[精品]購銷合同10篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的購銷合同10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

購銷合同 篇1

　　（供方）甲方：

　　（需方）乙方：

　　供、需雙方經友好協商，就需方購買供方的汽車達成如下合同條款，雙方共同遵守：

　　1、標的、數量、價款：

　　2、合同總價和結算方式

　　2.1總價為人民幣（大寫）：元整（￥）包含車輛及附件的價款、隨車工具、專用資料、技術資料、培訓、咨詢、售后服務、檢測、驗收合格交付使用之前及保修期各項有關費用，以及發生的所有稅費、需方無須向供方支付本合同約定之外的任何費用。

　　2.2結算方式

　　合同簽訂后十五個工作日內，需方向供方開具6個月的銀行承兌匯票，供方于當月底開具合格增值稅發票予需方。

　　3、合同組成

　　詳細價格、技術說明及其他有關合同車輛的特定信息由合同附件說明，所有附件協議等均為合同不可分割之一部分。

　　4、技術要求

　　4.1供方所提供車型必須已上國家公告（包括燃料消耗量公告），所有配置及技術參數必須符合國家公告要求，確保能正常入戶，否則一切責任由供方負責，且需方有權更換車輛或退回車輛，車輛必須符合國家安全環保標準、國家有關產品質量認證標準，以及合同中約定的質量標準和技術要求。

　　4.2供、需雙方如遇對約定的質量標準和技術要求有相互抵觸或異議的事項，供方須提供車輛的'出廠檢測報告和/或國家認可的第三方機動車綜合性能監測站的檢測報告。

　　4.3供、需雙方在車輛交接時，以交接地的國家質量技術監督部門認可的第三方機動車綜合性能檢測站的檢測報告為依據，驗收車輛外觀和主要總成配置。車輛技術性能在質量“三包”期內通過實際使用進行驗證。

　　5、交貨及驗證

　　5.1合同車輛的交貨：

　　1）交貨期：在收到貨款后3個工作日內交貨，并開具合格的增值稅發票。

　　2）交貨方式：供方送貨，供方將貨物免費送達需方指定地點，自需方收到車輛之日起車輛損毀、滅失的風險由供方轉移至需方。

　　5.2車輛驗收：

　　1）合同車輛到達需方所在地后，在供、需雙方技術代表共同參加下進行驗收，供方須將上述車輛的《車輛合格證》等文件的原件交付給需方。

　　2）驗收按本合同第四條進行。雙方驗收時,如發現所交付的車輛有配件、工具和資料缺失、車輛損壞、性能達不到國家標準、外觀不符合需方要求或其他不符合本合同規定之情形時，需方應作出詳盡的現場記錄且供方簽署確認，或由供、需雙方簽署備忘錄。此現場記錄或備忘錄可用作補充、缺失和更換損失部件的有效證據，由此產生的所有費用均由供方承擔。

　　3）如果合同車輛在供方送車過程中因事故或其他原因造成配件、工具和資料等缺失、車輛損壞，供方應及時安排更換，以保證合同車輛的完整。更換所涉及的費用由供方承擔。

　　6、其他事項：

　　1）本合同如發生糾紛，合同雙方應當首先及時協商解決，協商不成的，任何一方均可向南寧仲裁委員會申請仲裁；在仲裁期間，除必須在仲裁過程中進行解決的部分問題外，合同其他部分應繼續履行；

　　2）本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章之日起生效；

　　3）本合同一式貳份，買賣雙方各執壹份，具有同等法律效力。

　　甲方：法定代表人或委托代理人：

　　電話：

　　年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人或委托代理人：

　　電話：

　　年 月 日

購銷合同 篇2

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自愿、互惠互利和誠實守信的原則，經友好協商，就東苑康年國際酒店8至19樓窗戶窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。

