- 相關(guān)推薦
監(jiān)理工程師《合同管理》預(yù)測(cè)題及答案
監(jiān)理工程師考試時(shí)間為5月21-22日，不知道大家都復(fù)習(xí)得怎么樣了呢?下面百分網(wǎng)小編為大家搜索整理了關(guān)于《合同管理》預(yù)測(cè)題及答案，歡迎參考練習(xí)，希望對(duì)大家備考有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
一、單項(xiàng)選擇題
1、關(guān)于當(dāng)事人在施工合同中約定的仲裁條款，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.仲裁條款是獨(dú)立存在的
B.合同若發(fā)生變更，則仲裁條款無(wú)效
C.合同出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，當(dāng)事人可向人民法院起訴
D.合同解除后，仲裁條款也隨之失去效力
參考答案：A
參考解析： 合同成立后，合同中的仲裁條款是獨(dú)立存在的。合同的無(wú)效、變更、解除、終結(jié)，不影響仲裁協(xié)議的效力。當(dāng)事人如果約定仲裁，又無(wú)法通過(guò)和解和調(diào)解解決爭(zhēng)議，應(yīng)及時(shí)將該爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)。
2、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》，發(fā)包人采購(gòu)的建筑材料運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)，在由承包人保管前，應(yīng)經(jīng)過(guò)( )共同清點(diǎn)。
A.發(fā)包人與承包人
B.工程師與承包人
C.發(fā)包人與工程師
D.承包人與供貨人
參考答案：A
參考解析： 發(fā)包人在其所供應(yīng)的材料設(shè)備到貨前24小時(shí)，應(yīng)以書面形式通知承包人，由承包人派人與發(fā)包人共同清點(diǎn)。
3、仲裁協(xié)議是采取仲裁方式解決爭(zhēng)議的前提條件，這體現(xiàn)了仲裁制度的( )。
A.自愿原則
B.公平合理原則
C.依法獨(dú)立進(jìn)行原則
D.一裁終局原則
參考答案：A
參考解析： 仲裁的原則包括自愿原則、公平合理原則、仲裁依法獨(dú)立進(jìn)行原則和一裁終局原則。其中，自愿原則是指解決合同爭(zhēng)議是否選擇仲裁方式以及選擇仲裁機(jī)構(gòu)本身并無(wú)強(qiáng)制力。當(dāng)事人采用仲裁方式解決糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)貫徹雙方自愿原則，達(dá)成仲裁協(xié)議。如有一方不同意進(jìn)行仲裁的，仲裁機(jī)構(gòu)即無(wú)權(quán)受理合同糾紛。
4、依據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》的規(guī)定，由發(fā)包人采購(gòu)材料交付承包人保管時(shí)，下列表述中不正確的是( )。
A.材料運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)后，承包人與發(fā)包人共同清點(diǎn)
B.到貨材料的規(guī)格與合同約定不符，承包人可以代為調(diào)劑串換
C.材料設(shè)備接收后移交承包人保管，發(fā)包人不需支付保管費(fèi)用
D.到貨材料數(shù)量多于合同的約定時(shí)，發(fā)包人應(yīng)將多余部分運(yùn)出工地
參考答案：C
參考解析： 發(fā)包人在其所供應(yīng)的材料設(shè)備到貨前24小時(shí)，應(yīng)以書面形式通知承包人，由承包人派人與發(fā)包人共同清點(diǎn);發(fā)包人供應(yīng)材料的規(guī)格、型號(hào)與合同約定不符時(shí)，承包人可以代為調(diào)劑串換，發(fā)包方承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用;到貨材料數(shù)量多于合同約定的數(shù)量時(shí)，發(fā)包人負(fù)責(zé)將多出部分運(yùn)出施工場(chǎng)地;發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)雙方共同清點(diǎn)接收后，由承包人妥善保管，發(fā)包人支付相應(yīng)的保管費(fèi)用。
5、下列關(guān)于當(dāng)事人在施工合同中約定的仲裁條款的說(shuō)法中，正確的是( )。
A.仲裁條款是獨(dú)立存在的
B.合同若發(fā)生變更，則仲裁條款無(wú)效
C.合同出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，當(dāng)事人可向人民法院起訴
D.合同解除后，仲裁條款也隨之失去效力
參考答案：A
參考解析： 合同成立后，合同中的仲裁條款是獨(dú)立存在的。合同的無(wú)效、變更、解除、終結(jié)，不影響仲裁協(xié)議的效力。當(dāng)事人如果約定仲裁，又無(wú)法通過(guò)和解和調(diào)解解決爭(zhēng)議，應(yīng)及時(shí)將該爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)。
6、委托監(jiān)理合同變更或解除合同的通知或協(xié)議( )，協(xié)議未達(dá)成之前，原合同仍然有效。
A.必須經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證
B.必須采取書面形式
C.可采取口頭形式
D.由仲裁機(jī)構(gòu)裁定
參考答案：B
參考解析： 依據(jù)《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同(示范文本)》，變更或解除合同的通知或協(xié)議必須采取書面形式，協(xié)議未達(dá)成之前，原合同仍然有效。
7、( )綜合衡量?jī)r(jià)格、商務(wù)、技術(shù)等各項(xiàng)因素對(duì)招標(biāo)文件的滿意程度，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(分值或貨幣)量化后進(jìn)行比較的方法。
A.綜合評(píng)估法
B.價(jià)格折算法
C.最低價(jià)評(píng)標(biāo)法
D.評(píng)分法
參考答案：A
參考解析： 綜合評(píng)估法是綜合衡量?jī)r(jià)格、商務(wù)、技術(shù)等各項(xiàng)因素對(duì)招標(biāo)文件的滿意程度，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(分值或貨幣)量化后進(jìn)行比較的方法。采用綜合評(píng)估法，可以將這些因素折算為貨幣、分?jǐn)?shù)或比例系數(shù)等，再作比較。綜合評(píng)估法一般適用于招標(biāo)人對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、性能有專門要求的項(xiàng)目。
8、關(guān)于可變更合同與可撤銷合同的說(shuō)法，正確的是( )。
A.兩者訂立的情形不同
B.兩者的法律后果不同
C.當(dāng)事人要求變更合同，人民法院也可撤銷合同
D.當(dāng)事人要求撤銷合同，人民法院也可變更合同
參考答案：B
參考解析： 可變更合同與可撤銷合同訂立的情形相同，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)不得主動(dòng)變更或者撤銷合同，當(dāng)事人如果只要求變更，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)不得撤銷其合同。合同被撤銷后的法律后果與合同無(wú)效的法律后果相同而合同變更的法律后果則不同于無(wú)效合同。
9、在項(xiàng)目招標(biāo)中，中標(biāo)通知書發(fā)出后，中標(biāo)人拒絕與招標(biāo)人訂立書面合同時(shí)( )。
A.中標(biāo)人不承擔(dān)法律責(zé)任
B.招標(biāo)人應(yīng)退還其投標(biāo)保證金
C.招標(biāo)人可沒(méi)收其投標(biāo)保證金，如果招標(biāo)人的損失小于保證金，則部分應(yīng)退還中標(biāo)人
D.招標(biāo)人可沒(méi)收其投標(biāo)保證金，如果招標(biāo)人的損失大于保證金，則可繼續(xù)向中標(biāo)人追索差額
參考答案：D
參考解析： 《招標(biāo)投標(biāo)法》第六十條規(guī)定，中標(biāo)人不履行與招標(biāo)人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標(biāo)人造成的損失超過(guò)履約保證金數(shù)額的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)超過(guò)部分予以賠償;沒(méi)有提交履約保證金的，應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)人的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
10、1FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，承包商簽訂合同時(shí)應(yīng)提供( )，接受預(yù)付款前應(yīng)提供預(yù)付款擔(dān)保。
A.留置擔(dān)保
B.保證擔(dān)保
C.抵押擔(dān)保
D.履約擔(dān)保
參考答案：D
參考解析： FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，承包商簽訂合同時(shí)應(yīng)提供履約擔(dān)保，接受預(yù)付款前應(yīng)提供預(yù)付款擔(dān)保。
11、《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》規(guī)定，承包商遞交索賠報(bào)告28天后，工程師未對(duì)此索賠要求作出任何表示，則應(yīng)視為( )。
A.工程師已拒絕索賠要求
B.承包人需提交現(xiàn)場(chǎng)記錄和補(bǔ)充證據(jù)資料
C.承包人的索賠要求已經(jīng)被認(rèn)可
D.需等待發(fā)包人批準(zhǔn)
參考答案：C
參考解析： 《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》規(guī)定，工程師收到承包人遞交的索賠報(bào)告和有關(guān)資料后，如果在28天內(nèi)既未予答復(fù)，也未對(duì)承包人作進(jìn)一步要求的話，則視為承包人提出的該項(xiàng)索賠要求已經(jīng)被認(rèn)可。
12、在設(shè)計(jì)文件中要求采用新技術(shù)、新工藝施工的工程項(xiàng)目，為了合理分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，施工合同中約定的計(jì)價(jià)方式應(yīng)為( )。
A.固定價(jià)格
B.可調(diào)價(jià)格
C.綜合單價(jià)
D.成本加酬金
參考答案：D
參考解析： 成本加酬金合同，是指發(fā)包人負(fù)擔(dān)全部工程成本，對(duì)承包人完成的工作支付相應(yīng)酬金的計(jì)價(jià)方式。這類計(jì)價(jià)方式通常用于緊急工程施工，如災(zāi)后修復(fù)工程;或采用新技術(shù)、新工藝施工，雙方對(duì)施工成本均心中無(wú)底，為了合理分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)采用此種方式。
13、依據(jù)設(shè)計(jì)合同示范文本，下列有關(guān)設(shè)計(jì)變更中提法不正確的是( )。
