(薦)房屋買賣合同15篇
在人們越來越相信法律的社會中，合同出現在我們生活中的次數越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編精心整理的房屋買賣合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
房屋買賣合同1
賣方：_______________(以下簡稱甲方)，
購房：_______________(以下簡稱乙方)，
甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有房屋一事，達成如下協議:
第一條、甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方已充分了解該房屋的具體情況并自愿購買該房屋。該物業的具體情況如下:
甲方出售的.房屋位于白云區麥嘉縣閆村銀洋村棗角旁。房子面積約211.2平方米，院子面積約100平方米。房子是三層樓，一樓四面，二、三樓是套房。中間有樓梯間。房子總面積約700平方米。一層立面為框架結構，二、三層房屋為磚混結構。
第二條、房價及其他費用:
甲乙雙方經協商一致，甲方出售房屋總額為人民幣110萬元整(￥110萬元)；
第三條、支付方式:合同簽訂之日一次性支付；
第四條、特別協議:
1.乙方購買的房屋建在農村集體土地上。在房屋買賣過程中，甲方應積極、充分配合乙方，妥善解決房屋交易或轉讓中需要村委會同意或相關部門審批的手續。如有相應爭議，由甲方負責處理。
2.如果乙方購買的房屋將來可以用于房產證，甲方應積極配合，但相關費用由乙方承擔..
第五條、房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條、如該房屋日后改建，甲方應確認乙方的住房面積，如國家征地、土地補償、房屋面積補償歸乙方所有，甲方負責積極配合；
第七條、本合同簽訂后，房價波動，買賣雙方不得反悔；
第八條、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力；
第九條、本合同自雙方簽字之日起生效。
第十條、本合同附有二、三層平面圖；
第十一條、本合同一式三份，甲方執一份，乙方執兩份。
甲方：_______________乙方：_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
房屋買賣合同2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房屋一事雙方達成如下協議：
第一條甲方所有的房屋座落于__________________________，產權證號：____________________。
第二條乙方向甲方購買房屋建筑面積__________平方米，另包括長_______米、寬_______米小院。
第三條該房屋總售價為________元人民幣（套）。
第四條本協議簽訂前乙方已一次性支付給甲方購房款_______元整，甲方已為乙方出具收條。
第五條本協議生效后，甲方應將房屋交付乙方使用。甲方如未按本協議規定將該房交付乙方使用，乙方有權按已交付的房款的30%向甲方追究違約責任，逾期超過90日乙方有權退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起10天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的30%賠償乙方損失。
第六條本協議簽訂后，甲方將房屋的'相關手續交由乙方，乙方取得該房屋的所有權，此房屋與甲方在無任何關系，因該房屋所產生的一切收益都歸乙方所有。協議簽訂后，如甲方再向該房屋主張權利，應按本協議第五條約定規定支付給乙方違約金。
第七條甲方保證在交接時該手房沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發生該房交接前即存在的財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
第八條本協議未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
第九條本協議在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決，協商不成時，可向人民法院起訴。
第十條本協議經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
房屋買賣合同3
出售方：__________________(以下簡稱：甲方)
購買方：__________________(以下簡稱：乙方)
經甲乙雙方友好協商，就乙方向甲方購買房屋，達成如下協議：
第一條房屋基本狀況
1、甲方所售房屋所有權證號為“____________號”，房屋土地使用權證號為“____________號”該房屋的土地使用權取得方式為：____________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月______日止
2、甲方所售房屋位于______市______路______號營業房第______樓(現為______花園______酒店所在房屋)。
第二條房屋價格及其他
1、甲方所售房屋建筑面積為：______平方米(以房產證面積為準)
2、甲方所售房屋單價為：______元/平方米房款總計為____________。
3、因甲方與現有租房人簽訂的租房價格低，甲方同意在按每平方30元的標準對超出現有租房價格的部分在房屋售價中提前進行抵扣(計算時限為______年______月______日至______年______月______日，計算面積以房產證上方積為準)，經過甲乙雙方共同測算，抵扣的總價款為：____________(大寫:____________
