工程承攬合同[精選13篇]

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編精心整理的工程承攬合同，歡迎大家分享。

　　工程承攬合同 篇1

　　建設方：___(以下簡稱甲方)

　　承包方：___(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱：___

　　(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場

　　(3)工程范圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

　　(4)建筑外包面積：___平方米。

　　(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

　　二、鋼結構施工準備

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

　　(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

　　三、鋼結構工程期限

　　(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

　　四、鋼結構工程價款的'支付與結算

　　(1)本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

　　(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，

　　(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

　　(5)本合同結算方式：___。

　　五、附則

　　(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

　　(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　　(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　委托代理人：___

　　電話：___

　　電話：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

　　工程承攬合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據〈〈中華人民共和國民法典〉〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：天。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20__年11月22日。

　　第二條甲方責任，權利和義務

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。

　　4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價元/2__812=元

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45__100的鋁材做骨架，單價元/2__46.52=元

　　3、上海雙雄銅門廠，單價元/2__4.72=元樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網，單價元/2__542=元

　　5、推拉門：單價元/2__35.32=元

　　6、陽光房，45__75方管做骨架，8厚鋼化玻璃，單價元/2__=元

　　7、衛浴門，1元/條__5條=5元

　　8、室內門，元/條__9條=元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價元/__=元

　　第五條工程質量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的'一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：元

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效;

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：______年______月______日簽訂日期：______年______月______日

　　工程承攬合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

　　1、本工程保修期為一年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　2、乙方在保修期內工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目(以______年____月____日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______年____月____日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。

　　如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的.損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

　　3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

　　3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

　　3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

　　3.3木門現已變形，乙方應于年月份前進行整修。

　　3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

　　3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

　　3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

　　4、乙方工作方式在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

　　5、法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣

　　元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

　　6、結算保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。

　　7、本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

　　工程承攬合同 篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。

　　第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

　　第六條質量要求：鋁百葉窗的'顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

　　第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范

　　第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

　　第九條付款方式：

　　1、乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2、安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3、驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4、以上價款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

　　第十二條結算方式：現金結算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。

　　第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

　　第十五條附則：

　　1、本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

　　2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　負責人簽字：_________

　　負責人簽字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

　　工程承攬合同 篇5

　　經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　一、 甲方提供原料情況：

　　品（材料）名：

　　規格型號：

　　單位：

　　數量：

　　單價：

　　金額：

　　交貨日期：

　　超欠幅度%：

　　供應辦法：

　　二、乙方加工產品的義務

　　1、質量標準：

　　2、質量檢驗及驗收辦法：

　　3、包裝要求及費用負擔：

　　4、交貨（運輸）辦法及地點：

　　5、貨款共計人民幣（大寫）：

　　6、結算辦法及期限：

　　7、其他：

　　三、違約責任：

　　第一點：甲方的違約責任

　　（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

　　（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

　　（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。

　　（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　（8）其他。

　　第二點：乙方承擔的違約責任

　　（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的.，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　（2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

　　（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　（7）未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

　　（8）其他：

　　本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間 到請填寫有效終止時間 止。

　　甲方：請填寫定作方

　　乙方：請填寫承攬方

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　電話：填寫定作方辦公電話

　　電話：填寫承攬方辦公電話

　　地址：填寫定作方住所

　　地址：填寫承攬方住所

　　開戶銀行：填寫定作方開戶銀行

　　開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

　　賬號：填寫定作方賬號

　　賬號：填寫承攬方賬號

　　年 月 日

　　年 月 日

　　工程承攬合同 篇6

　　工程承攬合同

　　定作方：______，法定代表人：______營業地址：______

　　承攬方：______，住址：______電話：______ 簽訂地：______

　　簽訂時間：______年______月______日

　　一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注項目名稱：X公司位于X3號廠區內的包括但不限于新建飯堂、廠區墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。