A.設(shè)計(jì)人負(fù)責(zé)對(duì)不超出原定范圍的內(nèi)容做出必要的調(diào)整補(bǔ)充
B.發(fā)包人需要委托其他設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)變更工作，需經(jīng)原設(shè)計(jì)人書面同意
C.發(fā)包人原因的重大設(shè)計(jì)變更造成設(shè)計(jì)人需返工時(shí)，雙方需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議
D.如果發(fā)包人確需修改設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)首先請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位修改，然后經(jīng)有關(guān)部門審批后使用
參考答案：D
參考解析： 如果發(fā)包人根據(jù)工程的實(shí)際需要確需修改建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先報(bào)經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，然后由原建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)單位修改。
14、在施工合同履行過(guò)程中，承包人完成隱蔽工程施工自檢后，未經(jīng)工程師認(rèn)可即進(jìn)行了工程隱蔽。工程師指示承包人將隱蔽工程剝露后進(jìn)行了檢查和試驗(yàn)，結(jié)果表明工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。該事件的合同責(zé)任應(yīng)為( )。
A.承包人應(yīng)獲得工期順延和費(fèi)用補(bǔ)償
B.工期不予順延，費(fèi)用也不予補(bǔ)償
C.工期不予順延，費(fèi)用應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償
D.工期應(yīng)予順延，費(fèi)用不予補(bǔ)償
參考答案：B
參考解析： 工程具備隱蔽條件或達(dá)到專用約定的中間驗(yàn)收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面形式通知工程師驗(yàn)收。若工程師未能按以上時(shí)間提出延期要求，又未按時(shí)參加驗(yàn)收，承包人才可自行組織驗(yàn)收，而承包人未經(jīng)工程師認(rèn)可即進(jìn)行工程隱蔽，重新檢驗(yàn)后的工期不予順延，費(fèi)用不予補(bǔ)償。
15、關(guān)于合同終止的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.債務(wù)相互抵銷
B.合同終止表示合同關(guān)系消滅
C.債權(quán)人不得通過(guò)免除債務(wù)使合同終止
D.債權(quán)債務(wù)同歸于一人導(dǎo)致合同終止
參考答案：C
參考解析： 合同終止是合同關(guān)系的消滅，不可能恢復(fù)。按照《合同法》的規(guī)定，有下列情形之一的，合同的權(quán)利義務(wù)終止：①債務(wù)已經(jīng)按照約定履行;②合同解除;③債務(wù)相互抵銷;④債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存;⑤債權(quán)人免除債務(wù);⑥債權(quán)債務(wù)同歸于一人;CD法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定終止的其他情形。
16、根據(jù)《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同(示范文本)》的規(guī)定，訂立合同時(shí)，發(fā)包人應(yīng)提供的設(shè)計(jì)依據(jù)文件和資料不包括( )。
A.城市規(guī)劃許可文件
B.工程勘察資料
C.限額設(shè)計(jì)的要求
D.經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
參考答案：C
參考解析： 設(shè)計(jì)依據(jù)文件和資料具體包括：(1)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目建議書;(2)城市規(guī)劃許可文件;(3)工程勘察資料等。選項(xiàng)C是項(xiàng)目設(shè)計(jì)的要求。
17、關(guān)于必須招標(biāo)項(xiàng)目的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目必須招標(biāo)
B.項(xiàng)目總投資達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)也必須通過(guò)招標(biāo)來(lái)確定
C.全部使用國(guó)有資金投資的、單項(xiàng)合同估算價(jià)為100萬(wàn)元的施工項(xiàng)目必須招標(biāo)
D.勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上項(xiàng)目必須招標(biāo)
參考答案：B
參考解析： 《招標(biāo)投標(biāo)法》要求，屬于必須以招標(biāo)方式進(jìn)行工程項(xiàng)目建設(shè)及與建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、材料等采購(gòu)總體范疇包括：①大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目;②國(guó)家投資、融資的項(xiàng)目;③使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。國(guó)家計(jì)委頒布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，對(duì)必須招標(biāo)的范圍作出了進(jìn)一步細(xì)化的規(guī)定。要求各類工程項(xiàng)目的建設(shè)活動(dòng)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一者，必須進(jìn)行招標(biāo)：①施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上;②重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上;③勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，全部使用國(guó)有資金投資或者國(guó)有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)。
18、在下列表述中，不屬于對(duì)招標(biāo)人的招標(biāo)能力要求的是( )。
A.有審查投標(biāo)單位資質(zhì)的能力
B.有組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的能力
C.有與招標(biāo)工作相適應(yīng)的組織場(chǎng)所
D.有與招標(biāo)工作相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、法律咨詢和技術(shù)管理人員
參考答案：C
參考解析： 對(duì)招標(biāo)人招標(biāo)能為的要求包括：①有與招標(biāo)工作相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、法律咨詢和技術(shù)管理人員;②有組織編制招標(biāo)文件的能力;③有審查投標(biāo)單位資質(zhì)的能力;④有組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的能力。
19、下列關(guān)于資格預(yù)審和資格后審的說(shuō)法，不正確的是( )。
A.資格預(yù)審與資格后審不同時(shí)使用
B.公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，實(shí)行資格預(yù)審
C.邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，實(shí)行資格后審
D.資格預(yù)審與資格后審的審查內(nèi)容略有差別
參考答案：D
參考解析： 對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，實(shí)行資格預(yù)審。邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，實(shí)行資格后審。資格預(yù)審和資格后審不同時(shí)使用，二者的審查時(shí)間是不同的，但二者的審查內(nèi)容是一致的。
20、施工單位在工程完工后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，并提出工程竣工報(bào)告。該工程竣工報(bào)告應(yīng)經(jīng)( )審核簽字。
A.項(xiàng)目經(jīng)理和總監(jiān)理工程師
B.總監(jiān)理工程師和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人
C.項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人
D.發(fā)包人和專業(yè)監(jiān)理工程師
參考答案：C
參考解析： 施工單位在工程完工后對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，并提出工程竣工報(bào)告。工程竣工報(bào)告應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。
21、在某工程項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中，某投標(biāo)人研究招標(biāo)文件后，以書面形式提出質(zhì)疑問(wèn)題，招標(biāo)人對(duì)此問(wèn)題給予了書面解答，則該解答( )。
A.應(yīng)發(fā)給全體投標(biāo)人，但不必說(shuō)明問(wèn)題來(lái)源
B.只對(duì)該投標(biāo)人有效
C.應(yīng)發(fā)給全體投標(biāo)人，并說(shuō)明問(wèn)題來(lái)源
D.對(duì)全體投標(biāo)人有效，但無(wú)須發(fā)送給其他投標(biāo)人
參考答案：A
參考解析： 投標(biāo)人研究招標(biāo)文件和現(xiàn)場(chǎng)考察后會(huì)以書面形式提出某些質(zhì)疑問(wèn)題，招標(biāo)人應(yīng)及時(shí)給予書面解答。招標(biāo)人對(duì)任何一位投標(biāo)人所提問(wèn)題的回答，必須發(fā)送給每一位投標(biāo)人，以保證招標(biāo)的公開(kāi)和公平，但不必說(shuō)明問(wèn)題的來(lái)源。回答函件作為招標(biāo)文件的組成部分，如果書面解答的問(wèn)題與招標(biāo)文件中的規(guī)定不一致，以函件的解答為準(zhǔn)。
22、對(duì)處理建設(shè)單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費(fèi)的糾紛，沒(méi)有強(qiáng)制執(zhí)行效力的文書是( )。
A.人民法院的判決
B.仲裁機(jī)構(gòu)的裁決
C.經(jīng)過(guò)公證的還款協(xié)議
D.經(jīng)過(guò)鑒證的還款協(xié)議
參考答案：D