　　一、合同價款及付款方式：

　　1、本合同總價款為人民幣

　　2、本合同簽訂后，甲方向乙方支付定金進行生產，在乙方將窗簾送至甲方指定的工地，經甲方驗收合格，甲方支付全款的95%，剩余5%作為質保金，一年后付清。

　　二、乙方責任：

　　窗簾的類型、規格、顏色、材質、按甲方要求的樣板進行生產加工，并于 年 月 日前安裝完畢。

　　三、甲方責任：

　　1、甲方須按合同約定時間向乙方支付貨款。

　　2、甲方訂購后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的'損失由甲方增加等值經費給乙方。

　　3、乙方按約定時間加工并安裝完畢后，甲方于安裝完畢后

　　七個工作日內進行驗收，未提出異議或逾期驗收，均視為驗收合格。

　　四、違約責任：

　　1、乙方若因自身原因而延誤交付安裝，每超過一天，須按合同總額的1%每日向甲方支付違約金。

　　2、由于甲方原因，乙方未能按時進場安裝，甲方負全部責任，甲方必須按約定時間把貨款全部支付給乙方，每超過一天，須按合同總額的1%每日向乙方支付違約金。

　　五、質量保證及售后服務：

　　乙方提供窗簾部分一年免費保修，配件部分提供一年免費保修(人為損壞除外)。

　　六、補充條款：

　　1、本合同金額為不含增值稅金額，含稅價加3%。

　　2、每副成品窗簾車前與車后會有20-30cm的誤差，這視為正常情況。

　　七、本合同一式兩份，雙方各執一份，如有未盡事宜，經雙方協商后解決。

　　甲 方： 乙 方：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　電 話： 電 話：

　　日 期： 日 期：

購銷合同 篇3

　　需方：（簡稱甲方）

　　供方：（簡稱乙方）

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好合作、協商一致、共同發展的原則，就甲方向乙方采購辦公用品及耗材事宜達成協議，自愿簽訂本合同且共同遵守。

　　第一條 合作方式

　　甲方向乙方購買辦公用品及耗材，乙方為甲方采購辦公用品的'協議單位指定采購專供單位。甲方可以任意選擇電話，網絡或傳真訂購方式，乙方應向甲方免費提供產品的送貨及售后退換等服務。

　　第二條 價格條款

　　乙方供貨價格不得高于乙方市面最低零售價，甲方有權對價格提出質疑。乙方如根據市場變化調整價格，須在甲方采購前通知甲方。(乙方按陽光文具VIP客戶打折，注：除特價產品外）

　　第三條 質量責任

　　乙方必須保證提供給甲方的所有商品無任何質量問題，甲方收貨時當場驗收，核查質量無任何問題后簽字確認。

　　第四條 辦公用品配送

　　1.乙方向甲方免費提供送貨及售后服務(質保期按廠家質保執行。)

　　2.商品送到甲方后，由雙方共同對數量進行清點，無誤后需在甲方的配送單據上面由乙方指定的簽收人簽收。

　　第五條 付款方式

　　甲方按季度用現金或轉賬方式支付，以甲方實際購買的種類及數量據實核算。預計一個季度結算一次，乙方必須提供詳細的物品銷售清單與甲方的收貨單核對，核對無誤后，由乙方出據正規發票，甲方付款。

　　第六條 違約責任

　　1.在協議有效期內，甲方所需物品有貨情況下一天之內供貨，無貨需進貨情況下甲方應提前通知乙方，乙方5天之內備貨完畢并供貨，定制產品經雙方協商確定供貨時間后供貨；

　　2.如甲方未按協議規定時間付款，每延期一月應向乙方支付該季度貨款總額1%的違約金。

　　3.因不可抗力等非甲乙雙方原因致使協議不能如期履行的，雙方均不構成違約，同時雙方友好協商積極應對和解決。

　　第七條 協議生效

　　本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，有效期 年 月 日 至 年 月 日，其中一方如需終止協議，需提前 天告知對方。

　　第八條 其他

　　1、本合同的任何修改或補充，只有在雙方授權代表簽字后生效，與本合同具有同等法律效力。

　　2.本協議一式貳份，甲.乙雙方各執壹份，每份均具有同等法律效力。

　　3、除非遇到不可抗力因素導致本合同不能履行，未經甲、乙雙方一致書面同意，任何單方無權變更合同內容。

　　4、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協調解決，甲、乙雙方如有任何爭議，應由雙方自愿提交法律仲裁委員會給予解決

　　甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　（蓋章或簽字） （蓋章或簽字）

　　日期： 年 月 日

購銷合同 篇4

　　合同編號：141245

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　乙方于________年_____月____日定購下列天年產品：

　　產品名稱：____________________金額(大寫)：______________________

　　贈品名稱：____________________定金(大寫)：_________(請交納五十元以上定金)

