承攬合同范本(合集15篇)
在不斷進步的社會中,合同的法律效力與日俱增,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的承攬合同范本,希望對大家有所幫助。
承攬合同范本1
簽訂合同單位:______(以下簡稱甲乙方)
簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定:
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:_________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則:
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人:(簽字蓋章) 乙及代表人:(簽字蓋章) 開戶銀行:________開戶銀行:_______ 帳號:__________帳號:_________ 電話:__________電話:_________ 簽訂日期:____年__月__日
承攬合同范本2
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價金額分期交(收)貨數量超欠幅度%月月月月月總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$____
2.質量標準、驗收方法及地點:__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:法人委托書號碼__
營業執照號碼定作人:_________________
法人委托書號碼:____________________
營業執照號碼承攬人:_________________
法定代表人:_________________
開戶銀行:_________________
帳號:_________________
電話號碼:_________________
電掛:_________________
住址:_________________
定作人:(蓋章)__________________
法定代表人:__________________
開戶銀行:__________________
帳號:__________________
電話號碼:__________________
電掛:__________________
住址:__________________
20__年_月_日
承攬合同范本3
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度
第
一、二層120,
第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的.圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
________年____月____日
承攬合同范本4
甲方(定作人):
地址:
代理人:
聯系電話:
乙方(承攬人):_________產品設計有限公司
地址:
代理人:
聯系電話:
甲乙雙方經友好協商,本著誠實信用的原則,現就甲方委托乙方承攬_________________________工業設計項目,達成如下協議:
一、項目名稱及服務內容
1、________工業設計
2、服務內容包括:__________________________________;
(1)外觀造型設計;
。2)彩色及絲印等設計;
(3)結構設計;
。4)手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。
二、設計要求及項目計劃進度
1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件;
2、項目各個階段工作完成時間,參照《項目設計計劃進度表》;
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日(如五一、十一、春節等),不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起,硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3D文件,相關借口及附件的規格書,操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執行過程中,前一階段的成果得到甲方書面確認后,乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間,如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中,由于機房變更硬件或者設計要求等,則項目進度順延,新的時間節點雙方協商確定。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件;
2、提交三位結構電子文件,加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件(只標注重要的檢驗尺寸,以及開模所需要的必要尺寸)。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項目費用及付款方式
本協議所涉及的項目費用為人民幣(大寫)____________________元(小寫__________元),此費用只包括合同條款第一項,第二款的服務內容,提交第3項的.成果形式。其他費用如:手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時,甲方支付項目費用的______%(人民幣_______元),作為預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內,甲方再支付項目費用的______%(人民幣_______元)。
3、結構設計完成,甲方支付設計費用的______%(人民幣_______元);款項到賬一個工作日內,乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產________后三日內,支付余款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過一款以上,并獲得其知識產權,甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元,付費方式為:外觀設計去人付______%,結構設計完成,提交所有設計后一日內,甲方再支付設計費用的_____%;模具驗收量產______付余款。
五、雙方責任和義務
1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段,項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯系方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功,并接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。
3、甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,并對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合,并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的復雜性,對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。
6、甲方應按照本合同規定,按時向乙方支付費用。
六、知識產權
1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案(包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案)、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任;
2、除以執行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產權(包括專利權、商標和本次設計成果);
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的,并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利;
4、本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務
1、合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密;保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息;
2、甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務,未經對方書面許可,另一方不得向任何第三方泄露;
3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方;合同預付款不退回;如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協議的無責任時間;
2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業秘密,甲方有權利解除合同,并有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失;
3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過協商重新安排后續工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔;
4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中,雙方往來的技術文件,在相應責任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協議履行期間及協議終止后兩年內,雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系,如有違反本限制,應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協商解決,如不能協商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結束后,乙方開具收款收據給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日