參考解析： 按照《民事訴訟法》的規(guī)定，經(jīng)過(guò)法定程序公證證明的法律行為、法律事實(shí)和文書。人民法院應(yīng)當(dāng)作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。但有相反證據(jù)足以推翻公證證明的除外。對(duì)于追償債款、物品的債權(quán)文書，經(jīng)過(guò)公證后，該文書還有強(qiáng)制執(zhí)行的效力。而經(jīng)過(guò)鑒證的合同則沒(méi)有這樣的效力，在訴訟中仍需要對(duì)合同進(jìn)行質(zhì)證，人民法院應(yīng)當(dāng)辨別真?zhèn)危瑢彶榇_定其效力。
23、在設(shè)計(jì)合同履行過(guò)程中，設(shè)計(jì)審批部門拖延對(duì)設(shè)計(jì)文件審批的損失應(yīng)由( )承擔(dān)。
A.發(fā)包人
B.設(shè)計(jì)人
C.發(fā)包人和設(shè)計(jì)人共同
D.設(shè)計(jì)審批部門
參考答案：A
參考解析： 發(fā)包人的上級(jí)或設(shè)計(jì)審批部門對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批或合同項(xiàng)目停緩建，均視為發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
24、在國(guó)外，建筑工程一切險(xiǎn)的投保人一般是( )。
A.業(yè)主
B.承包人
C.監(jiān)理人
D.發(fā)包人
參考答案：B
參考解析：在國(guó)外，建筑工程一切險(xiǎn)的投保人一般是承包人。如FIDIC《施工合同條件》要求，承包人以承包人和業(yè)主的共同名義對(duì)工程及其材料、配套設(shè)備裝置投保保險(xiǎn)。
25、委托人向監(jiān)理人支付報(bào)酬的期限和方式是在( )中明確的。
A.工程建設(shè)委托監(jiān)理合同
B.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件
C.有關(guān)法律法規(guī)
D.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件
參考答案：A
參考解析： 工程建設(shè)委托監(jiān)理合同明確了當(dāng)事人雙方確定的委托監(jiān)理工程的概況(工程名稱、地點(diǎn)、工程規(guī)模、總投資);委托人向監(jiān)理人支付報(bào)酬的期限和方式;合同簽訂、生效、完成時(shí)間;雙方愿意履行約定的各項(xiàng)義務(wù)的表示。
26、某單位為了解決職工住房問(wèn)題，與某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商簽訂了一份購(gòu)買一棟宿舍樓的合同，該合同法律關(guān)系客體是指( )。
A.物
B.行為
C.智力成果
D.貨幣
參考答案：A
參考解析：合同法律關(guān)系客體是指參加合同法律關(guān)系的主體享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)所共同指向的對(duì)象，主要包括物、行為、智力成果。其中，法律意義上的物是指可為人們控制并具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料，可以分為動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)、流通物與限制流通物、特定物與種類物等。建筑材料、建筑設(shè)備、建筑物等都可能成為合同法律關(guān)系的客體。
27、勘察合同履行中，為了保證勘察工作順利開(kāi)展，下列準(zhǔn)備工作中不屬于發(fā)包人的工作是( )。
A.修好通行道路、接通電源水源
B.勘察現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備機(jī)具的布置和架設(shè)
C.落實(shí)土地征用、青苗樹木賠償
D.平整施工場(chǎng)地
參考答案：B
參考解析：根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，雙方可以在合同內(nèi)約定由發(fā)包人負(fù)責(zé)保證勘察工作順利開(kāi)展應(yīng)提供的條件，可能包括：①落實(shí)土地征用、青苗樹木賠償;②拆除地上地下障礙物;③處理施工擾民及影響施工正常進(jìn)行的有關(guān)問(wèn)題;④平整施工場(chǎng)地;⑤修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等。
28、根據(jù)《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同(示范文本)》，下列關(guān)于建設(shè)工程設(shè)計(jì)深度要求的說(shuō)法中，不正確的是( )。
A.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)可以高于國(guó)家規(guī)范的強(qiáng)制性要求
B.技術(shù)設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足編制方案設(shè)計(jì)文件的需要
C.施工圖設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足設(shè)備材料采購(gòu)的需要
D.方案設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足編制工程預(yù)算的要求
參考答案：D
參考解析： 設(shè)計(jì)深度要求包括設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)可以高于國(guó)家規(guī)范的強(qiáng)制性規(guī)定，發(fā)包人不得要求設(shè)計(jì)人違反國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。方案設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足編制初步設(shè)計(jì)文件和控制概算的需要;初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足編制施工招標(biāo)文件、主要設(shè)備材料訂貨和編制施工圖設(shè)計(jì)文件的需要;施工圖設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足設(shè)備材料采購(gòu)、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作和施工的需要，并注明建設(shè)工程合理使用年限。具體內(nèi)容要根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)在合同內(nèi)約定。
29、發(fā)包人根據(jù)工程的實(shí)際確需修改建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件，應(yīng)當(dāng)報(bào)( )進(jìn)行批準(zhǔn)。
A.原設(shè)計(jì)單位
B.原審批機(jī)關(guān)
C.原備案部門
D.建設(shè)行政管理部門
參考答案：B
參考解析： 如果發(fā)包人根據(jù)工程的實(shí)際需要確需修改建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先報(bào)經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，然后由原建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)單位修改。
30、全部施工內(nèi)容只發(fā)一個(gè)合同包、招標(biāo)人僅與一個(gè)中標(biāo)人簽訂合同的招標(biāo)方式，與按專業(yè)分別發(fā)包、分別簽訂合同的招標(biāo)方式相比，其特點(diǎn)是( )。
A.管理較簡(jiǎn)單，有能力參與競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)人較少
B.管理較簡(jiǎn)單，有能力參與競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)人較多
C.管理較復(fù)雜，有能力參與競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)人較少
D.管理較復(fù)雜，有能力參與競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)人較多
參考答案：A
參考解析： 根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，全部施工內(nèi)容只發(fā)一個(gè)合同包招標(biāo)，招標(biāo)人僅與一個(gè)中標(biāo)人簽訂合同，施工過(guò)程中管理工作比較簡(jiǎn)單，但有能力參與競(jìng)爭(zhēng)的投標(biāo)人較少。如果招標(biāo)人有足夠的管理能力，也可以將全部施工內(nèi)容分解成若干個(gè)單位工程和特殊專業(yè)工程分別發(fā)包，一則可能發(fā)揮不同投標(biāo)人的專業(yè)特長(zhǎng)增強(qiáng)投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)性;二則每個(gè)獨(dú)立合同比總承包合同更容易落實(shí)，即使出現(xiàn)問(wèn)題也是局部的，易于糾正或補(bǔ)救。但招標(biāo)發(fā)包的數(shù)量多少要適當(dāng)，合同太多會(huì)給招標(biāo)工作和施工階段的管理工作帶來(lái)麻煩或不必要的損失。
31、甲施工企業(yè)授權(quán)某采購(gòu)員到乙公司采購(gòu)鋼材，但該采購(gòu)員用蓋有甲施工企業(yè)公章的空白合同文本，與乙公司訂立了購(gòu)買水泥的合同，則該合同( )。
A.有效，但應(yīng)由采購(gòu)員向乙公司支付貨款
B.有效，由甲施工企業(yè)向乙公司支付貨款
C.無(wú)效，由采購(gòu)員向乙公司支付貨款
D.無(wú)效，甲施工企業(yè)退貨，乙公司的損失由采購(gòu)員承擔(dān)
參考答案：B
參考解析： “表見(jiàn)代理”是善意相對(duì)人通過(guò)被代理人的行為足以相信無(wú)權(quán)代理人具有代理權(quán)的代理。基于此項(xiàng)信賴，該代理行為有效。
32、如果當(dāng)事人在施工合同中約定通過(guò)仲裁解決爭(zhēng)議，若因一方的違約行為，另一方按約定的程序終止了合同，雙方發(fā)生了爭(zhēng)議，此爭(zhēng)議應(yīng)當(dāng)由( )進(jìn)行處理。
A.終止合同方選定的仲裁委員會(huì)
B.違約方選定的仲裁委員會(huì)
C.雙方選定的仲裁委員會(huì)
D.有管轄權(quán)的人民法院
參考答案：C
參考解析： 當(dāng)事人采用仲裁方式解決糾紛，應(yīng)當(dāng)貫徹雙方自愿原則，達(dá)成仲裁協(xié)議。仲裁協(xié)議的內(nèi)容包括：①請(qǐng)求仲裁的意思表示;②仲裁事項(xiàng);③選定的仲裁委員會(huì)。因此，仲裁委員會(huì)應(yīng)當(dāng)由雙方當(dāng)事人協(xié)商選定。合同成立后，合同中的仲裁條款是獨(dú)立存在的，合同的無(wú)效、變更、解除、終止，不影響仲裁協(xié)議的效力。
33、承包人在施工中提出的涉及對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的變更及對(duì)材料、設(shè)備的換用的合理化建議，需經(jīng)( )同意。
A.設(shè)計(jì)單位
B.施工單位負(fù)責(zé)人
C.發(fā)包人
D.工程師
參考答案：D
參考解析： 承包人在施工中提出的合理化建議被發(fā)包人采納，若建議涉及對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的變更及對(duì)材料、設(shè)備的換用，則須經(jīng)工程師同意。
