有關制作合同6篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，關于合同的利益糾紛越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的制作合同6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

制作合同 篇1

　　合同編號：__________

　　甲方：_______________

　　乙方：唯美白鋼鐵藝（閆興軍）

　　甲方將工程承包給乙方，為維護雙方的`合法權益，經甲、乙雙方友好協商，特簽訂如下合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程地址：

　　2、工程事項明細：

　　（1）：本工程圖紙（見附頁）由甲方提供。

　　本工程由乙方包工包料。用料規格以圖紙標注為依據。

　　（2）：工程造價為

　　（3）：付款方式；合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣；乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。

　　（4）：本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。

　　3、雙方責任及權利：

　�。�1）甲方責任：甲方負責提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款；如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。

　�。�2）甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權利；如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的圖紙中所規定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。

　�。�3）乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協商并由甲方簽字確認。

　�。�4）乙方權利：乙方有權按合同規定收取工程款。

　　4、施工日期：自20xx年月日至20xx年月日。

　　5、保修事宜：

　　6、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。

　　甲方：乙方：

　　負責人：________（簽字）負責人：_________（簽字）

　　聯系電話：______________聯系電話：__________________月_____日

　　（本材料為合同樣本，具體內容根據實際工程簽訂）

制作合同 篇2

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　代表人：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　負責人：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，甲方愿將廣告牌的制作安裝交由乙方完成，雙方就廣告牌的制作、安裝進行磋商，為明確各自的權利和義務，經友好協商，達成如下協議。

　　一、工程概況

　　1、廣告牌規格：

　　2、材質要求：

　　3、安裝地點：

　　二、工程造價及支付方式

　　1、廣告牌制作安裝費：共計人民幣________________元。

　　2、支付方式：

　�。�1）合同簽訂之日，甲方向乙方支付總價款的50%，即_________元為預付款。

　�。�2）廠內制作完成，進入現場組裝時，向乙方支付總價款的30%，即_________元為進度款。

　　（3）工程安裝完畢，甲方向乙方支付總價款的17%，即_________元為尾款，其余款項為該合同工程質量保證金，_________年內付清。

　　三、工程期限

　　開工日為合同簽訂日，工程竣工日為：_________年_________月_________日，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風），則工期順延。

　　四、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

　　3、負責施工現場的.樹木、花、草可以移動。

　　4、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場澆筑地基起_______日內按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

　　3、保證安全文明施工，不得酒后作業。

　　4、工程完工時，要通知甲方組織驗收。

　　五、質量與驗收

　　1、乙方全部制作安裝完工后_______日內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周_______日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。

　　2、工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到8級。

　　六、違約責任

　　1、甲方未能按本合同規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的_______%計算，向乙方支付違約金，并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的_______%作為違約金。

　　3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標，乙方應承擔返工及相應損失。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不退還預付款。并有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的制作費。

　　七、保修期限

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質保_______年。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

　　八、附則

　　1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，自本合同義務履行完畢后失效。

　　2、本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

　　3、因履行本合同發生爭議，雙方協商解決，協商不成的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。

　　甲方：

　　地址：

　　代表人：

　　聯系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　________年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　責任人：

　　聯系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　________年______月______日

制作合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將xx工程承包給乙方，為維護雙方的合法權益，經甲、乙雙方友好協商，特簽訂如下合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程地址：

　　2、工程事項明細：

　　(1)本工程圖紙(見附頁)由甲方提供。

　　本工程由乙方包工包料。用料規格以圖紙標注為依據。

　　(2)工程造價為

　　(3)付款方式;合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣;乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。

　　(4)本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。

　　3、雙方責任及權利：

　　(1)甲方責任：甲方負責提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款;如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。

　　(2)甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的'權利;如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的圖紙中所規定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。

　　(3)乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協商并由甲方簽字確認。

　　(4)乙方權利：乙方有權按合同規定收取工程款。

　　4、施工日期：自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

　　5、保修事宜：

　　6、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

制作合同 篇4

　 委托單位： （以下簡稱甲方）

　　設計及制作人： （以下簡稱乙方）

　　為了明確雙方責任，保證設計、制作的順利完成，按照《中華人民共和國合同法》和有關條款的原則，結合本項目具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、設計、制作藝術品慨況

