承攬的合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
承攬的合同1
甲方: (以下簡稱“甲方”)________乙方:(以下簡稱“乙方”)________
甲、乙雙方經友好協商,本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則,達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規定,就乙方為甲方制作事宜,簽定合同,以期共同遵守。
一、工程項目名稱:________
二、工程總金額:________大寫:________
三、施工要求
1、乙方負責設計、施工、安裝。
2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時,甲方須向乙方首付合同的`50%,即待工程安裝完畢當日,其剩余款額計人民幣,甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式:甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。
五、權利與責任:
六、乙方按固定工藝程序制作,如有特殊要求,合同須直接體現,自按裝之日起半年內,乙方對以人為本誠信務實戶外廣告牌出現的質量問題負責免費更換、維修。如發生下列情況者,乙方則不承擔責任:
1、甲方由于操作不當或人為損壞;
2、用戶自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。
注:如發生以上情節之一所造成損壞,由乙方維修,甲方需負擔維修需費用。
七、乙方要保證安全施工,對施工人員的安全負全部責任,出現一切傷亡、工傷等事故所產生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下,對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞,如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞,要負責賠償。
八、如出現糾紛,應協商解決,若無法達成一致,訴訟至房山區人民法院。
九、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發布權等,概由甲方承擔一切法律責任。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字,蓋章即時生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
_________年_________月_________日
承攬的合同2
甲方:
乙方:
地址:
地址:
傳真:
傳真:
電話:
電話:
聯絡人:
部門:
聯絡人:
部門:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
第一條:工程名稱:______________(下稱“本工程”或“工程”)
第二條:工程地點:
第三條:工程范圍:______________(詳如本合同圖說附件一)
第四條:工程期限:本工程的開工日期為_______年_______月_______日(下稱“開工日”),并自開工日起計_______個日歷天內完成并通過甲方驗收。
第五條:工程總價:人民幣______________元
第六條:付款辦法
6.1乙方銀行賬戶:
戶名:
銀行名稱:
賬號:
6.2本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;
熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;
工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;
工程全部完工并經甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之_______%,即人民幣_______。
6.3保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之_______%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
6.4經乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請領各項工程款應付全額合法發票,并經甲方指定的監理工程師(下稱“監理工程師”)會簽證明。
第七條:工程價款
7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規定向政府繳納的一切相關費用除外。
7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。
第八條:圖說附件
8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規格(下統稱“圖說附件”),經甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經檢視工程地點,已充分了解工程位置現狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規定,按甲方核準的圖說附件,提送執行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業技術標準及國家強制性規定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
8.4乙方應依本合同暨有關法律、法規規定執行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說附件和執行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執行計劃予甲方。
8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業信息為甲方商業秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關數據,乙方應妥善保存,工程執行階段甲方及監理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
(本條中關于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8。1中“經甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監理
9.1乙方依本合同執行的一切工程,應隨時與甲方和監理工程師協調,并接受其指導監督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規格及相關文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。
9.2履行本合同之一切工程材料,應經甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
9.3甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業的情況下,甲方得隨時對本工程作業進度及質量進行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監理工程師。
第十條:工程變更
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2甲方認為工程有變更的必要時,一經通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
10.3乙方于工程開始執行后,應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書面通知甲方,經甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進度
11.1乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。
(此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商,盡量減輕我方責任和成本)
第十二條:施工管理
12.1乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者,統歸乙方負責賠償。
12.2乙方應派富有工程經驗的監工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經甲方或其指定的監理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養,如有違規行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
12.5本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6本工程經甲方或其指定的監理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規定者,乙方應立即拆除,并依照規定圖說附件及材料,重予施工至符合規定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
12.7凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協調合作的義務;如因工作不能協調,而致發生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
12.8本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
(乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)
12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害,應負損害賠償責任。
12.10乙方應遵守甲方制定的相關管理規則之規定。
12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠區的規定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊使用的區域,應維持環境清潔,并負保安責任。
12.13乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的'規定者,則照地方規定施工。
12.14如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規規定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續進行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。
12.16乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收
工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發的施工驗收規范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質條款
14.1乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。
14.2乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規和其它專業的質量檢驗評定標準。
14.3乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。
14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據,提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
(1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的,每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算,給付乙方違約金,此項違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應負責清償;
(2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日_______元向乙方計付損失費用;
(3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)
第十六條:保修期限
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議,乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期_______年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為_______年,供熱與供冷系統,為_______個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為_______年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險
乙方應依法為其從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;并應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發生的稅款,由甲乙雙方依法律規定自行負擔。
第十九條:解約條款
