設備工程合同15篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的設備工程合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

設備工程合同1

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________聯系電話：_______________

　　一、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額

　　序號

　　產品名稱

　　規格型號

　　洞口尺寸

　　單位

　　數量

　　開啟方向

　　單價

　　金額

　　（元）

　　寬度

　　高度

　　吊裝費：

　　運輸費：

　　安裝費：

　　合計人民幣（大寫）：

　　二、賣方必須是國家人防辦批準的定點生產、安裝企業，并經登記備案；買方必須使用經國家人防辦批準和登記備案的企業生產和銷售的防護設備。

　　三、質量要求：所供防護設備應符合人民防空行業標準和規范要求。

　　四、運輸方式、交貨地點：

　　五、供貨時間：門框送到施工現場，門扇供貨時間買方應提前一個月書面通知賣方。

　　六、買方按工程進度向賣方發出書面供貨通知，待賣方人防設備送到現場后，由買方對設備的質量、數量進行驗收并提供卸車條件，大件設備的包裝或支架由賣方回收。

　　七、驗收標準、方法：按？人民防空工程防護設備產品質量檢驗與施工驗收標準？（RFJ01—20xx）執行。

　　八、付款方式：合同簽訂成立預付總貨款的%，門框送到現場付總貨款的%，門扇送到現場并安裝完成付總貨款的%，余款驗收合格后一月內付清。

　　九、違約責任：一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應向對方支付總貨款15%的違約金。

　　十、糾紛解決：

　　1．本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2．本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第種方式解決：

　　（1）將爭議提交仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十一條合同的解除

　　1、經雙方協商一致，可以解除本合同。

　　2、依法律規定或合同約定請求解除合同的`一方，應當自解除事由發生之日起日內，以快遞簽收、公證送達等方式通知對方，否則喪失解除權。

　　第十二條通知與送達

　　1、雙方因履行本合同發出的通知、文件、資料，均按下列地址送達：

　　甲方：

　　乙方：

　　一方變更地址，應當及時書面通知對方，否則以原地址為準。

　　2、以郵寄方式送達的，寄件人應當在郵寄詳情單上注明文件名稱及簡要內容。

　　第十三條其他約定

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

　　2、未盡事宜，經雙方協商一致簽訂補充協議。

　　3、雙方應當在簽訂合同時出示各自的營業執照副本，并將復印件交付對方備案。如果合同簽約人不是法定代表人，應當提交授權委托書。

　　4、雙方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應當及時向對方通報不能履行合同的理由，并在日內提供書面證明。

　　5、其他事項：

　　甲方（蓋章）：_____________乙方（蓋章）________________

　　授權代理人（簽字）：_______授權代理人（簽字）：________

　　住址：_____________________住址：______________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________賬號：______________________

　　_________年____月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_________________簽訂地點：__________________

設備工程合同2

　　發包方：xx有限公司 （以下簡稱甲方）

　　承包方：xx安裝有限公司 （以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方經友好協商，發包方同意將石英砂加工一線的電氣安裝任務委托給承包方施工。為明確雙方責任，確保工程質量和進度，雙方依據國家電力行業有關技術規范、規程組織施工，雙方同意簽訂本合同，并共同遵守執行。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：石英砂加工一線電氣安裝。

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工程內容：詳見合同附件。

　　1.4 承包內容及方式：包安裝、包驗收及全部輔助材料。

　　1.5 工程性質：設備材料的安裝施工工程。

　　1.6 安裝工期：

　　l.6.1 安裝工程開工日期：

　　1.6.2 安裝工程竣工日期：

　　第二條 合同文件

　　施工圖紙以及經雙方授權工地代表簽署的文字性資料為本合同的組成部分。

　　第三條 標準和適用法律

　　3.1 使用標準和規范：施工圖中合同技術附件中所規定的技術要求及相關的國家行業規范與標準。

　　3.2 適用法律法規：中華人民共和國有關法律和河源市東源縣有關法規及規范性文件。

　　第四條 圖紙及技術資料

　　4.1 圖紙保密要求：發包方所提供的圖紙資料為發包方享有的技術權益，承包方僅限于本項目施工，不得用于其它項目。承包方未經發包方認可，不得復印、轉借以及以任何形式泄漏給非施工人員或第三方并保證工程完工后及時把全部技術圖紙資料歸還給發包方，否則，發包方有權要求承包方按合同總金額的10%承擔違約責任。

　　4.2 發包方提供資料：本施工工程所需發包方提供的相關資料和圖紙，承包方可根據現場情況適當調整除發包方代表反對以外；其余均由承包方參照發包方技術附件的要求以及行業規范自行設計，經發包方書面同意后方可施工。

　　4.3 承包方應在竣工之日起20天內或工程驗收前提交2套完整的竣工圖及施工過程中的原始記錄、更改設計單、檢驗報告等有關竣工資料，竣工資料必須符合發包方檔案統一規范，否則發包方有權拒絕結算。

　　第五條 甲、乙雙方授權工地代表

　　5.l 發包方授權工地代表：按照合同條款行使合同約定的權力，履行合同約定的職責，其合法性需發包方書面委任。

　　5.2 承包方授權工地代表：按照合同條款行使合同約定的權力，履行合同約定的職責，其合法性需承包方書面委任。

　　5.3 甲、乙雙方每周定期召開工程協調例會，參加例會人員應包括雙方項目經理、現場代表、監理工程師。例會上承包方應對上周工作進行總結，并提出下周計劃。發包方、監理對質量、進度作出點評。

　　第六條 雙方責任：

　　發包方：1、負責工程線路線行協調工作。

　　2、負責本工程質量、施工安全、進度的檢查監督工作，并協助承包方做好隱蔽工程的簽證工作。

　　3、及時按承包方申請的驗收時間進行工程驗收。

　　4、負責開工前對承包方項目負責人的技術交底工作。

　　承包方：1、按①《國家城鄉電網建設與改造工程管理規定》；②《電力建設工程施工技術管理導則》及國家電力行業有關技術規范、規程組織施工，確保工程質量達到國家或行業標準。

　　2、制訂本工程施工組織設計、做好工程計劃進度、工程各種施工記錄。

　　3、承包方應嚴格執行國務院頒發的《建設工程安全生產管理條例》、《農村電網建設與改造工程施工現場安全措施管理辦法》及有關安全規程、規定的要求，切實做好施工中的安全工作，加強施工中的安全防范措施。如承包方在施工中發生一切不安全的事故，應由承包方本身負責。

