施工承包協議書范文7篇
在現實社會中,人們運用到協議的場合不斷增多,簽訂協議可以保障自身的權益不被侵害。相信很多朋友都對擬協議感到非常苦惱吧,以下是小編為大家收集的施工承包協議書7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
施工承包協議書 篇1
發包方(以下稱甲方):住址:承包方(以下稱乙方):住址:風險提示:發包人的相對義務
購根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條、工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容:
四、承包形式:
五、工程價款:
六、支付方式:
第二條、工程期限風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
一、合同工期總____日歷天,開工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。
二、工期順延1、在施工中如因停電、停水______小時以上或連續間歇性停水、停電______天以上,影響正常施工;2、因臺風、暴雨、颶風等不可抗力的因素;3、圖紙變更導致不能按時施工。4、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的',按照發包人違約的約定辦理。
第三條、建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由______方采購。
二、______方采購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程,非采購方提供的材料需要復驗的,采購方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用于工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由采購方方承擔。
第四條、施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
二、施工期間,甲方提出變更內容的,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
第五條、工程質量管理及驗收
一、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告,驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
二、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的合格標準。
第六條、安全施工乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第七條、質量保修風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
一、本工程保修期限為________年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方違反保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
第八條、違約責任任何一方違反本合同的條款,使履行出現瑕疵的,都應向守約方承擔違約責任,賠付守約方因此受到的全部損失。
第九條、爭議解決合同履行過程中,甲乙雙方發生爭議,應協商解決,協商不成的可向合同履行地、合同簽訂地的法院提起訴訟。
第十條、附則本合同自雙方簽字蓋章后生效,合同履行完畢后失效。本合同一式_______份,雙方各執_______份,具有同等法律效力。甲方:代表人:聯系方式:簽訂地點:________年____月____日乙方:責任人:聯系方式:簽訂地點:________年____月____日
施工承包協議書 篇2
甲方:
法定代表人:
住所地:
電話:
乙方:
身份證號碼:
住址:
電話:
丙方:
法定代表人:
住所地:
電話:
乙方作為甲方工程項目經理,丙方作為乙方擔保方,就乙方承包工程丙方作擔保的有關事宜達成以下協議內容,共同遵守。
本合同簽訂的基礎:
1、甲方系經過批準,具有工程施工資質的施工企業。類工程施工資質為級,按照國家規定承攬工程。
2、乙方作為甲方的項目經理,同時是甲方工程項目部的負責人。
3、甲方工程項目部現有的施工設備由乙方自備。
4、丙方對乙方債務承擔連帶責任保證。
本協議基本內容:
第一條承包范圍及承包方式承包范圍:工程項目,負責甲方承攬并負責施工的全部類工程的施工。承包方式:按照固定比例上繳管理費,自主聘用工作人員、自籌資金、自主施工、自擔風險。
第二條承包期限自年月日至年月日。
第三條工程承攬不論甲方承攬的工程,還是乙方自己承攬的工程,對外均為甲方承攬的工程,由甲方與建設單位簽署《消防工程施工合同》。
第四條財務管理
1、甲方為乙方獨立設立財務賬簿,獨立核算,但是對外結算與支付,必須經過甲方財務統一辦理。甲方與建設單位簽署的《建設工程施工合同》應約定“本工程的所有工程款必須以轉賬的方式轉入乙方(即施工方,也就本合同甲方)的賬戶,否則視為款項未付。”
