2024年一級建造師考試《工程法規》真題及答案
無論在學習或是工作中，我們經常接觸到試題，試題是命題者根據一定的考核需要編寫出來的。一份好的試題都具備什么特點呢？以下是小編精心整理的2024年一級建造師考試《工程法規》真題及答案，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一、單選題
1、根據《建筑法》，以欺騙手段取得建筑業企業資質證書的，應當承擔的法律責任是()。
A.注銷資質證書
B.罰金
C.行政拘留
D.吊銷資質證書
參考答案：D
解析：《建筑法》規定，以欺騙手段取得資質證書的，吊銷資質證書，處以罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
2、根據《仲裁法》，下列糾紛中，能夠約定仲裁的是()。
A.婚姻糾紛
B.融資租賃合同糾紛
C.繼承糾紛
D.監護糾紛
參考答案：B.
解析：下列糾紛不能仲裁：①婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛；②依法應當由行政機關處理的行政爭議。
3、根據《消防法》單位的消防安全責任人是()。
A.單位實際控制人
B.單位安全部門負責人
C.單位行政部門負責人
D.單位主要責任人
參考答案：D
解析：《消防法》明確規定了單位的主要責任人是本單位的消防安全責任人，對本單位的消防安全工作全面負責
4、根據《水污染防治法》禁止設置排污口的是()。
A.風景名勝區水體
B.貨運碼頭
C.飲用水水源保護區內
D.具有特殊經濟文化價值的水體
參考答案：C.
解析：根據《水污染防治法》在飲用水水源保護區內，禁止設置排污口。
5、下列文物中，可以屬于私人所有的是()。
A.古文化遺址
B.古墓葬
C.祖傳的字畫
D.石窟寺
參考答案：C.
解析：根據《文物保護法》，中華人民共和國境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬于國家所有。文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有。
6、建設工程竣工后，應當及時組織驗收的主體是()。
A.總承包單位
B.建設單位
C.監理單位
D.質量監督機構
參考答案：B.
解析：《民法典》規定，建設工程竣工后，發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接收該建設工程。
7、施工作業人員發現直接危及人身安全的緊急情況，有權停止作業或者采取可能的應急措施后撤離作業場所，體現作業人員的主要權利是()。
A.施工作業危險的知情權
B.緊急避險權
C.對危險行為的檢舉權
D.請求民事賠償權
參考答案：B.
解析：緊急避險權：《安全生產法》規定，從業人員發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。
8、承包人起訴發包人支付工程價款，經傳票傳喚，訴訟參加人無正當理由拒不到庭的，人民法院的下列做法中，正確的是()。
A.E.承包人拒不到庭的，缺席判決
B.第三人拒不到庭的，裁定中止案件審理
C.證人拒不到庭的，按撤訴處理
D.上發包人拒不到庭的，缺席判決
參考答案：D.
解析：原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理；被告反訴的，可以缺席判決。被告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。宣判前，原告申請撒訴的，是否準許，由人民法院裁定。人民法院裁定不準許撤訴的，原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以缺席判決。
9、關于勞動爭議仲裁委員會設立的說法，正確的是()。
A.直轄市人民政府可以決定在區、縣設立
B.按照行政區分層層設立
C.省、自治區人民政府只能決定在設區的市設立
D.設區的市僅能設立1個勞動仲裁委員會
參考答案：A.
解析：勞動爭議仲裁委員會按照統籌規劃、合理布局和適應實際需要的原則設立。省、自治區人民政府可以決定在市、縣設立；直轄市人民政府可以決定在區、縣設立。
直轄市、設區的市也可以設立-一個或者若千個勞動爭議仲裁委員會。勞動爭議仲裁委員會不按行政區劃層層設立。
10、關于專利權的說法，正確的是()。
A.授予專利權的外觀設計，應當具備新穎性、創造性和實用性
B.《專利法》規定的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計
C.發明專利權的期限自專利權授予之日起計算
D.外觀設計專利權的期限為10年
參考答案：B
解析：選項A.錯誤，授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。除了新穎性外，外觀設計還應當具備富有美感和適于工業應用兩個條件。選項C.錯誤，發明專利權的期限自申請日起計算。選項D.錯誤，外觀設計專利權的期限為15年。
11、施工企業的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人請求并經施工企業修理后造成逾期交付的，施工企業()。
A.上不承擔違約責任，修理費用由施工企業承擔
B.應當承擔締約過失責任
C.應當承擔違約責任
D.上應當承擔侵權責任
參考答案：C.
解析：《民法典》規定，因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。
12、關于工程監理單位質量責任和義務的說法，正確的是()。
A.工程監理單位可以轉讓工程監理業務
B.工程監理單位不得與被監理工程的承包單位有隸屬關系
C.未經總監理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用
D.未經工程監理單位蓋章，建設單位不撥付工程款
參考答案：B.
解析：選項A.錯誤，工程監理單位不得轉讓工程監理業務；選項C.錯誤。未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工；選項D.錯誤，未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。
13、下列情形中，應當判定為施工安全管理重大事故隱患的是()。
A.建筑施工特種作業人員未取得特種作業人員操作資格證書上崗作業
B.施工企業未取得安全生產許可證
C.施工從業人員未取得安全生產考核合格證書從事相關工作
D.分部分項工程未編制、未審核專項施工案
參考答案：A.
解析：施工安全管理有下列情形之一的，應判定為重大事故隱患：(1)建筑施工企業未取得安全生產許可證擅自從事建筑施工活動；(2)施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員未取得安全生產考核合格證書從事相關工作；(3)建筑施工特種作業人員未取得特種作業人員操作資格證書上崗作業：(4)危險性較大的分部分項工程未編制、未審核專項施工方案，或未按規定組織專家對超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍”的專項施工方案進行論證。
14、關于建筑起重機械安裝單位安全責任的說法，正確的是()。
A.編制建筑危重機械安裝、拆卸工程專項施工案，并由本單位法定代表人簽字
B.將建筑起重機械安裝、拆卸時間報工程所在地縣級以上地方人民政府建設主管部門審核
C.安裝單位的技術負責人應當進行現場監督和定期巡查
D.組織安全施工技術交底并簽字確認
參考答案：D.
解析：安裝單位應當履行下列安全職責：①按照安全技術標準及建筑起重機械性能要求，編制建筑起重機械安裝拆卸工程專項施工方案，并由本單位技術負責人簽字；②按照安全技術標準及安裝使用說明書等檢營建筑起重機械及現場施工條件；③組織安全施工技術校底并簽字確認；④制定建筑起重機械安裝、拆卸工程生產安全事故應急救援預
案；⑤將建筑起重機械安裝拆卸工程專項施工方案，安裝、拆卸人員名單，安裝、拆卸時間等材料報施工總承包單位和監理單位審核后，告知工程所在地縣級以上地方人民政府建設主管部門。
15、關于據住權的說法，正確的是()。
A.事人應當采用書面形式訂立居住權合同
B.居住權自居住權合同生效時設立
C.居住權可以繼承
D.居住權人有權出租設立居住權的住宅
參考答案：A.
解析：選項B.，居住權自登記時設立。選項C.，居住權杯得轉讓、繼承。選項D.，設立居住權的住宅不得出租，但是當事人另有約定的除外。
16、關于占有的說法，正確的是()。
A.在施工過程中，施工企業對施工場地的占有屬于自主占有
B.在施工過程中，建設單位對施工場地的占有屬于他主有
C.在施工過程中，施工企業對施工場地的占有屬于惡意占有
D.占有的不動產或者動產被侵占的，占有人有權請求返還原物
參考答案：D.
解析：選項A.C.，施工企業對施工場地的占有屬于他主占有。選項B.，在施工過程中，建設單位對施工場地的占有屬于自主占有。
17、甲施工企業向乙水泥廠采購水泥，合同約定總價款300萬元，甲按約定向Z支付了定金70萬元。后因乙供應的水泥不符合強制性國家標準導致該合同解除，甲可以要求乙返還的最高金額為()。
A.130萬元
B.140萬元
C.120萬元
D.70萬元
參考答案：A.