　　4、承包方應負責所有材料的保管工作，并有專人負責材料的進出倉記錄，如承包方的原因造成材料的丟失或損壞，均由承包方負責。

　　5、負責提供所供設備材料的合格證明及相關文件資料。

　　6、負責工程驗收不合格部分的一切返修費用。

　　7、承包方應積極配合發包方組織的施工質量及安全檢查，對發包方提出的整改意見必須及時落實、整改。

　　8、及時提供上級統一規范的竣工資料（一式三份）給發包方。

　　9、 承包方負責安裝水、電表，并向發包方支付施工用的水、電費，價格按供水、供電公司的價格執行。

　　第七條 暫停施工、中止施工或重新分包

　　7.1 如果因承包方工程質量或工程進度不能滿足發包方需求，發包方有權要求承包方暫停施工。承包方按要求暫停施工，并妥善保護已完工程，實施處理意見后提出復工要求，發包方批準后方可繼續施工。發包方在收到承包方復工要求48小時內未予答復，承包方可自行恢復施工。

　　7.2 終止施工或重新分包：如果因承包方工程質量或工程進度不能滿足發包方需求，發包方有權要求承包方停止施工，承包方由于自身原因確定無法滿足合同進度要求，發包方有權終止合同或者將一部分工程量分包給第三方。

　　第八條 工期延誤

　　若合同的任一方由于不可抗力的原因，即雙方不能控制的事件發生，如戰爭、地震及其它的不可抗力等原因影響了工期，則合同延期執行，工程延期時間與事件的持續時間相等。

　　第九條 工期提前

　　根據工程實際情況，如發包方提出要求將工期提前，承包方應盡力確保，并由雙方協商后簽訂提前竣工協議。

　　第十條 安裝質量和質量檢查

　　10.1工程質量

　　10.1.1 承包方應對施工工程質量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。

　　10.1.2 發包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無條件趕工并完成計劃。

　　10.2 質量檢查：發包方代表有權按設計要求和有關驗收規范標準進行檢查。承包方也應加強自檢，并作好必要的檢查記錄和簽證。

　　第十一條 隱蔽工程和中間驗收

　　工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到合同條款的約定的中間驗收部位，承包方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收24小時前通知發包方代表參加，通知內容包括承包方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包方準備驗收記錄，經驗收合格，發包方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行覆蓋和繼續施工。驗收不合格，承包方在限定時間內修改后重新驗收。48小時內發包方代表不到場，承包方可自行隱蔽并視為發包方認可。

　　第十二條 安裝工程具備交接條件時，由承包方提前兩天提出申請，發包方組織交接。

　　第十三條 重新檢驗

　　發包方代表提出對隱蔽工程重新檢驗要求時，承包方應按要求進行重檢，并在檢驗后重新驗收或修復。檢驗合格，發包方承擔重新檢驗的工程費用；檢驗不合格，承包方承擔發生的費用并應立即無償進行修復。

　　第十四條 合同價款及調整

　　14.1 本項目工程的合同總價為人民幣貳佰捌拾萬元整（￥480000.00）。

　　14.2 當有以下情況之一時，可作價款調整。

　　14.2.1 本合同規定之外的工程內容增減。

　　14.2.2 本合同規定之內的工程量，如設計變更后單項工程上下變動在5%以內的合同總價不作調整，超過5%以上部分按實際結算。

　　14.2.3 發包方代表確認的重大設計變更和工程洽商。

　　第十五條 工程款支付及工程價格結算

　　15.1 該工程完工，經發包方驗收評定合格，在收到承包方開具的全額建安發票并辦理完結算支付審批后10個工作日內付至實際結算總金額的90%；

　　15.2 留結算總金額10％作為質保金，質保期自調試合格滿一年后無發現質量問題到的，在15個工作日內將余款一次付清給承包方。

　　第十六條 設計變更

　　16.1 發包方或設備供應商提供的設計變更，必須經發包方人員簽字方能有效，并要求在施工前通知承包方。

　　16.2 承包方原則上應嚴格按圖施工，不得隨意更改設計，但確因需要應由承包方提出具體書面變更資料，經發包方代表同意并簽證后，才能做出相應的設計變更。

　　第十七條 竣工驗收及工程保修

　　17.1 本工程完工后，承包方嚴格執行發包方的驗收標準和考核制度，包括中間驗收、竣工驗收，所有驗收報告均應由承包方提供檢測數據，并由發包方進行復檢驗收。

　　17.2 承包方根據發包方要求，按國家及行業工程竣工有關規定向發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告。

　　17.3 發包方代表收到竣工驗收報告后，應在10日內組織有關部門驗收。

　　17.4.工程交工驗收后，工程（包括設備）質保期為１年，自該生產線正常投產之日起計算滿一年。質量保修證書在交工驗收后由承包方填寫交給發包方。

　　由施工造成的工程質量問題，發包方應書面通知承包方并約定時間進行修理。在質保期內承包方拒不修理時，發包方可動用質保金請人修理，超支部分應由承包方負擔。

　　第十八條 解決爭議的辦法

　　18.1 甲、乙雙方如在合同履行過程中發生爭議時，雙方先通過友好協商解決，如協商不成時，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　18.2 發生爭議后，除出現下列情況外，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好己完工程：

　　18.2.1 合同確己無法履行。

　　18.2.2 雙方協議停止施工。

　　18.2.3 調解要求停止施工，且為雙方接受。

　　18.2.4 法院要求停止施工。

　　第十九條 違約

　　19.1甲、乙雙方約定，違約應承擔以下經濟責任：

　　19.1.1 發包方代表不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的各項義務，使合同無法履行的，應承擔違約的責任，違約金按實際損失向承包方支付。

　　19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工質量達不到設計和規范的要求及本合同附件要求，或發生其它使合同無法履行的行為，承包方應承擔違約責任，違約金按實際損失金額向發包方支付，且發包方有權單方解除合同因。除非發包方單方解除合同，承包方承擔上述違約責任后，仍應繼續履行合同。

　　19.2 在履行合同過程中，非法定事由或約定事由出現，一方擅自中途停止合同執行或中途終止合同，視為違約，違約方應承擔違約責任，并支付合同總金額的15%違約金給守約方。

　　19.3 承包方不得將其承包的'全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人；否則，發包方有權單方解除合同并按合同總金額的15%追究承包方的違約責任。

　　第二十條 索賠

　　當發生索賠時，可按以下規定向責任方索賠：

　　20.1 有正當索賠理由，具有索賠事件發生時的有關證據。

　　20.2 索賠事件發生后20個工作日內，索賠方向責任方發出要求索賠的通知。

　　20.3 責任方在接到索賠通知后20個工作日內給予 確認，或要求提供進一步補充索賠理由和證據，責任方在20個工作日內未給予答復，應視為該項索賠已經 確認。

　　第二十一條 安全施工

　　21.1 承包方按有關規定，采取嚴格的安全措施，施工人員必須帶好安全勞保用品后方可上崗。發包方責任造成的安全事故由發包方負責，承包方責任造成的安全事故由承包方負責并承擔因此發生的一切費用，第三方責任造成的安全事故由發包方協調或由仲裁機構仲裁。