2、對外結算:工程預付款、工程進度款和工程結算款均由甲方統一結算進入甲方為乙方設立的獨立帳戶。結算方式通過銀行票據的形式結算。未經甲方書面授權,乙方不得單獨與建設單位結算工程款。3、對外支付:由甲方通過乙方的獨立帳戶,統一對外支付材料款、人員工資等各項費用。乙方申請用款時,必須要說明款項的用途,并憑甲方簽名的書面支付書方可支付,做到專款專用。4、乙方每月向甲方匯報一次工程進度及債務情況,甲方有權派人員到現場核對大宗建材和機械設備的購買和保管、使用、付款等情況,發現問題及時糾正,同時,應對建設單位的工程進度款及工程款的結算進行履約跟蹤。
第五條勞保統籌基金由甲方統一繳納勞保統籌基金、農民工工資保證金,費用由乙方承擔。
第六條管理費乙方按照施工工程總造價的'%向甲方繳納管理費。首次根據乙方與建設單位簽訂合同的價款進行結算,甲方可以從乙方帳戶中直接扣除。待工程結算完畢,多退少補。
第七條人員的雇傭、工資的發放1、工作人員招聘及工資方法:工程施工人員全部由乙方自行招聘,工作人員的工資由乙方自行承擔。乙方應保障工作人員工資及待遇的按時發放,不得拖欠。因拖欠工資造成的糾紛,由乙方自行承擔。違反上述約定,導致甲方支付工作人員工資,甲方除有權向乙方追償外,同時乙方應賠償甲方一倍的違約金。2、財務人員、技術人員:財務人員和技術人員由甲方委派,財務人員和技術人員的工資由乙方承擔,其工資標準不得低于甲方工作人員的工資標準。如果由乙方自行招聘技術人員,必須經過甲方考核合格后方可聘用。
第八條保險辦理、安全管理與責任1、乙方必須加強安全管理,確保安全施工,遵守安全生產規則,不得強令作業,施工過程中發生的安全事故全部由乙方負責。2、甲方不定期對乙方進行安全檢查。在檢查過程中,乙方應積極配合甲方的檢查工作,同時接受并積極履行甲方提出的整改方案。3、乙方同時要為工作人員投保各項社會統籌保險,特別要投保工傷保險,同時乙方要為工作人員投保意外傷害商業險。工作人員產生的工傷,全部由乙方承擔,甲方有權從乙方帳戶中直接代為支付。
(1)(2)
第九條項目部內部管理1、材料采購:所有材料由乙方親自采購,或者由乙方書面授權方可有效。所有入賬之材料發票必須由乙方簽字方可入帳。2、工程施工管理①項目經理:項目經理由乙方擔任,所有與建設單位的工作聯系、簽證的簽署均由乙方負責。②技術人員:技術人員由甲方委派,協助乙方施工。③施工人員:3、人員管理:4、施工場地管理:
第十條施工設備工程施工設備全部歸乙方所有,不足部分由乙方購買。設備的維護與保養由乙方承擔。
第十一條印章管理甲方應將所有材料采購合同以及勞務分包合同必須蓋有甲方印章,嚴格控制項目部印章的使用范圍。
第十二條違約責任1、乙方施工過程中出現安全事故,乙方應當積極賠償,如果沒有盡快賠償,甲方有權從乙方帳戶中直接扣除,并給付受害人。如果一方沒有盡快賠付,乙方帳戶中的款項不足以支付,導致甲方承擔責任,甲方有權向乙方追償,同時有權要求乙方承擔甲方賠償額一倍的違約金。2、甲方積極支付應當支付給乙方的款項,但有權扣除各項稅費。甲方延期支付,每延期一日,支付應付款額萬分之二的滯納金。3、雙方均應誠實守信履行本協議,不得損害對方利益益。如有損害,需賠償對方的損失,同時賠償損失數額一倍違約金。
第十三條擔保條款
1、丙方作為保證人在本合同項下提供的保證為連帶責任保證。
2、保證人在本合同項下的保證范圍包括本合同債務、違約金、賠償金、甲方為實現債權與擔保權利而發生的相關費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、律師費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、郵寄費、公告費等)。
3、保證期間自自簽訂本協議起到工程完工后二年。
第十四條工程竣工后的管理
1、乙方應將竣工的相關的資料報甲方備案,并將工程上所發生的債權債務情況以書面形式給予說明。2、甲方可派專人至現場向業主、監理及其他相關人員了解情況,進行債權債務核查。
第十五條協議終止本協議在下列情況下終止:1、協議期滿。2、雙方協議解除。
第十六條通知條款所有的通知事項書面應送交對方,或寄往本合同首頁所列的居住地址。自通知以掛號、快遞或電傳方式發出的10日后,視為對方已收悉。任何一方變更地址的,應按上述方式通知對方,并在收到對方確認函后,地址變更方才生效。
第十七條爭議解決甲、乙雙方在履行本合同中發生的爭議,由雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成,可以向甲方住所地人民法院起訴。在訴訟期間內,本合同不涉及爭議的條款繼續有效。
第十八條協議生效本協議經雙方簽字蓋章生效。第十九條文本份數本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):乙方(簽字):
法定代表人(簽字):丙方(簽章):
法定代表人(簽字)
簽訂時間:年月日
簽訂地點:
施工承包協議書 篇3
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規規定,結合本工程具體情況。甲、乙雙方本著平等互利、協商一致的原則達成如下合同條款。供甲、乙雙方共同遵照執行:
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:總工程量約為m3,按施工設計圖紙和現場放線尺寸為準,以實際完成工程量計算。
4、工程總造價約 最終以實際工程量為準。
第二條、工程承包范圍