解析：定金中起法律效力的部分有300x20%=60萬，甲可以主張的部分：賠償雙倍定金，返還超出定金法律效力部分：60x2+10=130萬元
18、人民法院認為事實清楚、權利義務關系明確、爭議不大的第一審行政案件，可以適用簡易程序的是()。
A.發回重審的案件
B.按照審判監督程序再審的案件
C.被訴行政行為經過聽證程序的案件
D.屬于政府信息公開的案件
參考答案：D.
解析：人民法院審理下列第一審行政案件，認為事實清楚、權利義務關系明確、爭議不大的，可以適用簡易程序：(1)被訴行政行為是依法當場作出的；(2)案件涉及款額2000元以下的；(3)屬于政府信息公開案件的。除上述規定以外的第一審行政案件，當事人各方同意適用簡易程序的，可以適用簡易程序。發回重審、按照審判監督程序再審的案件不適用簡易程序。
19、于工資支付時間保障的說法，正確的是()。
A.工資必須在每月的前5個工作日內支付
B.實行周、日、小時工資制的，工資可按周、日、小時支付
C.如遇節假日，工資應當在節假日結束后的第一個工作日支付
D.工資至少每2個月支付1次
參考答案：B.
解析：根據《工資支付暫行規定》，工資必須在用人單位與勞動者約定的日期支付。如遇節假日或休息日，則應提前在最近的工作日支付.工資至少每月支付一次，實行周、日、小時工資制的可按周、日、小時支付工資。
20、于仲裁庭組成的說法，正確的是()。
A.當事人可以約定仲裁庭由名仲裁員組成
B.仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成
C.仲裁庭由當事人組建，仲裁員采取隨機抽取式確定
D.首席仲裁員應當由仲裁委員會主任指定
參考答案：B.
解析：《仲裁法》規定：仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成。由3名仲裁員組成的合議仲裁庭，設首席仲裁員。當事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的，應當各自選定或者各自委托仲裁委員會主任指定1名仲裁員，第3名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第3名仲裁員是首席仲裁員。當事人約定由1名仲裁員成立仲裁庭的，應當由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定仲裁員。
21、關于契稅的說法.正確的是()。
A.契稅的具體稅率，省自治區、直轄市人民政府決定
B.以償還務方式轉移土地、房屋權屬的，免征契稅
C.房屋互換的，契稅的計稅依據為所互換的房屋價格的差額
D.婚姻關系存續期間夫妻之間變更房屋權屬的，征收契稅
參考答案：C.
解析：契稅稅率為3%6-5%。契稅的具體適用稅率，由省自治區、直轄市人民政府在前述規定的稅率幅度內提出，報同級人民代表大會常務委員會決定，并報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。A.選項錯誤；以作價投資(入股)、償還務、劃轉、獎勵等方式轉移土地、房屋權屬的，應當依照規定征收契稅，B.選項錯誤；婚姻關系存續期間夫妻之間變更土地、房屋權屬，免征契稅，D.選項錯誤。
22、企業未按照要求提供企業信用檔案信息的，縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門有權作出的行政處罰決定是()。
A.沒收違法所得
B.責玲賠償損失
C.令限期改正
D.罰金
參考答案：C.
解析：《建筑業企業資質管理規定》規定，企業未按照本規定要求提供企業信用檔案信息的，由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警告，責令限期改正；逾期未改正的，可處以1000元以上1萬元以下的罰款。
23、于申領施工許可證的條件是()。
A.已向建設單位繳納履約保證金
B.場具備施工條件
C.在中標候選人公示期內
D.建設資金已落實
參考答案：D.
解析：施工許可證的申請條件：1.依法應當辦理用地批準手續的，已經辦理該建筑工程用地批準手續；2.依法應勒理建設工程規劃許可證的。已經取得建設工程規劃許可證；3.施工場地已經基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；4.已經確定施工企業；5.有滿足施工需要的資金安排、施工圖紙及技術資料，建設單位應當提供建設資金已經落實承諾書，施工圖設計文件已按規定審查合格；6.有保證工程質量和安全的具體措施。
24、關于刑罰的說法.正確的是()。
A.拘役是刑法主刑的一種
B.罰款是刑罰附加
C.附加刑不得獨立適用
D.沒收資產是刑罰主刑的一種
參考答案：A.
解析：B.選項錯誤：罰金是刑罰附加。C.選項錯誤：附加刑可以獨立適用。D.選項錯誤：沒收資產是刑罰附加刑的一種。
26、下列民事訴訟案件中，行二審終審制度的是()。
A.實現擔保物權案件
B.建設工程施工合同案件
C.確認調解協議案件
D.小額訴訟案件
參考答案：B.
解析：兩審終審的例外情況：(1)最高人民法院的判決、裁定，是發生法律效力的判決裁定；(2)選民資格案件、宣告失蹤或者宣告死亡案件、認定公民無民事行為能力或者限制民事行為能力案件、認定財產無主案件、確認調解協議案件和實現擔保物權案件等適用特別程序的案件，實行一審終審；(3)小額訴訟案件，實行一審終審。
27、建設工程施工中發下地下古墓，立即報告了當地文物部門，如無特殊情況，文物行政部門接到報告后應當()。
A.在12小時內趕赴現場，并在3日內提出處理意見
B.在24小時內趕赴現場，并在7日內提出處理意見
C.在24小時內趕赴現場，并在3日內提出處理意見
D.在24小時內趕赴現場，并在5日內提出處理意見
參考答案：B.
解析：在進行建設工程或者在農業生產中。任何單位或者個人發現文物，應當保護現場，立即報告當地文物行政部門，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24小時內趕赴現場，并在7日內提出處理意見。
28、根據保障中小企業款項支付案例，機關、業單位從中小企業采購貨物，工程、服務，應當自()之日起30日內支付款項。
A.貨物、工程、服務支付
B.采購合同生效
C.保修期滿
D.雙方確認結算金額
參考答案：A.
解析：機關、事業單位從中小企業采購貨物、工程、服務，應當自貨物、工程、服務交付之日起30日內支付款項。
29、于侵犯商業秘密的說法，正確的是()。
A.第三人明知商業秘密權利人的前員工以盜竊手段獲取權利人商業秘密仍獲取該商業秘密的，不構成侵犯商業秘密
B.經營者違反保密義務，披露其所掌握的商業秘密屬于侵犯商業秘密
C.受到損害的商業秘密權利人的賠償數額，應當按照侵權人因侵權所獲得的利益確定
D.在侵犯商業秘密案件的民事審判程序種，商業秘密權利人就對方侵權承擔全部舉證責任
參考答案：B.
解析：選項A.錯誤，第三人明知或者應知商業秘密權利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施上述所列違法行為，仍獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業秘密的，視為侵犯商業秘密。C.選項錯誤，侵犯商業秘密，給商業秘密權利人造成受到損害的，應當依法承擔民事責任。受到損害的商業秘密權利人的賠償數額，按照其因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以計算的，按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。選項D.錯誤，在侵犯商業秘密的民事審判程序中，商業秘密權利人提供初步證據，證明其已經對所主張的商業秘密采取保密措施，且合理表明商業秘密被侵犯。
30、于產品責任的說法，正確的是()。
A.因產品存在缺陷造成他人損害的，被侵權人僅可向產品的銷售者請求賠償
B.因運輸者的過錯使產品存在缺陷，造成他人損害的，被侵權人應當向產品的運輸者求
賠償
C.明知產品存在缺陷仍然生產、鐫，造成他人死亡的，被侵權人有權請求相應的懲罰性
賠償
D.產品投入流通后發現存在缺陷造成他人損害的，產者、銷售者不承擔責任
參考答案：C.
