有關(guān)承攬的合同
隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高,越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭(zhēng)端。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的有關(guān)承攬的合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
有關(guān)承攬的合同1
甲方:xx汽車有限公司 住所地: 法定代表人: 電話:
乙方:xxx 住所地: 法定代表人:電話:
鑒于:甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù);乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開(kāi)辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作項(xiàng)目標(biāo)的:維修售后服務(wù)。
二、合作時(shí)間及地址:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
地址:(詳見(jiàn)附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設(shè)備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣xx萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣萬(wàn)共xx萬(wàn)元作為投資;乙方以設(shè)備折價(jià)萬(wàn)及現(xiàn)金萬(wàn)共出資xx萬(wàn)元作為投資。
雙方約定:
①雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn)。
②設(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式:雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)
汽車的汽車維修售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議,并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式:公司合作項(xiàng)目的資金往來(lái)設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶(含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶),合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本(場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。
六、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為xx萬(wàn)元,合作項(xiàng)目專用帳戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年xx萬(wàn)元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每xx年xx月xx日前入帳。從年度開(kāi)始,合作項(xiàng)目按每年xx元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi),于每xx年xx月xx日前入帳。
七、設(shè)備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。
八、雙方責(zé)任:
(一)、甲方:
①繼續(xù)開(kāi)發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù),并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險(xiǎn)、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
(二)、乙方:
①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項(xiàng)目中。
②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。
③開(kāi)發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定:
①原__汽車場(chǎng)地系為爭(zhēng)取”4s”品牌而設(shè)置,故一旦甲方爭(zhēng)取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
②在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在市區(qū)(除外)內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作。
③自合作協(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。
④雙方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔(dān)違約責(zé)任。
⑤根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開(kāi)新店,乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。
十、違約責(zé)任:①任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對(duì)方利益的行為的`。守約方有權(quán)要求對(duì)方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計(jì)算的,損失賠償數(shù)額為xx萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計(jì))。
②任何一方就本合作項(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無(wú)正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失,如損失難以計(jì)算的,損失賠償數(shù)額為xx萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計(jì))。
十一、爭(zhēng)議解決方式:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本:本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
代理人:
有關(guān)承攬的合同2
委托方
承攬方廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司簽訂日期:年月日依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國(guó)廣告法》、《廣告管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1 項(xiàng)目:________
1.2 制作地點(diǎn):________
1.3 顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計(jì)稿制作,以委托方簽字稿為準(zhǔn);
1.4 起訖時(shí)間、日期:________年________月________日
第二條、廣告制作費(fèi)及支付方廣告制作費(fèi)
2.1廣告制作與安裝費(fèi)
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間委托方指定人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收
第四條違約責(zé)任。
4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費(fèi)的2 %,向承攬方償付違約金,超過(guò)合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項(xiàng)的2 ‰,償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費(fèi)的.2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費(fèi)的2 ‰,償付違約金。
4.3 其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1 本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
6.2 本合同有效期:自年月日至年月日終止。
有關(guān)承攬的合同3
甲方:(定作人)
乙方:(承攬人)
因工程施工需要,由乙方承攬部分工程,為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況,甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,自愿達(dá)成一致,協(xié)議如下:
