居間合同工程
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的居間合同工程，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
居間合同工程1
甲方：___
乙方：___
二、承包內容：_____電氣工程，包括電照、電視、電話、配管、穿線、照明器具安裝、配電箱安裝、避雷接地等施工圖紙所包含的內容。單位工程施工現場電氣設備的維護及臨時線路架設和維護。
三、合同雙方的`權力和義務：
1、甲方負責材料供應，協調各種工序施工。
2、乙方必須按設計文件、現行施工及驗收規范、施工組織設計、施工技術交底、安全交底要求施工，在施工中發現材料質量問題及時匯報。乙方要提前一周提出材料計劃，按時完成甲方安排的施工進度計劃，并配合其他專業施工。
3、乙方必須保證安全施工，杜絕重大傷亡事故，避免輕傷事故發生。如乙方不按操作規程和安全技術交底施工，不正確使用勞動保護用品，發生事故的責任依安全生產合同承擔責任。
4、乙方在施工中領取材料必須經過保管員準許，不準發生浪費和偷工減料現象，如發生浪費和不按設計施工，發生質量問題甲方有權視情節給予經濟處罰。
5、乙方領用電動工具等小型工具要保管好，對于正常損壞（如炭刷用完，軸承損壞等）甲方負責維修，對于人為損壞（如摔壞外殼、摔彎軸承，因軸承損壞而燒壞轉子、定子等），乙方負責一切維修費。
6、如乙方在施工中發生超出質量驗評標準的一律不給計算工資，不合格的返工重作，并扣罰返工所用的材料費。
7、乙方施工完的每道工序必須履行簽字手續，方可進行下道工序施工。每月報工必須經項目經理、施工員、技術員和質量檢查員簽字后才能生效。
8、乙方有權拒絕甲方違章指揮，有權對不合理的進度安排提出異議，但經雙方協商確認后，必須按時完成。甲方有義務向乙方提供勞動保護用品。
9、乙方簽訂協議后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法規及安全條例，承包工程內容完工后，未發生安全事故及未違反現場安全規定，此項押金如數退還。
10、為保證現場文明施工，要求乙方在現場遵守文明施工條例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作業完工后乙方未違反文明施工條例，甲方將此項押金如數退還。
1、如乙方施工質量優良、節約材料、文明施工，積極參與制訂材料計劃并能提出合理化建議，在工程完工后甲方視乙方表現情況給予0.1—0.2元2獎勵。
2、乙方施工中使用的施工機械必須設專人持證上崗，上崗人員必須熟知本機械的性能和安全使用技術規程，并嚴格按規程操作。
四、承包款結算方法：乙方必須在每月____日前報上月工作量，履行簽字手續后結算80％工資，工程完工后經有關單位驗收合格并向甲方交工后一次結清全部承包款。
五、合同一經簽定，雙方必須共同遵守，如單方違約給另一方造成損失的，由違約方承擔經濟賠償責任。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字：___
乙方簽字：___
居間合同工程2
甲方（代表）：___
乙方（代表）：___
經甲、乙雙方協商，達成如下居間協議，共同遵照執行。
一、居間事項：乙方協助甲方取得位于山西省交城縣開發區天鑄鑄造有限公司檢測中心工程施工項目總分包權。
二、居間任務：乙方為上述項目提供信息、推介服務，并促成甲方取得工程施工總分包權。根據《中華人民共和國合同法》第426條關于"居間人促成合同簽訂成功，委托人應當按按約定支付報酬"的規定，按如下方式支付居間費用：
1、當乙方協助甲方取得該工程施工總分包權，土建部分按工程總造價下浮三個點做為居間費用支付給乙方，鋼結構部分按工程總造價下浮六個點做為居間費用支付給乙方。
2、付款方式：甲方收到預付款時，付給乙方15萬元。
三、本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸，獨立執行，是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示，不因公司股權或法人等變更影響，始終有效。甲方不得以任何理由單方面終止與乙方的`委托關系，不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項；如有上述情況發生，視為乙方完成代理委托，甲方同意無條件支付乙方中介費，作為對乙方的補償；并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、制約條件：甲方如不履行本居間協議，乙方有權直接通過發包方扣取居間費，居間費用翻倍。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
居間合同工程3
委托人：______________________
簽訂地點：____________________
居間人：______________________
簽訂時間：____________________
第一條委托事項及具體要求
________________________________________________________________________________________________________
第二條居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
第三條報酬及支付期限
居間人促成合同成立的，報酬為促成合同成立金額的________%或者（大寫）________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔
居間人促成合同成立的，居間活動的`費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委托人應向居間人支付必要費用（大寫）________元。
第五條本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協商一致；
2、因不可抗力致使不能實現合同目的；
3、在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；
4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委托人的違約責任
_________________________________________________________
第七條居間人的違約責任
_________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項
_____________________________________________________________________
第十條本合同未作規定的，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人（章）：_____________________居間人（章）：_____________________
住所：___________________________住所：___________________________
法定代表人：____________________法定代表人：_____________________
居民身份證號碼：_______________居民身份證號碼：_________________
委托代理人：____________________委托代___________________________
電話：___________________________電話：___________________________
開戶銀行：______________________開戶銀行：_______________________