　　關于退換貨規定：

　　退換貨原則：

　　a、________系列產品拆封后不予退換;

　　b、離子水機在通水之后不是質量問題不予退換，質量問題經檢測確認后可換貨;

　　c、生物系列不予退換;

　　d、換貨產品只能等值交換。

　　注意事項：凡各種未使用的產品拆封后退換貨時，贈品必須收回，若無法收回按優惠價補差價后，方可辦理退換貨手續。

　　由于涉及到送貨費用、安裝費用、材料費用等，因此送貨后退貨本公司將不退回定金。

　　水機產品因特殊情況不得已退貨的，本公司將收取一定的`折舊費用：(不含人為損壞)

　　使用時間

　　退貨比例使用時間退貨比例

　　未使用

　　已使用未使用已使用

　　一周內

　　100%一個月內80%

　　十天內

　　90%

　　兩個月內70%

　　十五天內

　　85%

　　三個月內60%

　　乙方已收到《_______牌離子水機安裝及維修須知》并已詳細閱知。

　　本全同一式二份，甲、乙方執一份，經雙方簽字后生效。

　　甲方經辦人簽字(蓋章)：______________

　　乙方簽字:_____________________

　　_______年____月___日

購銷合同 篇5

　　甲方(供方):

　　乙方(需方):

　　依據雙方協議.今乙方向甲方采購以下產品：

　　一) 檢驗依據：供方根據需方所定產品之規格按行業標準生產，并提供質檢報告及合格證(自乙方驗收之日起)。

　　二) 驗收期限：收貨方收到貨后，若十五日內無異議視為供方的'貨物符合訂單要求。

　　三) 交貨地點和方式：貨送到需方指定的交貨地點。

　　四) 乙方于異議期內提出質量異議，按如下方式處理：

　　1.甲乙雙方就貨物之質量達成一致意見，甲方就存在質量瑕疵的貨物給乙方造成的損失承擔賠償責任。

　　2. 甲乙雙方就貨物之質量無法達成一致意見，可委托雙方共同認可的鑒定機構對貨物質量進行鑒定,根據鑒定結果承擔相應責任。

　　五) 本協議履行過程中，未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。如發生爭議、糾紛，雙方首先應協商解決。協商無法解決時，可向深圳市人民法院提起訴訟。

　　六) 本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

購銷合同 篇6

　　買方：

　　賣方：（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就甲方購買乙方產品達成以下買賣合同條款。

　　一、 產品名稱、規格、數量 、單價、金額及備注。

　　二、產品質量 1、 2、 甲方對產品質量的特殊要求： 無

　　3、 甲方對產品包裝的特殊要求： 原裝

　　4、 甲方對產品質量有異議的，應當在收到產品后五日內提出確有證據的書面異議并通知到乙方；逾期不提出異議的，視為乙方產品質量符合本合同約定要求。

　　三、產品價款

　　1、貨物的總價款為：人民幣￥210000元整（大寫：貳拾壹萬元整）。

　　自簽訂合同當日乙方需向甲方支付定金小寫：￥50000。00元；剩余款項小寫：￥160000。00元整應在收到產品后一次性付清。買方違約退貨的，無權要求退還定金；賣方違約不能交貨的，應雙倍返還定金。

　　四、產品交付

　　產品交付地點為甲方指定所在地，若甲方對乙方產品有特殊要求的，甲方應提前書面通知乙方，但甲方未能按約定付款，乙方有權拒絕交貨，甲方未能及時提供相應文件

　　的，乙方有權延期交貨。

　　在合同約定期限內乙方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔；產品交付后或甲方違約致使乙方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔。

　　五、價款結算：款到發貨

　　甲方應將全部貨款一次性打到乙方賬戶，乙方在收到甲方全部貨款后應于3 個工作日之內發貨，乙方負責將貨品配送至甲方指定地點。

　　乙方公司賬戶名稱：帳 號：

　　開 戶 行：

　　六、合同的解除與終止

　　雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。

　　七、商業秘密

　　甲方在簽訂和履行本合同中知悉的乙方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為乙方的商業秘密。無論何種原因終止、解除本合同的，甲方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的'乙方的商業秘密承擔保密義務。非經乙方書面同意或為履行本合同義務之需要，甲方不得使用、披露甲方的商業秘密。

　　甲方違反上述約定的，應當賠償由此給乙方造成的全部損失。

　　八、違約責任

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金 50000。00 元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等）

　　九、其他約定事項

　　甲方聯系人或授權代表在履行合同過程中對乙方所作的任何承諾、通知等，都對甲方具有約束力，具有不可撤銷性。

　　十、爭議解決

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　十一、本合同經雙方簽字后生效，合同書一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