第一條項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注等系。注:酬金中包含完成該項(xiàng)合同義務(wù)的全部費(fèi)用,甲方與乙方工作人員不存在勞資關(guān)
第二條項(xiàng)目的內(nèi)容和具體要求(應(yīng)詳細(xì)約定此條款,必要時(shí),可以封存樣品的,由雙方代表當(dāng)面封簽,妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù)。)
第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量
(1、用乙方提供原材料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響其勞動(dòng)成果的,甲方有權(quán)要求修理、減少價(jià)款或賠償損失。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應(yīng)明確規(guī)定材料的消耗定額,甲方原材料不符合要求的,乙方應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。
3、原材料等物品的提交日期計(jì)算。)
第四條技術(shù)資料、圖紙的提供辦法和日期
第五條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方法和期限
(1、按合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。)
第六條計(jì)量與結(jié)算(根據(jù)具體情況,可以以件、米或其他計(jì)量單位計(jì)量,但合同工期一個(gè)月以上的,應(yīng)按下列方法每月結(jié)算一次。)
1.乙方應(yīng)在每月_____日前制作當(dāng)月《已完工工作量清單》一式兩份上報(bào)甲方,甲方應(yīng)自收到后_____日內(nèi)審核批準(zhǔn),并以此作為支付進(jìn)度款和結(jié)算全部工作量的依據(jù);
2.全部工作完成,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格并移交給甲方后1個(gè)月內(nèi),乙方應(yīng)以甲方確認(rèn)的月《已完工工作量清單》為依據(jù),制作《總結(jié)算清單》報(bào)告甲方,甲方應(yīng)自收到乙方《總結(jié)算清單》后15日內(nèi)審核,甲方審核批準(zhǔn)的工程量即為雙方的結(jié)算工作量,甲方審核批準(zhǔn)的日期為結(jié)算日期。
第七條付款條件與期限(一般應(yīng)按下面的方式約定,有特殊情況的,可以另作約定,如資金充足可以支付預(yù)付款,但應(yīng)當(dāng)明確何時(shí)扣回。)
1.甲方收到業(yè)主(或總承包方)相應(yīng)工程款并扣除有關(guān)費(fèi)用(即工作過(guò)程中,應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對(duì)乙方的罰款)后5個(gè)銀行工作日內(nèi),向乙方支付當(dāng)月審定工作量的(參考比例為75%)作為進(jìn)度款,以后每月如此;
2.甲乙雙方結(jié)算完畢后,甲方自收到業(yè)主(或總承包方)相應(yīng)結(jié)算款并扣除有關(guān)費(fèi)用(即工作過(guò)程中,應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對(duì)乙方的罰款)后5個(gè)銀行工作日內(nèi)向乙方支付至結(jié)算總額的(參考比例為95%);甲方自收到業(yè)主(或總承包方)全部工程款(含質(zhì)保金)并扣除有關(guān)費(fèi)用(即工作過(guò)程中,應(yīng)由乙方承擔(dān)或乙方應(yīng)賠償甲方的損失或甲方對(duì)乙方的罰款)后5個(gè)銀行工作日內(nèi)支付清全部結(jié)算款;
3.乙方不按要求向甲方報(bào)審月《已完工工作量清單》的,甲方有權(quán)不予計(jì)量,不予支付進(jìn)度款,由此造成乙方的經(jīng)濟(jì)損失的,由乙方承擔(dān),且工期不予順延;
4.甲方憑乙方提供的等額、有效完稅發(fā)票(甲方扣稅除外)以銀行轉(zhuǎn)賬或票據(jù)結(jié)算的方式向乙方支付上述款項(xiàng)。
第八條合同工期
本合同工期為_(kāi)____日歷天,從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(或從甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)的第_____天起計(jì)),因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同,乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式報(bào)告甲方以減輕可能給甲方造成的損失,并應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)生后3天內(nèi)提供有效證明,經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,工期順延。
第九條雙方責(zé)任(可根據(jù)不同的工作任務(wù)和條件應(yīng)當(dāng)增加部分條款。)
(一)甲方責(zé)任
1.按本合同約定的期限支付酬金(含進(jìn)度款和結(jié)算款);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作的協(xié)調(diào)指揮,派出技術(shù)人員對(duì)乙方的工作進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查隱蔽工作,辦理簽證中間工程的驗(yàn)收手續(xù);
3.向乙方提供與本合同相關(guān)的圖紙、資料;
4.在開(kāi)工前,就本工程及相關(guān)項(xiàng)目向乙方進(jìn)行安全、技術(shù)交底(甲方對(duì)此要有書面記錄,接受交底人員應(yīng)簽字確認(rèn));
5.協(xié)助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動(dòng)用工手續(xù);
6.協(xié)助乙方做好施工人員的安全教育、培訓(xùn)考核。
7.其他應(yīng)當(dāng)由甲方負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。
(二)乙方責(zé)任
1.服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主(或總承包方)現(xiàn)場(chǎng)指揮及管理;
2.按時(shí)組織施工,保質(zhì)、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容并交付使用;
3.負(fù)責(zé)組織符合合同要求的、足夠的及相應(yīng)的人員和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工,進(jìn)場(chǎng)船機(jī)設(shè)備必須具有有效的性能證書或經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”(身份證、流動(dòng)人口婚育證明和外出人員勞動(dòng)就業(yè)登記卡),特種作業(yè)人員必須具有有效的特種作業(yè)資格證書,乙方應(yīng)將上述證書的復(fù)印件提交甲方并攜帶原件供甲方核對(duì),經(jīng)確認(rèn)合格登記后才能進(jìn)場(chǎng)工作;
4.負(fù)責(zé)根據(jù)本合同關(guān)于工作內(nèi)容的有關(guān)資料(如圖紙、甲方指令等)編制組織、,并報(bào)甲方審批;
5.制定妥善的工程質(zhì)量和安全保證措施,非甲方或業(yè)主(或總承包方)原因造成工程質(zhì)量或進(jìn)度達(dá)不到有關(guān)規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的,所造成的一切損失責(zé)任由乙方承擔(dān);
6.乙方必須積極履行本合同約定的內(nèi)容和具體要求,按合同規(guī)定的日期和質(zhì)量完成工作并交付使用;
7.保證以己之足夠的人員和設(shè)備履行本合同,非經(jīng)甲方同意,合同項(xiàng)下的任何工作不得轉(zhuǎn)讓給第三方來(lái)完成;
8.保證自己及雇員遵紀(jì)守法,文明施工,作好現(xiàn)場(chǎng)施工材料和機(jī)具的歸類歸堆,做到堆放合理、整齊,搞好施工現(xiàn)場(chǎng)及周圍環(huán)境衛(wèi)生;
9.在工作過(guò)程中,乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄,數(shù)據(jù)如實(shí)整理,并接受甲方監(jiān)督、檢查。在階段性工程結(jié)束或全部工程竣工后,乙方必須將工程的原始記錄、數(shù)據(jù)及技術(shù)資料完整地移交給甲方;
10.乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門辦理用工審批手續(xù),辦理工人暫住證等,一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);