基礎砂石墊層平整、夯實用工,澆筑混凝土(商品混凝土)及鋪毛石、成型后的混凝土養護、安裝泄水孔、伸縮縫處理、模板安裝(拆模)、架子搭設、施工區域的衛生打掃、混凝土的缺陷修補等。
第三條、合同工期
1、開工日期年月日。
2、竣工日期年月日。
第四條、質量要求
1、先鋪5一7cm混凝土、再鋪毛石、再澆筑混凝土,用三相50棒振搗密實。不允許重疊鋪設毛石,并保持50一100mm間距。
2、澆筑毛石混凝土在100m3以內應做混凝土試件取樣,并送質檢站檢測。
3、工程質量按相關規定驗收合格為準。如有不合格返工一切經濟損失由施工方負全部責任。
第五條、工程單價
1、工程單價按實際修建擋土墻方量 元/m3計算(包括人工、小型機械設備、水泥、沙、碎石等一切原材料)屬包干價。
第六條、工程款支付方式
先乙方墊資10一15萬元修建。以完成600m3后按80%支付工程款。余下20%竣工驗收后一月內付清。
第七條、乙方權利及義務
1、為督促和保證甲方全部履行與乙方簽訂的合同內容,乙方將委派一名持證上崗證施工員。必須每天在施工現場,如不到現場每一天扣一百元(從工程款扣除)。
2、甲方有權對乙方的施工進度、安全、質量及各工序環節進行監督、檢查并負責組織驗收。
第八條、塊石甲方提供,計算辦法按工程量(擋土墻)的`60%扣除方量。每方單價:45.00元/方,從工程款扣除。
第九條、安全責任與安全施工
1、此工程內施工中發生安全事故由乙方負責與甲方無關,應為
委派專職安全員(持證上崗)。
第十條、違約責任
甲、乙雙方任何一方違反本協議中任何一項而造成損失的按照相關法律法規,由違約方承擔法律責任,賠償守約方的經濟損失。 第十一條、本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
第十二條、本合同未盡事宜經甲、乙雙方另行協商解決。 第十三條、本合同一式 份,甲乙雙方各執 份。
甲 方: 乙 方:
法人代表: 法人代表:
電 話: 電 話:
地 址: 地 址:
合同簽訂日期年 月 日
施工承包協議書 篇4
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》
等相關法律、法規,本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,
經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
一、工程名稱:東方鼎臣廣場
二、工程地點:上分線以東、發展大道以北
三、工程結構:框剪結構
總建筑面積約約6萬平方米。
四、進場時間:
定于
五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部
內容)本工程不得分包、轉包。
六、承包內容:
工程。
七、施工工期:
自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為 天。
八、工程質量:
執行國家現行的有關施工規范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
九、工程造價:本工程投資額約貳 億元人民幣。
十、結算方式和計價標準:
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》,取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據
實結算。
3、工人工資單價:執行 元/工日。
4、施工措施費按取費標準的 %計算;
5、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格由乙方組織購進,甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
6、乙方材料使用經甲方認可質量的前提下,優先考慮使用。 十一、付款辦式:
1、本工程先由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,完成每個月工程量的總價支付其 %。 拿到竣工驗收報告30天后由甲方無息一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。
2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿 18個 月后結清。 十二、協議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證
金 萬元,待正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在30日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。
4、負責協調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的.施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施,執行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規程,防火、防盜,確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料,在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方應無條件服從甲方、監理、建設單位的指揮和管理。