　　21.2 發生重大傷亡事故，承包方應按有關規定立即上報有關部門并通知發包方代表，同時按政府有關部門要求處理。

　　21.3 承包方在施工過程中必須接受發包方現場安全調度的協調、管理，并配合相關施工單位積極完成施工任務，否則發包方有權按500-1000元/次的罰款在工程款中扣除。

　　第二十二條 保險

　　22.1 發包方負責施工現場發包方提供的設備和材料及發包方人員的生命財產保險及其有關費用。

　　22.2 承包方負責自己在施工現場的人員生命財產和機械設備的保險及其有關費用。

　　第二十三條 合同的生效及終止

　　23.1 本合同自雙方代表簽字并加蓋合同章之日起生效。

　　23.2 本合同在雙方完成相互約定的內容后即告終止。

　　第二十四條 合同份數

　　本合同正本一式陸份，發包方執肆份，承包方執貳份，具有同等效力。

　　第二十五條 其它

　　25.l 本合同未盡事宜，另行協商解決。

　　25.2 合同附件一為本合同的組成部分。

　　發包方： 承包方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　簽約日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

設備工程合同3

　　賣方(甲方)：_________________地址：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　買方(乙方)：_________________地址：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　經甲乙雙方協商一致,本著誠信、公平、信用的原則,自愿達成以下協議：

　　甲方自愿將工程機械50裝載機3臺,型號分別為：臨工953,車架號：LG00953JD9001247;臨工953,車架號：LG953,B9D1015208;龍工50C,車架號：H1111C01050C,出售給乙方,該車手續無,丟失原因：_________________,

　　3臺定價為小寫：240000.00元大寫：貳拾肆萬元整,乙方自愿購買,并一次性付清機械款,達成如下協議：

　　1、本機交接前的一切債權、債務、安全事故等法律責任由甲方承擔,交接之后發生的新的一切債權債務、安全事故由乙方承擔。

　　2、該機械屬甲方以全款購買,如有欠款未付,與乙方無任何關系。如因欠款未付清,所造成的一切經濟損失由甲方負責。

　　3、甲方保證該設備的合法性,否則承擔一切責任。

　　4、合同簽字生效后,乙方不得以機械故障等任何理由要求甲方退款,甲方不得以任何理由要求乙方退機。

　　5、此設備無質保期和保修期,乙方接收后的'任何質量問題甲方不予負責。

　　6、違約責任：如果一方違約,付守約方違約金伍萬元整。

　　7、此協議一式二份,甲乙雙方簽章生效。

　　8、任何與本合同有關的爭議雙方應協商解決,若仍不能解決應提交甲方所在地法院仲裁。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

設備工程合同4

　　承建方(以下簡稱甲方)：

　　承攬方(以下簡稱乙方)：

　　經甲、乙雙方達成協議,(以下簡稱乙方)承接 (以下簡稱甲方)燈光音響系統設備安裝工程。為明確雙方責任,特訂立合同條款如下:

　　一、工程內容:

　　乙方為甲方提供燈光音響系統設備安裝調試工程。

　　二、工程造價：

　　系統工程總造價為大寫人民幣 元整 (￥ 元整)。包括線材、設備、運輸、安裝調試。

　　(設備明細清單見附件)

　　三、付款方式:

　　1.合同簽訂生效后，甲方即支付乙方工程款工程總造價的 %，

　　即人民幣 元整(￥ 元整)作為工程定金。

　　2.余款工程總造價的 %，即人民幣 元整(￥ 元整)，于驗收投入正常使用后一個月內付清。

　　3.余款工程總造價的 %,即人民幣 元整(￥ 元整)，于驗收投入正常使用后12個月內付清。

　　四、工程期限：

　　自甲方通知乙方進場之日起 個工作日內完成舞臺燈光音響系統設備安裝調試工程。如因甲方或裝璜進度原因影響乙方的系統安裝進度,乙方工期順延。

　　五、雙方責任：

　　(一)甲方責任：

　　1.根據合同付款條例按期支付工程款。

　　2.提供工具房給乙方管理、使用。

　　3.派專人負責施工中的協調工作。

　　4.提供完整的施工場地、水電設施，土建設施甲乙雙方共同協調，必要時提供夜間施工的方便。

　　(二)乙方責任：

　　1.乙方保證提供甲方的`設備均是全新的、無缺陷的、與合同附表清單相符的合格產品。

　　2、乙方提供產品必須是雙方約定，廠家生產的標準產品;暫沒有標明產品必須是國家合格產品中中檔以上產品。

　　3、主設備(如硅箱)中的主元件必須按照國家規定的標準乙方給予保障承諾。

　　4.施工人員必須遵守甲方施工現場的安全及消防安全等管理規定。

　　5.按期完成工程任務。

　　6.設備技術資料、圖紙、主設備的中文使用說明書驗收前提交甲方。

　　六、保修期限：

　　1. 本合同設備保修期為兩年,保修設備具體見設備清單。

　　2. 消耗品不保修(包括煙霧油、電池、燈泡等)。

　　3. 保修期內如設備自身出現質量問題由乙方負責免費維修或更換。如因甲方使用不當或人為因素損壞則甲方支付原器件、配件成本費用,乙方負責免費維修。

　　4. 如甲方設備出現故障,乙方接到通知后在4小時內解決問題，如4小時內解決未果,乙方及時提供替用設備,保障甲方正常營業。

　　5. 保修期滿后乙方繼續對甲方系統設備提供同樣維護及維修服務，并收取材料成本及基本費用。

　　七、違約責任：雙方必須遵守合同各項條款，如有一方違約發生糾紛(違約金則按工程總款的5%計)，由雙方共同協商解決。協商未果，由乙方所在法院管轄提起訴訟。

　　八、工程地點：

　　九、售后服務:

　　1、培訓服務：乙方對甲方提供系統操作人員的專業培訓服務。

　　2、甲方如有大型演出，乙方提供1至2名技術人員進行無償指導服務。

　　十、甲方組織專家進行工程質量的驗收，乙方無異議的情況下，必須聽取甲方專家意見，如有異議雙方可協商調整。

　　十一、 本合同(含附件及其它變更)經甲、乙雙方簽章后生效,一式四份,甲方執三份,乙方執一份，具同等法律效力。

　　甲方:

　　乙方:

　　合同簽訂日期：

設備工程合同5

　　出租方:__________

　　承租方：__________

　　一、乙方承租甲方設備明細如下表：

　　二、設備服務范圍

　　1、由于本合同中所提供的服務僅限于設備的租賃，對乙方的工程質量、進度等問題無連帶責任。

　　2、甲方設備僅供乙方使用，乙方未經甲方同意不得向第三方轉租甲方設備，甲方有權終止合同。

　　三、付款方式

　　1、乙方應在設備進場提前5天向甲方預付萬元設備進出場費及租賃使用費，其中租賃費元，設備運費元。

　　2、租期按30天計算，乙方應提前5天預付下月租金，在工程完工(設備退場)兩周內結清全部余款。

　　四、甲方的權利及義務：

　　1、甲方根據乙方要求，在規定的時間進入施工現場。

　　2、當乙方違章指揮強制作業時，甲方工作人員有權制止。

　　3、甲方每輛設備配備名機手配合乙方正確使用設備并聽從現場人員指揮調動。

　　4、設備因故障而停止運作3天以上不計臺班費(含3天)，因其他原因造成設備停機臺班費照常計費(如下雨、等候、監理要求停工等非甲方設備故障及人員責任外的原因)。

　　五、乙方的權利及義務

　　1、保障甲方設備及出場道路暢通，協助甲方卸車、裝車，保障設備安全進出場。

　　2、由于乙方安全措施不利，指揮不當造成人身安全事故，由乙方全部負責。

　　3、施工質量沒有達到技術要求，乙方有權制止并及時采取措施,如發現問題而不止,繼續施工造成質量事故，則與甲方無關，由乙方負全面責任。

　　4、負責施工現場存放設備的看護及看護費，承擔因看護不嚴而造成的設備損失、損壞、丟失等，按損失程度給予賠償。5、乙方負責機手的食宿問題及施工現場及生活區人身安全，當出現故障不能排除時及時通知甲方。

　　6、不準將甲方設備擅自轉租、抵押、抵債和變相轉賣，否則承擔因此造成的全部損失，并給予賠償。在租憑期限內調運設備需經甲方同意，月租金不變。

　　六、違約責任：

　　1、乙方未能按期支付租金，甲方有權終止設備使用，每延遲一天加收月租金的2%滯納金，并保留將設備撤回的權利，工程完工兩周后拖欠款按照施工單位向銀行計劃外貸款收取滯納金。

　　2、在工程完工一周內協助甲方將設備安全退場，如因乙方原因致使甲方設備停留在施工現場而不能安全撤離，除負責設備安全外，每推遲一天追加3萬元停滯費，計入租賃費中。

　　3、遇到國家政策、法規強制執行及不可預見的自然災害影響本合同執行，雙方協商解決。

　　4、甲乙雙方任何一方有違約行為，賠償對方因違約造成的所有直接經濟損失，最低位月租金的'10%違約金。

　　七、雙方共同的權利及義務：

　　1、遇有爭議，甲乙雙方本著友好合作的精神協商解決;當商定不成時，由甲方所在地主管部門仲裁解決。

　　2、除本合同相關條款規定以外，雙方的其他索賠要求均按《合同法》的規定辦理。八、補充條款：

　　九、本合同自簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　電話：______________________________

　　傳真：______________________________

　　開戶行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　乙方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　電話：______________________________

　　傳真：______________________________

　　開戶行：____________________________

　　帳號：______________________________

設備工程合同6

　　甲方(買方):__________________________ 乙方(賣方):__________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲乙雙方協商簽訂如下合同:

　　第一條 合同標的`要求

　　1.甲方同意從乙方購買，乙方同意出售附件所列 系統設備。

　　2.產地:詳見附件。

　　3.質量標準:

　　1)按原廠質量標準，即以說明書為準。

　　2) 其他:____________

　　4.技術標準: 乙方提供的設備為原廠行貨，符合原廠行貨的技術標準。

　　5.其他要求:________________________

　　第二條 合同價款及支付方式

　　1.本合同所列各項目的總價款為人民幣:

　　__________________

　　2.支付方式:

　　(1)雙方約定按以下第 ______種方式支付:

　　① 甲方在貨到并安裝驗收合格后______個工作日內一次性支付所有款項。

　　②第一期付款:合同簽訂后______個工作日內支付合同總價款的______% 。

　　第二期付款:貨到驗收合格后______個工作日內支付合同總價款的______% 。

　　第三期付款:________________________

　　③ 其他:______________________________

　　(2) 付款信息 乙方單位名稱:________________________ 開戶銀行:______________________________ 帳號: ______________________________ 乙方負責開具相關發票。

　　第三條、其他約定事項: 本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑，簽字蓋章后生效。

　　甲方:_____________(蓋章) 乙方:_____________(蓋章)

　　________年____月____日

設備工程合同7

　　訂立合同雙方：

　　需方：

　　供方：

　　供需雙方根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規的有關規定，為明確供需雙方的權利和義務，就需方購買供方產品（以下稱“合同產品”）經友好協商，共同簽訂本合同。

　　1、定義

　　1.1、合同產品：指需方依據本合同向供方購買，而供方亦同意銷售給需方的乙方或/及乙方供應商生產、制造、銷售的產品。

　　1.2、知識產權：是指依據中華人民共和國有關法律和國際條約的規定，權利人所依法享有的專利權、版權（著作權）、商標權、商業信譽和商業秘密權等。

　　1.3、商業秘密：指需方和（或）其關聯企業合法擁有并被該方視為秘密的技術、財務、商業或任何其他方面的信息。其不為公眾所知悉，具有實用性，能帶來經濟效益，并且該秘密被其合法擁有者采取一定的措施予以保護。在本合同項下，商業秘密/保密信息，包括但不限于本合同在內的商業信息、技術信息以及需方所購買的產品數量、清單、配置及需方客戶信息。

　　1.4、補充協議：指本合同的補充條款，與本合同具有同等的法律效力。

　　2、采購的合同產品及價格（見下表）

　　3、最終成交金額：（大寫） 元整（￥ 元整）

　　4、付款方式、賬戶及開戶行

　　供方安裝調試完畢后，需方一次性支付給供方全部款項。同時供方開具全額發票

　　付款方式：

　　開戶行： 賬 號：

　　5、交貨時間、地點及合同產品驗收

　　5.1、甲方指定的交貨地點為： 收貨人：

　　5.2、合同產品驗收。產品驗收標準按照以下文件所列要求予以驗收，次序在先的優于次序在后的文件，同一次序文件以時間在后的為準：

　　5.3、指定的收貨人向供方提出異議之日起7日內，供方未對買方的異議進行處理并答復的，視為默認買方提出的異議處理意見。

　　6、包裝及運輸

　　6.1、按照本合同的規定及甲方的要求采用合適的安全措施，妥善包裝合同產品，適合運輸要求。乙方應對未采取適當、充分的包裝保護措施而造成的損失負責。同時，包裝物應由乙方提供并自付費用。