4、乙方實際應付甲方的房屋總價款為(抵扣后的總價)：____________(大寫____________)
5、以上房屋買賣的一切過戶手續的辦理及其所產生的一切稅收和其他費用全部由甲方負責承擔并支付。
第三條雙方權利義務
1、甲方協助乙方在______年______月______日前與現有租房人新的租房協議簽訂完畢，租房費用及租房時光等相關事項另行協商，新的租房協議作為本協議的補充協議，新的租房協議自簽訂之日起生效，同時乙方即成為房屋新的出租房。
2、乙方在與現有租房人簽訂新的'租房協議生效后，于2日內支付甲方購房訂金____________元(大寫：____________)。待甲方將房產證、土地使用證過戶辦理到乙方或乙方指定人的名下后，乙方在辦理完房屋抵押貸款手續后，將剩余房款一次性支付給甲方，不得以任何理由拖欠甲方剩余房款。
3、新的租房協議簽訂后，甲方于3日內負責將房屋及房屋相關手續交接給乙方。
4、甲方在收到乙方購房訂金后，在三個月內負責將該房屋產權證、土地使用證過戶到乙方或乙方指定人名下，否正造成的損失由甲方承擔。
5、甲方保證在交接房屋時沒有產權糾紛和財務糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項、水電、物管費等甲方均在交接前辦妥。交接后如有上述未清事項，由甲方承擔全部職責甲方對該房屋地震修復后的工程質量(工程質量應是國家規定的相關部門驗收合格)負責。
第四條違約職責
1、該協議簽訂生效后，甲乙雙方不得以任何理由違約
2、如乙方違約，甲方不退還乙方交納的購房訂金，該訂金作為甲方的經濟損失賠償費
3、如甲方違約，甲方按乙方支付的訂金總額2倍賠償給乙方，作為乙方經濟損失賠償費。
第五條其他
1、本協議未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。
2、協議在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
3、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。
4、本協議一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
房屋買賣合同4
甲方：_______________
乙方：_______________
經雙方友好協商，就甲方開發建設的地產項目，位于鄭州市_______________區_______________湖湖心島_______________路南側在建的_______________，整棟建筑面積銷售事宜，雙方達成如下意向：
一、 環湖國際寫字樓基本情況
1、 經濟技術指標：該寫字樓規劃用地面積約_______________平方米，總建筑面積約_______________平方米，層高_______________層。地上建筑面積為_______________平方米。其中：商業_______________平方米，辦公_______________平方米，物業171平方米，地下建筑面積_______________平方米。建筑密度30.5%。容積率4.99,%，綠地率30.43%，機動車地下停車位_______________個。
2、 樓層分布情況及建筑設計高度：1～2層為商業，3～21層為辦公部分，3樓配有物業用房，單層建筑面積_______________平方米。1樓層高為_______________米，2樓層高為_______________米，3～6樓辦公層高_______________米，7～21樓辦公層高_______________米。
二、 寫字樓總價核算依據
1、 寫字樓辦公用房：_______________平方米×_______________萬/平方米，計_______________萬。
2、 1、2層商業用房：_______________平方米×_______________萬/平方米，計_______________萬。
3、 地下停車場車位：_______________個×_______________萬/個，計_______________萬。
總計：_______________萬元。
三、 購房款支付辦法
首付總房款的50%，余50%做銀行按揭。
四、 相關約定
1、 甲方按照雙方共同確認的該棟建筑規劃設計的具體參數盡快組織施工建設，并按雙方約定時間交房。
2、 乙方確認購買該棟建筑全部產權意向后，可甲方指定賬號匯入首付款。即：總房款_______________萬元的50%雙方完善相關購房手續后，甲方協助乙方辦理總房款50%的'銀行按揭貸款手續。
3、 雙方約定的驗收交房時間為_______________年_______________月_______________日，甲方盡量縮短工期爭取提前交付乙方使用。
4、 如果甲方不能按時交付乙方全部產權并影響乙方使用，每逾期_______________天按總房價的10%向乙方支付違約賠償金。
5、 驗收交房時，該項目所有配套工程，如、水、電、寬帶、電力、消防、防排煙、裝飾裝修、雨污水管網、道路、綠化、景觀、亮化工程、中央空調、防水、電梯等全部工程同時驗收。
6、 本意向書簽訂后，乙方首付定金_______________萬元，雙方在此基礎上重新簽訂完善正式購房合同。
五、 本意向書一式兩份，雙方各執一份，簽字生效。
甲方：_______________
乙方：_______________
日期：______________________________