解析：選項A.錯誤，因產品存在缺陷造成他人損害的，被侵權人可以向產品的生產者請求賠償。也可以向產品的銷售者請求賠償。選項B.錯誤，因運輸者、倉儲者等第三人的過錯使產品存在缺陷，造成他人損害的，產品的生產者銷售者賠償后，有權向第三人追償。選項D.錯誤，產品投入流通后發現存在缺陷的，產者銷售者應當及時采取停止銷售、示召回等補救措施；未及時采取補救措施或者補救措施不力造成損害擴大的，對擴大的損害也應當承擔侵權責任。依據規定采取召回措施的，生產者、銷售者應當負擔被侵權人因此支出的必要費用。
31、于無障礙環境建設保障措施的說法，正確的是()。
A.文明城市創建活動，應當將無障礙環境建設情況作為重要內容
B.殘疾人聯合會有權修改涉及無障礙環境建設的標準
C.地方結合本地實際制定的地方無障礙環境建設標準應當高于國家標準的相關技術要求
D.中等職業學校應當開設無障礙環境建設相關專業和課程
參考答案：A.
解析：選項B.，殘疾人聯合會、老齡協會等組織可以依法提出制定或者修改無障礙環境建設標準的建議。選項C.，地方結合本地實際制定的地方標準不得低于國家標準的相關技術要求。選項D.，充分發揮高校等機構作為人才培養的重要陣地的作用，國家鼓勵高等學校、中等職業學校等開設無障礙環境建設相關專業和課程，開展無障礙環境建設理
論研究、國際交流和實踐活動。
32、尚未制定法律，行政法規的，務院部門規定的違反行政管理秩序的行為，可以設定的行政處罰的是()。
A.上行政拘留
B.令停產停業
C.警告
D.沒收違法所得
參考答案：C.
解析：尚未制定法律、行政法規的，國務院部門規章對違反行政管理秩序的行為，可以設定警告、通報批評或者一定數額罰款的行政處罰。
33、社會保險行政部門受理工傷認定申請后，職工或者其近親屬認為是工傷，人單位不認為是工傷，關于工傷認定證據的說法，正確的是()。
A.由職工或者其近親屬承擔舉證責任
B.人單位承擔舉證責任
C.由社會保險行政部門依職權調查取證
D.由民法院依職權調查取證
參考答案：B.
解析：職工或者其近親屬認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由用人單位承擔舉證責任。
34、關于人民調解的說法，正確的是()。
A.經人民調解委員會調解達成的調解協議，當事人有權申請強制執行
B.經人民調解委員會調解達成的調解協議，具有法律約束力
C.經人民調解委員會調解達成調解協議后，一方當事人有權向人民法院申請司法確認
D.未經人民調解委員會調解的，不得提起民事訴訟
參考答案：B.
解析：選項A.錯誤，人民法院依法確認調解協議有效，一方當事人拒絕履行或者未全部履行的，對方當事人可以向人民法院申請強制執行。選項C.錯誤，經人民調解委員會調解達成調解協議后，當事人之間就調解協議的履行或者調解協議的內容發生爭議的，一方當事人可以向人民法院提起訴訟。選項D.錯誤，當事人可以通過自行協商、調解、仲
裁等方式解決糾紛，也可以直接向人民法院提起訴訟。
35、施工企業在將隔震減震裝置用于建設工程前進行取樣時的監督單位為()。
A.住房城鄉建設主管部門
B.設計單位或者檢測機構
C.負有安全生產監督管理職資的部門
D.建設單位或者工程監理單位
參考答案：D.
解析：隔震減震裝置用于建設工程前，施工單位應當在建設單位或者工程監理單位監督下進行取樣，送建設單位委托的具有相應建設工程質量檢測資質的機構進行檢測。禁止使用不合格的隔震減震裝置。
36、34.下列行為中，于違法分包的是()。
A.專業承包單位未派項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員的
B.專業作業承包人承的范圍是承包單位承包的全部工程，專業作業承包人計取的是除上繳給承單位的“管理費“之外的全部工程價款的
C.專業作業的發包單位不是該工程承包單位的
D.專業作業承包人除計勞務作業費用外，還計取主要建筑材料款和大中型施工機械設備、主要周轉材料費用的
參考答案：D.
解析：《建筑工程施工發包與承包違法行為認定查處管理辦法》第12條列舉了以下違法分包的情形：(1)承包單位將其承包的工程分包給個人的；(2)施工總承包單位或專業承包單位將工程分包給不具備相應資質單位的；(3)施工總承包單位將施工總承包臺同范圍內工程主體結構的施工分包給其他單位的，鋼結構工程除外；(4)專業分包單位將其承包的專業工程中非勞務作業部分再分包的；(5)專業作業承包人將其承包的勞務分包的；(6)專業作業承包人除計取勞務作業費用外，還計取主要建筑材料款和大中型施工機械設備、主要周轉材料費用的。
37、33關于安全生產許可證有效期的說法，正確的是()。
A.延期手續由原安全生產許可證頌發管理機關辦理
B.安全生產許可證的有效期為年
C.安全生產許可證需要延期的，企業應當于期滿后3個月內申請延期
D.未發生重大安全事故的，安全生產許可證有效期滿時自動延期
參考答案：A.
解析：選項B.錯誤，《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》規定，安全生產許可證的有效期為3年。選項C.錯誤，安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。選項D.錯誤，企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時經原安全生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。
38、關于施工合同工期順延的說法，正確的是()。
A.隱蔽工程在隱蔽之前，發包人沒有按照承包人的通知及時檢查的承包人可以順延工期
B.承包人取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內申過工期順延.承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應當予以支持
C.建設工程竣工前，當事人對工程質發生爭議，工程質經鑒定合格的，定期間不計入順延工期期間
D.當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延視為工期不順延.承胞人提出合理抗辯的，工期仍不可順延
參考答案：A.
解析：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延的確認，但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，發
包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。
39.根據《民法典》.關于承攬合同履行的說法，正確的是()。
A.定作人驗收并受領承攬物或者工作成果的，免除承攬人的瑕疵擔保責任
B.作人不履行協助義務的，承攬人可以直接解除合同
C.定作人在承攬人完成工作前可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當賠償扶
D.承攬人未經定作人同意將輔助承攬工作交由第三人成的，定作人可以解除合同
參考答案：C.
解析：A.選項錯誤，工作成果的瑕疵擔保義務。承攬人交付的工作成果應當符合合同約定或法定的質量要求，否則，定作人可以合理選擇請求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。B.選項錯誤，定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務，并可以順延履行期限；定作人逾期不履行的，承攬人可以解除合同。D.選項錯誤，承攬人未經定作人同意將主要承攬工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。
40、甲安裝工程公司擬與在公司工作了15年的王某解除合同，勞動合同解除前12個月旺某的月平均工資為2.3萬元，該公司職工月平均工資0.8萬元，甲所在設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資為0.65萬元。根據《勞動合同法》，甲應當向王某支付的經濟補償是()。
A.34.5萬元
B.12萬元
C.23.4萬元
D.9.75萬元
參考答案：C.
解析：經濟補償按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算；不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資
的經濟補償。勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上年度職工月平均工資3倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資3倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過12年。0.65x3=1.95萬<2.3萬。1.95x12=23.4萬.
41、關于申請建造師初始注冊的說法，正確的是()。
A.應當通過聘用單位提出申請
B.初始注冊的條件與建造師資格考試的條件相
C.取得證書的人員可以受聘于2個相關單位
D.建造師初始注冊通過備案完成
參考答案：A.
解析：取得一級建造師資格證書并受聘于一個建設工程勘察、設計、施工、監理、招標代理、造價咨詢等單位的人員，應當通過聘用單位提出注冊申請，并可以向單位工商注冊所在地的省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門提交申請材料。
42、大學生林某被企業錄用后，主動要求到最苦、最累的崗位工作。根據《勞動法》，企業可以滿足她的要求，但不得安排其從事的是()。
A.上礦井下作業
B.高處作業
C.低溫、冷水作業
D.夜班工作
參考答案：A.
解析：根據《女職工勞動保護特別規定》，女職工禁忌從事的勞動范圍有：①礦井下作業；②體力勞動強度分級標準中規定的第四級體力勞動強度的作業；③每小時負重6次以上、每次負重超過20公斤的作業，或者間斷負重、每次負重超過25公斤的作業。
43、關于建設工程質量保證金預留的說法，正確的是()。
A.發包人應當按照合同約定方式預留建設工程質量保證金，建設工程質量保證金總預留比例不得高于工程價款結算總額的2%
B.在工程項目竣工前，已經繳納履約保證金的，發包人不得同時預留建設工程質量保證金
C.合同約定由承包人以銀行保函替代預留建設工程質量保證金的，保函金額不得高于工程價款結算總額的1.5%
D.采用工程質量保證擔保的，發包人可以同時預留建設工程質量保證金
參考答案：B.