34、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》頒布后，由于保修期限較長(zhǎng)，為了維護(hù)承包人的合法利益( )。
A.不再扣留質(zhì)量保修金，只承擔(dān)保修費(fèi)用
B.不再扣留質(zhì)量保修金，保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)
C.扣留質(zhì)量保修金，并承擔(dān)保修費(fèi)用
D.扣留質(zhì)量保修金，保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)
參考答案：B
參考解析： 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》頒布后，由于保修期限較長(zhǎng)，為了維護(hù)承包人的合法利益，竣工結(jié)算時(shí)不再扣留質(zhì)量保修金。保修費(fèi)用，由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
35、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，合同當(dāng)事人一方未在交付期限內(nèi)交付合同標(biāo)的時(shí)，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，遇價(jià)格下降時(shí)，應(yīng)執(zhí)行( )。
A.原價(jià)格
B.新價(jià)格
C.原價(jià)格和新價(jià)格的平均價(jià)
D.市場(chǎng)價(jià)格
參考答案：B
參考解析： 《合同法》第六十三條規(guī)定，執(zhí)行政府定價(jià)或者政府指導(dǎo)價(jià)的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價(jià)格調(diào)整時(shí)，按照交付時(shí)的價(jià)格計(jì)價(jià)。逾期交付標(biāo)的物的，遇價(jià)格上漲時(shí)，按照原價(jià)格執(zhí)行;價(jià)格下降時(shí)，按照新價(jià)格執(zhí)行。逾期提取標(biāo)的物或者逾期付款的，遇價(jià)格上漲時(shí)，按照新價(jià)格執(zhí)行;價(jià)格下降時(shí)，按照原價(jià)格執(zhí)行。
36、在設(shè)計(jì)合同履行過(guò)程中，設(shè)計(jì)人已完成設(shè)計(jì)工作的20%，發(fā)包人要求終止或解除合同，則( )。
A.設(shè)計(jì)人應(yīng)退還發(fā)包人已付的定金
B.設(shè)計(jì)人不退還發(fā)包人已付的定金
C.發(fā)包人支付該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半
D.發(fā)包人支付該階段的全部設(shè)計(jì)費(fèi)
參考答案：C
參考解析： 在設(shè)計(jì)合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設(shè)計(jì)人未開(kāi)始設(shè)計(jì)工作的，不退還發(fā)包人已付的定金;已開(kāi)始設(shè)計(jì)工作的，發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過(guò)一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
37、某施工合同對(duì)工程拖期竣工的日拖期賠償額和最高賠償金額均作出了約定。合同履行中，發(fā)生了承包商分階段移交工程拖期竣工的情形，根據(jù)FIDIC《施工合同條件》，下列關(guān)于計(jì)算拖期違約賠償金額的說(shuō)法中，正確的是( )。
A.日拖期賠償額和最高賠償限額均應(yīng)折減
B.日拖期賠償額和最高賠償限額均不折減
C.日拖期賠償額折減，最高賠償限額不折減
D.日拖期賠償額不折減，最高賠償限額折減
參考答案：C
參考解析： 簽訂合同時(shí)雙方需約定El拖期賠償額和最高賠償限額。如果合同內(nèi)規(guī)定有分階段移交的工程，在整個(gè)合同工程竣工日期以前，工程師已對(duì)部分分階段移交的工程頒發(fā)了工程接收證書且證書中注明的該部分工程竣工日期未超過(guò)約定的分階段竣工時(shí)間，則全部工程剩余部分的日拖期違約賠償額應(yīng)相應(yīng)折減。
38、合同當(dāng)事人之間出現(xiàn)合同糾紛，可以向仲裁機(jī)構(gòu)提交仲裁協(xié)議請(qǐng)求仲裁。關(guān)于仲裁協(xié)議，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A.仲裁協(xié)議是仲裁機(jī)構(gòu)對(duì)糾紛進(jìn)行仲裁的先決條件
B.仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)按照仲裁協(xié)議進(jìn)行仲裁
C.仲裁協(xié)議約束合同當(dāng)事人
D.仲裁協(xié)議不排除法院對(duì)糾紛的管轄權(quán)
參考答案：D
參考解析： 仲裁協(xié)議的作用包括：①合同當(dāng)事人均受仲裁協(xié)議的約束;②它是仲裁機(jī)構(gòu)對(duì)糾紛進(jìn)行仲裁的先決條件;③它排除了法院對(duì)糾紛的管轄權(quán);④仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)按仲裁協(xié)議進(jìn)行仲裁。
39、評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審某投標(biāo)文件時(shí)發(fā)現(xiàn)，投標(biāo)文件中的施工組織設(shè)計(jì)基本可行，但其中一個(gè)分項(xiàng)工程的施工方案存在質(zhì)量安全隱患。關(guān)于評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)該投標(biāo)文件處理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。
A.該投標(biāo)文件沒(méi)有完全響應(yīng)招標(biāo)文件，存在細(xì)微偏差
B.該投標(biāo)文件仍屬于有效投標(biāo)書
C.評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)要求投標(biāo)人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的缺陷予以澄清
D.投標(biāo)人修改施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，可以在書面澄清中修改承諾的施工工期
參考答案：D
參考解析： 存在細(xì)微偏差的投標(biāo)文件，指投標(biāo)文件基本上符合招標(biāo)文件要求，但在個(gè)別地方存在漏項(xiàng)或者提供了不完整的技術(shù)信息和數(shù)據(jù)等情況，并且補(bǔ)正這些遺漏或者不完整不會(huì)對(duì)其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。屬于存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，可以書面要求投標(biāo)人在評(píng)標(biāo)結(jié)束前予以澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。
40、某施工企業(yè)擁有一處辦公樓，評(píng)估價(jià)為6000萬(wàn)元。該施工企業(yè)從A銀行貸款4000萬(wàn)元，從B銀行貸款2000萬(wàn)元，并與B銀行辦理了抵押登記。后該施工企業(yè)無(wú)力還款，經(jīng)訴訟后拍賣辦公樓，取得售樓款5000萬(wàn)元用于清償A、B銀行債務(wù)。A、B銀行債權(quán)的分配數(shù)額應(yīng)為( )。
A.A銀行4000萬(wàn)元，B銀行1000萬(wàn)元
B.A銀行3300萬(wàn)元，B銀行1700萬(wàn)元
C.A、B銀行各項(xiàng)工作2500萬(wàn)元
D.A銀行3000萬(wàn)元，B銀行2000萬(wàn)元
參考答案：D
參考解析： 同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價(jià)款按照以下規(guī)定清償：①抵押合同已登記生效的，按抵押物登記的先后順序清償，順序相同的，按照債權(quán)比例清償;②抵押合同自簽訂之日起生效的，如果抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償，順序相同的，按照債權(quán)比例清償。抵押物已登記的先于未登記的受償。在本題中，若施工企業(yè)與B銀行辦理了抵押登記，按照規(guī)定清償債務(wù)時(shí)，B銀行應(yīng)先于A銀行受償，因此先清償B銀行的2000萬(wàn)元，剩余3000萬(wàn)元用于清償A銀行的債務(wù)。
41、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》，工程變更分為設(shè)計(jì)變更和其他變更，下列事項(xiàng)中，屬于其他變更的是( )。
A.改變工程的標(biāo)高和基線
B.增加合同中約定的工程量
C.提高合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
D.改變施工作業(yè)的順序和時(shí)間
參考答案：C
參考解析： 《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》中將工程變更分為工程設(shè)計(jì)變更和其他變更兩類。其他變更是指合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他實(shí)質(zhì)性變更。
42、下列選項(xiàng)中，不屬于招標(biāo)準(zhǔn)備工作的是( )。
A.招標(biāo)資格與備案
B.確定招標(biāo)方式
C.資格審查
D.發(fā)布招標(biāo)公告
參考答案：C
參考解析： 招標(biāo)準(zhǔn)備工作包括招標(biāo)資格與備案、確定招標(biāo)方式和發(fā)布招標(biāo)公告(或招標(biāo)邀請(qǐng)書)。這些準(zhǔn)備工作應(yīng)該相互協(xié)調(diào)，有序?qū)嵤?/p>
43、下列招標(biāo)項(xiàng)目中，不能采用評(píng)標(biāo)價(jià)法評(píng)標(biāo)的是( )。
A.設(shè)備招標(biāo)
B.施工招標(biāo)
C.材料招標(biāo)
D.設(shè)計(jì)招標(biāo)
參考答案：D
參考解析： 設(shè)計(jì)招標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)不能過(guò)分追求投標(biāo)價(jià)的高低，評(píng)標(biāo)委員更多關(guān)注于所提供方案的技術(shù)先進(jìn)性、所達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)、方案的合理性，以及對(duì)工程項(xiàng)目投資效益的影響。因此，設(shè)計(jì)招標(biāo)不能采用評(píng)標(biāo)價(jià)法評(píng)標(biāo)。
44、某搶險(xiǎn)救災(zāi)工程，施工單項(xiàng)合同估算價(jià)為5000萬(wàn)元人民幣，該項(xiàng)目( )。
A.必須公開(kāi)招標(biāo)
B.必須邀請(qǐng)招標(biāo)
C.可直接委托發(fā)包
D.必須聘請(qǐng)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)委托發(fā)包
參考答案：C