房屋買賣合同5
出賣人：_____________(以下簡稱甲方)
買受人：_____________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落______市________路_______號__________房屋_____間、建筑面積_______平方米，賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋陽臺、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、房屋價款包括附屬設備，雙方議定以人民幣________萬元，由甲方出售給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣________萬元;第二期，在交付房屋之日，付人民幣________萬元;第三期，在房屋產權批準過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到后出具收據。
五、甲方應自合同簽訂之日起_____天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交給乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方方面處理的，不論何時，甲方應協助。如因甲方的延誤，以致影響主權過戶登記而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
七、本合同簽訂前，該房屋應繳納的一切捐稅、費用，概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。
八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額的3‰計算違約金交給與乙方。逾期超過3個月時，乙方可解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，另付給乙方與已收房價款等額的違約金。
九、乙方全部或一部分不按本合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應按日加付5‰計算的'違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方可解除本合同。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受后，如該房屋產權有糾葛，以致影響乙方權利的行使，概由甲方負責處理，并賠償乙方損失。
十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與合同約定不符，經鑒定屬實，甲方應于1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方可自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方可解除合同。解約時，甲方除返還全部房價款外，并按本合同第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權屬于國家。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權，并依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，另兩份送交房產和土地管理機關，辦理產權過戶登記手續。
立約人：
甲方：_____________(簽章)乙方：___________(簽章)
______年_____月______日訂于_________市(縣)
房屋買賣合同6
一、合同雙方
甲方：____________（身份證明號碼/營業執照號碼）；
乙方：____________（身份證明號碼/營業執照號碼）。
二、房屋基本信息
房屋地址：____________；
房屋性質：____________；
房屋面積：____________平方米；
房屋內部結構：____________（如廚房、衛生間等）；
房屋產權證號：____________；
土地使用權證號：____________。
三、房屋交付與交付標準
1.房屋交付時間：____________年____月____日；
2.乙方應于房屋交付后____個工作日內進行驗收確認，如發現質量問題，應在確認日起____天內通過書面通知甲方并要求進行整改；
3.房屋標準：房屋應按國家有關房屋建設標準進行設計、施工與交付。同時，在交付前，甲方應提供房屋的質量驗收報告。
四、房屋購買價格及付款方式
1.房屋購買價格：人民幣____________元（大寫：____________）；
2.付款方式：通過____________方式付款，具體如下：
（1）首付款：人民幣____________元（大寫：____________），應于簽訂本合同后_____天內支付給甲方。
（2）中期款：人民幣____________元（大寫：____________），應在首付款支付完成后的____天內支付給甲方。
（3）尾款：人民幣____________元（大寫：____________），應在乙方進行驗收確認且沒有問題的情況下，于交付房屋時一次性支付給甲方。
五、房屋權利和責任
1.房屋權利：甲方保證房屋不存在第三方權利，乙方在支付全部房款之后，取得房屋的所有權和使用權。
2.房屋責任：在房屋交付后，甲方在所有權和使用權轉移之前，對房屋質量所產生的問題，負有維修、保養、保險責任。