解析：發包人應按照合同約定方式預留保證金，保證金總預留比例不得高于工程價款結算總額的3%。合同約定由承包人以銀行保函替代預留保證金的，保函金額不得高于工程價款結算總額的3%。在工程項目竣工前，已經繳納履約保證金的，發包人不得同時預留工程質量保證金。采用工程質量保證擔保、工程質量保險等其他保證方式的，發包不得再預留保證金。
44、關于建設工程檔案資料的說法，正確的是()。
A.工程竣工驗收后6個月內，應當向城建檔案館報送-符合規定的建設工程檔案
B.電子檔案簽署具有法津效力的電子印章或者電子名的，也應當移交相應紙質檔案
C.組織竣工驗收時，應當組織對工程檔案進行驗收
D.改建工程應當重新編制建設工程檔案，按時報送
參考答案：C.
解析：選項A.，建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內，向城建檔案館報送一符合規定的建設工程檔案。選項B.，每項建設工程應編制一電子檔案。隨紙質檔案一并移交城建檔案管理機構。電子檔案簽署了具有法律效力的電子印章或電子簽名的。可不移交相應紙質檔案。選項D.，對改建、擴建和重要部位維修的工程，建設單位應當組織設
計、施工單位據實修改、補充和完善原建設工程檔案。
45、對下行政行為不服，申請人應當先向行政復議機關申請行政復議，對行政復議決定不服，可以向人民法院提起行政訴訟的是()。
A.上行政機關作出的確認自然資源所有權的決定
B.行政機關作出的行政強制執行決定
C.行政機關作出的吊銷資質證書處罰決定
D.上申請政府信息公開，行政機關不予公開
參考答案：D.
解析：有下列情形之-的，申請人應當先向行政復議機關申請行政復議，對行政復議決定不服的，可以再依法向人民法院提起行政訴訟：(1)對當場作出的行政處罰決定不服；(2)對行政機關作出的侵犯其已經依法取得的自然資源的所有權或者使用權的決定不服：(3)認為行政機關存在《行政復議法》第11條規定的未履行法定職責情形；(4)申請政府信息公開，行政機關不予公開；(5)法律、行政法規規定應當先向行政復議機關申請行政復議的其他情形。對上述規定的情形，行政機關在作出行政行為時應當告知公民、法人或者其他組織先向行政復議機關申請行政復
46、關于建造師基本權利和義務的說法，正確的是()。
A.接受繼續教育是其權利而非義務
B.在本人執業活動中形成的文件.上簽字其義務而非權利
C.本人的注冊證書應當交由聘用單位保管
D.協助注冊管理機關完成相關工作其務
參考答案：D.
解析：注冊建造師享有下列權利：(1)使用注冊建造師名稱；(2)在規定范圍內從事執業活動：(3)在本人執業活動中形成的文件.上簽字并加蓋執業印章；(4)保管和使用本人注冊證書、執業印章；(5)對本人執業活動進行解釋和辯護；(6)接受繼續教育；(7)獲得相應的勞動報酬；(8)對侵犯本人權利的行為進行申述。注冊建造師應當履行下列義務：(1)遵守法律法規和有關管理規定，恪守職業道德；(2)執行技術標準、規范和規程；(3)保證執業的質量，并承擔相應責任；(4)接受繼續教育，努力提高執業水準；(5)保守在執業中知悉的國家秘密和他人的商業、技術等秘密；(6)與當事人有利害關系的，應當主動回避；(7)協助注冊管理機關完成相關工作。
47、某施工企業在施工中偷工減料，降低工程質量標準，造成重大安全事故，該施工企業的行為構成()。
A.重大勞動安全事故罪
B.強令違嫜冒險作業罪
C.大責任事故罪
D.工程重大安全事故罪
參考答案：D.
解析：工程重大安全事故罪，是指建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為。
48、下列情形中，對方當事人可以行使施工合同法定解除權的是()。
A.承包人將建設工程轉包的
B.發包人遲延支付工程款的
C.承包人采購不合格材料，監理人拒絕該材料進場的
D.在保修期內，承包人未能在合理期限對工程缺陷進行修復的
參考答案：A.
解析：承包人將建設工程轉包、違法分包的，發包人可以解除合同。發包人提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準或者不履行協助義務，致使承包人無法施工，經催告后在合理期限內仍未履行相應義務的，承包人可以解除合同。
49、根據《保險法).下列行為中，于保險人義務是()。
A.保險事故發生后的及時通知義務
B.對保險人責任免除條款的明確說明義務
C.保險事故發生時采取必要措施防止或者減少保險標的損失的義務
D.保險標的危險程度增加時的及時通知義務
參考答案：B.
解析：保險人的主要義務：(1)賠付保險金的義務；(2)告知義務；(3)及時簽發保險單證的義務；(4)降低保費的義務；(5)承擔必要、合理費用的義務。
50、從建筑物上墜落的物品造成他人損害，經調查難以確定具體侵權人，除能夠證明自己不是侵權人的外，補償主體為()。
A.建筑物全體業主
B.物業服務企業
C.可能加害的建筑物使用人
D.居民委員會
參考答案：C.
解析：經調查難以確定具體侵權人的，除能夠證明自己不是侵權人的外，可能加害的建筑物使用人給予補償。
51、關于框架協議采購的說法，正確的是()。
A.框架協議采購可以確定1名或者多名入圍供應
B.開放式框架協議采購是框架協議采購的主要
C.框架協議采購需求在框架協議有效期內可以變動
D.封閉式框架協議入圍供應商可以隨時退出框架協議
參考答案：A.
解析：B.錯誤，封閉式框架協議采購是框架協議采購的主要形式。C.錯誤，框架協議采購需求在框架協議有效期不得變動。D.錯誤，封閉式框架協議入圍供應商無正當理由，不得主動放棄入圍資格或者退出框架協議。
52、關于分包工程生產安全事故報告的說法，正確的是()。
A.事故現場有關人員應當在合理時間內報告本單位負責人
B.單位負責人應當立即如實報告當地負有安全生產監督管理職責的部門
C.吧由分包單位負責級上報事故
D.事故報告后應當每4小時補報一次
參考答案：B.
解析：A.選項錯誤。生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。C.選項錯誤。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。D.選項錯誤。事故報告后出現新情況，以及事故發生之日起30日內傷亡人數發生變化的，應當及時補報。
53、關于建設工程開標的說法，正確的是()。
A.開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行
B.開標由招標人主持，邀請投標人推選的代表參加
C.開標地點應當為招標文件中預先確定的地點
D.開標過程可以根據需要進行記錄
參考答案：C.
解析：選項A.錯誤，開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行。選項B.錯誤，開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。選項D.錯誤，開標過
程應當記錄，并存檔備查。
54、于鄉村建設規劃許可證的說法，正確的是()。
A.C.在村莊規劃區內進行公益事業建設，申請鄉村建設規劃許可證的可以是個人
B.在村莊規劃區內進行鄉鎮企業建設，不必申請鄉村建設規劃許可證
C.在鄉規劃區內使用原有基地進行農村村民住宅鍵設的，統--由城市、人民政府核發鄉村建設規劃許可證
D.在鄉規劃區內占用農用地進行鄉村公共設施建設，直接核發鄉村建設規劃許可證
參考答案：C.