　　合同價金：____________元整（大寫：貳拾萬圓），不含稅，此價格為包干價。

　　完成期限：要求______年______月______日完工

　　二、項目的內容及質量技術要求

　　按通用標準和定作人的現場要求。 三、驗收標準、方法和期限

　　墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足通用標準。具體以雙方另行協商為準。

　　四、結算方式及期限

　　合同簽訂三日內支付總價金的'20%；工程完工并驗收后支付剩余款項。

　　五、質保及違約責任

　　主體工程質保壹年，從驗收通過后起算。

　　一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。

　　六、解決合同糾紛的方式

　　雙方遇爭議盡量友好協商解決，協商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。

　　七、雙方協商的其它條款

　　本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　定作方：______

　　承攬方：______

　　代表人：______

　　工程承攬合同 篇7

　　甲方：_________乙方：_________

　　經協商，甲乙雙方就學院零星工程維修承攬施工事宜達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、承包范圍：甲方指定的各項零星工程。

　　2、承包方式：包工包料

　　3、使用材料：由乙方自行選定，但必須保證質量。

　　二、雙方義務

　　（一）甲方

　　1、做好施工前準備工作，確保乙方能按時進場施工。

　　2、保證乙方施工用水、用電等條件。

　　3、協助乙方維持現場秩序，及時處理各種問題。

　　4、在施工過程中，施工若有變更，應提前合理時間通知乙方做好相應的準備，并負責隨時檢查督促工作進度和質量。

　　（二）乙方

　　1、開工前應通知甲方，以便甲方派人進行監督。

　　2、施工產生的`垃圾乙方必須及時進行清掃處理，保證施工現場的衛生整潔、干凈。

　　3、乙方負責人要保證好施工人員的防火、防盜、防意外事故等安全保障工作，發生相關損害的，由乙方自主承擔責任。

　　三、工程驗收施工完畢后，由甲方進行質量驗收，乙方應予配合。

　　四、工程價格及結算方法

　　1、總工程量：按實際簽證工程量計算。

　　2、工程定價：以簽證協商價為準。

　　3、總金額：單價215;總施工數目（最后以實際完成工程量結算）。

　　五、保修發生質量問題時，乙方應當及時、有效、充分地履行維修義務。甲方不承擔材料、工錢、交通、食宿等任何費用，但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。

　　六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

　　七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_________（蓋章）

　　乙方：_________（蓋章）

　　委托人：_________委托人：_________

　　________年____月____日年____月____日

　　工程承攬合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

　　一、工程名稱地點：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、承包方式及內容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內容：

　　3、承包范圍及說明：

　　三、工程造價及付款方式：

　　1、工程造價如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協商分次進行如下：

　　四、工期及說明：

　　根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

　　五、甲方責任及義務：

　　1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

　　2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

　　3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

　　5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的.費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

　　6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

　　7、對于施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

　　2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

　　4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。

　　5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇9

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依據《中華人民共和國民法典》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方土方倒運工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。

　　1、施工范圍

　　施工范圍內土方倒運到甲方指定現場。

　　2、計量方式及價款

　　以車次數計量，______元/車，車輛為后八輪，每車不少于___立方。

　　3、工程款支付

　　3.1乙方持雙方結算驗收單據并附發票掛賬。

　　工程施工期支付到結算金額的50%;工程竣工后，全部驗收合格，支付到總結算價款的70%;驗收合格后次年春節支付到總價款的90%，剩余10%作為質量保證金，工程質保期為2年，待工程竣工后無質量問題后無息返還。

　　3.2乙方使用的運輸車輛機械、燃油等費用均由乙方自行承擔。

　　4、甲方責任

　　4.1按本合同約定的期限支付工程款;

　　4.2負責現場施工的協調指揮，派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查，給予乙方施工必要的協助與支持;

　　4.3.向乙方提供與本合同相關資料，且就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;;

　　5、乙方責任

　　5.1乙方服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;承擔工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;

　　5.2乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄;

　　5.3乙方按時組織施工，保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容;