　　1、藝術品名稱：

　　2、藝術品放置地點：

　　3、藝術品制作開始日期：從合同簽訂日開始

　　4、藝術品制作完成日期：

　　二、造價及承包方式：

　　1、藝術品設計、制作造價：四萬一千四百元整

　　2、按甲乙雙方確認的藝術品構造形式進行施工，乙方包工包料，一次性報價。

　　3、按甲乙雙方確認的由乙方設計的圖紙稿樣作為制作參考基礎，最終藝術品呈現效果以乙方制作完成的藝術品實物為準，乙方具有藝術品實物的最終解釋權。

　　三、雙方責任

　　1、甲方責任：

　　（1） 提供安裝現場單位的有關協調工作。

　　（2） 組織對所制作的藝術品的竣工驗收，并按合同規定期限辦理竣工結算。

　�。�3） 在施工過程中，如遇不可抗力因素而導致原設計及施工方案變更，應及時下達更改通知并負擔所發生的`費用。

　　2、乙方責任：

　�。�1）按甲方審定的方案及圖紙作為參考基礎組織施工，并及時做好自檢工作。

　�。�2）在組織施工過程中，負責制作人員的操作安全及其所制作藝術品的安全，以確保日后甲方在使用過程中不出現意外。

　�。�3） 保證藝術品的完整性、可靠性及施工周期，如因乙方不能按期完成制作，而造成甲方的損失其責任由乙方承擔。

　　四、工程款支付

　　1、合同簽定后，甲方即支付乙方制作藝術品造價的50%款，即￥20700元，作為預付款。（大寫：二萬零七百元整）。

　　2、藝術品泥稿制作完畢，由甲方驗收合格同意進入藝術品翻制時，甲方再支付藝術品總造價的約30%，即￥13000元，（大寫：一萬三千元整。）作為工程進度款。

　　3、剩余尾款，在乙方制作、安裝完畢，經甲方驗收合格同意后，由甲方一次性支付乙方藝術品總造價的約20%，即￥7700元，（大寫：

　　七千七百元整。）作為工程尾款。

　　4、因甲方未將有關款項按時付給乙方，而導致的工程糾紛、經濟糾紛等一切可能的后果，由甲方承擔全部責任。

　　五、藝術品后期維修

　　藝術品安裝完成后、從全部款項結算完成日算起：

　　1、乙方免費維修一年（不包括由于甲方在使用過程中，因甲方人為原因造成的損壞，則由甲方承擔全部維修費用）。

　　2、在免費維修到期日算起，乙方部分有償維修二年（由乙方承擔維修人工費，甲方承擔維修材料費。不包括由于甲方在使用過程中，因甲方人為原因造成的損壞，則由甲方承擔全部維修費用）。

　　六、本合同履行中若雙方發生爭執，經爭議雙方自行調解不能解決時，提交工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁，若仍不能解決，則向有管轄權的人民法院起訴，由法院最終裁定解決。

　　七、雙方協商同意簽定如下補充協議：

　　1、乙方延誤工期，拖一天罰款1000元。

　　2、甲方付款延期，拖一天罰款1000元。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　委托單位（簽章）：

　　代表人：

　　聯系電話：

　　開戶行：

　　銀行帳號：

　　聯系電話：

　　年 設計、制作人（簽章）：

　　代表人：

　　聯系電話：

　　開戶行：

　　銀行帳號：

　　聯系電話

　　月 日

制作合同 篇5

　　委托方

　　承攬方 廣州市番禺區嘉華廣告有限公司 簽訂日期： 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條 廣告承攬要求

　　1．1 項目： 1．2 制作地點：

　　1．3 顏色、規格或材料： 按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿

　　為準；

　　1．4 起訖時間、日期：

　　第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2．1 廣告制作與安裝費

　　乙方按甲方要求進行加工制作。

　　2．2 結算方式和期限 合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。

　　第三條 驗收方式及時間 委托方指定人員現場驗收

　　第四條 違約責任。

　　4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的 2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2 ‰，償付違約金。

　　4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的` 2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰，償付違約金。

　　4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條 糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。

　　1、 向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁； 2、 向廣州當地人民法院起訴。

　　第六條 附則。

　　6．1 本合同附件 兩 件，名稱 廣告制作與安裝承攬合同。

　　6．2 本合同有效期：自 年 月日至 年月日終止。

制作合同 篇6

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：型廣告塔n座

　　2、工程地點：

　　二、工程內容：

　　1、依據甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍×漆（×色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為×型廣告塔n座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）

　　三、承包方式和造價：

　　×型廣告塔n座，單價每座×元（大寫：×）合計人民幣×元，大寫：×元整；本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工

　　四、工程價款支付、結算方式：

　　付款方式：

　　合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的×%，計人民幣×元（大寫：×元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的×%，計人民幣×元（大寫：×元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價×元（大寫：×元整）的×%；合計人民幣×元（大寫：×元整）N座廣告塔共計×元（大寫：×元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣×元（大寫：×元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

　　五、工程期限為n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天。

　　六、雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人×元計，工期相應順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天N元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓為KN/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的`人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的×%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。

　　5、工程質量驗收：

　　以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

　　七、違約責任：

　　如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　《鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

　　附則：

　�。ㄒ唬┖贤�未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。

　　（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

　�。ㄈ�）經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

　�。ㄋ模┍竞贤�附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》CECS，省工程建設標準。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　�。ㄎ澹┍竞贤瑥募追绞灼诟犊畹揭曳綆�戶之日起生效。

　　甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

　�。ㄉw章）（蓋章）

【制作合同】相關文章：

委托制作合同03-11

燈箱制作合同01-24

加工制作合同08-14

網站制作合同04-21

制作安裝合同05-07

產品制作合同03-23

設計制作合同05-06

網頁制作合同05-18

廣告制作合同06-29

加工制作合同模板11-29