解析：選項A..B.錯誤，在鄉、村莊規劃區內進行鄉鎮企業、鄉村公共設施和公益事業建設的，建設單位或者個人應當向鄉鎮人民政府提出申請。由鄉、鎮人民政府報城市、縣人民政府城鄉規劃主管部門核發鄉村建設規劃許可證。選項D.錯誤，在鄉、村莊規劃區內進行鄉鎮企業、鄉村公共設施和公益事業建設以及農村村民住宅建設，不得占用
農用地：確需占用農用地的，應當依照《土地管理法》有關規定辦理農用地轉用審批手續后，由城市、縣人民政府城鄉規劃主管部門核發鄉村建設規劃許可證。
55、、下列安全中，屬于設計單位建設工程安全責任的是()。
A.處理施工安全事故隱患
B.向施工企業提供真實、準確和完整的有關資料
C.審查安全技術措施
D對采用新結構的建設工程在設計中提出預防生產安全事故的措施建議
參考答案：D.
解析：設計單位的安全責任：(1)按照法律、法規和工程建設強制性標準進行設計；(2)明確施工安全關鍵點并提出指導意見；(3)對“三新等工程的施工安全提出措施建議；(4)對工程設計成果負責。
56、在噪聲敏感建筑物集中區域因特殊需要必須連續施工作業的，應當取得地方人民政府住房城鄉建設態環境主管部門或者地方人民政府指定的部門的證明，并()。
A.向附近居民支付賠償費用
B.報經應急管理部門審批
C.經居民小區業主委員會同意
D.在施工現場顯著位置公示
參考答案：D.
解析：在噪聲敏感建筑物集中區域，禁止夜間進行產生噪聲的建筑施工作業，但拾修、搶險施工作業，生產工藝要求或者其他特殊需要必須連續施工作業的除外。因特殊需要必須連續施工作業的，應當取得地方人民政府住房和城鄉建設、生態環境主管部門或者地方人民政府指定的部門的證明，并在施工現場顯著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
57、計算增值稅應納稅額時，下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣的是()。
A.自境外單位購進無形資產。從稅務機關或者扣繳義務人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額
B.從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額
C.從銷售方取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額
D.非征常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固有資產)、勞務和交通運輸服務
參考答案：D.
解析：下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。(1)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產。(2)非正常損失的購進貨物，以及相關的勞務和交通運輸服務。(3)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產).務和交通運輸服務。(4)國務院規定的其他項目。
58、根據《民法典》.關于保證合同的說法，正確的是()。
A.非法人組織不得為保證人
B.保證期間可以約定為主務履行期限屆滿之日起6個月
C.保證范圍應當明確約定為主務及其利息、違約金、損害賠償金
D.當事人在保證合同中對保證方式沒有約定的，按照連帶責任保證承擔保證責任
參考答案：A.
解析：A.正確，以公益為目的的非營利法人、非法人組織不得為保證人。B.錯誤，保證期間在保證合同中應明確約定，沒有約定或者約定不明確的，保證期間為主債務履行期限屆滿之日起6個月。C.錯誤，保證的范圍是指保證人對哪些債務承擔保證責任。當事人應當在保證合同中予以明確約定，當事人沒有約定的，保證的范圍包括主債權及其利息違約金、損害賠償金和實現債權的費用。D.錯誤，當事人在保證合同中對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照一般保證承擔保證責任。
59、根據《民法典》，下列合同中，于可撤銷合同的是()。
A.違背公良俗的合同
B.行為人與相對人以虛假的意思表示訂立的合同
C.行為人與相對人惡意申通，損害他人合法權益訂立的合同
D.第三人以脅追手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同
參考答案：D.
解析：根據《民法典》規定，可撤銷合同的種類包括：(1)于重大誤解訂立的臺同；(2)一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同；(3)一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下訂泣的合同；(4)一方利用對方處于危困狀態缺乏判斷能力等情形，致使合同成立時顯失公平的合同。
60、關于建筑工程中止施工的說法，正確的是()。
A.中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證
B.在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起3個月肭，向發證機關報告
C.二施工企業應當按照規定做好建筑工程的維護管理工作
D.建筑工程恢復施工時，應當經發證機關批準
參考答案：A.
解析：建設單位應當自中止施工之日起1個月內，向發證機關報告，B.錯誤；建設單位應當并按照規定做好建筑工程的維護管理工作，C.錯誤；中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證，D.錯誤。
61、于政府主管部門實施建設工程抗監督管理措施的說法，正確的是()。
A.對建設單位或者施工現場隨時進行監督檢查
B.不得復制被檢查單位有關建設工程的文件和資料
C.對隔震減震裝實施抽樣檢測
D.查封涉嫌違反抗震設防強制性標準的施工企業
參考答案：C.
解析：《建設工程抗讀管理條例》規定，縣級以上人民政府住房和城鄉建設主管部工門或者其他有關監督管理部門履行建設工程抗震監督管理職責時，有權采取以下措施：(1)對建設工程或者施工現場進行監督檢查；(2)向有關單位和人員調查了解相關情況：(3)查閱、復制被檢查單位有關建設工程抗震的文件和資料：(4)對抗索結構材料、構件和隔震減霞裝置實施抽樣檢測；(5)封涉嫌違反抗震設防強制性標準的施工現場；(6)發現可能影響抗質量的問題時，令相關單位進行必要的檢測、鑒定.
62、張某在甲施工企業連續工作滿8年：李某與甲已經連續訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作；王某在甲工作2年，并被甲聘任為總經理；趙某在甲累計工作了10年，但期間曾離職。除勞動者提出訂立固定期限勞動合同外，中應當與其訂立無固定期限勞動合同的是()。
A.李謀
B.張某
C.王某
D.趙某
參考答案：A.
解析：應當訂立無固定期限勞動合同的情形有：①勞動者在該用人單位連續工作滿10年的；②用人單位初次實行勞動臺同制度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的；③連續訂立2次固定期限勞動合同，且勞動者沒有《勞動合同法》第39條和第40條第1項、第2項規定的情形，續訂勞動合同的。
63.于招標投標投訴處理的說法，正確的是()。
A.投標人對開標有異議的，應當自知道或者應當知道之日起15日內向有關行政監督部門投訴
B.行政監督部門應當自收到投訴之日起5個工作日內決定是否受理投訴
C.投訴人以非法手段取得證明材料進行投訴的，行政監督部門]應當予以駁回
D.行政監督部門應當自受理投訴之日起20個工作日內作出節面處理決定
參考答案：C.
解析：A.選項錯誤。投標人對開標有異議的，應當在開標現場提出，招標人應當當場作出答復，并制作記錄。B.、D.選項錯誤。行政監督部門應當自收到投訴之日起3個工
作日內決定是否受理投訴，并自受理投訴之日起30個工作日內作出書面處理決定。
64、關于行政訴訟舉證責任的說法，正確的是()。
A.原告應當提供其向被告提出異議的證據
B.被告對作出的行政行為瀕有舉證責任
C.在訴訟過程中，被告可以自行向原告、第三人和證人收集證據
D.原告應當提供證明行政行為違法的證據
參考答案：B.
解析：A.選項錯誤，在起訴被告不履行法定職責的案件中，原告應當提供其向被告提出申請的證據。B.選項正確，被告對作出的行政行為負有舉證責任，應當提供作出該行政行為的證據和所依據的規范性文件。C.選項錯誤，在訴訟過程中，被告及其訴訟代理人不得自行向原告、第三人和證人收集證據原告或者第三人提出了其在行政處理程序中沒有提出的理由或者證據的，經人民法院準許，被告可以補充證據。D.選項錯誤，原告可以提供證明行政行為違法的證據。原告提供的證據不成立的，免除被告的舉證責任。
65、某施工企業與某倉儲中心簽訂了建材倉儲合同，并按照合同約定交付了建材后施工企業提取建材時發現部分建材因保管不善潮濕損壞，雙方發生爭議。關于該倉儲合同的說法，正確的是()。
A.施工企業向倉儲中心交付建材時合同成立
B.施工企業逾期提取建材，倉儲中心可以直接提存建材
C.倉儲中心應當對潮濕損壞的建材承擔賠償責任
D.施工企業提前提取建材、倉儲中心應當減收倉儲費
參考答案：C.
解析：儲存期內，因保管不善造成倉儲物毀損、滅失的保管人應當承擔賠償責任。
66、關于招標方式的說法，正確的是()。
A.邀請招標必須向5個以上潛在投標人發出邀請
B.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標
C.邀請招標是招標人以投標邀請書的方式邀清不特定的法人或者其他組織投標
D.省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重項目，均坷以進行邀請招標
參考答案：B.
