【精選】房屋合同范文匯總10篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的房屋合同10篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

房屋合同 篇1

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙雙方就位于 的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自愿達成如下一致協議；

　　一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。

　　二、房屋情況：本合同項下的房屋位于_____市_____街道 ，相鄰為 ，建筑面積 ，北屋 ，東屋 ，西屋 ，南屋 ，院落面積為 ，房屋登記在 名下或宅地基使用權證登記在 名下。

　　三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。

　　四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：

　　1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已征得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利；

　　2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利；

　　3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。

　　五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。

　　六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起 日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金，如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。

　　七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付 元的'違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂后一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。

　　八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后 日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付 元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。

　　九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設施）的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等；如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付 元的違約金。

　　十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利；甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。

　　十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。

　　十二、其他事項：

　　1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。

　　2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。

　　3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續有效。

　　甲 方(簽字捺印)： 身份證號：

　　乙方（簽字捺印）： 身份證號：

　　見證人（簽字捺印）： 身份證號：

　　見證人（簽字捺印）： 身份證號：

房屋合同 篇2

　　委托方(甲方)

　　姓名：_________

　　身份證號碼：_________

　　住所地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯系電話：_________

　　被委托方(乙方)

　　企業名稱：_________

　　法定代表人：_________

　　企業所在地址：_________

　　證書編號：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯系電話：_________

　　根據國家及當地政府有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，以共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1、工程地址_________。

　　2、居室規格______室_____廳。

　　3、施工面積______室____平方米，______廳_____平方米，廚房_____平方米，衛生間____平方米。

　　4、施工內容(附施工單或施工圖)。

　　5、委托方式________。

　　6、開工日期_____年_____月____日。

　　7、竣工日期_____年_____月____日。

　　8、施工總價_____元(附工程預算書)。其中：材料款_____元;人工費_____元;其他費用_____元

　　第二條 質量要求

　　1、使用材料品種、規格、名稱(附清單)。

　　2、工藝標準雙方同意參照中國輕工總會制定《家庭裝飾工程質量規范》。

　　3、施工質量檢查監督部門_________。

　　4、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽訂補充合同。

　　5、質量保修期自工程驗收后起為____年，保修費用由現任方負擔。

　　第三條 價款支付

　　1、包工包料者合同簽約后預付_____%價款，余款竣工驗收后一周內付清，如拖延付款，每拖延一日罰所欠款項_____%。

　　2、包清工者付款方式為______。

　　3、在施工過程如有項目增減，雙方應簽補充條款增減價款。

　　第四條 違約責任

　　1、乙方如不能如約保證質量，應返工，費用自負。

　　2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日應由乙方支付損失費_____元。

　　3、因甲方原因不能按期完工，每拖延一日應由甲方支付誤工費_____元。

　　4、在施工過程中，甲方未經與乙方代表協商私自更改施工內容，所引起質量問題，責任自負。

　　5、合同生效后，履行期屆滿前，擅自解除合同一方，應按合同價款_____%支付違約金;因擅自解除合同，已給對方造成損失超過違約金，還應進行賠償，補償違約金不足部分。

　　6、由于一方要求解除合同，造成對方經濟損失，按實際造成損失賠償。

　　第五條 爭議處理

　　合同履行中發生爭議，雙方可以通過協商解決。協商不成時，采用下列方式解決：

　　1、向當地室內裝飾行業主管部門申請調解解決。

　　2、通過仲裁解決。

　　3、通過訴訟解決。

　　第六條 合同變更

　　1、雙方已達成協議，如有一方要求變更內容，需征得另一方同意并履行簽約手續。

　　2、合同自簽訂之日起生效;保修期內有關保修條款生效，其余條款終止;保修期滿后全部條款終止。

　　第七條 補充條款

　　第八條 合同文本

　　本合同正本______份，甲乙方各執_____份，副本視需要送有關部門。

　　甲方(蓋章)：______ 乙方(蓋章)：_____

　　法定代表人(簽字)：____法定代表人(簽字)：______

　　_____年____月____日 年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

房屋合同 篇3

　　甲方：XXXXXXX委員會(以下簡稱甲方)

　　乙方：XXXXX(以下簡稱乙方)