　　5.4乙方應對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。

　　5.5乙方應保證運輸車輛機械狀況良好，隨機附件、隨機工具、證照齊全并合法有效。

　　5.6乙方現場負責人員應全天候聽從甲方人員的合理指揮和安排，以優質的服務，積極認真的工作態度配合甲方順利完成施工任務。

　　同時，乙方應遵守甲方單位的有關規章制度，遵紀守法。

　　5.7乙方在運輸車輛出現故障后，應及時派人到現場維修，若乙方不能及時排除故障影響施工時，應將故障車輛立即移出施工現場，另調車輛繼續施工。

　　5.8乙方確保車輛駕駛人員持有操作證、駕駛證原件，甲方留存的復印件應加蓋乙方公章。

　　5.9乙方必須提供車輛的相關有效證件，甲方留存的復印件應加蓋乙方公章。

　　5.10乙方應在接到甲方退場通知規定的時間內退出施工現場，因乙方拖延而發生的費用由乙方自負，并承擔由此給甲方造成的全部損失。

　　6、安全與環保

　　6.1乙方車輛駕駛人員須熟悉并自覺遵守執行行業主管部門頒發實施的有關安全生產的法律、法規、規范標準及甲方的各項規定。

　　6.2施工時，乙方車輛駕駛人員及隨車人員應對作業環境仔細查看，對車輛進行認真檢查，確定無隱患后方可施工，一經開工，就表示乙方確認符合安全要求和處于安全狀態，乙方對施工過程中產生的后果自行負責。

　　如甲方違章指揮作業，乙方操作人員有權拒絕施工。

　　6.3如發生安全事故，乙方隨機人員必須立即以最快捷的方式向甲方報告，并組織全力救險，保護事故現場。

　　6.4由于乙方原因造成的安全事故，由乙方自行承擔相關責任，且所造成的甲方財產損失由乙方承擔賠償責任;造成的人員傷亡，乙方應按國家有關規定對傷亡人員或家屬進行經濟賠償，主動處理好善后工作。

　　乙方應承擔由于事故善后處理不當而產生的影響甲方工作的事件給甲方造成的經濟損失等相關責任。

　　由于甲方原因造成安全事故，由甲方承擔相關責任和賠償，乙方應積極配合甲方進行善后處理工作。

　　6.5對甲方所發出的安全整改通知，乙方應在甲方指定的期限內立即派人整改完畢，乙方在接到甲方安全整改通知后的.指定期限內仍未整改的，甲方委托第三方整改，由此產生的費用全部由乙方承擔，并賠償因此給甲方造成的全部損失。

　　6.6凡由于乙方管理及自身預防措施不力造成的安全質量問題、環境污染、火災、交通事故(含施工現場內)等事故，所引起的相關責任及事故善后處理，均由乙方自行承擔，因此給甲方造成的全部損失由乙方賠償，甲方可追究乙方責任。

　　7、其他責任

　　7.1在車輛倒運土方期間，因乙方原因造成事故或給第三方造成的損失，由乙方承擔全部責任和費用。

　　7.2在土方倒運工作停滯期間，乙方應將車輛按甲方要求停至指定地點，不得妨礙其他工程項目施工，并積極檢修保養設備，保證施工車輛在工作中保持良好狀態。

　　檢修保養費用由乙方承擔。

　　8、違約責任

　　乙方須按甲方要求時間組織車輛進行施工，在施工期間內，如有一方不履行合同所約定的條款，違約方須承擔違約責任。

　　乙方未經甲方同意不得擅自退場，否則甲方有權終止合同、工程款不予結算支付，并賠償甲方因此所產生的全部損失。

　　9、爭議的解決方式

　　在本合同履行過程中，若發生爭議，應首先通過雙方友好協商解決，如通過協商達不成一致的，應向______人民法院提起訴訟。

　　10、合同的生效和終止

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方在履行完全部合同義務后自行終止。

　　本合同產生的債權雙方約定不得轉讓。

　　11、合同份數

　　本合同壹式___份，其中甲方執___份、乙方執___份，具有相同的法律效力。

　　甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：________________

　　法人代表：________________ 法人代表：________________

　　或委托代理人：________________ 或委托代理人：________________

　　開戶銀行：________________ 開戶銀行：________________

　　賬號：________________ 賬號：________________

　　工程承攬合同 篇10

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根據《_____》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