　　6.2、乙方負責辦理運輸。

　　7、服務與保修

　　6.1、乙方承諾向甲方提供如下售后服務：乙方承諾對合同產品提供廠家規定保修服務，該免費保修期自產品驗收合格之日起計算。

　　6.2、產品之售出之日起（在正常使用條件下，非人為誤操作或火災等）保修期內免費更換故障部件；質保一年，

　　6.3、維修響應：一周七天，一天24小時受理用戶咨詢要求，隨時解答使用過程中出現的問題。

　　6.4、終身維護：保修期過后，我公司將為所售產品提供終身有償維修服務。

　　6.5、合同產品免費保修期滿后，乙方應繼續提供服務并只收取合理的材料費及人工費。

　　8、品質和保證

　　8.1、乙方保證其提供的合同產品符合國家標準、行業標準以及雙方認可或約定的質量標準。

　　8.2、乙方保證提供的產品能夠使甲方實現合同目的并滿足甲方需求。 7。3乙方保證其所提供的合同產品為原廠生產，產品及其各部件為全新的、未使用過的，產品沒有設計或制造上的缺陷，其對本合同的執行不會違反任何相關的.法律法規和合同條款。

　　9、風險轉移

　　合同產品的所有權及風險自需方對合同產品驗收合格之日起轉移給需方。

　　10、違約責任

　　10.1、違約方在規定期限內不能按時履行義務的，每遲延一天，向守約方支付遲延履行部分總金額千分之五的違約金，但違約金總額不超過合同總金額的30%。

　　10.2、乙方所提供的產品質量不符合本合同約定標準時，甲方有權選擇更換、修理的權利并有權要求乙方賠償甲方因此而遭受的全部損失和費用（包括但不限于調查費用、訴訟費用、律師費用、損害賠償費用等。）

　　11、不可抗力

　　因臺風、地震、水災等不可預見并且雙方對其發生和后果不能避免、不能克服的客觀情況為不可抗力。由于不可抗力的因素對履行合同產生影響時，受影響的一方，應立即將事件情況通知對方，并在10天內提供事件詳情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效證明文件。按不可抗力事件對履行本合同的影響程度，由雙方協商決定是否解除合同、部分免除或變更合同的責任，或延期履行合同。

　　12、爭議的解決：

　　因履行本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方應首先協商解決。協商不成時，由包頭市仲裁委員會仲裁解決。

　　13、補充條款：

　　本合同之未盡事宜，雙方可以以補充協議或其它書面形式再做約定。

　　14、合同生效及其他

　　本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。 本合同一式 貳 份，雙方各執 壹 份，具有同等法律效力。

　　15、簽訂地點、時間：

　　本合同簽訂地為 ，簽訂時間為 年 月 日。

　　16、合同生效：本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字，加蓋雙方印章之日起生效，傳真件具有相同法律效力

　　甲方：乙方：年月日：

設備工程合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就安裝本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程概況：

　　1、1工程名稱：

　　1、2工程地點：

　　1、3主要工程項目和內容：

　　第二條：工程款的確定，預付和結算：

　　2、1消防工程造價為：定價人民幣元整(￥：元).

　　2、2工程付款方式：工程結束付清全款。

　　第三條：甲方工地管理代表：

　　第四條：乙方工地管理代表：

　　第五條：甲乙雙方工作職責：

　　5、1乙方的責任：

　　5、1、1乙方所提供的`產品和施工工藝符合國家標準和當地消防部門要求，確保合同范圍內的工程符合消防驗收要求。

　　5、1、2乙方做好合同范圍內的施工資料，提供相關產品檢測報告、合格證和施工資質。并提供一套完整的施工資料及相關產品檢測報告，合格證，施工資質的復印件給甲方。

　　5、1、3施工過程中發生的設備人身安全等事故，由乙方承擔相應費用及法律責任。

　　5、1、4乙方可以在甲方提供所有消防驗收必需資料的前提下，義務幫助甲方辦理消防驗收手續的報驗，但相關部門所需的費用由甲方承擔。

　　甲方負責提供擺放材料和工具的庫房，提供施工用水和施工用電。

　　第六條：工程工期：(配合主體進度)不可抗拒因素除外。

　　第七條：工程質量：工程質量標準：甲方未付清工程款期間，本工程中所使用材料及設備產權為乙方所有;在甲方付清工程后，產權為甲方所有。

　　本協議正本一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方代表簽字、蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

設備工程合同9

　　發包方（甲方）：代表人：

　　承包方（乙方）：負責人：

　　風險提示：發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。鑒于甲方是______________________項目的發包人，決定將本項目的制冷設備工程安裝交由乙方承包，現就相關事宜達成如下協議：

　　一、甲方為乙方提供的制冷設備及材料及安裝報酬如下：冷庫共________間，制冷設備共________套，總價款為________________元。

　　二、交付安裝期限風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 自________年____月____日開始，________年____月____日竣工交付。風險提示：保修責任的起算

　　工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。

　　發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。

　　三、保修乙方對制冷設備實行保險________年，由于甲方違規操作造成的'損失由甲方承擔；保修期間從安裝調試合格、試運行之日起開始計算。

　　四、驗收安裝完畢，乙方應在竣工日起____日內通知甲方驗收；甲方應在收到驗收通知日起____日內組織驗收，驗收合格后，乙方提供給甲方必要的技術說明、操作方法說明使用注意事項等有關資料。驗收不合格的，乙方應無償返工，直至達到約定標準。

　　五、結算方式及期限

　　1、工程量按照實際施工計算。

　　2、在合同簽訂后____日，付預付款_______元；制冷設備運到安裝地時，甲方付給乙方_______元；安裝調試完畢，運行正常，付給乙方_______元；剩余_______元，作為質保金在保修期屆滿時無息支付給乙方。

　　六、乙方收到預付款時，及時將款匯給廠家訂購設備，設備采用鐵路運輸（包括公路聯運），收到提貨通知時，應及時驗貨付設備款單，及時去提貨，運到安裝現場甲方不能按合同付款時，乙方不予卸貨并可拉走設備。

　　七、甲方提供符合國家規定的三相電源（必須有零線），由于供電的原因導致延誤工期，竣工日期順延。

　　八、由于不可抗力造成損失，乙方不承擔責任。

　　九、合同履行過程中，任何一方解除合同均應書面通知對方，給對方造成的任何經濟損失，由責任方賠償。

　　十、違約責任由于工程款未按時到位，甲方如不能按期付款，影響工期，甲方拖延乙方的結算款按每天______％付給乙方違約金；由于乙方原因，不能按期完工，給甲方造成的損失，由乙方承擔賠償責任。十

　　一、附則

　　1、甲方未付清工程總價款時，設備所有權歸乙方。

　　2、本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。

　　4、本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，均可向工程所在地人民法院起訴。

　　甲方：地址：聯系人：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

　　乙方：地址：聯系人：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日

設備工程合同10

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的'關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