　　甲方將xx村舊禮堂，及二層磚木結構房一座大約面積1500平方米。承包給乙方拆除施工。經雙方協商訂立以下合同：

　　一、結算方式：甲方以舊料折算乙方拆房工資。甲方不再支付任何費用。

　　二、乙方在拆房期間，必須加強施工現場管理。做到安全施工，如施工過程發生一切安全事故，均由乙方自行負責，并承擔相應的責任和一切經濟賠償。

　　三、乙方應在20天內完成，乙方在拆房期間應做好警示標志和防護措施，確保周圍行人安全。

　　四、乙方在開工前，甲方應把房內所有東西搬空，并負責協調周圍村民工作，如遇村民阻礙致使乙方派出的工人無法正常施工，其延誤工期及誤工費用均由甲方負責承擔。

　　五、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　六、本合同經甲、乙雙方簽字之后立即生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日

房屋合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在xx市xx鎮金竺村建房屋一棟，建筑層數兩層，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意特制定本合同，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的.要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、墻面貼瓷磚、頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按三層計算，斜屋面面積不計。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，付款元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款元，完成第二層以及屋頂付款元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工的一切費用由乙方負責并由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　甲方給乙方提供安全保險一份。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的一切維修費用都由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、違約

　　十一、其它未盡事宜，雙方協商解決。

　　十二、雙方如有違約按《中華人民共和國合同法》嚴格執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

房屋合同 篇5

　　【贈與合同的相關法律規定】：

　　《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：

　　(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

　　(二)對贈與人有撫養義務而不履行。

　　【案件】：

　　20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬并簽訂了房產贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此后小萬辦理了房屋產權的變更登記，將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵，并動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經民警調解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。

　　【審判】

　　法院經審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，并依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續等相應的權屬變更登記，雙方間贈與合同已經成立并生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂后，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內，原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。

　　【評析】

　　本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含著大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發，盡力做了大量調解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由于原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大，最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：

　　(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的.近親屬;

　　(二)對贈與人有撫養義務而不履行;

　　(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”

　　本案的贈與合同是附義務贈與合同，受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由于家庭瑣事，老萬與兒媳發生沖突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的做法是不對的。但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告并未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務，解決家庭矛盾關鍵在于彼此的體諒與寬容。

房屋合同 篇6

　　發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，將寧鄉經濟開發區怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點：

　　一、 維修工程內容及要求

　　1、 乙方接到甲方或小區物業公司的維修聯系單后，在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。

　　2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認定。

　　3、承包人不在協商期限內派人維修的，發包人可以委托他人修理。

　　4、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

　　二、工程質量保修范圍和內容

　　承包人按相關規定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方協商，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》執行并協商已維修工程(同一位置)的質量保修期如下：

　　1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;

　　3、裝修工程為2年;

　　4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

　　5、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;

　　6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年;

　　7、其它項目保修期限協商如下：

　　質量保修期自工程驗收合格之日起計算。

　　三、甲乙雙方的權利與義務

　　(一) 甲方的權利與義務

　　1、 由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同協商的職權，向乙方發出指令及其簽證，確保工程的順利進行。