賬號：___________________________賬號：___________________________
郵政編碼：______________________郵政編碼：_______________________
__________年_______月__________日__________年__________月_______日
居間合同工程4
甲方（委托方）：___
地址：___
法人代表：___
乙方（中介方）：___
身份證號：___
上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）協助甲方為其進行承包建筑工程，達成居間合同如下：
一、居間事項：
承包建筑工程：乙方協助甲方取得位于項目的工程施工權。
二、居間任務：
乙方為上述項目，向甲方提供信息、推介服務，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的開發單位直接洽談，并利用自身的社會資源關系開展協調工作，以最終促成甲方與開發商《 》簽訂該工程項目的專業承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功，委托人應當按約定支付報酬”的規定，甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同，甲方同意按如下方式支付居間費：
1、當乙方協助甲方，促成甲方與程項目的專業承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民幣萬元（稅后）居間費；
2、付款時間：在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功，甲方同時支付居間費萬元人民幣，剩余的居間費用。
3、付款方式：甲方須以轉賬的方式支付乙方費用，甲方通過銀行轉入乙方指定的賬戶上（乙方指定帳戶為：_____行戶名：________），其他方式支付或沒有轉入乙方指定的帳戶無效。
三、甲方責任和承諾：
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸，獨立執行，是甲方全體董事會成員—致的、真實的意思表示，不因公司股權或法人等變更影響，始終有效。乙方促成甲方和何理由單方面終止與乙方的居間（委托）關系，不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項；如有上述情況發生，視為乙方完成代理委托，甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元整（稅后），作為對乙方的.補償；并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功，在半年之內，甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發包商任何人接觸；如有任何接觸該工程施工，皆視為乙方的中介行為成功，甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元正（稅后），作為對乙方的補償；并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務，任何一方以任何形式泄露本合同內容，由泄密方承擔一切后果。
五、本合同—式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方：___乙方：___
法人代表簽章：___簽名：___
日期：___日期：___
居間合同工程5
發包方：___
承包方：___
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：___
2、工程地點：___
3、承包方式：___
4、承包范圍：建筑、裝飾工程（除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦）等施
二、施工準備
1、發包方：
（1）工程開工前負責做好施工現場水源、電源和運輸道路暢通；
（2）組織有關人員進行施工技術交底；
（3）委派為現場代表，對工程質量進行監督。檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方：
（1）負責施工區域的臨時設施、水、電、道路接入施工現場；
（2）組織施工人員和材料、機械進場；
（3）編制施工組織設計和施工方案；
（4）委派為現場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、合同工期
開工日期：竣工日期：20__年2月2日
合同工期總日歷天數：180日歷天。
在施工中，如遇下列情況，可順延工期：
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發包方有較大的變更，而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因，導致工程停建或緩建，使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作，并按發包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場。
4、經發包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協商，簽字生效。
四、質量標準
工程質量標準：達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質量應當達到協議書約定的質量標準、質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受發包方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質量達不到約定標準的部分，發包方一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按發包方的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購（供貨單位及價格、數量須經發包方書面確認），承包方購回的材料，必須具有出廠合格證，經發包方認可后方可使用，違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料，經發包方驗收不合格，承包方應無條件退回進場材料，由此造成的一切損失由承包方負責，并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產相關規定組織施工，采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發生的一切安全事故由承包人負責，與發包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業人員進行安全保險，費用由承包人承擔。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。
七、合同價款與結算：
總合同價款約150萬元。
本工程結算：
（1）套用___省20___年工程定額（《全國統一建筑工程基礎定額xx省單位估價表》）計取定額直接費（含材料、人工費退補差），以此為取費基礎綜合取費，費率為11%；
（2）定額綜合工日單價執行x建價[20___]8號文件：建筑、安裝、市政、市政設施養護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元/工日；裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元/工日；