參考解析： 按照規(guī)定，可以不進(jìn)行招標(biāo)，采用直接委托的方式發(fā)包建設(shè)任務(wù)的情形包括：①涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密的工程;②搶險(xiǎn)救災(zāi)工程;③利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況;④建筑造型有特殊要求的設(shè)計(jì);⑤采用特定專利技術(shù)、專有技術(shù)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)或施工;⑥停建或者緩建后恢復(fù)建設(shè)的單位工程，且承包人未發(fā)生變更的;⑦施工企業(yè)自建自用的工程，且該施工企業(yè)資質(zhì)等級(jí)符合工程要求的;⑧在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，且承包人未發(fā)生變更的;⑨法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
45、下列正常監(jiān)理酬金中，不屬于直接成本的費(fèi)用是( )。
A.監(jiān)理人員的工資
B.經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)
C.監(jiān)理期間使用與監(jiān)理工作相關(guān)的檢測(cè)儀器攤銷費(fèi)
D.用于該項(xiàng)工程監(jiān)理人員的其他專項(xiàng)開(kāi)支
參考答案：B
參考解析： 正常的監(jiān)理酬金的構(gòu)成，是監(jiān)理單位在工程項(xiàng)目監(jiān)理中所需的全部成本，再加上合理的利潤(rùn)和稅金。其中的直接成本包括：①監(jiān)理人員和監(jiān)理輔助人員的工資，包括津貼、附加工資、獎(jiǎng)金等;②用于該項(xiàng)工程監(jiān)理人員的其他專項(xiàng)開(kāi)支，包括差旅費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等;③監(jiān)理期間使用與監(jiān)理工作相關(guān)的計(jì)算機(jī)和其他檢測(cè)儀器、設(shè)備的攤銷費(fèi)用;④所需的其他外部協(xié)作費(fèi)用。
46、在下列行為中，不符合暫停施工規(guī)定的是( )。
A.工程師在確有必要時(shí)，應(yīng)以書面形式下達(dá)停工指令
B.工程師應(yīng)在提出暫停施工要求后48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見(jiàn)
C.承包人實(shí)施工程師處理意見(jiàn)，提出復(fù)工要求后可復(fù)工
D.工程師應(yīng)在承包人提出復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)
參考答案：C
參考解析： 工程師應(yīng)當(dāng)以書面形式通知承包人暫停施工，并在發(fā)出暫停施工通知后的48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見(jiàn)。承包人應(yīng)當(dāng)按照工程師的要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工工程。承包人實(shí)施工程師作出的處理意見(jiàn)后，可提出書面復(fù)工要求。工程師應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)工通知后的48小時(shí)內(nèi)給予相應(yīng)的答復(fù)。如果工程師未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出處理意見(jiàn)，或收到承包人復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，承包人可以自行復(fù)工。
47、按照市場(chǎng)行情約定價(jià)格的合同，合同履行時(shí)市場(chǎng)行情發(fā)生波動(dòng)，則( )。
A.無(wú)論上漲還是下降均按新價(jià)格執(zhí)行
B.無(wú)論上漲還是下降均按原合同價(jià)執(zhí)行
C.價(jià)格上漲按原價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格下降按新價(jià)格執(zhí)行
D.價(jià)格下降按原價(jià)格執(zhí)行，價(jià)格上漲按新價(jià)格執(zhí)行
參考答案：B
參考解析： 合同在履行中既可能是按照市場(chǎng)行情約定價(jià)格，也可能執(zhí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)。如果是按照市場(chǎng)行情約定價(jià)格履行，則市場(chǎng)行情的波動(dòng)不應(yīng)影響合同價(jià)，合同仍執(zhí)行原價(jià)格。
48、某工程項(xiàng)目在施工階段投保了建筑工程一切險(xiǎn)，保險(xiǎn)人承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的開(kāi)始時(shí)間是( )。
A.中標(biāo)通知書發(fā)出日
B.施工合同協(xié)議書簽字日
C.保險(xiǎn)合同簽字日
D.保險(xiǎn)工程在工地上動(dòng)工
參考答案：D
參考解析： 建筑工程一切險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任自保險(xiǎn)工程在工地動(dòng)工或用于保險(xiǎn)工程的材料、設(shè)備運(yùn)抵工地之時(shí)起始，至工程所有人對(duì)部分或全部工程簽發(fā)完工驗(yàn)收證書或驗(yàn)收合格，或工程所有人實(shí)際占用或使用或接受該部分或全部工程之時(shí)終止，以先發(fā)生者為準(zhǔn)。
49、甲公司與乙公司訂立了一份總貨款為20萬(wàn)元的設(shè)備購(gòu)銷合同。合同約定的違約金為貨款總值的20%。同時(shí)，甲公司向乙公司給付定金l萬(wàn)元，后乙公司違約，給甲公司造成損失2萬(wàn)元，乙公司應(yīng)依法向甲公司支付( )萬(wàn)元。
A.2
B.5
C.3
D.6
參考答案：B
參考解析： 《合同法》第一百一十六條規(guī)定，當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或者定金條款。但是，這兩種違約責(zé)任不能合并使用。本題中，乙公司應(yīng)支付違約金4萬(wàn)元，并應(yīng)將甲公司交付的1萬(wàn)元定金予以返還。因此，乙公司應(yīng)依法向甲公司支付5萬(wàn)元。
50、在FIDIC《施工合同條件》中，為了保證工程的質(zhì)量，工程師可以在認(rèn)為必要時(shí)依據(jù)變更程序，指示承包商變更規(guī)定檢驗(yàn)的位置或細(xì)節(jié)，進(jìn)行附加檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由此引起的費(fèi)用和工期變化應(yīng)( )。
A.由業(yè)主承擔(dān)
B.由承包商承擔(dān)
C.由工程師確定由誰(shuí)承擔(dān)
D.視檢驗(yàn)結(jié)果是否合格劃分責(zé)任歸屬
參考答案：D
參考解析： 為了保證工程的質(zhì)量，工程師除按合同規(guī)定進(jìn)行正常的檢驗(yàn)外，還可以在認(rèn)為必要時(shí)依據(jù)變更程序，指示承包商變更規(guī)定檢驗(yàn)的位置或細(xì)節(jié)、進(jìn)行附加檢驗(yàn)或試驗(yàn)等。由于額外檢查和試驗(yàn)是基準(zhǔn)日前承包商無(wú)法合理預(yù)見(jiàn)的情況，涉及的費(fèi)用和工期變化，視檢驗(yàn)結(jié)果是否合格劃分責(zé)任歸屬。
二、多項(xiàng)選擇題
1、根據(jù)《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同(示范文本)》的規(guī)定，以下對(duì)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同的敘述中，正確的有( )。
A.監(jiān)理工作完成或終止時(shí)，監(jiān)理人應(yīng)將供監(jiān)理人使用的設(shè)施歸還委托人
B.監(jiān)理收到監(jiān)理報(bào)酬尾款時(shí)監(jiān)理合同終止
C.監(jiān)理合同的范圍是監(jiān)理工程師為委托人提供服務(wù)的范圍和工作量
D.監(jiān)理人有工程設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)
E.委托人對(duì)監(jiān)理人選定的分包單位無(wú)否決權(quán)
參考答案：A,B,C
參考解析： 委托人有對(duì)工程規(guī)模、規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和使用功能等要求的認(rèn)定權(quán);工程設(shè)計(jì)變更審批權(quán)。監(jiān)理人所選擇的監(jiān)理工作分包單位必須事先征得委托人的認(rèn)可。在沒(méi)有取得委托人的書面同意前，監(jiān)理人不得開(kāi)始實(shí)行、更改或終止全部或部分服務(wù)的任何分包合同。
2、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，承諾必須具備的條件包括( )。
A.必須由受要約人作出
B.只能向要約人作出
C.內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與要約的內(nèi)容一致
D.可以隨時(shí)發(fā)出
E.必須采取書面形式
參考答案：A,B,C
參考解析： 承諾是受要約人作出的同意要約的意思表示。承諾必須具備的條件包括：①承諾必須由受要約人作出，非受要約人向要約人作出的接受要約的意思表示是一種要約而非承諾;②承諾只能向要約人作出;③承諾的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與要約的內(nèi)容一致;④承諾必須在承諾期限內(nèi)發(fā)出，超過(guò)期限，除要約人及時(shí)通知受要約人該承諾有效外，為新要約。
3、A.工程師對(duì)進(jìn)度計(jì)劃和對(duì)承包人施工進(jìn)度的認(rèn)可，可以免除承包人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和工程進(jìn)度計(jì)劃本身的缺陷所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
B.群體工程中采取分階段進(jìn)行施工的單項(xiàng)工程，承包人也不應(yīng)按單項(xiàng)工程編制進(jìn)度計(jì)劃
C.承包人應(yīng)當(dāng)在專用條款約定的日期，將施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃提交工程師
D.工程師接到承包人提交的進(jìn)度計(jì)劃后，應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)或者提出修改意見(jiàn)
E.進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)工程師予以認(rèn)可的主要目的，是作為發(fā)包人和工程師依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)和對(duì)施工進(jìn)度控制的依據(jù)
參考答案：C,D,E