11.乙方應(yīng)到當(dāng)?shù)乇kU(xiǎn)部門辦理工作人員的'勞動(dòng)保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)并將有關(guān)手續(xù)的復(fù)印件交甲方,否則因此造成的一切后果由乙方負(fù)責(zé);
12.乙方應(yīng)按照《廣東省人口與計(jì)劃生育條例》的規(guī)定管理好乙方工作人員,認(rèn)真履行雙方簽訂的《施工企業(yè)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理》,并應(yīng)認(rèn)真接受甲方的檢查和監(jiān)督。
13.在工作過(guò)程中,乙方必須積極主動(dòng)地配合甲方及有關(guān)人員對(duì)乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收;乙方應(yīng)認(rèn)真做好自檢工作,工作成果經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序的施工,否則,乙方應(yīng)無(wú)條件返工并承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用;
14.乙方不得以任何理由和借口,以任何形式與業(yè)主(或總承包),監(jiān)理及其他相關(guān)部門發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),否則甲方有權(quán)解除合同;
15.乙方對(duì)甲方提供的機(jī)具和材料應(yīng)合理使用,保管完好,禁止浪費(fèi)材料和不合理使用機(jī)具,否則甲方有權(quán)拒絕提供,并要求賠償損失;
16.為完成合同項(xiàng)下的工作,應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)的其他事項(xiàng)。
第十條安全施工(增加施工安全生產(chǎn)管理,但不能刪去本條款)
1.雙方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書;
2.甲方對(duì)乙方承擔(dān)的工作進(jìn)行安全交底,提出明確安全要求,并進(jìn)行監(jiān)督檢查;
3.乙方應(yīng)按安全施工有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格、科學(xué)的安全防護(hù)措施,確保施工安全和第三者的安全,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用;
4.甲方對(duì)乙方違章操作行為提出整改,乙方必須無(wú)條件執(zhí)行,由此而發(fā)生的費(fèi)用和延誤工期概由乙方負(fù)責(zé);
5.若發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告行政主管部門并通知甲方代表。甲方應(yīng)為搶救提供有利條件,發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第十一條違約責(zé)任
1.乙方有下列行為之一者即為違約,承擔(dān)違約責(zé)任。乙方違約,甲方除有權(quán)責(zé)令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外,并有權(quán)解除合同:
(1)違反本合同的任何之條款的;
(2)履行義務(wù)不符合本合同約定或甲方要求的;
(3)不能如期按本合同約定的質(zhì)量完成任務(wù)的;
(4)違反文明施工之規(guī)定,造成環(huán)境污染或給甲方或第三人造成損害的;
(5)疏于安全管理,造成損失在1000元以上的;
(6)造成甲方材料浪費(fèi),機(jī)具損壞或喪失原有功能的;
(7)不服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理和協(xié)調(diào)的;
(8)甲方認(rèn)為乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成合同項(xiàng)下的全部工作,要求與乙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議以減少其工作量,乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;
(9)違反合同規(guī)定的其他行為。
2.合同解除后,乙方有下列行為之一的,視為乙方自動(dòng)放棄其為履行本合同而應(yīng)得剩余工程款,給甲方造成損失的,甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。
(1)不主動(dòng)退場(chǎng)并且自合同解除之日起15日內(nèi)沒(méi)有向甲方提出書面結(jié)算和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的;
(2)拒不退場(chǎng)或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工的;
(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行為;
3.合同的解除以甲方出具書面通知乙方之日起即為解除。
4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國(guó)人民銀行公布的同期最高流動(dòng)資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作為違約金。
第十二條獎(jiǎng)懲
1.乙方有本合同規(guī)定的違約行為或違反法律規(guī)定,甲方有權(quán)責(zé)令乙方限期改正,乙方拒不改正或不能改正的,除賠償損失外,甲方可給予總工程量的(參考比例為1-10‰)作為對(duì)乙方的懲罰。
2.按合同約定或法律規(guī)定乙方?jīng)]有應(yīng)當(dāng)懲罰之行為的,甲方給予乙方總工作量的(參考比例為1-10‰)作為獎(jiǎng)勵(lì)。
第十三條解決合同糾紛的方式
履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,本著友好態(tài)度協(xié)商解決,若經(jīng)協(xié)商仍不能解決,任何一方均可訴諸法律。
第十四條其他
1.本合同一式_____份,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份;
2.本合同簽訂后,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同;
3.雙方商定的其他條款:
第十五條合同附件及有效期
1.合同附件
(1)甲乙雙方《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《資質(zhì)證書》(復(fù)印件);
(2)工程計(jì)量單、結(jié)算單等;
(3)施工安全生產(chǎn)管理協(xié)議書;
(4)雙方為解決合同項(xiàng)下的問(wèn)題所發(fā)信函等文件;
2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋法人或法人合同專用印章后生效,至雙方履行完畢合同規(guī)定的義務(wù)后自行失效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
銀行帳號(hào):銀行帳號(hào):
合同簽訂時(shí)間:_____年_____月_____日
有關(guān)承攬的合同4
委托方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價(jià)格、交貨期:
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項(xiàng)目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│數(shù)量│單價(jià)│總價(jià)│交貨日期│
│ │格│ │ │(元)│(元)×├──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │一季│二季│
│ │ │ │ │ │ │度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬(wàn)│ 0.15 │15000萬(wàn)│5萬(wàn)│5萬(wàn)│
│ │上│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│綜條│支│100萬(wàn)│ 0.11 │110000 │50萬(wàn)│50萬(wàn)│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計(jì)│(大寫)拾貳萬(wàn)伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:通過(guò)銀行托收。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:______紡織器材廠乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)
地址:_______地址:_______