設備工程合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在該工程的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽定本合同。

　　1.工程項目

　　1.1工程范圍：負責系統設計，設備制作、供貨，指導安裝及調試等項目

　　1.2設備總造價：人民幣xx萬元整（￥xx萬元），供貨清單詳見技術協議附件。

　　2.設備供貨和資料交接：

　　2.1乙方在20xx年3月15日前提交土建施工圖及結構施工圖;

　　2.2工藝施工圖隨設備到貨一起提交;

　　2.3乙方在20xx年4月20日前將設備發到甲方指定地點

　　3.工程價款的支付和結算

　　3.1自合同簽定之日起一周內甲方向乙方預付總款項的`30%，計xx萬元；

　　3.2設備運抵施工現場后，經甲方驗收合格后甲方向乙方總款額的40%，計xx萬元。

　　3.3系統調試合格后，經甲方驗收合格后甲方向乙方支付總款額的20%，計xx萬元。

　　3.4留總款額的10%作為質保金，質保期滿（質保期為一年），經甲方驗收合格后，一個周內付清，計xx萬元。

　　4.貨物包裝、交接方式及地點

　　采用汽車運輸的方式運抵甲方現場，費用由乙方承擔。

　　5驗收方式及標準——詳見雙方簽署的技術協議書

　　6雙方責任

　　6.1供方對產品質量全面負責，如有質量問題，需方除提出退貨外，供方還應承擔相應的損失和賠償。

　　6.2供方交貨時應資料齊全。

　　6.3供方應嚴格按照合同交貨期限履行交貨，不得以任何理由延期交貨（不可抗力因素、經供需雙方同意情況除外）,如逾期交貨按日千分之五罰款。

　　7.解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，如協商不成，可向甲方所在地法院起訴解決。

　　8其他：

　　8.1本合同在雙方簽字蓋章后生效

　　8.2本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。

　　甲方（蓋章） 乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　單位地址： 單位地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　日期： 日期：

設備工程合同12

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》及 設備采購項目的《招標文件》、乙方的《投標文件》及《中標通知書》，甲、乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經友好協商，同意簽訂本合同。詳細技術說明及其他有關合同項目的特定信息(如有時)由合同附件予以說明，合同附件及本項目的招標文件、投標文件、《中標通知書》等均為本合同不可分割的部分。雙方同意共同遵守如下條款：

　　一、項目概況：

　　(一)、項目名稱：xxx設備采購、安裝項目

　　(二)、采購設備及安裝工作內容：

　　1、采購設備清單及詳細參數

　　產品的名稱、品種、規格、型號、價格、數量和計量單位，詳見下表：

　　2、工作內容：包括設備及相關附屬配件定制、采購，運輸，儲存保管，設備安裝、調試，設備試運行，操作培訓，環保檢測，設備交付給甲方前的管理、維護，設備保修等所有與本次設備采購、安裝相關的工作。

　　二、采購、安裝實施地點：

　　本次設備采購、安裝用于 。

　　三、采購、安裝期限：

　　本次采購設備安裝期限自201 年 月 日起，至220xx年 月 日止。

　　四、采購、安裝費用：

　　本次采購、安裝設備(詳合同約定采購清單)中標價合同總價為人民幣大寫： 元，即RMB￥ 元;此費用包括：

　　1、包括貨物設計、材料、制造、包裝、運輸、安裝、調試、檢測、保險、代理、培訓、稅費、達到正常使用的所有隨機配件和工具(轉運設備的上戶、保險費用由甲方承擔)、按照行業標準和國內本項設備通用的隨機配備和備用工具及附件、系統集成費用和驗收合格交付使用之前及保修期內保修服務等等所有其他有關各項的費用。

　　2、設備安裝所需的人工、輔助材料、機械、腳手架等費用;

　　3、安全文明施工費用;

　　4、企業管理、稅金等其他所有費用。

　　五、采購、安裝要求：

　　1、乙方須提供全新的貨物(含零部件、配件等)，表面無劃傷、無碰撞痕跡，且權屬清楚，不得侵害他人的知識產權。

　　2、貨物必須符合或優于國家(行業)標準，以及本項目招標文件的質量要求和技術指標與出廠標準。

　　3、乙方設備運抵現場后由乙方自行保管，安裝前需經甲方按照清單驗收并簽字確認;每臺設備上均應有產品質量檢驗合格標志。

　　4、貨物制造質量出現問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，費用由乙方負擔，甲方有權到乙方生產場地檢查貨物質量和生產進度。

　　六、相關資料提交：

　　1、乙方應提供全套設備完整、詳細的質量檢測報告和出廠合格證。

　　2、乙方應提供全過程安裝、調試，試運行的`所有資料及相關影像資料。

　　3、乙方應提供項目所在地環保部門出具的環境影響檢測合格相關全套資料。

　　七、付款方式：

　　1、支付方式：甲方以銀行轉賬或銀行票據的方式支付價款。

　　2、支付時間:

　　2.1、乙方按合同約定清單設備進場、并接到乙方通知和票據憑證資料后的15日內支付合同金額百分之 的價款：￥ 元，人民幣大寫 元整;

　　2.2乙方全部貨物安裝調試完畢并驗收合格，且甲方接到乙方通知與票據憑證資料以后的 15 日內，由其向乙方核撥合同總價的百分之 款項：￥ 元，人民幣大寫 元整;

　　2.3余款5%作為質量保證金,在設備質量保修期(24個月)滿，甲方 15 個日內向乙方(無息)支付5%質保金。

　　2.4、乙方須向甲方出具合法有效完整的完稅發票及憑證資料進行支付結算。

　　八、甲方的責任：

　　1、甲方協助消除妨礙乙方施工的障礙;

　　2、協助乙方施工過程中所需的水、電源到場，水、電費用由乙方自行負責。

　　九、乙方的責任：

　　1、按照約定的施工范圍、期限和要求進行施工，確保設備運行達到甲方和相關部門要求。

　　2、按合同約定提供相關資料。

　　3、負責報請當地環保部門進行環境影響檢測，并取得相關合格證。

　　十、違約責任

　　1、甲方違約責任

　　(1) 甲方無正當理由拒收貨物的，甲方應償付合同總價百分之五的違約金;

　　(2) 甲方逾期支付貨款的，除應及時付足貨款外，應向乙方償付欠款同期銀行貸款利息;

　　2、乙方違約責任

　　(1)乙方交付的貨物質量不符合合同規定的，乙方應向甲方支付合同總價的百分之五的違約金，并須在合同規定的交貨時間內更換合格的貨物給甲方，否則，視作乙方不能交付貨物而違約，按本條本款下述第“(2)”項規定由乙方償付違約賠償金給甲方。