參考解析： 工程師對(duì)進(jìn)度計(jì)劃和對(duì)承包人施工進(jìn)度的認(rèn)可，不免除承包人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和工程進(jìn)度計(jì)劃本身的缺陷所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。群體工程中采取分階段進(jìn)行施工的單項(xiàng)工程，承包人則應(yīng)按照發(fā)包人提供圖紙及有關(guān)資料的時(shí)間，按單項(xiàng)工程編制進(jìn)度計(jì)劃，分別向工程師提交。承包人應(yīng)當(dāng)在專用條款約定的日期，將施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃提交工程師。工程師接到承包人提交的進(jìn)度計(jì)劃后，應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)或者提出修改意見(jiàn)。進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)工程師予以認(rèn)可的主要目的，是作為發(fā)包人和工程師依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)和對(duì)施工進(jìn)度控制的依據(jù)。
4、設(shè)計(jì)招標(biāo)與其他招標(biāo)在程序上的主要區(qū)別包括( )。
A.招標(biāo)方式不同
B.招標(biāo)文件的內(nèi)容不同
C.對(duì)投標(biāo)書的編制要求不同
D.開(kāi)標(biāo)形式不同
E.評(píng)標(biāo)原則不同
參考答案：B,C,D,E
參考解析： 設(shè)計(jì)招標(biāo)與其他招標(biāo)在程序上的主要區(qū)別有如下幾個(gè)方面：①招標(biāo)文件的內(nèi)容不同;②對(duì)投標(biāo)書的編制要求不同;③開(kāi)標(biāo)形式不同;④評(píng)標(biāo)原則不同。
5、某設(shè)備安裝工程，由于設(shè)備制造原因試車達(dá)不到合同約定的驗(yàn)收要求，則( )。
A.由該設(shè)備采購(gòu)一方負(fù)責(zé)重新購(gòu)置或修理
B.承包人負(fù)責(zé)拆除或重新安裝
C.設(shè)備由承包人采購(gòu)的，工期不予順延
D.設(shè)備由發(fā)包人采購(gòu)的，工期不予順延
E.設(shè)備由承包人采購(gòu)的，工期相應(yīng)順延
參考答案：A,B,C
參考解析： 由于設(shè)備制造原因試車達(dá)不到驗(yàn)收要求，由該設(shè)備采購(gòu)一方負(fù)責(zé)重新購(gòu)置或修理，承包人負(fù)責(zé)拆除或重新安裝。設(shè)備由承包人采購(gòu)的，由承包人承擔(dān)修理或重新購(gòu)置、拆除及重新安裝的費(fèi)用，工期不予順延;設(shè)備由發(fā)包人采購(gòu)的，發(fā)包人承擔(dān)上述各項(xiàng)追加合同價(jià)款，工期相應(yīng)順延。
6、對(duì)設(shè)計(jì)投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審時(shí)，設(shè)計(jì)方案評(píng)審的內(nèi)容包括( )。
A.工藝流程是否先進(jìn)
B.設(shè)備選型的適用性
C.造型是否高端大氣
D.“三廢”治理方案是否有效
E.投資是否超過(guò)限額
參考答案：A,B,D
參考解析： 設(shè)計(jì)方案的評(píng)審內(nèi)容主要包括：①設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想是否正確;②設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案是否反映了國(guó)內(nèi)外同類工程項(xiàng)目較先進(jìn)的水平;③總體布置的合理性，場(chǎng)地利用系數(shù)是否合理;④工藝流程是否先進(jìn);⑤設(shè)備選型的適用性;⑥主要建筑物、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)是否合理，造型是否美觀大方并與周圍環(huán)境協(xié)調(diào);⑦“三廢”治理方案是否有效;⑧其他有關(guān)問(wèn)題。
7、下列選項(xiàng)中，屬于可以終止委托監(jiān)理合同的情形的是( )。
A.監(jiān)理人收到監(jiān)理酬金尾款結(jié)清監(jiān)理酬金后
B.委托人認(rèn)為監(jiān)理人無(wú)正當(dāng)理由而又未履行監(jiān)理義務(wù)時(shí)
C.委托人向監(jiān)理人發(fā)出指明其未履行義務(wù)的通知后的21日后
D.暫停監(jiān)理業(yè)務(wù)期限已超過(guò)半年
E.委托人向監(jiān)理人發(fā)出指明其未履行義務(wù)的通知，在21天內(nèi)沒(méi)收到答復(fù)
參考答案：A,D,E
參考解析： 監(jiān)理合同的暫停或終止的情形包括：①監(jiān)理人向委托人辦理完竣工驗(yàn)收或工程移交手續(xù)，承包人和委托人已簽訂工程保修合同，監(jiān)理人收到監(jiān)理酬金尾款結(jié)清監(jiān)理酬金后，本合同即告終止。②如果委托人認(rèn)為監(jiān)理人無(wú)正當(dāng)理由而又未履行監(jiān)理義務(wù)時(shí)，可向監(jiān)理人發(fā)出指明其未履行義務(wù)的通知。若委托人在21天內(nèi)沒(méi)收到答復(fù)，可在第1個(gè)通知發(fā)出后35日內(nèi)發(fā)出終止監(jiān)理合同的通知，合同即行終止。③監(jiān)理人在應(yīng)當(dāng)獲得監(jiān)理酬金之日起30日內(nèi)仍未收到支付單據(jù)，而委托人又未對(duì)監(jiān)理人提出任何書面解釋，或暫停監(jiān)理業(yè)務(wù)期限已超過(guò)半年時(shí)，監(jiān)理人可向委托人發(fā)出終止合同通知。如果14 日內(nèi)未得到委托人答復(fù)，可進(jìn)一步發(fā)出終止合同的通知。如果第2份通知發(fā)出后42日內(nèi)仍未得到委托人答復(fù)，監(jiān)理人可終止合同。
8、當(dāng)事人在( )的情況下，可以向仲裁委員會(huì)所在地的中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷裁決。
A.沒(méi)有仲裁協(xié)議
B.裁決的證據(jù)是偽造的
C.裁決所根據(jù)的證據(jù)不全面
D.對(duì)方當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)
E.仲裁人員在仲裁該案時(shí)徇私
參考答案：A,B,D,E
參考解析： 當(dāng)事人可以向仲裁委員會(huì)所在地的中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷裁決的情形包括：①?zèng)]有仲裁協(xié)議的;②裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會(huì)無(wú)權(quán)仲裁的;③仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;④裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;⑤對(duì)方當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;⑥仲裁員在仲裁該案時(shí)有索賄，枉法裁決行為的。
9、甲公司將與乙公司所簽合同中的義務(wù)轉(zhuǎn)讓給丙公司，依據(jù)《合同法》的規(guī)定( )。
A.合同主體不變?nèi)詾榧住⒁覂晒?/p>
B.甲公司需征得乙公司同意
C.丙公司可以對(duì)乙公司行使抗辯權(quán)
D.丙公司承擔(dān)甲對(duì)乙公司合同有關(guān)的從債務(wù)履行責(zé)任
E.丙公司直接對(duì)乙公司承擔(dān)合同義務(wù)
參考答案：B,C,D,E
參考解析： 《民法通則》規(guī)定：“合同一方將合同的權(quán)利、義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)取得合同另一方的同意，并不得牟利。依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由國(guó)家批準(zhǔn)的合同，需經(jīng)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。但是，法律另有規(guī)定或者原合同另有約定的除外。”合同的權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人后，該第三人取代原當(dāng)事人在合同中的法律地位。債務(wù)人轉(zhuǎn)移義務(wù)的，新債務(wù)人可以主張?jiān)瓊鶆?wù)人對(duì)債權(quán)人的抗辯。債務(wù)人轉(zhuǎn)移義務(wù)的，新債務(wù)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)與主債務(wù)有關(guān)的從債務(wù)，但該從債務(wù)專屬于原債務(wù)人自身的除外。
10、經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系客體主要包括( )。
A.物
B.權(quán)利
C.行為
D.智力成果
E.義務(wù)
參考答案：A,C,D
參考解析： 合同法律關(guān)系上的客體包括：物、行為、智力成果。
11、以下有關(guān)索賠的說(shuō)法中，正確的有( )。
A.在確定合理的補(bǔ)償額時(shí)，工程師可以自行決定
B.只有符合合同規(guī)定的索賠要求才有合法性，才能成立
C.通常情況下，工程師對(duì)索賠的決定是終局性的
D.工程師批準(zhǔn)補(bǔ)償承包商的款項(xiàng)應(yīng)計(jì)入下月支付工程進(jìn)度款的支付證書內(nèi)
E.承包人對(duì)工程師的索賠處理決定不滿意，可提交約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或訴訟
參考答案：B,D,E
參考解析： 在確定合理的補(bǔ)償額時(shí)，工程師與承包人就索賠的處理協(xié)商確定。只有符合合同規(guī)定的索賠要求才有合法性，才能成立。通常，工程師的處理決定不是終局性的，對(duì)發(fā)包人和承包人都不具有強(qiáng)制性的約束力。承包人對(duì)工程師的決定不滿意，可以按合同中的爭(zhēng)議條款提交約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或訴訟。工程師批準(zhǔn)補(bǔ)償承包商的款項(xiàng)應(yīng)計(jì)入下月支付工程進(jìn)度款的支付證書內(nèi)。
12、按照合同的約定，供貨方交付產(chǎn)品時(shí)，可以作為雙方驗(yàn)收依據(jù)的資料包括( )。
A.供貨方提供的發(fā)貨單、計(jì)量單、裝箱單及其他有關(guān)憑證
B.合同內(nèi)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)寫明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)名稱
C.產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單
D.雙方當(dāng)事人共同封存的樣品
E.供貨方采用的發(fā)貨方式
參考答案：A,B,C,D
參考解析： 按照合同的約定，供貨方交付產(chǎn)品時(shí)，可以作為雙方驗(yàn)收依據(jù)的資料包括：①雙方簽訂的合同;②供貨方提供的發(fā)貨單、計(jì)量單、裝箱單及其他有關(guān)憑證;③合同內(nèi)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)寫明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)名稱;④產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單;⑤圖紙、樣品或其他技術(shù)證明材料;⑥雙方當(dāng)事人共同封存的樣品。