　　建設單位：

　　工程名稱：

　　一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、_____核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

　　三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

　　七、現場_____費、質保金、相應的'規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害_____，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

　　八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

　　九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

　　十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

　　十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

　　十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

　　十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

　　未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

　　工程承攬合同 篇11

　　發包方：___________________________（以下簡稱甲方）

　　承包方：___________________________（以下簡稱乙方）

　　根據甲乙雙方協商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、工程名稱：_____________________________________

　　二、工程地點：_____________________________________

　　三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡，工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、工程承包方式及范圍：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線（包含切割片、焊條等）乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注；工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的'圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、工程開竣工日期：_____年__月__日，竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%，墻板安裝完再付總額的______%，頂板安裝完再付總額的______%，余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇12

　　定作人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國測繪法》和有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條 測繪范圍(包括測區地點、面積、測區地理位置等)：

　　1、住宅區基坑支護工程監測;

　　2、住宅區沉降觀測。

　　第二條 測繪內容(包括測繪項目和工作量等)：

　　1、基坑支護工程監測：埋設基點和工作點、基坑位移監測點26個、周圍建筑物沉降觀測點48個、觀測50周次、數據資料整理，報告填寫，成果提供。

　　2、基坑觀測：埋設基點和工作點、沉降觀測點32個、觀測13/17次、數據資料，報告編寫，成果提供。

　　3、觀測點選擇及服務時間至滿足規范及工程需要。

　　第三條 執行技術標準：

　　第四條 測繪工程費：

　　1、取費依據：《工程勘察設計收費標準》(20xx年修訂本)。

　　2、取費項目及預算工程總價款：

　　3、計價方式：總價包干。

　　4、合同總價：80000元(大寫：捌萬元整，含完成基坑水平位移豎向位移觀測、建筑物沉降觀測所需的人工費、材料費，機械、儀器儀表等設備的使用費，以及與完成此項工作相關的輔助工作費，利潤，勞動保險費，稅金等所有費用。)工程完工后，根據實際測繪工作量核計實際工程價款總額。

　　第五條 甲方的義務

　　1、自合同簽訂之日起 七 日內向乙方提交有關資料。

　　2、自接到乙方編制的技術設計書之日起 七 日內完成技術設計書的審定工作，并提出書面審定意見。

　　3、應當保證乙方的測繪隊伍順利進入現場工作，并對乙方進場人員的工作、生活提供必要的條件。

　　4、甲方保證工程款按時到位，以保證工程的順利進行。

　　5、允許乙方內部使用執行本合同所生產的測繪成果。

　　6、甲方做好監測點的管理、保護工作，以便于監測工作的順利進行。

　　第六條 乙方的義務

　　1、自收到甲方的有關材料之日起 五 日內，根據甲方的`有關資料和本合同的技術要求，完成技術設計書的編制，并交甲方審定。

　　2、自收到甲方對技術設計書同意實施的審定意見之日起 七 日內組織測繪隊伍進場作業。

　　3、乙方應當根據技術設計書要求及國家規范、規程、標準、設計文件確保測繪項目如期完成，并保證監測數據的真實、準確、可靠、完整。

　　4、乙方在監測過程中發現異常情況應立即向甲方回報。

　　5、允許甲方內部使用乙方為執行本合同所提供的屬乙方所有的測繪成果。

　　6、未經甲方允許，乙方不得將本合同標的的全部或部分轉包給第三方。

　　7、乙方在現場的作業人員必須服從業主、項目管理公司、監理單位的管理，積極與施工方配合。由于乙方原因造成的自身傷亡或他人損害和財產損失的責任由乙方承擔。

　　第七條 測繪項目完成工期

　　測繪成果隨工程進展情況分別提交。

　　第八條 乙方應當于工程完工之日起 五 日內將資料提供給甲方，乙方提交的測繪成果、報告資料應當由具有相應資格的人員簽字，并加蓋注冊執業印章和單位公章，并符合工程建設行業的相關要求。乙方應對出具的測繪成果報告的有效性負責。對乙方提供的測繪成果的質量有爭議的，由山東省建設及計量行業的省級鑒定機構鑒定，其費用由責任方承擔。