（3）本工程不要求承包方提供建筑業。
八、工程款的支付：
承包人完成主體工程后，經發包方驗收合格后7日內，付至已完工程價款的75%；承包人完成內、外墻等初裝修后，經發包方驗收合格后7日內，付至已完工程價款的95%；余已完工程價款的5%作為工程質保金，工程質保金在工程竣工驗收合格后1年內無息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后，承包方應在竣工驗收5天前，向發包方提交竣工驗收報告。
2、發包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內，組織有關人員進行驗收。發包方無正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見，亦不批準驗收報告，工期順延。竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責任
1、發包方責任
（1）開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
（2）向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
（3）向承包方提供完整的施工圖紙。
（4）及時參加驗收
2、承包方責任
（1）加強對施工現場人員的管理，遵守發包方管理規定，承包人施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同。
（2）遵守政府和有關管理部門對施工現場進出口交通、環境衛生、施工噪音等管理規定。
（3）施工現場按發包方指定的.位置堆放材料、搭設臨時設施，不亂搭、亂放，做到文明施工。
（4）為其施工人員購買保險，在施工過程中做好安全防護，確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發包人及第三方人身及財產損害的，承包人承擔相關責任，并賠償發包人因此遭受的其他損失。
（5）承包人承擔施工所需水電費。
（6）采取積極措施做好施工現場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作，如有損壞，由承包方負責賠償。
（7）承包人負責工程成品及設備的保護，做好施工現場的保衛、消防和垃圾清運等工作
（8）施工中未經發包人及業主方及有關部門批準，不得改動原建筑結構及各種設備管線。
十一、違約責任
1、發包方逾期付款的，每逾期一日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金，承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的，發包人有權將剩余工程另行發包，所需費用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承擔。此外，發包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任，有權要求承包人無條件退場，已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔，承包人并應賠償發包人因此遭受的損失。
4、工程質量經驗收不合格，承包方應返工，返工后經再次驗收不合格，發包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任，給發包人造成其他損失的，發包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包，若發現承包方違約，發包方有權責令承包方立即退場，并賠償發包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由寧都縣建設行政主管部門調解，調解不成時，由發包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間：20___年___月___日
合同訂立地點：___售樓部
本合同一式四份，發包方執二份，承包方執二份，經發包方、承包方雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
居間合同工程6
甲方（委托人）：___乙方（居間人）：___
聯系地址：___聯系地址：___
法定代表人身份證：___身份證：___
聯系電話：___聯系電話：___
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，然后依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，然后協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%（即人民幣萬元，大寫：萬元）。
2、居間報酬結算方式：
居間報酬總金額為____人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款（即工程總造價的%）到賬后，次日將報酬總額中的萬（大寫：元整）以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的.方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至___年___月___日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，然后雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：___
乙方指定賬戶戶名：___
乙方指定賬戶賬號及開戶行：___
甲方：___（蓋章）：___乙方（蓋章）：___
法定代表人或委托代理人：___法定代表人或委托代理人：___
___年___月___日
居間合同工程7
發包方（簡稱甲方）：___
承包方（簡稱乙方）：___
根據民法典、建筑法的有關法律規定。甲乙雙方以平等、自愿、公平和誠實信用原則，為確保工程質量，工程進度，為明確雙方權利和義務，雙方共同簽訂本合同。
一、工程名稱濮陽xxxx二期工程外墻抹灰、保溫。
二、承包內容萬利財富廣場第六層至樓頂所有外墻抹灰及保溫。
三、質量要求在施工過程中所有施工質量標準必須符合外墻保溫構造說明和國家驗收規范、規定標準和建設方、監理及甲方要求。
四、工程量計算與價格外墻抹灰按實際面積、保溫實做面積計算工程量，抹灰每平方米定價為___元，保溫每平方米定價為___元。
五、施工責任在施工過程中乙方如不能保證質量、進度和安全操作過程，甲方有權責令乙方整頓，否則造成的經濟損失由乙方負責，施工中必須做到成品保護，安全用電的管理工作，做到文明施工的要求。
六、違約責任當發生下列情況下，乙方承擔違約責任：以上合同內容經簽訂生效后，任何不遵守或違背合同內容的都視為違約。乙方如自身原因在施工過程中不能履約或被建設單位、監理、甲方勒令退場及其它任何不能正常履約的'。乙方無條件退場或施工過程中自動放棄，甲方不支付任何費用（即施工工程量視為零）。乙方行為或結果對甲方造成損失的，乙方必須全部承擔甲方所有的損失。
七、付款方式乙方人員入場施工部分工程量后開始支付生活費，工程施工分項完成50%后，支付合同價款的40%，工程施工全部完成后付合同價款的80%，剩余20%待建設單位、質監站、監理、甲方驗收合格后，等外墻膩子刮完后付清。
八、安全事故施工過程中出現的安全事故、紅傷事故全部由乙方自行承擔。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字后生效，望雙方共同遵守。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
居間合同工程8
甲方：____
身份證號碼：____（以下簡稱甲方）