　　(2)乙方不能交付貨物或逾期交付貨物而違約的，除應及時交足貨物外，應向甲方償付逾期交貨部分貨款總額同期銀行貸款利息;逾期交貨超過60天，甲方有權終止合同，乙方則應按合同總價的百分之 五 的款額向甲方償付賠償金，并須全額退還甲方已經付給乙方的貨款及其利息(貸款利率計算)。

　　(3)乙方貨物經甲方送交具有法定資格條件的質量技術監督機構檢測后，如檢測結果認定貨物質量不符合本合同規定標準的，則視為乙方沒有按時交貨而違約，乙方須在 10 天內無條件更換合格的貨物，如逾期不能更換合格的貨物，甲方有權終止本合同，乙方應另付合同總價的百分之 五 的賠償金給甲方。

　　(4)乙方保證本合同貨物的權利無瑕疵，包括貨物所有權及知識產權等權利無瑕疵。如任何第三方經法院(或仲裁機構)裁決有權對上述貨物主張權利或國家機關依法對貨物進行沒收查處的，乙方除應向甲方返還已收款項外，還應另按合同總價的百分之

　　五 向甲方支付

　　違約金，并賠償因此給甲方造成的一切損失。

　　(5)乙方償付的違約金不足以彌補甲方損失的，還應按甲方損失尚未彌補的部分，支付賠償金給甲方。

　　十一、爭議解決辦法

　　1、因貨物的質量問題發生爭議，由質量技術監督部門或其指定的質量鑒定機構進行質量鑒定。貨物符合標準的，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　2、合同履行期間,若雙方發生爭議，可協商或由有關部門調解解決，協商或調解不成的，由當事人依法維護其合法權益。

　　十二、特別約定：

　　1、施工現場中因乙方原因發生的所有傷亡事故，均由乙方自行負責，并承擔相關醫療、賠償費用。

　　2、施工過程中涉及的通道、其他協調事項等，由雙方共同協調處理。

　　3、非乙方原因造成的檢測、維修費用，乙方只收成本費用。

　　4、為確保甲方今后能正常使用設備、設施，甲方應定人兼職管理設備、設施，乙方按照甲方要求進行人員專業培訓，并對設備使用情況進行跟蹤服務。

　　5、質保期為驗收合格后 2 年，質保期內出現質量問題，乙方在接到通知后 2 小時內應到場， 12 小時內完成維修或更換，并承擔修理調換的費用;如貨物經乙方 3 次維修仍不能達到本合同約定的質量標準，視作乙方未能按時交貨，甲方有權退貨并追究乙方的違約責任。貨到現場后由于甲方保管不當造成的問題，乙方亦應負責修復，但費用由甲方負擔。

　　6、乙方須指派專人負責與甲方聯系售后服務事宜。

　　7、質保期內的售后服務免除所有配件費、工時費、檢測費等相關費用(直到設備維修完畢止發生的所有費用);2年質保期外(含五年免費上門維修)的維修服務免除工時費、檢測費、拖車費、交通費等。

　　8、如果甲方需要辦理垃圾轉運站環評認證相關事項，乙方無條件協助甲方辦理相關手續。

　　十三、本合同未盡事宜由甲、乙方協商處理。

　　十四、本合同經甲、乙雙方代表簽字或蓋章后生效，以作為法律依據留存，雙方必須共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成損失，則由違約方承擔全部責任。

　　十五、合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備工程合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著互惠、公平誠實信用的原則，就甲方的音響系統工程由乙方進行電子設備供貨及安裝達成如下協議，雙方共同遵守之。

　　一、工程概況：

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　3.工程總造價：設備造價(見附件)安裝造價(見附件)總造價合計;

　　工程內容：乙方根據甲方所需的設備及技術要求設計、生產進行運輸和安裝、調試，滿足甲方對本工程設備及安裝系統的要求。

　　二、工程期限：自本合同生效后天內，除不可抗力所造成的原因外，乙方提供的設備和安裝工程應當向甲方履行完畢。(本條所稱的不可抗力自然災害、政府行為、社會異常現象)

　　三、設備及工程質量的標準：

　　滿足音響舞臺燈光設備和安裝系統的工程設計方案中參數的各項要求。

　　五、驗收：

　　1.乙方向甲方提供的音響舞臺燈光設備，在進入工地或甲方的營業場所后，甲方應根據本合同附件一的內容驗收并出具收據。

　　2.乙方在工程安裝完畢后應當通知甲方驗收，甲方應在接到乙方通知后，兩日內組織驗收，否則視為甲方已驗收完畢。

　　六、權利與義務：

　　1.乙方負責提供音響舞臺燈光系統及設備的技術參數;

　　2.甲方提供系統的安裝場地并提供總電源;

　　3.甲方積極協調乙方與工地其他施工隊伍的關系，盡量為乙方施工提供方便;

　　4.乙方應按設計方案的`技術參數和要求，按照國家或行業標準設計供應安裝;

　　5.乙方進入工地后應做到安全、文明施工，服從工地的統一管理，應看管好自己的設備和材料以防丟失和損壞，并主動協調與相關施工隊伍的關系;

　　6.乙方設備與材料進入工地應向甲方提供設備材料的設備清單。

　　7.在質保期內，如音響燈舞臺光系統出現故障，乙方在接到甲方電話后12小時內趕往現場處理故障。

　　七、音響舞臺燈光設備：在合同中乙方向甲方供應的全部設備在甲方未向乙方清償完本合同第一條約定的總造價款以前，該電子設備的所有權歸乙方所有，乙方在甲方欠款的份額也對其享有處置權。

　　八、付款方式：

　　1.甲方在本合同生效后即向乙方支付總價款的________%，計合同的預付款。

　　2.甲方在乙方工程安裝調試完畢后應向乙方再支付總價款的________%計，

　　3.剩余總價款________%計做為質保金在安裝調試完畢后一年內一次性付清。

　　九、本合同的附件即《音響報價單》《燈光報價單》與合同具有同等的效力。

　　十、違約責任：

　　1.如發生違約，致使本合同之目的不能實現的，違約方要賠償損失，并向守約方支付本合同總價款_______%做為違約金。

　　2.違約方賠償的損失除因本合同的目的不能實現造成的損失外包括但不限于下列因追償債權而實際發生的交通、住宿、人員工資、律師費用等。

　　3.如乙方所供貨物與提供的供貨清單不符(如品牌、型號、產地安裝、調試效果等)，甲方有權要求乙方進行更換。在正常使用期內，乙方保修期為壹年，長期維護。

　　十一、爭議解決：甲乙雙方發生爭議如不能協商解決在乙方住所在地的人民法院提起訴訟。

　　十二、甲、乙雙方簽字、蓋章后本合同即產生法律效益。

　　十三、本合同也可以適用于甲乙雙方之間電子設備供貨的買賣關系。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備工程合同14