　　2、 現場確定施工范圍核實工程量。

　　3、 組織相關單位進行驗收，評定質量標準。

　　4、 按合同協商的.期限支付工程款。

　　5、 負責各部門的關系協調。

　　(二) 乙方的權利與義務

　　1、 提供相關的施工方案。

　　2、 按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

　　3、 抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。

　　4每日完工后必須保證環境整潔、干凈。

　　四、維修計價及費用支付

　　維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格一個月復查合格后支付。

　　五、維修費用

　　維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　六、違約責任

　　甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，

　　另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。

　　下列情況為違約：

　　1、 不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。

　　2、 不能在規定的期限內完成工程任務。

　　3、 現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。

　　七、 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。

　　發 包 人(公章)： 承 包 人(簽字)：

　　法定代表人(簽字)： 身份證號碼：

　　委托代理人(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

房屋合同 篇7

　　合同編號：

　　抵押權人(甲方)：_________身份證：_______________________

　　抵押人(乙方)：__________身份證：_______________________

　　本合同各方根據法律、法規，在平等自愿基礎上，為明確責任，恪守信用，經協商一致簽訂本合同并保證共同遵守。

　　一、 借款條款

　　1.借款金額：甲方同意借款給乙方人民幣_______萬元整。(大寫____________)。

　　2.借款用途：_____________________________

　　3.借款利率：按每月 計算，當日交齊利息保證金 萬元人民幣(大寫： )。

　　4.借款期限，自_____年___月___日到_____年___月___日止。

　　5.甲方應于房屋抵押登記法律公正等手續結束后，當日全額放款給乙方，乙方收到借款后應出具借條，乙方出具的借據為本合同的附件與本合同具有同等法律效力。

　　二、 抵押條款

　　1. 借款人以下房產為上述借款的抵押

　　(1) 房產權證號碼：

　　(2)房屋地址：___________________________________________

　　(3)房屋面積：_____________

　　(4)房屋屬性：該房屋屬于下述第____種形式：

　　①商品房 ②房改房 ③商業房

　　(5)該房屋是否出租： 。

　　2. 如該房產正在出租，乙方必須與承租人訂立租約，租約內必須訂明：乙方背約時，由甲方發函日起計一個月內，租客即須遷出。

　　3. 抵押期間，未經過甲方書面同意，乙方不得變賣、贈與、拆除、改建或其他方式處分抵押物，不得改變其使用性質。

　　4. 本合同中借款條款如因某種致使部分或全部失效，不影響抵押條款，抵押人仍應當按照約定承擔責任。

　　三、 履約條款

　　1. 乙方每月應付給甲方的利息，應按照規定期數及日期支付;如逾期，乙方須另行向甲方按日支付應付利息千分之五的違約金。

　　2. 乙方借款期限到期，應本金及利息一并歸還甲方，如逾期，視為嚴重違約，乙方須另行向甲方支付全部借款本金_____的違約金，并承擔甲方為實現債權支付的全部費用。若乙方逾期30天仍未清償全部應付款項，甲方也可選擇自行向房地產市場管理機關申請處分抵押物。

　　3. 乙方向甲方還清本合約規定的全部應付款項，甲方收到款項當日需將該抵押房產權證證書歸還乙方并注銷抵押權證，同時解除擔保人擔保責任。若甲方違約，須向乙方支付全部借款本金________%的'違約金。

　　四、 其他條款

　　1、手續費及其他費用;

　　(1) 有關本合約所涉及的公正及抵押登記等費用，全部由乙方負責支付。

　　(2) 乙方如不依約清付本合約內規定的一切款項，引致甲方通過任何途徑或方式追索，一切因此引起的費用(如處理押品的各種手續費、管理費、保險費、訴訟費等)概由乙方負責償還。

　　2、本合同自甲、乙雙方簽字后生效，如本合同發生爭執或糾紛，各方向合同簽訂所在地人民法院提起訴訟。

　　3、本合同一式兩份，均具有同等法律效力;甲、乙雙各執一份。

　　甲方(簽章)：____________

　　聯系電話：____________

　　乙方(簽章)：____________

　　聯系電話：____________

　　合同簽訂日期： 20xx年 x月 x日

房屋合同 篇8

　　出賣人(甲方)： 身份證號碼：

　　買受人(乙方)： 身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協議，以資共同遵守：

　　一、甲方自愿將其位于 _____________________________的房產(建筑面積_____平方米)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(￥______元)的價款出售給乙方。

　　二、乙方簽訂本合同后 天內一次性支付甲方 萬元，甲方在雙方約定的時間內交房。

　　三、本合同簽定時，房屋無產權證和土地使用證，甲乙雙方都不具備過戶條件。等辦理產權條件成熟時，乙方自行辦理房屋產權，辦理中發生的一切費用由乙方自行承擔。

　　四、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、修繕、出租、擔保、抵押、買賣、收益、占有等權利一并轉讓給乙方。

　　五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的`居住權利，乙方自行繳納購房后應付的各項物業水電及衛生管理費用。本合同簽訂后，甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何合同。

　　六、本合同簽訂后，若有政府占地拆遷涉及的補償或者賠償，均全部屬于乙方所有，甲方無權參與和干涉。所涉及的一切政策性費用也由乙方自行支付承擔。

　　七、違約責任

　　1、甲方應當于 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付定金不退。

　　3、如因規劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的，乙方自行解決;如有補償款發放，乙方全權享有，甲方不參與和干涉。

　　4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，雙方自行協商解決。

　　八、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決：依法向人民法院起訴。

　　九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　十、本合同一式2份，甲、乙方各執一份。

　　甲方： 年 月 日

　　乙方： 年 月 日

　　見證人： 年 月 日

房屋合同 篇9

　　賣方：身份證號碼：買方：（簡稱乙方）身份證號碼：

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定，買賣雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就房屋買賣有關事項，達成如下協議：