　　第九條 對乙方測繪成果的所有權、使用權和著作權歸屬的約定： 乙方測繪成果的所有權、使用權、處置權和著作權全部歸甲方所有，乙方不得轉讓給第三方或用于本合同以外的項目，但可以作為乙方已項目的業績宣傳使用。

　　第十條 價格及支付方式

　　基坑監測和沉降觀測測繪工程費應分別按下列方式支付：

　　一、基坑及周邊建筑物監測

　　1、±0.00：

　　2、主體完成：

　　3、竣工： 款。

　　第十一條

　　乙方根據技術設計書的要求交付全部測繪成果后，甲方十日內付清全部測繪工程款(見下表) 。乙方向甲方交付約定的測繪成果 3 份。

　　第十二條 甲方違約責任

　　1、合同簽訂后，由于甲方工程停止而終止合同的，對于乙方進入現場工作，甲方應按完成實際工作量支付工程款。

　　2、乙方進場后，甲方未給乙方提供必要的工作、生活條件而造成停窩工時，甲方應支付給乙方停窩工費，停窩工費按合同約定的平均工日產值( 500.00 元/日)計算，同時工期順延。

　　3、甲方未按要求支付乙方工程費，應按順延天數和當時銀行貸款利息，向乙方支付違約金。影響工程進度的，甲方應承擔順延工期的責任，并根據本條第二項的約定向乙方支付停窩工費。

　　4、對于乙方提供的圖紙等資料以及屬于乙方的測繪成果，甲方有義務保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的項目，否則乙方有權要求甲方按本合同工程款總額的 10% 賠償損失。

　　第十三條 乙方違約責任

　　1、乙方提供的測繪成果質量不合格的，乙方應負責無償予以重測或采取補救措施，以達到質量要求。因測繪成果質量不符合合同要求(而又非甲方提供的圖紙資料原因所致)造成后果時，乙方應對因此造成的直接損失負賠償責任，并承擔相應的法律責任(由于甲方提供的圖紙資料原因產生的責任由甲方自己負責)，并向甲方提供測繪成果。

　　2、由于乙方的原因不能按合同約定的要求及時提交測繪成果的，每延誤一天，支付違約金 500.00 元。在檢測過程中發現異常情況時，不能及時向甲方報告而造成財產損失的，乙方承擔甲方給于減免測繪費的違約責任。

　　3、對于甲方提供的圖紙和技術資料以及屬于甲方的測繪成果，乙方有保密義務，不得向第三人轉讓，否則，甲方有權要求乙方按本合同工程款總額的10% 賠償損失。

　　第十四條 由于不可抗力，致使合同無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協商處理。

　　第十五條 本合同執行過程中的未盡事宜，雙方應本著實事求是、友好協商的態度加以解決。雙方協商一致的，簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。

　　第十六條 因本合同發生爭議，由雙方當事人協商解決或由雙方主管部門調解，協商或調解不成的，可向曲阜市人民法院起訴。

　　第十八條 附則

　　1、本合同由雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。全部成果交接完畢和測繪工程費結算完成后，本合同終止。

　　2、本合同一式 肆 份，甲方 貳 份，乙方 貳 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇13

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承擔甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的`要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配

　　合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有

　　關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執行。

　　2、工程預算款總計：102496元;

　　(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%

　　(計70000元)

　　(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在20________年____月____日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

　　造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：____ (蓋章)

　　乙方：____ (蓋章)

　　代表：____

　　代表：____

　　____年_____月_____日

　　____年_____月_____日

【工程承攬合同】相關文章：

工程承攬合同05-12

【熱門】工程承攬合同03-09

建設工程承攬合同08-09

工程承攬合同【精】05-24

工程承攬合同【推薦】06-02

工程承攬合同(15篇)01-30

工程承攬合同15篇05-15

土方工程承攬合同05-13

飾裝修工程承攬合同02-05

工程承攬合同(精選15篇)08-06