解析：選項A.，邀請招標必須向三個以上的潛在投標人發出邀請。選項C.，邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。選項D.《招標投標法》規定，國務院發展計劃部工門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標。
67、關于代理法律特征的說法，正確的是()。
A.代理行為不能導致法律權利義務關系的變化
B.代理人實施代理行為時沒有獨立進行意思表示的權利
C.代理行為的法律后果由代理人與被代理人共同承擔
D.代理人必須在代理權限范圍內實施代理
參考答案：D.
解析：選項A.，代理人為被代理人實施的是能夠產生、變更或消滅法律上的權利義務關系的行為。選項B.，代理人實施代理行為時有獨立進行意思表示的權利。選項C.代理行為的法律后果歸屬于被代理人。
68、下列情形中，施工企業負責人應當到施工現場進行帶班檢查的是()。
A.工程項目出現險情時
B.工程項目進行超過一定規模的分部分項工程施工時
C.項目負責人因故暫時離崗時
D.工程項目發現事故隱患時
參考答案：A.
解析：工程項目進行超過一定規模的危險性較大的分部分項工程施工時，建筑施工企業負責人應到施工現場進行帶班檢查。工程項目出現險情或發現重大隱患時，建筑施工企業負責人應到施工現場帶班檢查。
69、某建筑設備公司某施工企業出售了一批交由承運人運輸的在途二手外端噴涂機器人，關于該買賣合同履行的說法，正確的是()。
A.設備公司對機器人承擔質量瑕疵擔保義務
B.設備公司對機器人不承擔權利瑕疵擔保義務
C.在途機器人毀損、滅失的風險自機器人交付時起由施工企業承擔
D.因機器人不符合質量要求，施工企業拒絕接受機器人，機器人毀損、失的風險由設備
公司與施工企業共同承擔
參考答案：A.
解析：選項A.，質量瑕疵擔保，是指出賣人就其所交付的標的物應保證其符合法定或者約定的質量。選項B.，標的物的權利瑕疵擔保義務。即除法律另有規定外，讀人就交付的標的物，負有保證自己擁有完整權利，第三人對此不有全部或部分所有權、擔保物權、租賃權、知識產權等任何權利的義務。選項C.，出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定外，毀損、失的風險自合同成立時起由買受人承擔。選項D.，因標的物不符合質量要求，致使不能實現合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。
70、關于安全生產舉報的說法，正確的是()。
A.也應急管理部]集中受理舉報
B.受理的舉報事項經調查核實后，根據性質和程度決定是否形成書面材料
C.負有安全生產監督管理職責的部門應當公開舉報電話、信箱或者電子郵件地址等網絡舉報平臺
D.汲及人員重傷的舉報事項，應當由縣級以上人民政府組織核查處理
參考答案：C.
解析：《安全生產法》規定，負有安全生產監督管理職責的部門應當建立舉報制度，公開舉報電話、信箱或者電子郵件地址等網絡舉報平臺，受理有關安全生產的舉報；受理的舉報事項經調查核實后，應當形成書面材料；需要落實整改措施的，報經有關負責人簽字并督促落實。對不屬于本部門職責，需要由其他有關部門進行調查處理的，轉交其他有關部門處理。涉及人員死亡的舉報事項，應當由縣級以上人民政府組織核查處理。
二、多選題
1、根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，發包人就建設工程質量陷承擔過錯的情形有()。
A.上提供的設計有缺陷
B.推薦購買的建筑構配件不符合強制國家標準
C.提供的建筑材料不符合強制的國家標準
D.未按照合同約定支付預付款
E.直接指定分包人分包專業工程
參考答案：A.C.E.
解析：發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：(1)提供的設計有缺陷；(2)提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；(3)直接指定分包人分包專業工程。
2、下列費用中，列入建筑工程安全防護、文明施工措施費用的有()。
A.環境保護費
B.臨時設施費
C.建設管理費
D.安全施工費.
E.文明施工費
參考答案：A.B.D.E.
解析：建筑工程安全防護、文明施工措施費用是由《建筑安裝工程費用項目組成》中措施費所含的文明施工費、環境保護費、臨時設施費、安全施工費組成。
3、根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業專職安全生產管理人員的類型有()。
A.安裝。
B.機械
C.建
D.特種作業
E.綜合
參考答案：B.C.E.
解析：專職安全生產管理人員分為機械、土建、綜臺3類。
4、下列情形中，導致施工合同權利終止的有()。
A.發包人被處以罰款
B.施工合同已經履行
C.施工合同因故解除
D.承包人通知發包人將部分工程款支付給第三人
E.施工過程中發包人與承包人并
參考答案：B.C.E.
解析：根據《民法典》規定，引起合同權利義務終止的情形包括：(1)債務已經履行。(2)債務相互抵銷。(3)債務人依法將標的物提存。(4)債權人免除債務。(5)債權債務同歸于一人。(6)法律規定或者當事人約定終止的其他情形。如出現了法律規定的終止的情形，在委托合同中，受托人死亡、鐵民事行為能力的，托合同終止。合同解除也包含于此種情形之中，合同解除包括法定解除與約定解除。
5、根據最低工資規定，在勞動者提供正常的勞動情況下，判斷用人單位支付的工資是否低于最低標準應剔除()。
A.加班
B.工齡
C.高溫補貼
D.有有害補貼
E.井撲工作補貼
參考答案：A.C.D.E.
解析：根據《最低工資規定》，在勞動者提供正常勞動的情況下，用人單位應支付給勞動者的工資在剔除下列各項以后，不得低于當地最低工資標準：(1)延長工作時間工資：(2)中班、夜班、高溫、低溫、井下、有有害等特殊工作環境、條件下的津貼；(3)法律、法規和國家規定的勞動者福利待遇等。
6、施工企業拒不執行負有安全生產=監督管理職責的部門作出的停止施工的決定，有發生生產安全事故的現實危險的，在保證安全的前提下，負有安全產監督管理職的部工可以通知有關單位采取的措施有()。
A.停止供電
B.禁止通行
C.停止撥付資金
D.限制供應食品、榀
E.停止供應民用爆炸物品
參考答案：A.E.
解析：生產經營單位拒不執行，有發生生產安全事故的現實危險的，在保證安全的前提下，經本部門主要負責人批準，負有安全生產監督管理職責的部門可以采取通知有關單位停止供電、停止供應民用爆炸物品等措施，強制生產經營單位履行決定。
7、于所有權權能的說法，正確的有()。
A.占有權可以根據所有權人的意志和利益分離出去，由非所有權人有
B.所有權是物權中最重要也最完全的一種權利，在法律上不受限制
C.財產所有權的權能包括占有權、使用權、收益權和處分權
D.使用權只能由所有權人享有
E.處分權是所有權人最基本的權利，是所有權內容的核心
參考答案：A.C.E.
解析：B.選項錯誤：所有權是物權中最重要也最完全的一種權利，在法律上受一定限制。D.選項錯誤：所有人在法律上享有當然的使用權，另外，使用權也可依法律的規定或當事人的意思移轉給非所有人享有。
8、當事人申請執行仲裁裁決，有管轄權的單位包括()。
A.被執行人住所地的中級人民法院
B.被執行人住所地的基層人民法院
C.被執行的財產所在地的基層人民法院.
D.被執行的財產所在地的中級人民法院
E.作出仲裁裁決的仲裁機構
參考答案：A.D.
解析：當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人住所地或者被執行的財產所在地的中級人民法院管轄。
9、行政訴訟期間發生的下列情形中，人民法院應當裁定停止執行行政行為的有()。
A.被告認為需要停止執行的
B.原告認為需要停止執行的
C.該行政行為的執行會給當事人造成重大損害的
D.一該行政行為具有人身強制屬性的
E.人民法院認為該行政行為的執行會給國家利益造成重大損害的
參考答案：A.E.