銀行帳號(hào):______銀行帳號(hào):_____
____年__月__日
有關(guān)承攬的合同5
建設(shè)單位:(以下簡(jiǎn)稱發(fā)包方):
法定代表人:
地址:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
施工單位:(以下簡(jiǎn)稱承包方):
法定代表人:
地址:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:
第二條工程地點(diǎn):
第三條建筑面積:
第四條工程價(jià)款及付款方法:
第五條工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)
第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的.,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
第七條承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條發(fā)包方義務(wù):
1、開(kāi)工前______天,發(fā)包方給承包方施工圖一式______份,并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2、按協(xié)議分工,開(kāi)工前______天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,
負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條承包方義務(wù):
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前_____天交發(fā)包方一式_____份。
3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4、竣工后,_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承包方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的,發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn):發(fā)包方對(duì)承包方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。
3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)發(fā)包方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由,對(duì)發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,發(fā)包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
承包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
有關(guān)承攬的合同6
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。
1、原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的%),在加工量達(dá)到%,定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的%),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
(如:根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的',由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
9、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
3、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):帳號(hào):
____年___月___日訂
有關(guān)承攬的合同7
委托方:___________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承運(yùn)方:___________
運(yùn)輸車輛:___________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方本著誠(chéng)實(shí)、信用、公平的原則,對(duì)承運(yùn)甲方木材一事,經(jīng)過(guò)共同協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議,以便雙方共同遵守。
第一條:木材起運(yùn)地點(diǎn):乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點(diǎn)、行駛線路和卸車地點(diǎn)進(jìn)行原木或枝椏材運(yùn)輸任務(wù)。
第二條:甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車,乙方只承攬裝車后的運(yùn)輸。
第三條:木材運(yùn)輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對(duì)不服從調(diào)度安排,無(wú)故停運(yùn)的,甲方將不支付乙方已承運(yùn)的運(yùn)費(fèi)。
第四條:在運(yùn)輸木材過(guò)程中,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規(guī)則,安全駕駛。在木材運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生事故造成損害的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
第五條:乙方按照甲方的指示將木材運(yùn)到指定地點(diǎn)后,由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第六條:乙方的運(yùn)費(fèi):原木運(yùn)輸按____元m3公里,枝椏材____元/噸公里,其中個(gè)體民營(yíng)車輛運(yùn)輸單價(jià)中含管理費(fèi)(養(yǎng)路費(fèi)、運(yùn)輸管理費(fèi))____元/ m3,枝椏材____元/噸。待到合同終止時(shí),一次性全部結(jié)算。
第七條:甲方如果沒(méi)有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費(fèi),由甲方賠償乙方損失。
第八條:乙方在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的',由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,賠償一切損失。
第九條:乙方在運(yùn)輸過(guò)程中,必須按照甲方規(guī)定的承運(yùn)范圍及要求執(zhí)行,對(duì)超出規(guī)定范圍的,甲方有權(quán)進(jìn)行處罰。對(duì)超出行駛線路,受到處罰的,其責(zé)任由乙方自負(fù)。
第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。
甲方簽字(蓋章):___________
乙方簽字(蓋章):___________
時(shí)間:____年____月____日
時(shí)間:____年____月____日
有關(guān)承攬的合同8
甲方(裝修方):__________________
乙方(承攬方):__________________
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,甲方按照國(guó)家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付加工承攬費(fèi)(也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點(diǎn):
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:_________m2,室內(nèi)面積_________m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自_________年_________月_________日開(kāi)工,至_________年_________月_________日竣工,工期______天。
