【推薦】運輸合同范文匯總10篇

　　隨著法律觀念的深入人心，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的運輸合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

運輸合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　因施工需要N233-N239A沙石料運輸一事，經甲乙雙方在平等自愿的前提下，達成如下幾點協議，簽定本合同作為法律依據。

　　一、甲方把N233-N239A沙石料以每方單價 元(大寫： 元整)分包給乙方運輸。(此單價包括沙、石料運輸費、沿途修路費和修路損失的一切費用)。按照甲方提供的數量拉貨，結算以實際收方量為準。

　　二、乙方必須按照甲方要求施工，運輸到甲方指定地點，乙方負責提供堆放沙、石料場地。乙方必須到甲方指定的料場拉沙、石，石子大小為2-5cm鵝卵石、江沙。

　　三、乙方提供的貨車必須保證性能良好，因山路彎多，司機駕駛技術過硬、駕證齊全，保證安全行駛。如有任何安全事故，由乙方自己負全責，一切均與甲方無關。

　　四、乙方安全無誤地把沙、石拉到甲方指定地點后，甲方按量分三批付款給乙方，等材料拉齊后，一次性付清全款，乙方必須在甲方規定的期限內保證甲方馬匹有料運輸，否則按違約處罰。

　　五、乙方只負責沙、石運輸，其他任何材料由甲方自己負責運輸，乙方不準再過問。

　　六、以上幾點協議，甲乙雙方簽定之日生效，一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

運輸合同 篇2

　　甲方:

　　乙方:

　　甲方因延茅公路丹徒段b標二灰碎石基層施工需要，經與乙方協商同意，決定將二灰碎石運輸任務交由乙方供應，為明確雙方職責，特立協議于下，以利雙方共同執行。

　　一﹑二灰碎石運輸總量約10000t,運本文由輸路線東至前障村k11+800，西至前隍磚瓦廠k14+000，二灰碎石運輸綜合價20.0元/車。

　　二﹑乙方在二灰碎石施工期間，必須切實抓好交通安全，做到萬無一失，否則造成的一切后果，均由乙方承擔全部責任，與甲方無涉。

　　三﹑工期從****年11月1日開始，****年11月15日前結束。

　　四、付款方式：憑二灰碎石運輸憑證結帳，工程結束后帳款結清。

　　本協議一式叁份。甲方兩份，乙方一份。經雙方簽字蓋章后生效，工程結束，結清帳務后，自行作廢。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

運輸合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方協商達成如下協議：

　　一、甲方在阜新煤炭運輸業務由乙方負責，因取暖期間煤炭運輸價格波動較大，此價格為短期價格。從————止。

　　二、煤炭運輸地點及價格：

　　三、煤炭運到后每車損耗在0。2噸之內，超出規定0。2噸之外的損耗部分按照水較多，損耗部分按煤炭實際情況商定。

　　四、煤炭裝卸及過磅費用：

　　所有煤炭裝車費用由甲方負責；過磅及卸車費用由車主負責，到港后過磅及卸車費用由甲方負責。

　　五、甲方煤炭卸載場地必須保證車輛出入方便，乙方車輛將煤炭運到指定卸載地點后，甲方應派有專人及時與卸載場地人員協調卸載及其他事宜。

　　六、運費結算方式：

　　甲方必須指定專門人員負責運費的結算，當天運費當天結算。具體結算方式：

　　1、煤炭卸載后有甲方專人每車結算運費

　　2、裝車后甲方即付清運費。

　　七、乙方負責開具運輸發票，運輸發票稅金由甲方負責（運輸發票稅金6。6%）。

　　此協議一式二份，甲乙雙方各一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX

　　法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX 法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

運輸合同 篇4

　　甲方：＿＿＿＿＿＿＿

　　乙方：＿＿＿＿＿＿＿

　　雙方經充分協商，達成如下協議。

　　1．運輸貨物：

　　2．運輸方法：

　　乙方調派＿＿＿＿噸位船舶一艘（船舶＿＿＿吊貨設備），應甲方要求由＿＿＿＿港運至＿＿＿港，按現行包船運輸規定辦理。

　　3．貨物集中：

　　甲方應按乙方指定時間，將＿＿貨物于＿＿＿天內集中于＿＿＿港，貨物集齊后，乙方應在五天內派船裝運。

　　4．裝船時間：

　　甲文聯系到達港同意安排卸貨后，經乙方落實并準備接收集貨（開集日期由乙方指定）。裝船作業時間，自船舶抵港已靠好碼頭時起于＿＿＿小時內裝完貨物。

　　5．運到期限

　　船舶自裝貨完畢辦好手續時起于＿＿＿小時內將貨物運到目的港。否則按貨規第三條規定承擔滯延費用。

　　6．啟航聯系：

　　乙方在船舶裝貨完畢啟航后，即發報通知甲方做好卸貨準備，如需領航時亦通知甲方按時派引航員領航，費用由＿＿＿方負擔。

　　7．卸船時間：

　　甲方保證乙方船舶抵達＿＿港錨地，自下錨時起于＿＿＿小時內將貨卸完。否則甲方按超過時間向乙方交付滯延金每噸時＿＿＿元，在裝卸貨過程中，因天氣影響裝卸作業的時間，經甲方與乙方船舶簽證，可按實際影響時間扣除。