13、在開(kāi)標(biāo)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件出現(xiàn)( )等情況，應(yīng)按無(wú)效投標(biāo)文件處理。
A.投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無(wú)法辨認(rèn)
B.沒(méi)有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金
C.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體協(xié)議書
D.明顯不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求
E.投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的企業(yè)公章
參考答案：A,B,C,E
參考解析： 在開(kāi)標(biāo)時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情形之一，應(yīng)當(dāng)作為無(wú)效投標(biāo)文件，不再進(jìn)入評(píng)標(biāo)：①投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件的要求予以密封;②投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的企業(yè)及企業(yè)法定代表人印章，或者企業(yè)法定代表人委托代理人沒(méi)有合法、有效的委托書(原件)及委托代理人印章;③投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無(wú)法辨認(rèn);④投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件的要求提供投標(biāo)保證金或者投標(biāo)保函;⑤組成聯(lián)合體投標(biāo)的，投標(biāo)文件未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議。
14、采用FIDIC《施工合同條件》時(shí)，下列變更估價(jià)的說(shuō)法正確的有( )。
A.實(shí)施變更工作未導(dǎo)致工程施工組織發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，不應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目的單價(jià)
B.變更工作內(nèi)容在合同中沒(méi)有價(jià)格，應(yīng)按照以工程師確認(rèn)為準(zhǔn)的原則確定價(jià)格
C.工程量的變更直接造成的該項(xiàng)工作每單位工程量費(fèi)用的變動(dòng)超過(guò)1%的，則允許對(duì)某一項(xiàng)工作規(guī)定的費(fèi)率或價(jià)格加以調(diào)整
D.原定工作被刪減后，承包商可對(duì)該工作的直接費(fèi)用提出補(bǔ)償
E.工程量的變更與對(duì)該項(xiàng)工作規(guī)定的具體費(fèi)率的乘積超過(guò)了接受的合同款額的0.01%，則允許對(duì)某一項(xiàng)工作規(guī)定的費(fèi)率或價(jià)格加以調(diào)整
參考答案：A,C,E
參考解析： 實(shí)施變更工作未導(dǎo)致工程施工組織發(fā)生實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，不應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目的單價(jià)。變更工作的內(nèi)容在工程量表中沒(méi)有同類工作的費(fèi)率和價(jià)格，應(yīng)按照與合同單價(jià)水平相一致的原則，確定新的費(fèi)率或價(jià)格。工程量的變更直接造成的該項(xiàng)工作每單位工程量費(fèi)用的變動(dòng)超過(guò)1%的，則允許對(duì)某一項(xiàng)工作規(guī)定的費(fèi)率或價(jià)格加以調(diào)整。工程師發(fā)布刪減工作的變更指示后承包商不再實(shí)施部分工作，合同價(jià)格中包括的直接費(fèi)部分沒(méi)有受到損害，但攤銷在該部分的間接費(fèi)、稅金和利潤(rùn)則實(shí)際不能合理回收。因此，承包商可以就其損失向工程師發(fā)出通知并提供具體的證明資料，工程師與合同雙方協(xié)商后確定一筆補(bǔ)償金額加入到合同價(jià)內(nèi)。工程量的變更與對(duì)該項(xiàng)工作規(guī)定的具體費(fèi)率的乘積超過(guò)了接受的合同款額的0.01%，則允許對(duì)某一項(xiàng)工作規(guī)定的費(fèi)率或價(jià)格加以調(diào)整。
15、在工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，發(fā)包人要求承包人提供的擔(dān)保通常有( )。
A.施工投標(biāo)保證
B.施工合同履約保證
C.施工合同支付保證
D.工程預(yù)付款保證
E.施工合同工程墊支保證
參考答案：A,B,D
參考解析： 在建設(shè)工程的過(guò)程中，保證是最為常用的一種擔(dān)保方式。保證這種擔(dān)保方式必須由第三人作為保證人，由于對(duì)保證人的信譽(yù)要求比較高，建設(shè)工程中的保證人往往是銀行，也可能是信用較高的其他擔(dān)保人，如擔(dān)保公司。工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，常見(jiàn)的發(fā)包人要求承包人提供的擔(dān)保有：①施工投標(biāo)保證;②施工合同履約保證;③施工預(yù)付款保證。
16、委托人與監(jiān)理人簽訂了委托監(jiān)理合同后，具有的權(quán)利包括( )。
A.對(duì)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)要求的認(rèn)定權(quán)
B.要求更換監(jiān)理人員的權(quán)利
C.對(duì)工程施工組織設(shè)計(jì)的審批權(quán)
D.發(fā)布開(kāi)工令的權(quán)利
E.監(jiān)理工作執(zhí)行情況的檢查權(quán)
參考答案：A,B,E
參考解析： 委托人有對(duì)工程規(guī)模、規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和使用功能等要求的認(rèn)定權(quán)，工程設(shè)計(jì)變更審批權(quán)。委托人有對(duì)合同履行的監(jiān)督權(quán)，按照合同約定檢查監(jiān)理工作的執(zhí)行情況，有權(quán)要求監(jiān)理人更換監(jiān)理人員。對(duì)工程施工組織設(shè)計(jì)的審批和發(fā)布開(kāi)工令是監(jiān)理人的權(quán)利。
17、FIDIC{施工合同條件》規(guī)定，屬于業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.承包商施工工藝有誤
B.不屬于承包商施工原因造成的放射性污染
C.施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題
D.分包商的雇員因執(zhí)行合同而引起的行為
E.一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)承包商通常無(wú)法預(yù)測(cè)和防范的任何自然力作用
參考答案：B,E
參考解析： 合同條件規(guī)定的業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)包括以下幾個(gè)方面：①戰(zhàn)爭(zhēng)、敵對(duì)行動(dòng)、入侵、外敵行動(dòng);②工程所在國(guó)內(nèi)發(fā)生的叛亂、革命、或軍事政變、篡奪政權(quán)或內(nèi)戰(zhàn)(在我國(guó)實(shí)施的工程均不采用此條款);③不屬于承包商施工原因造成的爆炸、核廢料輻射或放射性污染等;④超音速或亞音速飛行物產(chǎn)生的壓力波;⑤騷亂或混亂，但不包括承包商及分包商的雇員因執(zhí)行合同而引起的行為;⑥因業(yè)主在合同規(guī)定以外，使用或占用永久工程的某一區(qū)段或某一部分而造成的損失或損害;⑦業(yè)主提供的設(shè)計(jì)不當(dāng)造成的損失;⑧一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)承包商通常無(wú)法預(yù)測(cè)和防范的任何自然力作用。
18、能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并經(jīng)評(píng)審的價(jià)格最低，但投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外。這種原則適用于( )。
A.大型水利工程招標(biāo)
B.一般投標(biāo)人均可完成的小型工程施工招標(biāo)
C.采購(gòu)?fù)ㄓ玫牟牧险袠?biāo)
D.國(guó)家電廠招標(biāo)
E.復(fù)雜設(shè)備生產(chǎn)招標(biāo)
參考答案：B,C
參考解析： 能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并經(jīng)評(píng)審的價(jià)格最低，但投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外。這種原則適用于招標(biāo)工作屬于一般投標(biāo)人均可完成的小型工程施工;采購(gòu)?fù)ㄓ玫牟牧?購(gòu)買技術(shù)指標(biāo)固定、性能基本相同的定型生產(chǎn)的中小型設(shè)備等招標(biāo)，對(duì)滿足基本條件的投標(biāo)書主要進(jìn)行投標(biāo)價(jià)格的比較。
19、根據(jù)《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》，設(shè)計(jì)人完成的初步設(shè)計(jì)文件的深度應(yīng)滿足的要求不包括( )。
A.編制招標(biāo)文件
B.控制工程概算
C.編制施工圖設(shè)計(jì)
D.訂購(gòu)主設(shè)備
E.制作非標(biāo)準(zhǔn)部件
參考答案：B,E
參考解析： 初步設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足編制施工招標(biāo)文件、主要設(shè)備材料訂貨和編制施工圖設(shè)計(jì)文件的需要。
20、設(shè)計(jì)施工總承包合同規(guī)定，發(fā)包人要求文件說(shuō)明的技術(shù)要求方面的內(nèi)容包括( )。
A.開(kāi)始工作時(shí)間
B.設(shè)計(jì)階段和設(shè)計(jì)任務(wù)
C.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
D.設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備監(jiān)造、試驗(yàn)
E.樣品
參考答案：B,C,D,E
參考解析： 本題考查重點(diǎn)是“設(shè)計(jì)施工總承包合同的訂立——合同文件”。設(shè)計(jì)施工總承包合同規(guī)定，發(fā)包人要求文件應(yīng)說(shuō)明11個(gè)方面的內(nèi)容，其中技術(shù)要求包括：①設(shè)計(jì)階段和設(shè)計(jì)任務(wù);②設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;③技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);⑤設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備監(jiān)造、試驗(yàn);⑥樣品;⑦發(fā)包人提供的其他條件，如發(fā)包人或其委托的第三人提供的設(shè)計(jì)、工藝包、用于試驗(yàn)檢驗(yàn)的工器具等，以及據(jù)此對(duì)承包人提出的予以配套的要求等。因此，本題的正確答案為BCDE。