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購(gòu)買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費(fèi)用于乙方購(gòu)買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照?qǐng)D紙分階段、分步驟進(jìn)行施工,每一個(gè)施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費(fèi)按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六:乙方在進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對(duì)照),通訊號(hào)碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗(yàn)收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2、乙方須提供圖紙對(duì)隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注,說(shuō)明其位__________、形狀、尺寸、材質(zhì)等,防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞,以及便于維修;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,
重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購(gòu)買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十:衛(wèi)生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位__________、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1.工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
十二:違約責(zé)任:甲方無(wú)正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費(fèi)和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金,條款中對(duì)違約金已有約定的除外。
十三:附則
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的`住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4.合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。雙方簽字后生效。
甲方:__________________乙方:__________________
日期:__________________
有關(guān)承攬的合同9
經(jīng)甲___________、乙____________雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
金額
交貨日期
超欠幅度%
貨款共計(jì)人民幣(大寫)___________________________________________________
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):____________________________________________________________
2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):______________________________________________
3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________________________________________________
5.結(jié)算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應(yīng)辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)償付乙方實(shí)際損失________
(2)中途退貨的,償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他_________________________________________________________________
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的'貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:________________________________________________________________
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止。
甲方:________________
乙方:______________
法定代表人:__________法定代表人:________
電話:________________
電話:______________
地址:________________
地址:______________
開(kāi)戶銀行:____________
開(kāi)戶銀行:__________
帳號(hào):________________
帳號(hào):______________
有關(guān)承攬的合同10
合同編號(hào):_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限
項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
計(jì)量單位
數(shù)量
工作量(工時(shí))
報(bào)酬
交付期限
單價(jià)
金額
合計(jì)人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗(yàn)方法:______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的.主要工作由第三人來(lái)完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:______________________________
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項(xiàng):________________________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:
電話:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
郵政編碼:
承攬人
承攬人(章):
鑒(公)證意見(jiàn):
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
經(jīng)辦人:
年月日
監(jiān)制部門:____________印制單位:___________
有關(guān)承攬的合同11
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計(jì)人民幣(大寫):
1。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________
2。交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):________
3。質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:_________
4。包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________
5。結(jié)算辦法及期限:_____________
6。原材料供應(yīng)辦法:____________
7。其他:_______________
違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的,償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要
要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的.費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________
地址:________
開(kāi)戶銀行:_____
帳號(hào):________
有關(guān)承攬的合同12
保潔承攬合同
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
1.承攬范圍:
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費(fèi)用。
四、承攬費(fèi)用
1.合同期保潔承攬費(fèi)用總額為 元。其中,月度保潔費(fèi)用為 元。
2.保潔承攬費(fèi)用包括保潔人員的勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及乙方管理服務(wù)費(fèi)用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后,甲方 于次月 日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費(fèi)用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進(jìn)入甲方場(chǎng)所開(kāi)展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫(kù)房。