解析：訴訟期間，不停止行政行為的執行。但有下列情形之一的，裁定停止執行：(1)被告認為需要停止執行的；(2)原告或者利害關系人申請停止執行，人民法院認為該行政行為的執行會造成難以彌補的損失，并且停止執行不損害國家利益、社會公共利益的；(3)人民法院認為該行政行為的執行會給國家利益、社會公共利益造成重大損害的；(4)法律、法規規定停止執行的。
10、關于招標投標異議及其處理的說法。正確的有()。
A.投標人認為招標投標活動不符合規定的，有權向招標人提出異議
B.投標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間10日前提出
C.潛在投標人對資格預審文件有異議的，應當在提交資格預審申請文件截止時間3日前提出
D.對評標結果的異議作出答復前，招標人應當暫停招標投標活動
E.投標人對開標有異議的，招標人應當在評標完成后作出答復
參考答案：A.B.D.
解析：C.選項錯誤：潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的，應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前提出。E.選項錯誤，投標人對開標有異議的，應
當在開標現場提出，招標人應當當場作出答復，并制作記錄。
11、根據《無障礙環境建設法》，關于無障礙環境建設監督管理的說法，正確的有()。
A.對違反《無障礙環境建設法》規定，損害社會公共利益的行為，人民檢察院可以提起公益訴訟
B.鄉鎮人民政府街道辦事處應當協助有關部門做好無障礙環境建設工作
C.廠無障礙環境建設應當發揮企業主導作用，調動市場主體積極性，引導社會組織和公眾廣泛參與
D.縣級以人民政府建立無障礙環境建設信息公示制度，不定期發布無障礙環境建設情況
E.新聞媒體可以對無障礙環境建設情況開展輿論監督
參考答案：A.B.E.
解析：選項C.錯誤，《無障礙環境建設法》規定，無障礙環境建設應當堅持中國共產黨的領導，發揮政府主導作用，調動市場主體積極性，引導社會組織和公眾廣泛參與，推動全社會共建共治共享。選項D.錯誤，縣級以上人民政府建立無障礙環境建設信息公示制度，定期發布無障礙環境建設情況。
12、關于建筑工程節能的說法，正確的有()。
A.建設單位組織竣工驗收，應當對民用建筑是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗
B.單位工程竣工驗收應當在建筑節能分部工程驗收合格后進行
C.政府投資項目不符合強制性節能標準的不得批準建設
D.不符合強制性節能標準的項目可以進行開工建設
E.建筑節能分部工程的質量驗收，施工企業應當先行自檢合格
參考答案：A.B.C.E.
解析：D.選項錯誤，不符合強制性節能標準的項目不得進行開工建設。
13、甲建材供應商與乙承運人簽訂了貨運合同，約由乙運輸一批建材到異地，收貨人為丙施工企業，運費由丙支付。關于乙相關權利的說法，正確的有()。
A.乙有權拒絕甲通常、合理的運輸要求
B.如果甲不按照約定或者法定方式包裝建材，乙有權拒絕運輸
C.建材運輸到達目的地后，乙有權要求兩及時受領
D.如果丙不支付運費，乙有權留置該批建材
E..如果丙無故拒接收，乙有權提存該批建材
參考答案：B.C.D.E.
解析：A.選項錯誤，從事公共運輸的承運人不得拒絕托運人通常、合理的運輸要求。
14、民判決執行完畢后，據以執行的判決確有錯誤被人民法院撤銷，關于補救措施的說法，正確的有()。
A.已被執行的財產無法返還的，再執行回轉
B.人民法院應當作出裁定，令取得財爐的人返還
C.應當提起執行異議之訴
D.取得財產的人拒不返還的，強制執行
E.應當在判決被撤銷后6個月內提出
參考答案：B.D.
解析：根據《民事訴訟法》，執行完畢后，據以執行的判決、裁定和其他法律文書確有錯誤，被人民法院撤銷的，如法院制作的先予執行裁定書、判決書、裁定書、調解書或仲裁裁決、公證債權文書等生效并執行完畢后因確有錯誤被依法撒銷，對已被執行的財產，人民法院應當作出裁定，令取得財產的人返還；拒不返還的，強制執行。執行回轉，是對作為執行依據的法律文書確有錯誤而設立的補救制度，旨在恢復原狀，維護當事人臺法權益。
15、企業申請建筑業企業資質升級，資質許可機關杼批準其建筑業企業資質升級申請的情形有（）
A.上超越本企業資質等承攬工程
B.未依法納稅
C.未依法履行工程質量保修義務
D.未取得施工許可證擅自施工
E.未按照規定繳納社會保障資金
參考答案：A.C.D.
解析：有下列情形之--的，資質許可機關不予批準其建筑業企業資質升級申請和增項申請：(1)超越本企業資質等級或以其他企業的名義承攬工程，或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程的；(2)與建設單位或企業之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的；(3)未取得施工許可證擅自施工的；(4)將承包的工程轉包或違法分包的；(5)違反國家工程建設強制性標準施工的；(6)惡意拖欠分包企業工程款或者勞務人員工資的；(7)隱瞞或謊報、拖延報告工程質量安全事故，破壞事故現場、阻礙對事故調查的；(8)按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的現場管理人員和技術工種作業人員未取得證書上崗的；(9)依法履行工程質量保修義務或拖延履行保修義務的；(10)偽造、造倒賣出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書的；(11)發生過較大以上質量安全事故或者發生過兩起以上一般質量安全事故的；(12)其他違反法律、法規的行為。
16、關于行政強制的說法，正確的有()。
A.排除妨礙、恢復原狀屬于行政強制措施
B.行政強制包括行政強制措施和行政強制執行
C.尚未制定法律、行政法規，且屬于地方性事務的，地方性法規可以設定扣押財物的行政強制措施
D.尚未制定法律，且屬于國務院行政管理職權事項的，行政法規可以設定限制公民人身自由的行政強割措施
E.法律、法規以外的其他規范性文件不得設定行政強制措施
參考答案：B.C.D.E.
解析：選項A.錯誤，行政強制措施的種類：(1)限制公民人身自由：(2)查封場所、設施或者財物：(3)扣押財物；(4)凍結存款、匯款；(5)其他行政強制措施。排除妨礙、恢復原狀屬于侵權責任。
17、下列不良行為記種，于施工企業資質不良行為的有()。
A.未取得資質證書承攬工程的
B.以欺騙手段取得資質證書承攬工程的
C.以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的
D.不按照與中標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的
E.將承包的工程轉包或者違法分包的
參考答案：A.B.
解析：資質不良行為認定標準：(1)未取得資質證書承攬工程的，或超越本單位資質等級承攬工程的；(2)以欺騙手段取得資質證書承攬工程的：(3)允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的；(4)未在規定期限內辦理資質變更手續的；(5)涂改、偽造、出借、轉讓建筑業企業資質證書的；(6)按照國家規定需要持證上崗的技術工種的作業人員味經培訓、考核，未權得證書上崗，情節嚴重的。
18、關于需要配合建設工程進行考古發掘工作的說法，正確的()。
A.應當由省、自治區、直轄市文物行政部門在勘探工作的基礎上提出發掘計劃，報國務院文物行政部門批準
B.國務院文物行政部門在批準發掘計劃前，應當征求社會科學研究機構及其他科研機和有關專家的意見
C.建設單位對配合建設工程進行的考古調查、勘探、發掘，應當予以協助.
D.確因建設工期緊迫，對古文化遺址急需進行搶救發掘的，由省級文物行政部門組織發掘，并同時補辦審批手續
E.確因有自然破壞危險，對古墓葬急需進行搶救發掘的，組織發掘的部門為建設工程所在地縣級人民政府文物行政部門
參考答案：A.B.C.D.
解析：選項E.錯誤，確因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進行搶救發掘的，由省、自治區、直轄市人民政府文物行政部門組織發掘，并同時補辦審批手續。
19、根據《勞動爭議調解仲裁法》，于勞動爭議仲裁時效的說法，正確的有()。
A.仲裁時效因當事人一方向對方當事人主張權利而中斷
B.勞動關系存續期間因拖欠勞動報酬發生爭議的，勞動者申請仲裁不受仲裁時效期間的限
C.勞動爭議申請裁的時效期間為3年
D.仲裁時效因對方當事人同意履行義務而中止
E.因拖欠勞動報酬發生爭議且勞動關系終止的，應當自勞動關系終止之日起1年內提出
參考答案：A.B.E.