　　8．雙方權利義務：

　　9．運輸費用：

　　按省水運貨物一級運價率以船舶載重噸位計貨物運費＿＿＿元，空駛費按運費的＿＿＿＿％計（），全船運費為＿＿＿元，一次計收。

　　港口裝船費用，按省港口收費規則有關費率計收。卸船等費用，由甲方直接與到達港辦理。

　　10．費用結算：

　　11．違約責任：

　　本合同經雙方簽章后，甲方應先付給乙方預付運費用＿＿＿＿元。乙方在船舶卸完后，以運輸費用憑據與甲方一次結算，多退少補。

　　12．附則：

　　本合同甲乙雙方各執正本一份，副本＿＿＿＿份。

　　雙方簽字：

　　甲方：＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽約日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

運輸合同 篇5

　　原告：xx

　　被告：傅xx，男

　　訴訟請求

　　1、請求判令被告立即向原告支付拖欠的設備搬運費共計人民幣12000元，并就上述費用按中國人民銀行同期貸款利率支付自起訴之日起至法院判決確定還款之日止的利息；

　　2、本案的訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由

　　20xx年5月份、20xx年9月份原告應被告（外號：“黑歡”）的要求，駕駛自有吊車到被告經營的沙場搬運沙機及其他生產設備，并就設備搬運費用進行了約定。現被告共結欠原告設備搬運費用12000元，有被告本人以“黑歡”的名義簽字及被告經營的沙場的相關管理人陳興化簽字的確認單據為證。上述費用被告拒不支付給原告。

　　有鑒于此，原告特依據我國《民事訴訟法》第119條的規定具狀訴至貴院，請求依法判如所請！

　　此致

　　xxx人民法院

　　具狀人：

　　20xx年xx月xx日

運輸合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：

　　一、合同期，從20xx年7月17日起到砂石料運完為止。

　　二、運輸方式為汽車公路運輸，具體貨物的名稱、包裝形式、數量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項如下：

　　三、甲方的義務： 按照雙方約定的標準和時間向乙方支付運費。

　　四、乙方的義務：

　　1.在規定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。

　　2.乙方要保證安全運輸，運輸途中出現安全事故甲方不承擔任何責任。

　　五、運輸費用及結算方式：

　　1.運費按每個月結算一次，甲方提供油料，每個月中旬甲方按每輛車預借5000元。

　　2.乙方在將貨物交給收貨人時，應向其索要收貨憑證，作為完成運輸義務的證明，持收貨憑證與甲方結算。

　　3.甲方對乙方所提交的收貨憑證進行審核，在確認該憑證真實有效且貨物按期運達后，一個月結算一次，當月底結清當月費用。

　　六、甲方交付乙方承運的貨物,乙方確保貨物按期運達。因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方，乙方不承擔責任。

　　七、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國合同法》之規定辦理。發生訴訟糾紛時管轄權屬于乙方所在地法院。

　　八、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。 本合同共兩頁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

運輸合同 篇7

　　發包人（全稱以下簡稱甲方）

　　承包人（全稱）： （以下簡稱乙方）

　　甲方因 工程項目建設而需要大量的砂卵石，甲方將該項砂卵石的運輸任務以承包的方式給乙方運輸，以確保工程的順利進行。為明確雙方職責，現經甲、乙雙方協商，訂立如下條款， 以資共同信守執行：