9、乙方應無條件服從現場有關部門和職能人員的監督管理
10、施工期間發生矛盾,應及時向現場負責人匯報,尋求商量解決,嚴禁聚眾斗毆,如在施工現場發生聚眾斗毆事件,不論有無理由每次罰款二萬元;嚴禁在工地或宿舍內賭博,發現時每次罰款貳仟元,罰
金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規被押送公安機關處理,項目部不予承擔任何責任。
11、積極配合項目部工作,做好上傳下達,及時簽訂各級安全責任書,層層落實安全生產責任制。
12、乙方施工人員家屬探親,禁止上工地現場,工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由項目部批準許可,并由本人做好家屬的安全教育工作,小孩更應由家屬嚴加看管。如發生意外概由乙方承擔責任。
13、嚴禁在宿舍內用火燒飯和隨意拉電線,以及燒電爐等違反安全管理行為,一經查實處沒收器具并每次罰款200元。如發生意外概由乙方承擔責任。
14、在施工中應做到精心策劃、實施,乙方違規操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害,均應由乙方承擔全部責任。
15、夏天炎熱,乙方如需安裝空調,費用自付,用電按電表度數計算。
16、施工人員一律要參加人身保險,甲方承擔30%,乙方承擔70%。 十五、違約責任
(1)、履行本協議發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,依法向上饒市人民法院起訴。
施工承包協議書 篇5
發包方(甲方):承包方(乙方):風險提示:發包人的相對義務
購根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及有關法律、法規的有關規定,結合本工程的具體情況,本著平等、公正、自愿的原則,甲方砌磚分項工程發包給乙方施工,經雙方協商同意,達成如下條款,簽訂本合同,雙方共同遵守
第一條、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
第二條、工程內容:
第三條、承包范圍:
第四條、承包方式,以下兩種方式擇一選()
1、本合同以包工不包料、包機械設備、包質量、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。
2、包泥工工種施工作業的小型工具,包運材料和活動腳手架到作業現場。
第五條、工程計價方式:
第六條、質量標準:風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、工程質量必須達到《砌體工程施工質量驗收規范》《抹灰工程質量驗收規范》,達到建設單位、監理單位和甲方對質量的要求。
2、甲方《施工技術交底》明確的質量要求。
第七條、工程期限:風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的.日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
1、本合同所承包工程的工期定為____日歷天,工期計算的起止時間是:________年____月____日開工,________年____月____日竣工
2、根據項目經理部現場所安排的月、周施工計劃的時間、期限,保證按期或提前完成所有本項目的施工任務。
3、在履約過程中,根據變更設計所影響的工期和甲方責任、不可抗力的所延誤的工期等因素,經甲、乙方簽證認可后,進行調整,從而最后確定竣工日期,乙方應按此竣工日期竣工。
第八條、付款方法以下方式各選一種:
1、工程完工且驗收通過后一次性付清。若乙方中途因不能保證甲方的工期、質量、安全及違反國家有關法規而退場,甲方有權拒付工程承包余款,有權單方面解除合同。
2、結算程序:每月底結算當月____日前的工作量,乙方根據主管施工員簽證的分項工程驗收單、現場質檢證質量等級、下道工序主管施工員簽字接收,經項目經理審核,報公司工程部結算核定,總經理簽字同意后,項目部在下月____日左右予以支付。
第九條、雙方責任
1、甲方責任:風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
(1)提供乙方進場人員的生活住宿條件。
(2)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。
(3)提供施工必要的機械設備,負責機械的一次性調試運轉(以后由乙方負責),小型工具由乙方自備。
(4)保證材料供應,如確因種種原因供應不足時,甲方應及時安排其它工作,乙方應服從甲方的調配。
2、乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,遵守執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從建設、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,確保工程質量達到優良等級以上。