解析：C.選項錯誤，《勞動爭議調解仲裁法》規定，勞動爭議申請仲裁的時效期間為1年。仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。D.選項錯誤，前述規定的仲裁時效，因當事人一方向對方當事人主張權利，或者向有關部門請求權利救濟，或者對方當事人同意履行義務而中斷，從中斷時起，仲裁時效期間重新計算。因不可抗力或者有其他正當理由，當事人不能在規定的仲裁時效期間申請仲裁的，仲裁時效中止。從中止時效的原因消除之日起，仲裁時效期間繼續計算。
20、根據《注冊建造師管理規定》。注冊建造師在執業活動中有違法行為，縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門有權作出的行政處罰決定有()。
A.警告
B.令賠償損失
C.行政拘留
D.玲改正
E.沒收違法所得
參考答案：A.D.E.
解析：《注冊建造師管理規定》規定，注冊建造師在執業活動中有下列行為之一的，由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警告，玲改正，沒收違法所得的，處以1萬元以下的罰款；有違法所得的，處以違法所得3倍以下且不超過3萬元的罰款。
21、根據《住房和城鄉建設部關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調查處理工作的通知》，事故調查報告應當包括的內容有()。
A.事故發生經過和事故救援情況
B.事故項目及各主管部門概況
C.故發生的原因和事故性質
D.事故造成的直接和間接經濟損失
E.事故責任者的處理決定
參考答案：A.C.
解析：故調查報告應當包括下列內容：(1)事故項目及各參建單位概況：(2)事故發生經過和事故救援情況；(3)事故造成的人員傷亡和直接經濟損失；(4)事故項目有關質量檢測報告和技術分析報告；(5)事故發生的原因和事故性質；(6)事故責任的認定和事故責任者的處理建議；(7)事故防范和整改措施。事故調查報告應當附有關證據材料。事故調查組成員應當在事故調查報告上簽名。
22.于法的效力層級的說法，正確的有()。
A.憲法具有最高的法律效力
B.法的制定主體、程序、時間、適用范圍影響法的效力層級
C.地方性法規的效力于政府規章的效力
D.行政法規的法律地位和法律效力高于地方性法規和部門規章
E.某一機關制定的自治條例和單行條例，新的規定與舊的規定不一致的，適用新的規定
參考答案：A.B.D.E.
解析：C.正確說法是：地方性法規的效力，于本級和下級地方政府規章。
23、關于建設工程抗震相關主體責任和義務的說法，正確的有()。
A.對抗震性能鑒定結果判定需要進行抗震加固具備加固價值的已經建成的建設工程所
有權人應當進行抗震加固
B.任何單位不得擅自變動建設工程抗震構件
C.建設工程所有權人應當對存在嚴重抗安全隱患的建設工程進行安全監測，并在加固前采取停止或者限制使用等措施
D.設計單位可以根據建設單位的要求，在安全范圍內適度降低抗震設防強制性標準
E.實行施工總承包的，隔震減震裝可以由總承包單位和分包單位協同完成
參考答案：A.B.C.
解析：需要確保建設工程符合抗震設防強制性標準，D.錯誤。行施工總承包的，隔震減震裝置屬于建設工程主體結構的施工，應當由總承包單位自行完成，E.錯誤。
24、關于施工企業工程質量職工教育培訓制度的說法，正確的有()。
A.施工企業應當建立、健全教育培訓制度，加強對職工的教育培訓
B.未經教育培訓或者考核不合格的人員，不得上崗作業
C.施工企業應當建立培訓基地
D.推行終身職業技能培訓制度，加強建筑工人崗前培訓和技能提升培訓
E.力推行現代學徒制和企業新型學徒制
參考答案：A.B.D.E.
解析：選項C.，鼓勵企業采取建立培訓基地。
25、根據《城鄉規劃法》，關于規劃條件的說法，正確的有()。
A.變更規劃條件必須向城市、縣人民政府城鄉規劃主管部門提出申請
B.規劃條件的變更內容不符合控制性詳細規劃的，城鄉規劃主管部門不得批準
C.縣級以上地方人民政府城鄉規劃主管部門對建設工程是否符合規劃條件予以核實
D.經城鄉規劃主管部門核實不符合規劃條件的，建設單位不得組織竣工驗收
E.建設單位應當參照規劃條件進行建設
參考答案：A.B.C.D.
解析：選項E.，建設單位應當按照規劃條件進行建設。
26、下列情形中，安全生產許可證頒發管理機關或者其上級行政機關可以撤銷已經頒發的安全生產許可證的有()。
A.安全生產許可證頒發管理機關工作人員玩忽職守頒發安全生產許可證的
B.超越法定職權頒發安全生產許可證的
C.安全生產許可證頒發管理機關發現企業不再具備安全生產條件的
D.企業轉讓、日用安全生產許可證的
E.反法定程序頒發安全生產許可證的
參考答案：A.B.E.
解析：選項C.，應當暫扣或者吊銷安全生產許可證。選項D.，辦理變更手續。
27、企業應當落實的消防安全主體責任有()。
A.保證安全費用高比例用于消防工作
B.明確各級、各崗位消防安全責任臥及其職賾
C.對建筑消防設施每年至少進行1次全面檢測
D.所有單位均實行24小時消防值班制度
E.定期開展防火檢查、巡查
參考答案：B.C.E.
解析：選項A.，生產經營單位安全費用應當保證適當比例用于消防工作。選項D.，設有消防控制室的，實行24小時值班制度。
28、于勘察設計單位質量責任和義務的說法，正確的有(.)。
A.注冊建筑師、注冊結構工程師等注冊執業人員應當在設計文件上簽字，對設計文件負責
B.未經注冊的建設工程勘察人員，可以借用已注冊執業人員的名義從建設工程勘察活動
C.對有特殊要求的建筑材料，設計單位可以指生產廠、供應商
D.勘察設計單位可以轉包所承攬的工程
E.設計單位應當就市查合格的施工圖設計文件向施工企業作出詳細說明
參考答案：A.C.E.
解析：選項B.未經注冊的建設工程勘察人員，不得以注冊執業人員的名義從事建設工程勘察活動。選項D.，勘察、設計單位不得轉包或者違法分包所承攬的工程。
29、關于單一來源采購的說法，正確的有()。
A.采用單一來源采購方式公示期不得少于3個工作日
B.單一來源采購方式適用于工程采購
C.擬采單一來源采購方式的，在報批之前，應當在省級以上財政部工門指定媒體上公示，
并將公示情況一并報財政部門
D.對采用單一來源采購方式公示有異議的，可以在公示期間內將書面意見販饋給采購人、采購代理機構，并同時抄送相關財政部門
E.采購人收到公導議后應當組織補充論證，論證后認為異議成立的，應當采其他采購式
參考答案：B.C.D.
解析：公示期不得少于5個工作日。采購人采購代理機構收到對采用單一來源采購方式公示的異議后，應當在公示期滿后5個工作日內，組織補充論證，論證后認為異議成立的，應當依法采取其他采購方式。
30、于未成年工特殊保護的說法，正確的有()。
A.不得安排未成年工從事低溫、冷水作業
B.不得安排未成年工從事國家規定的第三級體嘮動強度的勞動
C.不得安排未成年工從事礦岍下作業
D.不得安排未成年工從事夜班工作
E.人單位應當對未成年工定期進行健康檢查
參考答案：C.D.E.
【一級建造師考試《工程法規》真題及答案】相關文章：
一級建造師考試《工程法規》真題及答案10-09
歷年一級建造師考試《工程法規》真題及答案12-03
一級建造師《工程法規》真題答案09-13
一級建造師《工程法規》真題及答案201505-17
2015年一級建造師考試《工程法規》真題及答案（2）06-29
2014年一級建造師考試真題《工程法規》（帶答案）09-04
2024年一級建造師工程法規真題及答案10-09