乙方：____
身份證號碼：____（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮農副產品批發大市場施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬，雙方約定如下：
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包，施工等真實信息資訊，協助乙方對第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協調工作，及時傳達第三方發包條件及要求，努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾，在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后，乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天，乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日內，乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的日內，乙方需第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬，則按未按時支付金額的%，即向甲方承擔違約金萬元，甲方同時有權要求第三方在項目工程款中優先扣除。
第四條違約責任
（一）甲方違約責任
1、在本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得將本項目再次介紹給任何的第三方（施工隊伍）。
2、甲方應跟蹤服務，如約定期不能按時開工，勞動報酬需一次性退還給乙方。
（二）乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的`合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效后，即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約，仍視為甲方居間服務報酬，若乙方后續與第三方簽約，支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至___年___月__日，甲方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間服務成功，本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份，甲、乙及雙方鑒證人各執一份，合同自簽字蓋章（印）之日起生效。
甲方（章印）：_______________
乙方（章印）：_______________
聯系電話：_______________
聯系電話：_______________
身份證號碼：_______________
身份證號碼：_______________
甲方鑒證人：_______________
乙方鑒證人：_______________
聯系電話：_______________
聯系電話：_______________
身份證號碼：_______________
身份證號碼：_______________
____年____月____日____
年____月____日
居間合同工程9
甲方（委托人）：____________
聯系電話：____________
乙方（居間人）：____________
聯系電話：__________________
甲乙雙方為了發揮各自的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
第一條、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就蘭海鐵路隧道工程（以下稱該工程項目）引薦甲方和該項目的發包單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方或關聯組織與發包單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方或其有關聯關系的公司、其他組織與該建設工程發包方或所有人簽訂施工合同或實際參與施工。關聯關系，則是指公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的'關系，以及可能導致公司利益轉移的其他關系。
第二條、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，協助甲方與該工程負責人員的洽談與溝通。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與發包單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎重嚴謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與發包單位的關系。
第三條、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責與發包單位進行合同談判；在必要條件下，甲方同意授權乙方就該工程項目與發包單位進行合同談判，但合同相關條款的確定必須經過甲方同意。
2、如果居間成功，則由甲方或其有關聯關系的組織全面履行和發包單位所簽訂的專業施工合同，甲方及關聯組織因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，無條件按照本合同第四條約定的付款方式向乙方支付居間報酬。
4、我公司承諾將按照業主方要求進行施工，按質按量按工期要求施工。
第四條、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、甲方向乙方支付本項目居間費用為6%，第一筆居間費合同簽訂后支付%，其余款項按業主結算方式按比例、按進度給予支付，該居間費用應繳納的全部稅款由甲方承擔。
2、居間成功后，在甲方或其關聯組織在與工程的發包方簽訂建設工程施工合同并進場實際施工按照月進度，業主方實際向甲方所支付工程款按比例支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付，乙方在收到相應款項后應當出具相應的收條，無須提供發票。
4、如果經過乙方努力，該建設工程施工合同未能簽訂或甲方及關聯公司或單位未能實際參與施工，甲方無須支付居間費。對于乙方在該業務接洽過程中產生的相關業務費用，由乙方自行承擔，甲方不再另行支付。
第五條、保密事項
1、甲乙雙方均一致同意本協議及本協議所涉及內容為商業秘密，雙方均不得向合同之外第三者泄露。
2、乙方在居間過程中所獲取的甲方商業秘密，不得向第三方透漏，不得據此作出不利甲方的任何行為。
第六條、合同生效及終止
1、本合同經雙方簽字或蓋章后生效。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
第七條、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方均同意提交簽約地仲裁委員會進行仲裁，仲裁委員會的裁決為最終裁決，雙方不再產生異議。
第八條、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份。
3、如有未盡事宜，雙方可另行協商，訂立補充合同。補充合同是本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方蓋章）：______
法定代表人或委托代理人：____________
乙方（蓋章）：______
