- 消防施工合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 消防維修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【推薦】消防合同四篇
在人們越來越相信法律的社會中,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編整理的消防合同4篇,希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
甲方(勞務(wù)發(fā)包方):
乙方(勞務(wù)承包方):
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關(guān)法律,在平等公正的情況下簽定如下合同:
一、工程概況
工程地址:
工程名稱:
工程內(nèi)容:
二、承包價格
1.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)只按箱體數(shù)量計算,不計管道及配件等其他安裝費用。具體單價如下:箱體規(guī)格:1600*700*240,單價:450元/只
2.室內(nèi)噴淋系統(tǒng)只按噴頭數(shù)量計算,不計管道及配件等其他安裝費用。具體單價如下:噴頭類型:下噴,單價:75元/只
3.消防報警系統(tǒng)按探頭數(shù)量計算,另計弱電線管安裝費用(3元/米)。具體單價如下:探頭單價:70元/只
4.室外消防給水系統(tǒng)只按管道長度計算(消防水池給水主管至室外市政給水管,約120米),不計配件等其他安裝費用。共計3200元,土方開挖費用不包含在內(nèi)。
5.開洞、堵洞及暗箱開墻洞等零星費用。具體單價如下:費用內(nèi)容:開DN150洞,單價:45元/只
6.由于設(shè)計、建設(shè)方及監(jiān)理要求變更等簽證內(nèi)容,人工費甲方應(yīng)按照簽證單最終審計后定額人工費支付另支付給乙方。
7.消防水泵房含2臺消防主泵、2臺穩(wěn)壓泵、1臺氣壓罐、1臺濕式報警閥共計15000元。
8.消防系統(tǒng)調(diào)試費僅計取報警系統(tǒng)調(diào)試費,小計3200元。消火栓、噴淋系統(tǒng)調(diào)試費不再另計取。
三、付款方式
1.甲方在乙方進(jìn)場施工后1周內(nèi)支付乙方5000元作為當(dāng)月生活費。
2.乙方待消防噴淋支管、弱電支管(含穿線)安裝結(jié)束后,甲方在1周內(nèi)內(nèi)支付乙方工程量的85﹪的'工程款;待消防部門驗收合格后一個月內(nèi)付清余款。
四、材料及施工施工場地
1.工程材料由乙方開列數(shù)量清單,甲方選擇品牌給乙方購買,乙方負(fù)責(zé)施工,材料實行多退少補(bǔ)。乙方的施工工具和試壓等檢測工具由乙方自備。
2.乙方應(yīng)提前2天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在2天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)對方拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失.
3.甲方在乙方進(jìn)場前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水電費。
五、合同爭議
1.出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2.協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
3.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方代表(簽字):乙方負(fù)責(zé)人(簽字):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:日期:
消防合同 篇2
委托單位: (蓋章)
單位地址:
電 話:
單位聯(lián)系人:
檢測單位:
地 址:
電 話:
傳 真:
檢測業(yè)務(wù)聯(lián)系人:
備注:已開通及需委托檢測的項目請打√
消防檢測服務(wù)合同條款
一、服務(wù)范圍和要求
委托單位,以下簡稱“甲方”;檢測單位,以下簡稱“乙方”。
根據(jù)有關(guān)檢測規(guī)程及甲乙雙方友好協(xié)商,乙方對甲方所委托(建筑物名稱)范圍內(nèi)的建筑消防設(shè)施進(jìn)行檢測,并依據(jù)DB32/186-1998出具檢測報告。乙方出具的檢測報告應(yīng)科學(xué)、公正、真實地反映甲方委托檢測項目存在的問題;甲方應(yīng)根據(jù)乙方的檢測報告及時采取整改或補(bǔ)救措施,消除隱患。 二、雙方責(zé)任和協(xié)作
甲 方:
1、 檢測時,被檢測消防工程須基本竣工,并調(diào)試完畢運行正常。填報建筑消防設(shè)施統(tǒng)計表,提供被檢工程各消防系統(tǒng)竣工圖紙、竣工資料、建筑工程消防設(shè)計審核意見書和電氣系統(tǒng)圖、運行的有關(guān)數(shù)據(jù)及調(diào)試記錄,并保證所提供的資料和數(shù)據(jù)是真實的。
2、 提供適合檢測用場地、電源及一些必須的工具,清理現(xiàn)場使其具備檢測條件。
3、 應(yīng)為檢測人員指派若干名熟悉系統(tǒng)設(shè)備的專職技術(shù)人員,于檢測時全程協(xié)助乙方做好配合工作。在不能提供圖紙的情況下,由專職技術(shù)人員現(xiàn)場指認(rèn)檢測線路走向及設(shè)備位置,并做好必要的設(shè)備操作工作等。
4、 進(jìn)行必要的安全交底,做好安全防范措施,協(xié)助乙方辦理有關(guān)安全方面的手續(xù)(如出入證、工作票等),監(jiān)督和保證安全作業(yè)。
5、 在收到“檢測情況反饋通知”后,應(yīng)對查出的問題進(jìn)行整改,并于10日內(nèi)將整改結(jié)果和復(fù)檢時間以書面形式通知乙方。因甲方整改“逾期”所造成的損失由甲方承擔(dān)。
乙 方:
1、根據(jù)甲方提供的圖紙資料和現(xiàn)場情況制定檢測方案,安排檢測。
2、遵守安全操作規(guī)程的規(guī)定,遵守甲方有關(guān)安全要求。
3、應(yīng)本著科學(xué)、公正、真實的精神,做好檢測工作,并保證其檢測結(jié)論真實、可靠、有效,具有法律效力。