　　一、 砂卵石供應場址及運輸目的地：

　　1、 砂卵石供應場：

　　地址：

　　2、運輸目的地：

　　地址：

　　二、工程量的核定及單價：

　　合同簽署前，由雙方代表根據甲方提供有關施工圖紙，交換現場標高，經測算，暫定土方量為 立方米，運輸完畢后按實際發生量結算。

　　土方外運（包括裝載、運輸消納、施工紅線以外的職能部門的執法管理

　　四、工期：

　　1、乙方必須按照甲方的施工進度計劃，安排土方運輸的施工順序，工期按 甲方施工進度確定。

　　2、因以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應應延期：

　　①、相關職能部門因管理需要，要求停運或停止施工。

　�、�、甲方工程項目進展造成乙方車輛無法運輸或施工。

　�、�、大雨等惡劣氣候或其它不可抗力因素。

　�、�、經甲方代表同意工期順延的其他情況。

　　五、付款方式：

　　1、在合同簽署生效后，乙方根據甲方的要求安排車輛進場作業，乙方完成總工程量后的一個月內，辦理該項工程款的結算手續。

　　2、工程完工，甲方和乙方根據現場發放的渣土票核定工程量，按有關約定在30天內辦理結算。

　　六、甲方工作范圍及承擔責任：

　　1、及時向乙方交付有關施工圖紙的施工組織設計，協助乙方考察現場。

　　2、在乙方進場施工前，甲方負責清理場內障礙物、場內排水、提供夜間施工的照明設備。

　　3、甲方負責施工作業場地硬化和圍擴。

　　4、現場配備專業管理人員配合乙方施工并協調工地工作。

　　5、工程進度將出現較大幅度凋整時，應及時通知乙方。

　　6、負責解決工地周邊有關事宜。

　　七、乙方工作范圍及承擔的責任

　　1、外運消納場由乙方自理。

　　2、辦理有關土方方開挖外運的一切手續，費用由乙方承擔。

　　3、因乙方人為原因，對施工中的.建筑物、可視設施造成的損失由乙方賠償。

　　4、因車輛滴、撒、漏而影響環境衛生、現場文明和車輛運輸安全等問題所

　　5、乙方必須配合甲方現場施工人員的合理安排，

　　6、乙方所有的施工機具及人員由乙方自行安排。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式二份，合同由雙方代表簽字蓋章后生效，本協議合同如有未盡事宜，雙方按有關規定協商解決。

　　十、補充條款：

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

運輸合同 篇8

　　甲方（委托方）：

　　乙方（承運方）：

　　根據國家有關運輸規定，經甲、乙雙方充分協商特制訂如下貨運合同條款，以便雙方共同遵守。

　　一、甲方委托乙方承運貨物名稱：數量（噸位或體積）件數：貨物總價值（元）

　　二、甲方必須出示貨物正式發票等沿途過關準行相關手續。否則，由此造成的損失由甲方承擔。

　　三、收貨人姓名：

　　聯系電話：

　　收貨人地址：

　　四、運輸時間：貨物運輸合同書五、正常情況下，乙方必須按時將貨物安全地送到指定地點收貨人簽收。

　　六、甲方貴重貨物務必購買保險、乙方代為辦理，投保險率按保險公司標準計算。

　　七、乙方運輸作業中，確保貨物安全，如出現貨差貨損，由乙方和保險公司負責賠償。

　　八、合程運費總價：保險費：合計總價：保險及運費具體支付方式：

　　九、在符合法律合同規定條件下的運輸，由下列原因造成的貨損貨差，乙方不必承擔責任。

　　1、不可抗力。

　　2、貨物本身的自然屬性。

　　3、貨物合理損耗。

　　4、物品本身質量問題導致。

　　5、委托方或收貨人本身的過錯。

　　6、私運不合法物品。

　　7、貨物未經保險，一切意外事故乙方概不負責賠償。

　　十、甲方隱瞞裝載貨物的實際重量所造成的一切經濟損失由甲方自己負責賠償。

　　十一、承運方不開拆檢驗，如運到時包裝完好承運方不負責任何責任。

　　十二、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。簽名之日起生效。

　　甲方（蓋章）

　　代表人簽名：

　　電話：

　　地址：

　　乙方（蓋章）

　　代表人簽名：

　　電話：

　　地址：

　　日期：

運輸合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方友好協商，按照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，遵循平等、自愿、公平、守信的原則，為確保土石方運輸工程按期順利完成，特訂合同條款如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：遼寧錦州港回填

　　2、工程地點：大青山——錦州港

　　3、價格：統一價格280元/車。（按甲方指定裝卸點為準）

　　4、車型：后八輪自卸車不低于200臺。

　　5、承運時間：總工期三年，一年一簽合同，期滿雙方無異議，合同期順延。（開工日期20xx年4月20日）

　　6、工程數量：20x萬方。

　　二、付款方式

　　結算方式：每天結算一次，即每日上午10——12點以前全額支付前一天的運費，憑票結帳，不受節假日限制。

　　三、甲方責任

　　1、乙方車輛到達現場后，甲方保證立即安排乙方的車輛進行運輸作業，并確保乙方24小時運輸。

　　2、甲方必須做好工程道路上的交警、路政、城管等行政執法部門及相關村民的協調工作，如因超載或未辦理渣土通行證的罰款系甲方責任由甲方支付，扣罰單由甲方負責當天處理，如因以上原因導致乙方車輛當天無法運營的，甲方賠付乙方每天每輛壹仟元的費用。