(2)嚴格本班組自身的安全生產教育。每個工人入場時,都必須認真學習,提高工人的安全生產意識,保證不違反安全操作規程,避免發生安全事故,并承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小安全事故的行政和經濟責任。
(3)文明施工,工完場清并遵守甲方現場的各項文明施工管理制度,搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律,不打架,不滋惹是非,如發生工人不遵守紀律,打架、賭博等行為,每次罰當事人_____元。
(4)嚴格按照甲方規定的配合比下料,、不造成人為的浪費。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收,做到工完場清,不準從樓層上往下倒建筑垃圾。如發生不清理施工作業現場、從樓上往下倒垃圾,每次罰當事人________元。
(5)愛惜甲方的一切機械設備和工具,承擔本組一切機械設備和工具的維護與保管。機械(攪拌機、砂漿機等)要固定專人負責操作,避免人為的機械損傷。違章操作致使機械設備和工具損壞的,其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。嚴格履行材物領(借)用手續,工完退回。
(6)經批準進場的工人進場時須持有效證件,特殊工種必須持有上崗證、操作證,并附花名冊一式二份、班組與工人簽訂的內部責任合同;
(7)乙方必須嚴格遵守、執行以上各項規定和要求,否則,甲方有權逐項予以罰款處理,所罰款項在結算款中一次扣除,情節嚴重者則予清除離場。
第十條、爭議解決雙方因履行合同所發生的爭議,應本著友好的原則進行協商,協商不成的,任何一方均有權向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。
第十一條本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。
第十二條本合同一式________元份,甲方執________元份、乙方執________元份,均具有同等效力,并自簽訂之日起生效,至合同期完付清所有承包款時失效
甲方:住址:代表人:簽訂地點:________年____月____日乙方:住址:責任人:簽訂地點:________年____月____日
施工承包協議書 篇6
甲方: 有限公司
乙方:
丙方:
經甲乙雙方友好協商、丙方作為監管方,就乙方承包甲方位于經濟開發區的**內陸港項目透視圍墻施工工程達成如下協議:
一、工程地址:------------.
二、工程價款:單價為----元/米,工程量約為----米,工程總價為:----元,大寫:人民幣貳拾捌萬壹仟肆佰玖拾元整。價款含材料、人工、機械、安全防護等全部費用,一次性包死。結算時根據雙方共同確認的工程量計算。
三、工程款支付方式:
1.甲方將工程款付至丙方賬戶,由丙方負責監管;
2.工程開工時,甲方支付總工程款的`30%,剩余工程款按工程進度支付。
3. 總工程款的5%作為質保金,工程完工經歷一個雨季后,確認無質量問題一次性付清。
四、施工標準
1.開槽寬60cm、深30cm,基礎以下15cm灰土夯實。
2.正負零以下30cm磚基礎,2層50墻、2層37墻、1層24墻,砌筑砂漿為M10.
3.正負零以上50cm二四磚墻,M10水泥砂漿砌筑。
4.內外墻1:3、1:2水泥砂漿抹平壓光。
5.磚墻以上按透視墻要求立1.5m規格水泥柱。
6.水泥立柱栽入墻內15cm,水泥砂漿填充抹平壓光。
7.圍墻內外立面按甲方要求噴漆。
8.圍墻根部回填土正負零填平并夯實。
9.預埋墻內及水泥立柱內穿線管,穿線管由甲方購置。
五、工期: 年 月 日前施工完畢并經甲方驗收合格。乙方須嚴格按工期施工。
六、雙方約定:
1.甲方按協議及時支付工程款。
2.甲方提供施工相關資料和數據等信息。
3.乙方必須服從甲方的管理,配合甲方工作人員的相關工作。
4.乙方負責在施工過程中協調與外界的各種關系并承擔由此產生的所有費用。自行解決施工中水、電及施工時現行地礦等問題。
5.工程發票由甲方自行解決。
6.乙方須及時支付農民工工資,如出現農民工上訪事件,甲方有權扣除其工程款并直接支付給農民工。
7.乙方在施工過程中出現的一切安全事故及后果均由乙方承擔。
8.施工過程中出現因政府行為,部分土地征地未完成影響施工,由乙方、丙方盡最大努力和相關人員協調,如果協商不成,乙方先避開,協商完成后再施工,避免影響整體施工進度。
七、其他:
1.本協議未盡事宜,可簽訂補充協議作為附件,具有同等法律效力。
2.本協議一式四份,甲方兩份,乙丙雙方各一份。
3.本協議自簽字蓋章后生效,工程質保期結束后失效。
甲方:
乙方:
丙方:
日期: 年 月 日
施工承包協議書 篇7
甲方(發包方):
身份證號:
乙方(承攬方):
身份證號:
甲方將位于大冶市金牛鎮胡鐵村澗塘王灣的自住房的建設工程承包給乙方進行施工,經雙方協商,就該工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、雙方權利義務
⒈承包方式:采取包工不包料方式承包,甲方提供建房所需的材料包括:紅磚、河砂、碎石、水泥、鋼材、鐵釘、水電等建筑材料。根據施工進度,乙方應提前7天通知甲方購買所需材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具機械及生產生活的一切用具。施工人員的伙食煙酒吃住行等由乙方自理。