承攬合同范本5
甲方(委托方):__________
身份證號:__________
聯系電話:__________
乙方(承攬方):__________
身份證號:__________
聯系電話:__________
依照《中華人民共和國民法典》以及相關規定,就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜,甲、乙雙方經平等自愿協商,簽訂本協議:
一、承攬事項
1.乙方按甲方要求提供服務,甲方向乙方支付報酬。
2.乙方服務內容:________________________________________________________________________。
3.乙方應自主完成相關服務,不得轉委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉委托第三人的,必須經得甲方同意。否則,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔賠償責任。
二、原材料提供方及辦法
1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后_______日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對施工工具不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,并要求乙方承擔相應的賠償責任。
2、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
三、施工要求
1.乙方應嚴格按規范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。
2.工程工期為:__________自_______年______月_______日起至______年_______月________日止,按日歷工期計算。因特大暴雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
3.乙方應按照房屋建造標準保證施工質量。房屋土建建筑主體部分建造完工后,由乙方進行驗收。
4.質保期:__________驗收后_______個月。質保期內如工程出現質量問題,乙方應當重新建造土建建筑主體部分,重新建造所需的材料等相關事宜全部由乙方自行承擔。
二、價格與支付
1.總包干價為:__________人民幣(大寫)_________(¥_________元)。
本條約定之費用已包括全部成本費用及報酬,除此之外,甲方無需再向乙方支付其它任何費用。
2.乙方施工完畢后,由甲方驗收通過后按合同約定付清。
三、付款方式
1.合同價款的支付時間與條件如下:__________
首筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于本合同簽訂后的__________個工作日內支付;
第二筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于甲方驗收通過后的______個工作日內支付。
質保金:__________¥________元(合同總金額的_______________%),于質保期滿后的__________個工作日內支付。
2.乙方指定收款賬號:__________________________________。
開戶行:_______________________________。
戶名:_________________________________。
3.發票:__________甲方不要求開具發票;如需要開具發票,則甲方應另行承擔乙方支出的稅費成本。
四、知識產權與保密
乙方履行本協議而產生的任何形態的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等),其全部知識產權均歸甲方所有,包括但不限于著作權、專利權、商標權及商業秘密方面的權利。
五、確認與聲明
1.乙方應自行安排工作時間,無需到甲方處坐班,乙方自擔風險,自負盈虧,自行以符合安全規范和技術規范的方式履行合同。
2、乙方履行合同所涉及到的人工、設備、運輸等費用均由乙方自行承擔。
3.乙方及乙方雇傭的工人在提供承攬服務過程中受到人身損害或財產損失的,由乙方自行負責,甲方對此不承擔任何責任。
4.甲方與乙方之間不建立勞動關系、雇傭關系、勞務派遣關系或類似關系,不對乙方進行管理,不對乙方承擔勞動法上的義務,不適用《勞動法》、《勞動民法典》等勞動法規。
如因服務需要乙方需配帶甲方標志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續,亦不代表雙方建立勞動關系。
5、乙方確認,如乙方有所在單位,則已經獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中,不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業秘密、知識產權及其它合法權利。
六、違約責任
1.違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金_______%;
2.乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的`,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的_____%向甲方支付違約金,延誤超過 天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同聯系方式
為更好的履行本合同,雙方提供如下聯系方式:__________
甲方聯系方式
郵寄地址:________________________________。
聯系人:___________________________________。
電話:____________________________________。
電子郵箱:___________________________________。
乙方聯系方式
郵寄地址:________________________________。
聯系人:___________________________________。
電話:____________________________________。
電子郵箱:____________________________________。
雙方通過上述聯系方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關事項向對方發送相關通知等,均視為有效送達與告知對方,無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。
一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
八、爭議解決
1.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第__________種方式解決:__________
提交位于________________(地點)的_________________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
依法向________________________所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、附則
1.本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽署之日起生效。
簽署時間:_____________年________月________日
甲方(蓋章):__________
乙方(簽字):__________
承攬合同范本6
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規,乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業,乙方作業至甲方規定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的.任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監督施工過程中的不規范行為,并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議,如協商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份。
注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本7
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規范進行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的`工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年月日
承攬合同范本8
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術標準、質量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的`日內答復。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任:_______________________
承攬人違約責任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業執照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業執照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬合同范本9
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的',定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本10