法定代表人或委托代理人：____________
日期：____年_____月____日
居間合同工程10
甲方（委托人）：___
乙方（居間人）：___
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和業主直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與業主簽訂該工程項目的承包施工協議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括合同條件。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供必須完全能夠成為甲方與業主所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬。
三、甲方義務
1、甲方負責提供相關資料；負責和業主公司進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和業主所簽訂的總承包施工協議。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工造價總金額：2%稅后價
2、居間成功后，甲方進場搭臨后3日內支付乙方30萬元，余下按同比例支付（甲方拿到工程款95%時支付完乙方居間費）
3、甲方可以現金的方式或銀行轉賬支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的.必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、本合同一式四份，雙方各持二份，雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地：___
合同簽訂日：___
甲方：___（蓋章）：___乙方（蓋章）：___
身份證號：___
電話：___
居間合同工程11
甲方（委托人）：__________________
乙方（居間人）：__________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
乙方接受甲方委托，負責就______省______工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金______萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______%。
2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付______元整；在正常施工的兩個月內，應支付______；剩余施工合同金額從正常施工的.第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按______%的比例支付；竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔______費用）。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付______元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至______年______月______日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式______份，雙方各持______份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
居間合同工程12
甲方：______________________________
乙方：______________________________
甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及有關法律在平等自愿、等價有償基礎上，雙方經過充分協商，就乙方促成甲方與項目方拉土方工程達成以下協議：
一、本協議所指項目方是指名下_______________。
二、乙方促成甲方與項目方所拉的土方工程項目位于_______________。
三、乙方促成甲方與項目方的土方價位為
甲方每拉一車土方，項目方應向甲方支付__________元人民幣；有關其他拉土方的細節問題由甲方與項目方溝通，乙方應協助甲方與項目方的溝通。
四、本協議所述項目的工期為甲方與項目方
簽訂的拉土方施工合同的期限為準，如甲方與項目方簽訂的合同到期工程沒有完成，甲方與項目方續簽合同期限的`，本合同有效期限同步延續到甲方與項目方徹底不再有業務關系時該協議終止。
五、甲方在該項目提供約輛車進行拉土方施工，最終以甲方實際在該項目上提供的車輛為主。
六、甲方承諾每輛車每拉一車土方向乙方支付__________（大寫：__________）作為居間費，每天居間費的計算方法：每天居間費=每車每趟的居間費_____/天；車總趟數__________/天x車輛總數
七、甲方應將乙方的居間費匯至乙方指定的賬戶內
開戶行：______________________________
戶名：________________________________
賬號：________________________________
八、居間費的支付時間為甲方應每天向乙方支付一次。
九、違約責任
甲方應依據協議約定足額及時向乙方支付居間費，如甲方未按照協議約定向乙方足額及時支付居間費，應向乙方支付所有可算工程價值總費用的30%作為違約金（所有可算工程總價值是指項目方每天向甲方支付的總工程費乘以甲方所有車輛所拉土方的天數）。
十、爭議解決
甲乙雙方在履行協議中若有爭議，協商解決，協商不成，向乙方所在地法院所在地起訴解決
十一、本協議生效時間為甲方與項目方簽訂時生效。
十二、本協議一式一份，由乙方保管。
甲方：_______________
乙方：_______________
住址：_______________
住址：_______________
______年_____月_____日
_____年_____月_____日
居間合同工程13
合同編號：___
甲方：___
乙方：________________
身份證：__________________
身份證：______________________________________________ __________________
職位：____________________________________
通訊地址：________________________________________
郵政編碼：________________________________________
聯系人：______________________
聯系人：______________________
電話：________________________
電話：________________________
傳真：________________________
傳真：________________________
E—mail：______________________
E—mail：______________________
鑒于甲方自有合法的工程承接資質，甲方委托乙方為該公司尋找工程項目；乙方亦獲知了甲方的上述意愿，乙方愿意接受委托。雙方愿意簽訂正式合同，并嚴格履行，以達到雙方目的。鑒于此，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
第一條委托事項
1．甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。