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。
19.1.2乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規定,經甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
19.2如本合同經甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續。
19.3如本合同經甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
(如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)
第二十條:不得轉讓條款
20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經甲方書面同意者,不在此限。
20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協商解決,如協商不成,以甲方營業所在地的法院為第一審管轄法院。
(如甲方營業所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發生送達之效力。
23.3本合同壹式份,甲方執份,乙方執份。
第二十四條:附則
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
立合同人:
甲方:
乙方:
有權簽字人:
有權簽字人:
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
承攬的合同3
需方:(以下簡稱甲方)
供方:(以下簡稱乙方)
一、產品名稱、型號、規格、及數量等
二、技術要求:設備及接管、法蘭均為SUS304制品,采用氬弧焊,外表鏡面拋光,按國家相關標準執行:罐體設吊耳
三、質保期限:質保期24個月。
四、交貨約定:合同簽定后20天內制造完畢按排發貨,供方按排運輸五、運輸約定:供方支付運費。
六、包裝要求:運輸時不得磕碰和劃傷。
七、驗收約定:到貨驗收、異議期為到貨后5天內。需方提供電源,三相五線380V交流電源,提供市政供水水源,管網壓力不得低于3KG壓力。
八、隨機配件供應方法;按標準配件一次配齊。
九、結算方法:合同簽定后付20xx0.00預付款,貨到現場安裝調試完畢付驗收格付55000.00元,質保金5000.00元1年后付清。不含稅金。
十、違約責任:按《中華人民共和國合同法》執行
十一、解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中如發生爭議,由雙方友好協商解決。協商不成,原告方可在當地法院起訴。
十二、本合同一式兩份,雙方簽字蓋章后生效,供需雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的合同4
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方平等協商,就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協議,具體事宜如下:
一、工程項目:電廠一號爐拆卸工程
二、工程內容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔,超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發票):叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結算方式:合同生效后乙方施工人員進駐現場后付30%預付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。
六、工程責任:
1.施工過程中出現的.任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬的合同5
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的'監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
簽約日期: 簽約日期:
承攬的合同6
(甲方)
(乙方)
鑒定地點:達縣 鑒定時間 年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼 ,發動機號 ,車架 ,
2、廠牌車型,營運證號碼 ,發動機號 ,車架 。
第二條、服務期限
期限從 年 月 日 時起,至 年日時止,共計天。
第三條、服務費用
合同總費用為 元(人民幣)(大寫 元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內,應遵守國家有關法律規定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的`駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故,甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費 10% 的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名駛證號 ,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費 10% 的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員,繼續完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方: 乙方:
單位名稱(章): 單位名稱(章): 單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬的合同7
甲方:________
乙方:________
甲方因生產經營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經友好協商達成如下協議:
一、合同期內,甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續簽。
三、甲方的責任和義務:
甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2、甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數量,甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。
甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。
甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(支架由方承擔)。
四、乙方的責任和義務:
合同時,需向甲方出示企業法人執照,法人身份證明,空調安裝資質等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2、乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同,必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規范》,各類空調牌的《安全操作規范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規范》,以及其他相關規定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。
乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的.經濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
乙方原則上只在市區區域進行安裝,若超出區域安裝的相關費用(交通費)由甲方承擔。
乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決,因安裝出現的質量問題除外。
乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、費用結算(有安裝卡結算):
必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細,并在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2、乙方向甲方上繳的安裝承包費標準:(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮)掛機元/臺2P柜機/臺3P柜機/臺5P柜機元/臺
3、下鄉安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1、乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。
2、乙方如服務不規范面引起的用戶投訴,經甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3、甲方在合同期內,所售空調不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發現,甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)代表人:代表人:
電話:電話:
日期:日期:
承攬的合同8
甲方:_________________
乙方:_________________
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
建設單位:_________________
工程名稱:_________________
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣_________________元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的.檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:_________________
乙方:_________________
簽定日期:_________________
承攬的合同9
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據);
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條 加工費結算辦法與時間;
第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的`,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條 甲方的違約責任:
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
承攬的合同10
甲方:
法定代表人:
職務:
聯系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人:
職務:
聯系方式:
身份證件:
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積____:,每平方米價款____元,工程總價款計____元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務:
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米,每平方米____元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的'20%,經甲方驗收合格,把余下費用全部一次結清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、其他
1、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協商解決,或另行補充約定。
2、本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年___月___日____年___月___日
承攬的合同11
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的.數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬的合同12
甲方:______________________ 聯系電話:______________________
乙方:______________________ 聯系電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協議:
1、甲方為乙方提供______設備及軟件,共____。
合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后,乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試,均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決,甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統的損壞,需要甲方上門服務的,甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份,雙方各執壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本合同經復印或涂改后無效!