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致,簽定本協議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產、文明施工,認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的',甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同范本11
承攬人:(以下簡稱甲方)
定作人:(以下簡稱乙方)
因甲方系著名設計制作公司,具有充足之專業知識、技能及相關資格,可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作,乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經甲乙雙方協議,訂立條款如下:
1.設計制作內容
1.1設計名稱:;
1.2設計類型:;
1.3參數規格:;
1.4具體費用:;
1.5備注:;
2.質量要求及標準
2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求,不得有任何瑕疵。
2.2本合同設計之內容,除乙方另有書面指示外,應符合雙方定案后所確認之內容。
2.3乙方對設計內容的其他要求:
3.交付時間、地點及驗收。
3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點:。
3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。
3.4提交形式:乙方以形式提交甲方書面簽收確認。
4.價款及付款方式。
4.1費用總額含稅:RMB元(大寫:人民幣整),甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。
4.2付款方式:。
4.3甲方賬戶如下:。
開戶銀行:;
戶名:;
賬號:;
4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票,否則乙方有權拒絕支付款項。
5.知識產權。
5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作),甲方于實際使用前,均應先行取得合法授權,承擔相關授權費用,并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。
5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作,甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人,乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。
5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害,甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用),甲方應負責賠償之。
5.4非經乙方事前書面同意,甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制,或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權利。
6.1甲方制作本合同設計之過程,乙方有權派員參與了解制作過程,并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外,前述建議僅供甲方參考,甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。
6.2甲方應依所約定之內容制作,若乙方提出與原內容不符之意見,甲方應配合修正。
6.3于本合同設計制作完成后,乙方對本合同設計之內容或品質如有意見,甲方應在日內配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后,非經乙方許可,甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作,并根據甲方要求及時提供相關資料。
6.6乙方應按照合同約定的付款期限,及時向甲方支付相關設計費用。
7.違約責任。
7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意,乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金,逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果,乙方得向甲方請求賠償,每延遲一天,應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金,如逾期達十五日的,則視為甲方不履行本合同,乙方得解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。
7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等,造成對侵權的,所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同,并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設計制作完成后,若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符,且情況嚴重,乙方有權單方面解除本合同,甲方除返還原所受領之全部款項,還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應在合同簽訂后,按期支付相關費用,如逾期未支付的,每逾期一天,乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金,逾期達十五日的,則視為乙方不履行本合同,甲方可解除本合同,并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的.損失。
8、合同解除和終止。
8.1除本合同已約定情形外,出現下列情況之一的,乙方亦有權解除本合同,并追究甲方違約責任:
8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關法律規定,無法滿足乙方使用要求的;
8.1.2未經乙方書面同意,甲方將本合同項目委托給第三方實施的;
8.1.3甲方未經權利人許可非法使用權利人產品、標識,構成侵權的;
8.1.4設備出現質量問題,無法修復的。
8.2甲方依8.1款解除合同的,甲方需返還乙方已付費用及利息,并承擔合同總價20%的違約金,違約金尚不足以彌補乙方損失的,甲方還須承擔賠償責任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的,如甲方已全部完成設計工作的,乙方應支付全部費用,相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的,乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用,乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。
9.爭議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。
11.合同的生效。
11.1本協議未盡事宜,雙方協商解決,并簽訂補充協議。
11.2本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:乙方:代表人:代表人:地址:地址:電話:電話:
簽約日期:年月日
承攬合同范本12
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品,產品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準,并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內必須完工,_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的,在雙方協定的期限內完工,非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品,乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經查明有此種行為,甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品,必須完全配套,并由甲方品質管理員驗收簽名,甲方生產管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的`_______%計算,還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成,可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本13
發包方(以下簡稱甲方):________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,經協商一致,簽訂本合同。
第一條 乙方承包經營________大酒店,_____________大酒店的經營范圍見營業執照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據。
3.本合同簽訂后______日內,甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿,甲方有權收回該酒店,乙方應如期交還。
乙方如要求續承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下:
A 分二次付款,自本同生效后________幾天內付清,第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
B 一次性付清,至本合同生效______天內全部繳清。
第五條 承包期間相關費用及稅金