4、在初次檢測結(jié)束3日內(nèi)向甲方出具“檢測情況反饋通知”。
5、在甲方問題整改復(fù)檢合格后7日內(nèi)出具檢測報告,報送當(dāng)?shù)叵辣O(jiān)督部門、甲方(委托單位)及相關(guān)單位。
三、檢測認(rèn)定辦法
乙方在甲方指派人員的配合下,完成合同規(guī)定的.檢測項目后,甲方指派人員應(yīng)在末次檢測情況匯總會議記錄上簽字確認(rèn)。甲方取得檢測報告時,應(yīng)給予乙方簽字確認(rèn)。
四、檢測費用及其支付方式
1、本次檢測費用:
① 建筑消防設(shè)施: RMB¥元;(人民幣大寫:) 2、支付方式: □ 現(xiàn)金■ 支票□ 匯款□ 匯票
3、交款方式:乙方出具檢測報告時,甲方向乙方結(jié)清本次全部檢測費用。 五、違約責(zé)任及損失賠償額的計算方法
合同履行期間,任何一方不得以任何理由中斷合同。雙方均有責(zé)任和義務(wù)履行合同規(guī)定的條款。違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《合同法》相關(guān)條款,承擔(dān)違約責(zé)任。
1、甲方違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:預(yù)付檢測費用不得追回,按合同應(yīng)付而未付的檢測費用應(yīng)當(dāng)如數(shù)支付;
2、乙方違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:除退回甲方預(yù)付的檢測費用外,還必須賠償甲方因檢測而耗費的一定費用。
六、爭議的解決辦法
因本合同所發(fā)生的任何爭議,可申請當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁,或按司法程序解決。 七、其 他
1、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2、本合同一式叁份,甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)貳份,協(xié)議自簽訂之日起生效。
簽訂日期: 20xx 年 8 月 28 日
消防合同 篇3
【案情簡介】
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某,用于開電玩城,租期10年,租金每年30萬元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。
合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù),被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,內(nèi)容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,過期承擔(dān)一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證),造成承租方無法正常經(jīng)營,給承租方造成損失,承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān),自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【意見分歧】
案件審理過程中,存在兩種不同意見:
第一種意見是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租,違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定,且不能實現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護(hù),對雙方當(dāng)事人均具有約束力,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當(dāng)事人的真實意思表示,該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的,雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示,應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿,但導(dǎo)致合同解除過錯在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評析】
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗收的,人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”,第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的,向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者,但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格,不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù),導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此,導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟(jì)損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
消防合同 篇4
發(fā)包人(甲方):
住址:
承包人(乙方):
住址:
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律法規(guī),甲方同意將____________________項目的消防工程交給乙方施工,為明確雙方在施工過程中的責(zé)任,結(jié)合本工程具體情況,訂立如下協(xié)議。
一、工程概括
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程內(nèi)容:圖紙作為參考,以實際為準(zhǔn)。
二、合同價款與付款方式
1、合同總造價:
2、本合同簽訂后,由乙方辦理報建手續(xù),即前期預(yù)埋工程。甲方支付乙方工程款______%,即____________萬元。
3、該項目主體竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安裝設(shè)備進(jìn)場。甲方向乙方支付該工程項目進(jìn)度款______%,即____________萬元。
4、乙方完成總工程量70%時,甲方再向乙方支付工程進(jìn)度款______%,即____________萬元。
5、本消防工程施工完畢,經(jīng)有關(guān)部門檢測驗收合格并取得合格證后______日內(nèi)甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%質(zhì)保金,保修期滿后支付)。
三、施工日期
1、本工程預(yù)計______年______月______日開工,______年______月______日完工,完工后五日內(nèi)組織驗收,總工期______天。
2、工期順延
(1)如因臺風(fēng)等不可抗拒的因素造成工期延誤,則工期順延。
(2)因甲方支付工程款不到位,無法施工,協(xié)商后仍不能解決的。
(3)因連續(xù)______小時停電,導(dǎo)致無法正常施工的
若乙方無正當(dāng)理由不開工,延誤工期的,由乙方承擔(dān)因懈怠造成的損失。
四、設(shè)備及材料供應(yīng)方式
1、本工程所需要設(shè)備及材料經(jīng)雙方協(xié)商一致,均由______方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2、______方提供的材料設(shè)備,必須符合國家消防產(chǎn)品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并具有合格證書。因產(chǎn)品質(zhì)量不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的`工程質(zhì)量事故或造成返工損失,均由______方負(fù)責(zé)。
五、工程質(zhì)量及驗收交工
1、工程質(zhì)量應(yīng)全部達(dá)到設(shè)計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查,辦理隱蔽工程的相關(guān)手續(xù)。如發(fā)生一切質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)。
3、工程竣工后,由乙方提供工程竣工驗收資料,明確完工日期。乙方組織工程驗收,甲方協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。
4、工程竣工交驗后,保修按國家有關(guān)規(guī)定辦理,確保本工程質(zhì)量保修期______年。
六、雙方職責(zé)
(一)甲方職責(zé)
1、派駐工地代表,對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查隱蔽工程。協(xié)調(diào)中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電,確保大型機(jī)械使用方便。負(fù)責(zé)提供材料、設(shè)備及工具存放室。
2、根據(jù)合同規(guī)定和要求,按時辦理撥款和結(jié)算,將每筆工程進(jìn)度款付至乙方指定的賬戶上。
3、如建筑設(shè)計變更,加層造成消防驗收不合格,需重新報建驗收,所增加費用和消防部門處罰的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4、合同生效后,甲方應(yīng)組織圖紙會審、技術(shù)交底會議,并及時向乙方提供施工圖紙____套。
(二)乙方職責(zé)
1、施工前,及時做好各項施工準(zhǔn)備工作,辦理好消防報批手續(xù)。
2、嚴(yán)格按照設(shè)計圖和消防規(guī)范進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量和施工工期。
3、已安裝的設(shè)備,在工程未投入使用前做好保管工作。及時提交竣工驗收資料,乙方負(fù)責(zé)通過當(dāng)?shù)叵啦块T的驗收,并取得消防達(dá)標(biāo)文件及驗收合格證書,否則不予結(jié)算。
4、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于乙方負(fù)責(zé)的工程質(zhì)量問題負(fù)責(zé)無償修理,并對消防工程進(jìn)行不定期的維修工作,確保消防設(shè)備的正常運行。因甲方使用管理不當(dāng),如斷電,水、油滲透造成設(shè)備損壞,甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)設(shè)備款由乙方維修。
5、嚴(yán)格遵守甲方頒布的有關(guān)規(guī)章制度,服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。安全作業(yè),文明施工。
6、施工過程中因乙方原因發(fā)生的安全事故一律由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
七、爭議解決
雙方約定的合同各項條款,在本合同實施過程中遵照執(zhí)行,如發(fā)生爭議,甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,均可向工程所在地人民法院起訴。
八、附則
1、本合同一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。本合同雙方簽字蓋章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
負(fù)責(zé)人
聯(lián)系方式:
______年______月______日
乙方:
負(fù)責(zé)人
聯(lián)系方式:
______年______月______日
【消防合同】相關(guān)文章:
消防勞務(wù)合同03-02
消防維修合同04-21
消防檢測合同03-11
消防施工合同11-13
消防管道合同02-13
消防公司勞務(wù)合同05-17
消防維保合同11-21
精選消防合同3篇12-25
精選消防合同四篇12-26
消防水電合同01-31