21、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》的規(guī)定，以下有關(guān)工程質(zhì)量保修的表述，正確的有( )。
A.質(zhì)量保修書的主要內(nèi)容包括工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容，質(zhì)量保修期，質(zhì)量保修責(zé)任，保修費(fèi)用和其他約定等
B.保修期從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算
C.屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目，承包人應(yīng)在接到發(fā)包人的保修通知起48小時(shí)內(nèi)派人保修
D.設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期限為5年
E.發(fā)生緊急搶修事故時(shí)，承包人接到通知后應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修
參考答案：A,B,E
參考解析： 質(zhì)量保修書的主要內(nèi)容包括工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容，質(zhì)量保修期，質(zhì)量保修責(zé)任，保修費(fèi)用和其他約定等。保修期從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目，承包人應(yīng)在接到發(fā)包人的保修通知起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修，發(fā)包人可以委托其他人修理。設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期限為2年。發(fā)生緊急搶修事故時(shí)，承包人接到通知后應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
22、《合同法》規(guī)定，合同被撤銷的法律后果有( )。
A.返還財(cái)產(chǎn)
B.賠償損失
C.罰款
D.收歸國(guó)有
E.對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行行政處分
參考答案：A,B,D
參考解析： 合同被撤銷后的法律后果與合同無(wú)效的法律后果相同，也是返還財(cái)產(chǎn)，賠償損失，追繳財(cái)產(chǎn)、收歸國(guó)有三種。
23、關(guān)于合同生效的說(shuō)法，正確的有( )。
A.口頭合同自受要約人承諾時(shí)生效
B.書面合同自當(dāng)事人雙方簽字時(shí)生效
C.書面合同自當(dāng)事人雙方蓋章時(shí)生效
D.書面合同不能通過(guò)合同的履行生效
E.辦理批準(zhǔn)手續(xù)不會(huì)對(duì)合同生效產(chǎn)生影響
參考答案：A,B,C
參考解析： 一般說(shuō)來(lái)，依法成立的合同，自成立時(shí)生效。具體地講：口頭合同自受要約人承諾時(shí)生效;書面合同自當(dāng)事人雙方簽字或者蓋章時(shí)生效。法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)采用書面形式的合同，當(dāng)事人雖然未采用書面形式但已經(jīng)履行全部或者主要義務(wù)的，可以視為合同有效。法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，依照其規(guī)定。
24、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，工程在正常使用條件下，承包人對(duì)工程質(zhì)量保修期限最低為2年的工程有( )。
A.電器管線工程
B.裝修工程
C.設(shè)備安裝工程
D.主體工程
E.給水管道工程
參考答案：A,B,C,E
參考解析： 國(guó)務(wù)院頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》明確規(guī)定，在正常使用條件下的最低保修期限為：①基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;③供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期、供冷期;④電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為2年。
25、監(jiān)理合同履行過(guò)程中，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的原則包括( )。
A.委托人違約應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償監(jiān)理人的經(jīng)濟(jì)損失
B.因監(jiān)理人工作失誤造成工程損失時(shí)，不賠償委托人的損失
C.因監(jiān)理人的過(guò)失造成工程損失時(shí)，應(yīng)賠償委托人的全部損失
D.任何一方索賠要求不成立時(shí)，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償由此所導(dǎo)致的對(duì)方各種費(fèi)用支出
E.因監(jiān)理人過(guò)失造成的損失賠償額，累計(jì)不超過(guò)扣除稅金后的監(jiān)理酬金總額
參考答案：A,D,E
參考解析： 在合同責(zé)任期內(nèi)，如果監(jiān)理人未按合同中要求的職責(zé)勤懇認(rèn)真地服務(wù)，或委托人違背了他對(duì)監(jiān)理人的責(zé)任時(shí)，均應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。任何一方對(duì)另一方負(fù)有責(zé)任時(shí)的賠償原則包括：①委托人違約應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償監(jiān)理人經(jīng)濟(jì)損失;②因監(jiān)理人過(guò)失造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)向委托人進(jìn)行賠償，累計(jì)賠償額不應(yīng)超出監(jiān)理酬金總額(除去稅金);③當(dāng)一方向另一方的索賠要求不成立時(shí)，提出索賠的一方應(yīng)補(bǔ)償由此所導(dǎo)致的對(duì)方各種費(fèi)用支出。
26、采用FIDIC《施工合同條件》簽訂的合同，承包商最終結(jié)算的合同價(jià)格與中標(biāo)價(jià)不一致，可能的原因有( )。
A.工程量清單中的工程量不準(zhǔn)確
B.承包商的投標(biāo)報(bào)價(jià)漏缺
C.合同內(nèi)有調(diào)價(jià)條款
D.承包商原因?qū)е碌墓こ谭倒?/p>
E.承包商拖期竣工的賠償
參考答案：A,C,E
參考解析： 最終結(jié)算的合同價(jià)可能與中標(biāo)函中注明的接受的合同款額不一定相等，原因如下：①合同類型的特點(diǎn);②可調(diào)價(jià)合同;③發(fā)生由業(yè)主承擔(dān)責(zé)任的事件;④承包商的質(zhì)量責(zé)任;⑤承包商延誤工期或提前竣工;⑥包含在合同價(jià)格之內(nèi)的暫列金額。
27、施工合同的當(dāng)事人包括( )。
A.發(fā)包人
B.承包人
C.工程師
D.供貨方
E.承包人法定代表人
參考答案：A,B
參考解析： 施工合同的當(dāng)事人包括：①發(fā)包人(通用條款規(guī)定，發(fā)包人指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人);②承包人(通用條款規(guī)定，承包人指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人)。
28、可以作為抵押物的財(cái)產(chǎn)有( )。
A.房屋
B.機(jī)器
C.首飾
D.醫(yī)院
E.學(xué)校
參考答案：A,B,C
參考解析： 下列財(cái)產(chǎn)可以作為抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定著物;(2)抵押人所有的機(jī)器、變通運(yùn)輸工具和其他財(cái)產(chǎn);(3)抵押人依法有權(quán)處分的國(guó)有土地使用權(quán)、房屋和其他地上定著物;(4)抵押人依法有權(quán)處置的國(guó)有機(jī)器、交通運(yùn)輸工具和其他財(cái)產(chǎn);(5)抵押人依法承包并經(jīng)發(fā)包人同意抵押的荒山、荒溝、荒丘。荒灘等荒地的土地使用權(quán);(6)依法可以抵押的其他財(cái)產(chǎn)。
29、根據(jù)FIDIC《施工合同條件》，承包商提交工程師審查的施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括的內(nèi)容有( )。
A.施工作業(yè)的時(shí)間安排
B.各施工階段安排的施工人員
C.各階段準(zhǔn)備投入的人員和設(shè)備數(shù)量
D.分包商施工各階段的安排計(jì)劃
E.指定分包商施工各階段的安排計(jì)劃
參考答案：C,D,E
參考解析： 承包商提交的施工進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容包括：①實(shí)施工程的進(jìn)度計(jì)劃;②每個(gè)指定分包商施工各階段的安排;③合同中規(guī)定的重要檢查、檢驗(yàn)的次序和時(shí)間;④保證計(jì)劃實(shí)施的說(shuō)明文件，包括：承包商在各施工階段準(zhǔn)備采用的方法和主要階段的總體描述、各主要階段承包商準(zhǔn)備投入的人員和設(shè)備數(shù)量的計(jì)劃等。
30、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，承諾必須具備的條件包括( )。
A.必須由受要約人作出
B.只能向要約人作出
C.內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與要約的內(nèi)容一致
D.必須在承諾期限內(nèi)發(fā)出
E.必須采取書面形式
參考答案：A,B,C,D
參考解析： 承諾是受要約人作出的同意要約的意思表示。承諾必須具備的條件包括：①承諾必須由受要約人作出，非受要約人向要約人作出的接受要約的意思表示是一種要約而非承諾;②承諾只能向要約人作出;③承諾的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與要約的內(nèi)容一致;④承諾必須在承諾期限內(nèi)發(fā)出。超過(guò)期限，除要約人及時(shí)通知受要約人該承諾有效外，為新要約。
【監(jiān)理工程師《合同管理》預(yù)測(cè)題及答案】相關(guān)文章：
2017監(jiān)理工程師《合同管理》考前預(yù)測(cè)題06-25
注冊(cè)監(jiān)理工程師考試合同管理預(yù)測(cè)題06-23
監(jiān)理工程師《監(jiān)理概論》預(yù)測(cè)真題10-14
2017年造價(jià)工程師《造價(jià)管理》預(yù)測(cè)題及答案08-23
監(jiān)理工程師《建設(shè)合同管理》真題及答案10-11
2016監(jiān)理工程師《合同管理》沖刺題與答案06-06
2015監(jiān)理工程師《合同管理》真題及答案06-26