　　3、甲方負責聯系協調乙方工作人員的食宿點，費用由乙方自付。

　　四、乙方責任：

　　1、認真執行道路交通的有關法律法規嚴格安全行車措施，做到文明開車文明運輸。

　　2、認真組織好車輛保證車輛及時進入施工現場和運輸效率保證按時完成工期。

　　3、乙方加強安全教育，做好安全第一，如因管理不嚴，駕車不慎，酒后駕駛造成人員、車輛事故，責任自負，甲方不負任何責任。

　　4、乙方在運輸過程中如發生交通事故、違章等均由乙方自行解決，責任由乙方自負，如乙方不能解決，甲方可協助解決，費用由乙方負責。

　　5、乙方施工人員在施工現場內禁止打架斗毆，聚眾鬧事等行為，如發現，乙方負全部責任，行為嚴重的將報公安機關處理。

　　五、違約責任

　　1、甲方保證按本合同規定的結算方式按時和乙方結算運費，如不及時結算，乙方有權停運。如乙方停運超過24小時，所造成的損失由甲方承擔，并賠償乙方每輛車每天壹仟元。

　　2、甲方必須與乙方指定的專人結算運費，不得與其他人結算。

　　3、乙方保證所運輸的物料安全運到指定地點，如若乙方擅自將物料中途拋灑或卸到其他地，由此造成一切損失，乙方負責全額賠償。乙方不得以任何形式倒賣物料小票，違者甲方有權要求其雙倍賠償。

　　六、其它：

　　1、甲方負責支付乙方車輛每車20x.00元調車費，一個月后每天500.00元，分期扣完。

　　2、乙方車輛到達運輸現場前，向甲方提供車輛的行駛證、司機的駕駛證、車輛保險單掃描件，辦理路保及相關手續。

　　3、乙方車輛不得擅自跳槽，由此造成的一切責任由乙方負責。因特殊原因需調走的必須經甲方同意，并由乙方負責在三天內補充相應的施工車輛，否則甲方罰款乙方每輛車1000元每天。

　　5、因甲方的原因（不可抗力自然原因除外），如物料運輸路況不好，難行駛、裝卸車排除、村民或其他人員阻礙等，造成乙方車輛一天內停運4小時以上補償500元。

　　七、其他未盡事宜雙方協商解決。合同履行中的爭議可由雙方協商解決，或申請人民法院解決。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　九、本合同甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：xxxxxxxxx 乙方（公章）：xxxxxxxxx

　　法定代表人（簽字）：xxxxxxxxx 法定代表人（簽字）：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

運輸合同 篇10

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　代理方：(以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方充分協商一致，本著友好合作，互惠互利的原則，就甲方需發運煤炭一事由乙方全權負責采購，發運業務特達成以下條款：

　　一、 待辦事項：煤炭中轉，鐵路運輸。

　　二、 發站： ( )。 到站：( )。

　　三、 /t(包括站臺費、裝卸費、代理服務雜費等)

　　四、 鐵路運費：乙方以鐵路大票與甲方結算。

　　五、 付款方式：甲方提前分批次付給乙方。

　　六、 暫定每月發運量： 噸(以鐵路運力為準)。

　　七、 質量要求：全水≤10，內水≤3，灰分≤11，全硫≤1、0，揮發份≥25，低位發熱量≥6400大卡。

　　八、 本合同簽訂后甲方預付給乙方定金： 元，待乙方鐵路計劃下達后將鐵路運費，代理服務費每次不低于 噸的全款全額提前支付給乙方，每月底結算一次。

　　九、 甲方的責任和義務：

　　1派人監督乙方供煤、發運、裝車、檢查質量。 ○

　　2及時給乙方支付貨款。

　　托運方：__________________________

　　承運方：___________________________

　　代表人：__________________________

　　代表人：___________________________

　　地址：______________________________

　　地址：_______________________________

　　電話：______________________________

　　電話：_______________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　開戶銀行：___________________________

　　帳號：______________________________

　　地址：_______________________________

　　________年______月______日。

【【推薦】運輸合同范文匯總10篇】相關文章：

物流運輸合同【推薦】04-03

【推薦】物流運輸合同03-14

【推薦】貨物運輸合同范文匯總七篇11-24

【推薦】貨物運輸合同模板匯總10篇10-18

承包運輸合同-運輸合同03-01

鋼管運輸合同-運輸合同03-01

運輸中介合同-運輸合同03-01

碎石運輸合同-運輸合同03-01

水上運輸合同-運輸合同03-01

物流運輸合同_運輸合同02-15