3.違約責任：當合同雙方中有一方違反合同規定，應當承擔違約責任，包括但不限于違約金、損失賠償、以及相應的法律責任等。
六、合同終止
1.合同自然終止：合同期限屆滿或者達成約定目的的.，本合同自然終止。
2.合同提前終止：當下列情形之一發生時，本合同提前終止：
（1）經合同雙方協商一致；
（2）因當事人之一死亡、喪失民事行為能力、被宣告失蹤或者死亡；
（3）出現不可抗力情況，致使合同無法履行；
（4）違反法律、法規或者政策規定，合同無法履行。
七、其他條款
1.本合同一式____份，甲方保留一式一份，乙方保留一式一份，雙方各執一份；
2.本合同生效日期：____________年____月____日；
3.本合同項下的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成的，雙方可向____仲裁委員會申請仲裁。
房屋買賣合同7
甲方（賣方）：_________________
乙方（買方）：_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，并經土地所有權人同意，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在房屋院落（包括：正房間、廂房間）出賣給乙方，并將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方。
該院落具體位置為：東鄰：__________西鄰：_________南鄰：___________北鄰：__________登記長度為：________米、寬度為______米，面積共平______米。
二、該院落相關的附屬物同時全部轉讓
三、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫______；即人民幣小寫______元。乙方在合同生效時一次性付清。
四、甲方應在前將該房屋交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
五、本合同生效后，一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元違約金。
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經取得全部共有人的一致同意。若因產權、使用權或其他產權原因而導致乙方無法正常使用，甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產權證照轉移義務，如因政府原因確實無法辦理產權轉移手續，甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷，該院落的.拆遷利益（包括拆遷補償款、回遷房等）全部歸乙方所有。
八、其它：本協議未盡事宜須經雙方協商解決，并簽訂相應的補充協議。本協議經甲乙雙方簽字、蓋章，村委會簽字蓋章后生效。本協議電腦打印一式三份，各方各執一份。
甲方（賣方）：_________________（印）
身份證號：_________________住址：_________________電話：_________________
________年____月____日
乙方（買方）：_________________（印）
身份證號：_________________住址：_________________電話：_________________
________年____月____日村委會意見：_________________
村委會蓋章：_________________
________年____月____日
房屋買賣合同8
民事起訴狀
原告：
注冊地
法定代表人：
電話：
被告：
地址：
電話：
訴訟請求：
1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；
2、請求法院判決被告支付違約金610元；
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
原告于20xx年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位于鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的.商品房，該房屋總價款為：881049元，其中有首付款271049元，余款610000元被告應在20xx年2月6日以商業貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期為20xx年10月31日之前。合同簽訂后，被告僅支付首付款271049元。之后，被告以貸款沒有通過為由，在合同約定的余款交付日期到后，卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定：“逾期90日后，出賣人有權解除合同，買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”
因此，原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。
此致
金水區區人民法院
河南省置業有限公司
二O**年月 日
房屋買賣合同9
現有 宅基地五改四樓房一套，面積長16米，寬14米，經中間人 ， 介紹給，兩家協議如下：
一、房子需要修建成8*8兩套房，三層樓板結構，一樓上層樓板之前打圈梁，二層打眉梁，一層圈梁下是盤條四根，圈梁上是12#鋼筋2根，眉梁要求14#以上鋼筋5根；
二、賣方要求買方修建所用磚需購的，房坡用 的`紅瓦；
三、買方在修成樣房打成樓梯之后，買方付賣方 圓整，由賣方選其中一套，剩下的一套歸買方所有；