　　發包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　負責人：________________

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝______設備設備達成如下協議：

　　第一條 甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量，以及工程概況：

　　1、設備情況：

　　產品名稱______規格型號______單位______數量______

　　2、安裝工程概況：

　　______全球中文家居門戶

　　（1）工程地點及面積：____________

　　（2）工程造價：____________元；

　　（3）開工日期：_______年______月______日；

　　（4）竣工日期：_______年______月______日；

　　（5）付款方式：____________

　　第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點（甲方指定的地點必須是具有安全保證的），工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試______設備完畢，甲方現場驗收合格，并簽字驗收認可；未有甲乙雙方驗收簽字，材料、設備不得使用、安裝。

　　第三條 產品的`安裝、調試、驗收：

　　1、乙方負責______設備設備的安裝、調試。

　　甲乙雙方商定：

　　（1）_______年______月______日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工；

　　（2）_______年______月______日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收；

　　（3）_______年______月______日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉；全部______設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。

　　2、安裝質量標準按國家規范及行業要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準；需更改設計方案的，須經雙方協商同意；涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。

　　第四條 違約責任

　　1、乙方責任：

　　（1）工程現場乙方負責人____________全面負責安裝施工現場的工作；

　　（2）除合同規定外，如果乙方沒有按合同規定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額______%的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。

　　（3）乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

　　（4）由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

　　2、甲方責任：

　　（1）工程現場甲方負責人____________全面負責安裝施工現場的工作；

　　（2）開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創造條件，騰空場地、接通施工水電；

　　甲方：（簽字）_________________乙方：（簽字）_________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

設備工程合同15

　　簽訂日期：__________________________________ 合同編號：____________________________

　　承租方：（以下簡稱乙方）___________________________________________________

　　出租方：（以下簡稱甲方）___________________________________________________

　　根據《合同法》的有關規定，按照平等互利的原則， 為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　第一條：租賃機械的名稱：_______________________________________________________

　　規格：_____________________

　　型號：_____________________

　　數量：_____________________

　　使用地點：___________________________________________________。

　　第二條：甲方為租賃機械配備操作手___________名，其每人工資___________元/月，由______方負責承擔，并負責安排操作手的食宿，其食宿費用也由___________方負責承擔。

　　第三條：租賃期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需繼續租用，應在本合同期滿前五日內，重新簽訂合同。

　　第四條：租賃機械的所有權

　　1、在租賃期間，合同附件所列租賃機械的所有權屬于甲方。乙方對租賃機械只有使用權，沒有所有權。

　　2、在租賃期間，乙方如對租賃機械進行改善或者增設他物，必須征得甲方的書面同意。

　　3、在租賃期間，乙方如將租賃機械轉租給第三人，必須征得甲方書面同意。

　　第五條：租金的計算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續，若乙方繼續使用，應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。

　　2、租賃期間原則上每xx均工作時間不超過8小時（折合1個臺班），每月累計不得超過_____小時（甲方免收租金天數對應的臺班時間不計入累計時間），確因工作所需超出______小時部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費。設備租賃費按月租結算________元/月，______元/小時，如設備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數乘以8小時結算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。

　　第六條：保證金

　　經甲、乙雙方協商，甲方收取乙方保證金______________元，作為履行本合同的保證。乙方交納保證金及第一期租金后辦理提貨手續。租賃期間不得以保證金抵作租金。租賃期滿，扣除應付租賃機械的缺損賠償金后，保證金余額應退還乙方。

　　第七條：租賃機械的交貨和驗收

　　1、租賃機械在交貨地點，由甲方向乙方（或其代理人）交貨。因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃機械延遲交貨時，甲方不承擔責任。

　　2、乙方應自收貨時起24小時內在交貨地點檢查驗收租賃機械，同時將簽收蓋章后的租賃機械的驗收收據交給甲方。

　　3、如果乙方未按前款規定的時間辦理驗收，甲方則視為租賃機械已在完整狀態下由乙方驗收完畢，并視同乙方已經將租賃機械的驗收收據交付給甲方。

　　4、如果乙方在驗收時發現租賃機械的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的責任時，乙方應在交貨當天，最遲不超過交貨日期三天內，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負責處理，否則，視為租賃機械符合本合同及附件的約定要求。

　　第八條：租賃機械的使用、維修、保養和費用

　　1、租賃機械在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常燃油、維修、保養，使設備保持良好狀態，并承擔由此產生的全部費用。維修一次使用的配件__________元以下由乙方負責承擔，在_______元以上由甲方負責承擔。

　　2、在工作過程中乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修。正常維修一般不超過三天，如超過三天，每超一天，應免收乙方相應天數乘以8小時租金。

　　3、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中，致使第三者遭受損失時，由乙方對此承擔全部責任。

　　4、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款，均由乙方承擔。

　　第九條：租賃機械運費的承擔

　　租賃機械的進退場的費用、運費由甲、乙雙方各承擔一半。進場費由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。

　　第十條：租賃機械的`毀損和滅失

　　1、乙方承擔在租賃期內發生的租賃機械的毀損（正常損耗不在此限）和滅失的風險。

　　2、在租賃機械發生毀損或滅失時，乙方應立即通知甲方，甲方有權選擇下列方式之一，由乙方負責處理并承擔其一切費用：（1）將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態；（2）更換與租賃機械同等型號、性能的部件或配件使其能正常使用；（3）當租賃機械毀損或滅失至無法修理的程度時，乙方應賠償甲方。

　　第十一條：違約責任

　　1、乙方延遲支付租金時，甲方將在當日停機，如付款后繼續租（使）用，造成的損失均由乙方負責。

　　2、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同；任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。

　　3、乙方如不按期支付租金或違反本合同的任何條款時，甲方有權采取下列措施：

　　（1）要求乙方及時付清租金和其他費用，并要求乙方賠償甲方的損失；

　　（2）終止本合同，收回或要求歸還租賃機械，并要求乙方賠償甲方的一切損失。

　　第十二條：爭議的解決

　　凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，應提交________仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

　　第十三條：未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議壹式肆份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效。

　　承租方（乙方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地 址：

　　電 話：

　　開 戶 行：

　　帳 號：

　　稅 號：

　　出租方（甲方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地 址：

　　電 話：

　　開 戶 行：

　　帳 號：

　　稅 號：

【設備工程合同】相關文章：

設備工程合同04-10

工程設備租賃合同04-17

工程設備安裝合同04-16

工程安裝設備合同07-29

建設工程設備采購合同05-05

設備安裝工程合同06-16

制冷設備工程合同范本07-06

工程設備租賃合同15篇04-06

工程設備安裝合同書02-11