4.甲方有權(quán)對(duì)乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無(wú)關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)乙方的`權(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實(shí)行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場(chǎng)所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項(xiàng)管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實(shí)情況后,乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)照價(jià)賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實(shí),乙方除照價(jià)賠償外,應(yīng)立即將其開(kāi)除;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動(dòng)合同,依法繳納社會(huì)保險(xiǎn),自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任,以及由此發(fā)生各種費(fèi)用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過(guò)程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項(xiàng),另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個(gè)工作日通知對(duì)方。
八、違約責(zé)任
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù),給對(duì)方造成損失的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、其他事項(xiàng)
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對(duì)乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評(píng)價(jià),綜合評(píng)價(jià)不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過(guò)程中,乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
4.本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點(diǎn):
有關(guān)承攬的合同13
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《_____》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項(xiàng)目:私人住宅主體項(xiàng)目。
二、建筑面積:按實(shí)際板面計(jì)算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度
第一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍_(kāi)________肆拾元整,其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的'使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
有關(guān)承攬的合同14
甲方:__________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將(地點(diǎn))涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項(xiàng)工程單價(jià):
3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。
4、乳膠漆:元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?/p>
5、墻紙粘貼:元每平方米。
6、清水漆:元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。
7、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開(kāi)面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
8、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為_(kāi)___天。
二、付款方式:
1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的__%,剩余__%__為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為_(kāi)_個(gè)月。
三、甲方責(zé)任:
1、辦理好工程開(kāi)工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件,開(kāi)通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;
5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作,對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;
6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
三、乙方責(zé)任:
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成,乙方聘請(qǐng)的.工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求:
1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)____日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、安全施工與檢查:
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責(zé)任:
1、違反本合同約定,給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__;
2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的____%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)____天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;
2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。
八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手印):__________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號(hào):_________
有關(guān)承攬的合同15
地址:______
電話:______傳真:______
容器類委托加工承攬合同NO:______
委托方:_____公司簽訂地點(diǎn):______
受托方:______簽訂時(shí)間:______
標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的`檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫(kù)后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房?jī)?nèi)。
6、運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡(jiǎn)稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:________ 公司受托方:______
法人代表:______ 法人代表:______
委托代表:______ 委托代表:______
傳真:______ 傳真:______
電話:______ 電話:______
開(kāi)戶銀行:______ 開(kāi)戶銀行:______
帳號(hào):______ 帳號(hào):______
地址:______ 地址:______
【承攬的合同】相關(guān)文章:
承攬合同03-02
承攬的合同05-04
有關(guān)承攬合同12-27
承攬加工合同12-05
安裝承攬合同04-04
關(guān)于承攬合同07-19
工程承攬合同05-12
承攬加工合同04-15
企業(yè)承攬合同08-14
承攬類合同05-15