1.甲方應承擔的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用,由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內,甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應積極協助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
1.因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%,乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的,甲方有權選擇以下權利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發生的`費用。
第八條 酒店的轉讓與轉租
1.在承包期間,甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續有效。
2.未經甲方同意,乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優先購買權。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議。
2.甲方有以下行為之一的,乙方有權解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設施,嚴重影響經營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務,嚴重影響經營。
3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經甲方書面同意,轉租、轉讓該酒店。
(2)未經甲方書面同意,拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施,甲方提出的合理期限內未修復的。
(4)未經甲方書面同意,不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用,已經給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的,應于______日內向對方提出異議。
3.乙方應于承包期滿后,將承包酒店及附屬設備、設施如數交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態,不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品,甲方有權處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同,不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權終止合同,收回酒店的經營權,乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間,乙方未經甲方同意,中途擅自退包的,乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿,乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內,乙方應以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
承攬合同范本14
承攬合同
合同編號:
定做人:簽訂地點:
承攬人: 簽訂時間: 年 月 日
第一條 承攬項目、數量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條 技術標準、質量要求:_______________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:_________________
第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條 定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________
第八條 結算方法和期限:______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。 第十二條 違約責任:______________________。
第十三條 合同爭議解決方式:本合同在履行中出現爭議的,雙方協商
解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:_____________________________________
定做人: 承攬人: 單位地址: 單位地址: 法人代表: 法人代表: 聯系電話: 聯系電話:篇三:承攬合同范本:技術開發承攬合同范本
承攬合同范本:技術開發承攬合同范本
承攬合同范本:技術開發承攬合同書
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。
三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術的內容、形式:
包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。 提交開發成果可采取下列形式:
1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術設備。
五、研究開發計劃:
包括當事人各方實施開發項目的階段進度,各個階段要解決的技術問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的,應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據《中華人民共和國合同法》的`規定,合同雙方就___________________項目的技術開發(該項目屬_________計劃),________經協商一致,簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求:
________________________________________
二、應達到的技術指標和參數:
________________________________________
三、研究開發計劃:
________________________________________
四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式:
。ㄒ唬┭芯块_發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本;報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。
本項目研究開發經費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發成本實報實銷,雙方約定如下:
。ǘ┙涃M和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
、僖淮慰偢叮篲___________元,時間:________________
、诜制谥Ц叮篲___________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____ %提成,期限:________________
、萜渌绞剑篲_____________________________________
五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。 本合同的履行方式:________________________________
七、技術情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術協作和技術指導的內容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難,導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經約定,風險責任甲方承擔____ %,乙方承擔____ %.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術成果的歸屬和分享
。ㄒ唬⿲@暾垯啵篲_______________________________________
。ǘ┓菍@夹g成果的使用權、轉讓權:______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。
。ㄒ唬┻`反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發生爭議,雙方應當協商解決,也可以請求________進行調解。
雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
承攬合同范本15
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1、產品的質量、包裝、加工方法:______________________________________________
2、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________________________
3、履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4、驗收標準和方法:__________________________________________________________
5、結算方式:________________________________________________________________
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的',償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
9、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
【承攬合同】相關文章:
承攬合同10-04
有關承攬合同12-27
承攬加工合同12-05
承攬合同模板09-13
運輸承攬合同08-05
承攬類合同10-19
安裝承攬合同10-29
有關承攬的合同08-19
廣告承攬合同05-04
加工承攬合同02-20