四、由賣方將水、電、煤氣、暖氣幫助分成兩套的構造，買方需支付自家的費用（賣方出過元的暖氣初裝款，剩余初裝費用由買方支付，煤氣費、家中暖氣設備費用由買賣雙方自行承擔）；
五、在修建期間，如有村委會、鄰居或賣方自身原因的干擾，造成工程無法繼續或者延緩的，由賣方負全部責任，但修建期間如有工人傷殘現象，賣方不負任何責任，由買方自行承擔。
六、本協議下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理，雙方需在證件正式辦理之日，由賣方協助買方辦理（所需費用由買賣雙方自行承擔）；
七、本協議簽訂之后，開工之前，賣方需保證道路暢通，水電齊全，保證買方修建工程的順利；
八、在本協議協商范圍內，如有一方違約，需向對方繳納違約金壹至伍萬元。本協議一式三份，買賣雙方各一份，中間人持一份。
賣 方：
買 方：
中間人：
年月 日
房屋買賣合同10
甲方（賣方）：身份證號：
乙方（買方）：身份證號：
甲方于20__年1月2日以按揭的方式向_____________有限公司購買商品房一套，總全額（人民幣）____________元整，位于___________________________。
1、現甲乙雙方經雙方協議，甲方自愿將按揭期間房屋轉賣給乙方。
2、甲乙雙方現就按揭房屋買賣事項達成如下協議：
甲方于20__年1月2日一次性付清首付款人民幣壹拾伍萬壹仟肆佰玖拾貳元整，（151492）元，余房款人民幣貳拾貳萬元整（220000）。采用銀行貸款方式支付（放款方農業銀行），貸款發放日20__年2月13日，貸款期限20年，20__年2月12日到期，甲方首次還款日20__年3月20日至20__年12月20日，共計還款連本帶息叁萬陸仟陸佰捌拾捌元。
3、付款方式：
現乙方將甲方交付的首付款（151492元整）和甲方交付的'20__年3月20日至20__年12月20日連本帶息一共（36688元整），共計壹拾捌萬捌仟壹佰捌拾元整（188180元整）支付給甲方，甲方將所有權與按揭房屋相關憑證交于乙方驗收，從此時乙方獲得該房屋的管理、使用、收益、處置及歸屬權。
4、本合同簽訂之日起，乙方按甲方簽訂的（個人購房借款合同）向銀行支付借款，直至還清借款為止，還款期間為20__年1月20日至20__年1月12日，
5、乙方還清借款后，甲方協助乙方辦理房屋過戶手續。
6、由于甲方此房未辦理房產證，此合同簽訂后，辦理房產證費用及過戶手續所需繳納的費用由乙方承擔。
7、房屋在乙方付清借款期間，因自然升值、貶值，由乙方享受利益、承擔風險。
8、本合同簽訂后，乙方于20__年1月20日正式還月供，由于放款方（農業銀行）不改變甲方貸款資料信息，由甲方將每月還月供款銀行卡（6228482048532401475）交給乙方，由乙方妥善保管變更密碼，每月按時還貸。
9、此合同簽訂后，甲乙雙方需履行合同義務，不得違約。如乙方違約，每月20日不按時還款，甲方有權向乙方要求賠償，此合同簽訂后，此房與甲方沒有任何關系。
此合同經甲乙雙方認證一致同意，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效。
甲方：
乙方：
____年__月__日
房屋買賣合同11
出賣人：
買受人：
出賣人：（以下簡稱甲方）
身份證：
地址：
買受人：（以下簡稱乙方）
身份證：
地址：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同，以資雙方共同信守執行：
第一條
甲方應對所出賣的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關規定，而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
第二條
房屋的坐落、面積情況：
1、本合同所稱標的房屋是指位于貴州省遵義市海爾大道錦城花苑某幢某單元某層某號房屋。
2、該房屋建筑面積共154。03平方米，其中套內建筑面積為136。65平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積為17。38平方米。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。
第三條
計價方式與價款：房屋的交易總價為：人民幣381994元整（大寫：叁拾捌萬壹仟玖佰玖拾肆元整）。
第四條
付款方式及期限：乙方在本協議簽訂之日起2個月內先向甲方支付首付款30萬元，剩余房款81994元應當在辦理過戶登記前全部付清。
第五條
房屋交付及產權登記的約定：
1、甲方應于本合同簽訂之日起30天內將本合同項下房屋全部交付給乙方。
2、由于房開商還未將該房屋產權證辦理完成，甲方現未取得房地產權屬證書（指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》）。甲方應當在取得房地產權屬證書之后，及時協助乙方將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
第六條
稅費分擔約定：
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第七條違約責任：
1、乙方如未按本合同規定的時間付款，自本合同規定的應付款期限屆滿的.次日起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。
2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付，自本合同規定的交付期限屆滿的次日起起至實際交付之日止，甲方按日向乙方已支付房款萬分之三的違約金。
第八條
爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向合同簽訂地人民法院起訴。
第九條
特別約定：房屋辦理過戶登記后，如發生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。
第十條
免責條件：
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任；
2、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
第十一條
陳述和承諾條款：
1、甲方承諾：甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權
2、乙方承諾：真實地愿意購買本合同項下的房屋。
第十二條
本合同簽訂地為貴州省大方縣，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自雙方簽字后生效。
第十三條
本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
出賣人（甲方）：
身份證號碼：
地址：
聯系電話：
買受人（乙方）：
身份證號碼：
地址：
聯系電話：
見證人：
身份證號：
聯系電話：
簽訂時間：20xx年6月9日
房屋買賣合同12
甲方（出賣方）：___________身份證號碼：_____________________
乙方（購買方）：___________身份證號碼：_____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
第一條
甲方將自愿將坐_____________________________________的房地產﹝房屋建筑面積________平方米﹞出售給乙方。乙方以對甲方所要出售的房地產做了充分的了解，愿意購買該房產。
第二條
本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
第三條
本合同簽訂后，甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
第四條
本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》；
第五條
違約責任：
1、甲方應當于________交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的`損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。
第六條
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
第七條
其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
第八條
本合同一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。
甲方（簽章）：____________乙方（簽章）：______________
聯系電話：_______________聯系電話：____________________
簽約日期：_____年___月___日簽約日期：_____年___月___日
房屋買賣合同13
甲方(賣方)：____________________
乙方(買方)：____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在重慶市__________路__________小區__________號樓__________單元__________室(建筑面積120平方米，儲藏室40平方米，產權證號st)房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整;即人民幣小寫____________________元。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整，即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬元的.違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺(型號：__________)，空調兩臺(型號：__________ )，熱水器(型號：__________)，浴霸(型號：__________ )，飲水機(型號：__________)，音響兩臺(型號：258695 )，涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施，等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方)：____________________(印)身份證號：____________________
住址：____________________電話：____________________
乙方(買方)：____________________ (印)身份證號：____________________
住址：____________________電話：____________________
__________年__________月__________日
房屋買賣合同14
審核人：
甲方：
乙方(權屬人)：
身份證號碼：
經甲、乙雙方協商一致，就乙方委托甲方代理銷售物業一事，達成以下協議：
一、乙方從的物業全權委托甲方代理銷售，該物業的委托底價為人民幣(大寫)：