2．乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條居間人的權利和義務
1．乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹該公司的相關情況，但甲方書面確認為是商業秘密的除外。
2．乙方應認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
3．乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。
4．乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。
5．乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。
第三條居間報酬與費用
1．若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五（5%），即合人民幣_____________________________________元整（￥：__________）作為乙方酬金，（該項目所產生的營業稅由方承擔，若該居間費所產生的'所得稅由甲方承擔）；該酬金包含其它相關居間、咨詢、應酬費用。酬金的支付方式為：現金或個人賬戶劃賬；
2．付款時間：甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后，支付合同總價的百分之三（3%），即合人民幣____________________元整（￥：__________）作為居間首期款，其余2%（合同總價）的居間費，根據發包方工程進度按比例分兩次支付，所收款以收據為憑。
3．若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用）
乙方自行承擔。
第四條合同的解除
1．委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除；
2．本合同約定目的已經實現，乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除；
3．委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的；
4．委托期限屆滿之前，因不可抗力致使本合同約定目的不能實現的；
5．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
6．在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用），因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
7．______________________________________________________。
第五條違約責任
甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第六條聲明及保證
甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同；
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效；
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人（需有法人委托授權書），本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力；
5．甲方保證自有資質的真實性及合法性。
乙方：
1．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效；
2．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；
3．本合同的簽署人是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務有關或有損客戶利益的活動。
第八條通知
1．根據本合同需要，一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用、書信快遞、傳真、E—mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．一方變更通訊方式或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書面或短信形式通知對方，否則，由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。
第九條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決
①．提交有管轄權的仲裁委員會仲裁；
②．依法向合同簽署所在地人民法院提起訴訟。
第十條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后及時向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除本合同
或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
4．本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第十一條合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十二條合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。
第十三條備注
_______________________________________________________________________________________________________________
甲方（簽章）：______________
乙方簽字（指印）：______________
法定代表人：_______________ _______________
委托代理人：_______________ _______________
_________年______月______日
_________年______月______日
居間合同工程14
甲方（委托人）：___
聯系地址：___
乙方（居間人）：___
聯系地址：___
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就____省井岡山茨坪道路改造工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的.義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的10%，。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。
2、居間成功后，居間報酬按發包單位支付結算工程款進度百分比進行結算支付，竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后____日內全部結清。
3、甲方轉帳方式支付。
4、居間費用稅務各自承擔。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
【居間合同工程】相關文章：
工程居間合同03-01
工程居間合同【熱門】06-09
【熱】工程居間合同07-10
工程中介居間合同07-13
工程居間合同【精】07-02
工程居間費的合同04-06
工程勞務居間的合同08-18
工程介紹居間的合同05-03
工程居間合同【推薦】01-21
工程居間合同【薦】07-28