⒉當事人明確:雙方屬于承攬合同關系,不存在雇傭關系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及木工模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
⒋工期從年月日開始建設,至年月日完工,為期天。如發生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
⒌施工安全要求:乙方所雇傭工人的人身意外險由乙方購買。乙方必須按照安全施工規范和要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位而造成的事故責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關 。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
7、工程結束后,乙方負責清運工地周圍及室內所有的建筑垃圾,并打掃干凈。
二、被建房屋包括:主房為層結構,底層高米,二層高米,三層高米。甲方將包括地基、屋頂在內的所有房屋建設工程的施工全部承包給乙方(包括貼外墻瓷磚、樓梯、露臺欄桿、斜坡屋頂的建造)。
三、主要施工要求
乙方按照設計圖紙進行建造,房型照片和設計圖紙為合同附件。甲方房屋主體工程包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、斜坡屋頂的建造等工程.
主要施工要點:
1、本房屋地基采用條形基礎鋼筋混凝土現澆方式施工。
2、開挖標準三級化糞池一個。
3、工程需預布排水管留口,室外落水管需要預留孔,室外場地排水配套窨井池個。
4、混凝土現澆構造梁柱共個,獨立基礎個,詳見設計圖紙;基礎采用預制板架空方式,并做防潮處理。
5、一層、二層、三層頂樓板為鋼筋混凝土現澆施工。
6、三層頂為四面斜坡屋頂結構,采用木椽木板加防水隔層處理結構,非鋼筋混凝土現澆。
7、主房室外和附屬房墻面貼墻面磚并作勾縫處理,不貼瓷磚部分的內外墻采用水泥砂漿粉兩遍,并刮平達到標準要求。
8、主房露臺部分水泥找坡抹平,并按甲方要求做好防水施工。
9、水電安裝由委托水電工實施,施工過程中乙方需要加強與水電工的配合。
四、工程質量要求
1、乙方按圖紙要求進行施工,若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案后,乙方方可再進行施工。
2、乙方必須嚴格、全面、認真按照國家頒發的`建筑工程規范、規程、合格標準和技術要求進行施工,工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如因乙方施工失誤造成質量缺陷或質量問題,由乙方賠償相應損失并無償整改。若是不可修復或改造的嚴重問題甲方將有權拒付一切費用。
3、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后,由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收,達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等費用由乙方負責。
4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
5、工程竣工后,由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現水平垂直度達不到標準要求或是存在滲水漏雨等建筑質量問題,由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用),全部由乙方承擔。
6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范圍外的損壞由乙方負責并修復。
五、工程費用的計算
1、工程承包方式為包工不包料,施工過程中的水費、電費、建筑材料費由甲方承擔。
2.承建工程價格:承建工程總價共元整(大寫:)。
六、付款方式
工程開工前預付元,順利完工后,工程款于工程完工后一個月內付清90%(包含首付元),預留10%工程款作為質保金,實際完工后一年內無質量問題,付清尾款。(如若以現金方式付款,乙方須給甲方開具收條)。
七、補充事項:
1.乙方負責主體工程周邊混凝土場地的澆筑。
八、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時,雙方應友好協商。
⒉如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
九、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方必須共同遵守以上合同。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方簽字:
日期: 日期:
【施工承包協議書】相關文章:
施工承包協議書09-03
施工項目承包協議書05-28
施工承包協議書15篇06-13
工程施工承包協議書06-28
施工承包協議書(15篇)08-08
工程施工合伙承包協議書07-27
承包施工合同08-02
電工承包施工合同08-24
單項承包施工合同08-10
建筑施工承包協議05-30