建筑面積平方米、規格、樓齡，發證日期：
發票價：
土地權來源(□出讓;□劃撥)
(□是;□否)房改房;
(□是;□否)配售
(□車房;□車位);
號□車房、□車位，
(□有;□無)產權證;
買賣雙方過戶費由地價由，交樓標準。
二、該物業現狀：(□出租、□在住、□空置)每月租金為：____________，租期至________年______月止，(□有;□無)辦理銀行按揭，在銀行按揭。(□是;□否)已供滿1年。尚欠供樓款_____萬元。
三、乙方必須確保該物業有關買賣的證件齊全、產權清晰、且未將該物業作任何抵押(不含銀行按揭)，乙方(□有;□無)將該物業的房地產權證和土地證的`復印件各一份及鎖匙_____條、出入卡____個交給甲方保管，以便甲方展開銷售工作。
四、代理期間，甲方在促成該物業成交后，銷售所得房款全部歸乙方所有。
五、乙方向甲方支付代理費的方式按下第_____點執行：
(1)按銷售總金額的_____%計提給甲方;
(2)高出底價以上的收入作為甲方的代理費;
(3)乙方一次性支付________元代理費給甲方。
乙方必須在物業過戶當天或之前一次付清代理費給甲方。
六、該物業成交后的一切按揭、過戶等手續由甲方代辦，乙方協助，過戶所產生的費用按第一點的約定執行，若因乙方的物業因質量或其他問題引起的經濟糾紛和損失，均由乙方負責解決。
七、該物業成交時，乙方委托甲方代收客戶的購房定金，在買賣雙方辦理過戶手續的當天，甲方將購房定金交給乙方，具體房款收支約定以買方簽訂的《二手買賣合同》為準。
八、乙方委托甲方代理銷售期為售完，為獨家代理，期間乙方自賣，或委托其他代理人售賣，仍需按合同約定，支付代理費。
九、在簽訂本合同后，乙方必須履行本合同條款，在未成交前若有變動須及時與甲方協商。乙方授權甲方與買方簽定，上述房屋買賣協議書，代乙方收取買方訂金。乙方不得違約，若有違約所造成的損失由乙方全額承擔，并按約定支付代理費用給甲方。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同自簽字之日生效，并具法律效力。補充內容：
甲方(蓋章)：________________乙方(權屬人)簽名：________________經辦人：_________________委托代理人：________________電話：________________電話：________________
日期：_________________年______月_________日日期：_________________年______月_________日
房屋買賣合同15
賣方姓名___________
身份證號碼_________
買方姓名____________
身份證號碼_____________
甲、乙雙方經協商一致，就房改房買賣達成如下協議：
一、本合同中“房改房”是指________________________。
二、甲方自愿將位于_____________________________第_____棟________單元_______樓_______號的已購房改房出售給乙方。該房屋系_______結構，建筑面積_____________平方米，房屋所有權證號碼為___________________。乙方已對甲方所要出售的房改房做了充分的了解并愿意購買該房改房。
三、甲、乙雙方議定上述房改房的成交價為人民幣_________________，單價為每平方米_________元。
四、雙方商定的付款及交房方法、期限：________________________________________________________________________________。
五、甲方保證該房改房符合《岳陽市房改房上市交易管理辦法》規定的上市交易條件，無不允許上市交易的'情形。本合同簽訂前有關該房屋的產權或債權債務糾紛，概由甲方負責處理，承擔責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。
六、房屋移交乙方時，其房屋占用的土地使用權一并轉讓給乙方。
七、乙方所購買的房改房僅作居住使用，乙方未經有關主管部門批準不得擅自改變房屋的結構和用途。
八、甲方繳付的住房共用部位、共用設施設備維修基金的結余部分不予退還，隨同房屋產權過戶轉移給乙方。
九、本合同生效以后，甲、乙雙方應在規定的期限內，向房地產產權登記機關申請辦理權屬轉移變更登記手續。
十、甲、乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理上述房地產過戶及權屬登記手續所需繳納的稅費。
十一、其他約定：__________________________________
十二、乙方逾期付款的違約責任_________________
__________________________________________________________。
十三、甲方逾期交付房改房的違約責任______
__________________________________________________________。
十四、其他違約責任：依照法律規定和本合同約定承擔。
賣方姓名___________
_______年_____月______日
買方姓名____________
_______年_____月______日
【房屋買賣合同】相關文章：
房屋的買賣合同01-31
買賣合同房屋買賣合同12-05
房屋地基買賣合同08-16
房屋建材買賣合同04-22
房屋私人買賣合同04-15
房屋商品買賣合同11-05
房屋居間買賣合同08-28
房屋解除買賣合同11-15
房屋土地的買賣合同11-15
農村房屋的買賣合同03-08