購銷合同 篇7

　　買方：（以下簡稱甲方）

　　賣方：（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協議，共同遵照執行：

　　第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：

　　車號：

　　顏色：

　　產地：

　　型號：

　　發動機號碼：

　　底盤號碼：

　　第二條：甲方向乙方支付車款人民幣 萬元。包括三部分：

　　定金、第一筆車款和其余部分車款。

　　第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金 萬元，三日內再支付第一筆車款現金 萬元；其余部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。

　　第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的`車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。

　　第五條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。

　　第六條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

　　第七條：乙方應保證交付前該車的維護正常，手續完整。

　　第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。

　　第九條：乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數額的違約金。

　　第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方（授權簽字人）： 乙方（授權簽字人）：

　　住址： 住址：

　　證件號碼： 證件號碼：

　　年 月 日 年 月 日

購銷合同 篇8

　　本合同適應作為各種家電如：電視、空調、洗衣機、冰箱等購銷合同。

　　供方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　需方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　為保護供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經協商一致同意簽訂本合同。

　　一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量

　　品名

　　規格、型號、牌號、商標

　　產 地或廠家

　　質量標準

　　包裝要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　交(提)貨時間及數量

　　備注

　　執行記錄

　　合計人民幣(大寫)

　　二、供方對質量負責的條件和期限：____

　　三、交(提)貨方式及地點：____________

　　四、運輸方式到達站(港)及收貨單位：____

　　五、運輸費用負擔：________________

　　六、合理損耗計算及負擔：____________

　　七、包裝費用負擔：________________

　　八、驗收方法及提出異議的期限：____

　　九、結算方式及期限：________________

　　十、違約責任：____________________

　　十一、合同附件：____________________

　　十二、其他約定事項：

　　1。合同正本一式兩份，雙方各執一份。

　　2。本合同經雙方簽字蓋章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

　　供方(蓋章)：________________________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　開 戶 銀 行：____________

　　帳 號：____________

　　甲方(購方)：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　乙方(銷方)：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　經雙方協定一致，簽訂水泥購銷合同條款如下：

　　一、數量、計量單位、單價、金額

　　品 名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價(元)

　　金額(元)

　　備注

　　價金總額(大寫) 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

　　二、質量標準：水泥標號執行國家規定標準。由乙方按批向甲方交送水泥出廠質量通知單。甲方憑單驗質。

　　三、袋重合格率達到國家規范。

　　四、交貨方式、地點和運雜費負擔：甲方組織運輸工具到乙方倉庫提貨，運費、上、下車費等均由甲方自理，乙方憑合同和甲方收貨人出據的證明發貨。若遇便車，乙方可以代運，其代運費用概由甲方負擔。乙方墊付的款項，隨同水泥價款一并結算。

　　五、甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨：

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　____年____月____日前提(供)________噸。其中：______噸，______噸。

　　甲方逾期提(收)貨的。乙方有權處理該貨，并不免除甲方責任。

　　六、付款辦法和期限：

　　1。甲方在____年____月____日前付定金________元；

　　2。采取先匯款后結算方式：甲方按購水泥總金額分期先匯款。

　　____年____月____日前電匯________元；____年____月____日前電匯________元；

　　____年____月____日前電匯________元；____年____月____日前電匯________元。

　　3。采取托收承付方式：按《中國人民銀行結算辦法》第八條第一、二、三、五、六、七、八項規定執行。乙方每月____日～____日憑實發水泥開具銷售發票向甲方開戶銀行辦理托收。

　　七、違約責任：

　　甲方責任：1。中途退貨或違約拒收的，償付退(或拒收)貨部分貨款總值____％的違約金。逾期提貨的，每天償付逾期提貨部分貨款總值____％的違約金，并承擔乙方實際支付的代管費用。2。逾期付款的。每天償付逾期付款總額____ %的違約金。

　　乙方責任：1。不能交貨的，償付不能交貨部分貨款總值5％的違約金；逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款總值計算，每天償付____ %的違約金。2。所交水泥質量、規格不符合同規定，除自費負責處理外，還要賠償實際經濟損失。

　　八、本合同一式____份。經法定代表人簽字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　相關合同范本·如何簽訂購銷合同·燈具音響設備購銷合同·種豬購銷合同·五金電器家電購銷合同·超市商品購銷合同·茶葉購銷合同