　　第一條：房屋基本情況

　　乙方同意購買甲方合法擁有的房產（小區，，，），建筑面積為平方米（詳見字第號）。

　　第二條：付款方式

　　1、雙方議定上述房產出售價格為人民幣整（大寫：元整）。此房價款為甲方凈價，甲方不支付交易中的任何費用。

　　2、甲方收到乙方定金10000元整（大寫：壹萬元整）后，即可為乙方準備辦理過戶手續。（以收據收條為準）

　　3、辦理過戶手續當日乙方交付甲方全款（含定金）整（大寫：整）。（以收據收條為準）

　　4、買賣上述房產交易過程中產生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。

　　5、房屋公共維修基金隨房產轉移。

　　第三條：房屋過戶

　　甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續，因甲乙任何一方不配合所造成的損失，由責任方賠償守約方。

　　第四條：雙方責任

　　1、甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定，并保證產權清晰，無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內容，若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。

　　2、甲方應在辦理過戶手續后3日內前將該房產交付乙方。樓房配套的.儲藏室、室內現有家電（電視機、冰箱、洗衣機、空調等）、家俱（沙發、茶幾、床等）隨房屋交接贈送給乙方。

　　3、甲方要結清該房屋交接日期前的所有費用（物業管理、水電費等），交接后發生的費用由乙方承擔。

　　第五條：合同變更

　　1、在合同履行期間，任何一方不得擅自變更，若需變更合同內容，應書面通知對方，征得對方同意后在規定時間內（書面通知發生三日內）簽訂變更協議，否則造成損失由責任方承擔。

　　2、本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第六條：違約責任

　　甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在3日內將乙方的已付款（不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起3日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款（不記利息）返還給乙方。

　　第七條：合同爭議的解決

　　本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決，解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴。相關費用由違約方承擔。

　　第八條：本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。

　　第九條：本合一式七份，甲、乙雙方各執一份，其他供辦理相關手續用，均具有同等效力。

　　甲方：乙方：（配偶：）（配偶：）

　　身份證號：電話：身份證號：電話：

　　現住址：現住址：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

房屋合同 篇10

　　甲方：_________

　　住址：_________

　　身份證號：_________

　　乙方：_________

　　住址：_________

　　身份證號：_________

　　為了更好地明確雙方本次贈與房屋行為的權利義務，甲乙雙方本著誠實信用的原則，并依據有關法律法規，制訂本協議，以資共同遵守。

　　第一條 甲方決定將位于_________區_________街_________樓_________層_________號的房屋一套，建筑面積_________平方米無償贈與給乙方；乙方同意接受此贈與。

　　第二條 甲方保證其對上述房屋擁有所有權。

　　第三條 甲方保證本次贈與并無任何惡意，而且已將其所知的一切包括瑕疵在內的注意事項告知乙方（但甲方不保證本次贈與物完全無瑕疵），否則，愿意對因此給乙方造成的損失承擔賠償責任。

　　第四條 應甲方的要求，乙方保證將房屋不用于違法（或雙方約定的其他事項）等事項。

　　第五條 乙方違反了第四條的`約定，甲方有權收回上述房屋。

　　第六條 在本協議生效后，甲方應在_________日內向乙方移交上述房屋；并應在_________日內協助乙方到有關房產管理部門辦理有關變更登記的手續。

　　第七條 乙方無須向甲方支付任何費用，但與移交上述房屋有關的費用包括到有關房產管理部門辦理有關手續的費用以及有關契稅應由乙方負擔。

　　第八條 違反了本協議的約定為違約行為，應承擔違約責任。

　　第九條 違約方應向對方賠償一切損失。

　　第十條 本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　第十一條 本協議在雙方簽字后生效。

　　甲方：（簽字）_________乙方（簽字）：_________

　　_________年____月____日

【房屋合同】相關文章：

房屋合同（精選）09-18

房屋的合同11-11

房屋合同08-19

房屋出租合同 出租房屋的合同08-24

房屋租金合同09-29

房屋購房合同09-29

解除房屋合同11-25

房屋施工合同09-26

房屋借住合同11-01

中介房屋合同07-20