甲方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:(蓋章)_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
系統設備工程承攬合同工程承攬合同(3)
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1、合同內容
本合同項所指的項目是:___________________________
(系統配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2、1 合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2、2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3、1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3、2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3、3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3、4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4、1 甲方責任
4、1、1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的.倉儲設施。
4、1、4 協調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4、1、5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4、2 乙方責任
4、2、1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質量相符。
4、2、4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5、1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5、2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方:________________ 乙方:___________________
地址:________________ 地址:___________________
電話:________________ 電話:___________________
傳真:________________ 傳真:___________________
簽約代表:____________ 簽約代表:_______________
指定聯絡人員:________ 指定聯絡人員:___________
附件一:物料清單
序號
名稱
型號
數量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)x6%
d
工程總價=a+b
承攬的合同13
委托方:___________(以下簡稱甲方)
承運方:___________
運輸車輛:___________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則,對承運甲方木材一事,經過共同協商,達成以下協議,以便雙方共同遵守。
第一條:木材起運地點:乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條:甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車,乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條:木材運輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排,無故停運的,甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條:在運輸木材過程中,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規則,安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的,由乙方承擔責任。
第五條:乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后,由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條:乙方的運費:原木運輸按____元m3公里,枝椏材____元/噸公里,其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養路費、運輸管理費)____元/ m3,枝椏材____元/噸。待到合同終止時,一次性全部結算。
第七條:甲方如果沒有按照合同的`約定支付以乙方運費,由甲方賠償乙方損失。
第八條:乙方在運輸的過程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,由乙方承擔全部責任,賠償一切損失。
第九條:乙方在運輸過程中,必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行,對超出規定范圍的,甲方有權進行處罰。對超出行駛線路,受到處罰的,其責任由乙方自負。
第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。
甲方簽字(蓋章):___________
乙方簽字(蓋章):___________
時間:____年____月____日
時間:____年____月____日
承攬的合同14
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經甲乙雙方共同協商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達成以下協議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的`工資,年底結清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全,森林防火,一旦發生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀后無異議,特簽此合同,本合同至簽字之時產生法律效益。
甲方:
乙方:
承攬的合同15
合同編號:
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣告發布單位名稱(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條廣告發布事項
甲方委托乙方以的形式發布戶外廣告。
1、展示牌2、電子顯示裝置3、燈箱4、霓虹燈5、交通工具6、水上漂浮物7、升空器具8、充氣物9、模型10、旗幟11、條幅12、其他:
廣告發布內容:___________ ___________ ___________ ___________
廣告設計時限:____________________________________________
廣告制作時限:____________________________________________
廣告發布時間和期限:____________________________________________
廣告發布地點及具體位置:____________________________________________
廣告發布數量及規格:______________________________________________
其他約定:____________________________________________
第二條廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同)x元,制作費用x元,發布費用x元,合計x元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應于年月日前支付廣告費用的x%即x元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款:年月日前支付x元。
第二次付款:年月日前支付x元。
第三次付款:年月日前支付x元。
補充約定:
(三)按下列第項方式支付。
1、支票2、轉賬3、現金
其他:
第三條雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件:
(1)營業執照以及其他生產、經營資格格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營范圍或業務范圍;
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(3)發布法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告,須提供有關行政主管部門的審查批準文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的,應在廣告發布日的天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的,甲方有權要求乙方順延發布,如延遲發布無法實現合同目的的,甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格,本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起日內,發布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的,或者規格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發布日的天前,將廣告發布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的,乙方應在廣告發布日的天前以書面形式通知甲方,重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的,乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條違約責任
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的`情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的x%支付違約金。逾期付款時間超過日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的,乙方給予補發,補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的,乙方應按廣告費用的%賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發生的爭議,由雙方協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
(一)
(二)
(三)
第七條附則
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規規定,由雙方協商做出補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式份,甲、乙雙方各執x份。
甲方(章):___________
地址:___________ ___________
法定代表人(簽字):___________
委托代理人(簽字):___________
電話:___________
郵政編碼:___________
開戶銀行:___________
賬號:___________
乙方(章):___________
地址:___________ ___________
法定代表人(簽字):___________
委托代理人(簽字):___________
電話:___________
郵政編碼:___________
開戶銀行:___________
賬號:___________
年月日年月日
【承攬的合同】相關文章:
承攬合同10-04
承攬的合同09-21
運輸承攬合同08-05
關于承攬合同07-19
項目承攬合同09-19
設計承攬合同08-14
有關承攬的合同08-19
承攬合同模板09-13
承攬加工合同12-05
企業承攬合同08-14