　　甲方：________________________

　　代 表 人：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________ ____年__月__日

　　乙方：________________________

　　代 表 人：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________ ____年__月__日

　　合同編號：＿＿＿

　　立合同人：＿＿（需方）（以下簡稱甲方）

　　＿＿＿＿＿＿＿（供方）（以下簡稱乙方）

　　經協商同意，根據中華人民共和國經濟法的規定，訂立合同如下：

　　第一條 甲方向乙方訂貨總值為人民幣＿＿元。其產品名稱、規格、質量（技術指標）、單價、總價等如表所列

　　第二條 產品包裝規格及費用＿＿＿＿＿＿＿

　　第三條 驗收方法＿＿＿＿＿＿

　　材料名稱規格質量標準計量單位單價（元）合計（元）

　　第四條 貨款及費用等付款及結算辦法＿＿＿＿＿＿

　　第五條 交貨規定

　　1。交貨方式：＿＿＿＿＿＿

　　2。交貨地點：＿＿＿＿＿＿

　　3。交貨日期：＿＿＿＿＿＿

　　4。運輸費：＿＿＿＿＿＿＿

　　第六條 經濟責任

　　（一）乙方應負的經濟責任

　　1。產品花色、品種、規格、質量不符本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的.違約金。

　　2。乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5 ％的罰金。

　　3。產品包裝不符本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值2 ％的罰金付給甲方。

　　4。產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。

　　（二）甲方應負的經濟責任

　　1。甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值x ％的罰金。

　　2。甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值x ％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規定收貨。

　　3。甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視同中途退貨處理。

　　4。屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

　　5。甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。

　　6。乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應按合同原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。

　　第八條 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，

　　經雙方協商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向對方償付注銷合

　　同部分總額x ％的補償金。

　　第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變

　　更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前＿＿天與甲方協商。

　　第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方

　　單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同

　　一方賠償一切損失。

　　第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及

　　時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得對方主管機

　　關證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。

　　第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決

　　不了時，任何一方均可向國家規定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁

　　不服，可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。

　　第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收

　　無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則

　　附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條 本合同共一式＿＿份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本＿＿份，

　　并報雙方主管部門各一份。

　　訂立合同人：

　　甲方：＿＿＿＿＿＿（蓋章）乙方：＿＿＿＿＿＿（蓋章）

　　經辦人：＿＿（蓋章）經辦人：＿＿（蓋章）

　　負責人：＿＿（蓋章）負責人：＿＿（蓋章）

　　地址：＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行、帳號：＿＿＿＿開戶銀行、帳戶＿＿＿＿

　　＿＿年＿＿月＿＿日

購銷合同 篇9

　　原告：王xx，女，漢族，現就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產開發有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的`商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

購銷合同 篇10

　　合同號： 簽訂地點：

　　賣方：

　　買方：

　　1、20xx年合同量及煤種

　　合同量為20萬噸，煤種為煙混煤。

　　2、價格

　　按上表質量標準，出礦含稅車板價為480元/噸。賣方墊付運雜費，買方承擔。

　　發熱量以5000cal/g為基準，每升、降100cal/g，價格相應增、減6元/噸(含稅)。

　　4、礦區鐵路專用線費用：6.1元/噸(含稅)。

　　5、交貨方式及地點：火車散裝，礦區專用線車板交貨。

　　6、計劃發運

　　無論市場情況如何變化，均應依雙方商定的分月供貨計劃均衡發運。如由于雙方生產等原因出現異常情況而導致不能正常均衡發運和接卸，應提前與對方協商。

　　7、計量、質檢方式

　　(1)、以賣方計量數據為結算依據，買方進行復檢。

　　(2)、以賣方質量數據為結算依據，買方進行復檢。

　　8、結算方式

　　執行二票結算，款到發貨。以賣方的計量、計質數據進行開票結算，買賣雙方按季度核對結算數據，差異部分，雙方協商解決。

　　9、合同期限

　　合同期限為20xx年1月1日至20xx年12月31日止。

　　10、其他約定事項

　　(1)、價格、數量及質量等條款在執行期內雙方均可根據市場或 生產情況提出修訂意見，雙方協商解決，如無異議，合同則繼續執行。

　　(2)、解決合同糾紛方式：雙方協商解決，否則向合同履行地所在法院提起訴訟。

　　11、賣方統一收款單位名稱：

　　開戶銀行及帳號：稅務登記證：

　　地址及郵編：

　　聯系電話： 傳真：

　　12、買方結算單位名稱：

　　開戶銀行及帳號：

　　稅務登記證號： 地址及郵編：

　　聯系電話： 傳真：

　　賣方代表： (蓋章) 買方代表： (蓋章)

　　簽訂時間：