施工工程合同15篇
在不斷進步的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家收集的施工工程合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
施工工程合同1
甲方：
乙方：
為了發展生產，安全生產，實施爆破“一體化”，明確雙方的權利和義務，甲、乙雙方在平等自愿，互惠互利的基礎上，根據《合同法》和《爆破安全規程(GB6 722-20xx)》及相關法律法規的規定，就乙方承包甲方所屬礦區的爆破施工工程，經過充分協商，達成一致意見，定立本合同。
一、工程名稱和地址
1、工程名稱：武川縣奎素金礦區1號脈
2、工程地址：內蒙古武川縣西烏蘭不浪鎮中后河巖金選廠
二、承包爆破施工工程的方式和范圍
1、甲方具備合法有效的《企業法人營業執照》、《采(探)礦許 可證》、《安全生產許可證》及相關證照，同意乙方承包。
2、乙方以其企業法人資質，營業執照許可證范圍生產經營，自愿承包甲方在西烏蘭不浪鎮中后河巖金選廠采區內全部的掘進和采礦爆破施工工程。
三、合同期限：
承包為一年，從 年 月 日至 年 月 日止。
四、承包爆破施工工程價款的計算及支付方式、期限
1、甲方向乙方提供的年、月爆破作業計劃，火工品品種以及用量的價款，同時支付乙方人員工資及技術服務費，1名爆破員每月4000元，一名安全員每月4000元，2名庫管每名每月20xx元，(餐飲住宿由甲方負責)計120xx元，技術服務費每月28000元，共計40000元。
2、合同期限為一年，因甲方的原因導致乙方停工，技術服務費照常支付，不足一年的按一年計算。
五、甲方的權利和義務
1、甲方具備合法有效的《企業法人營業執照》、《采(探)礦許可證》、《安全生產許可證》及相關證照。
2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作業計劃和火工品的`品種和用量，提供施工方案。在爆破施工前七天確定火工品的品種和用量，預付乙方每月購買火工品的價款，以便乙方及時辦理審驗證照，審批、儲存、運輸、管理火工器材。
3、甲方負責采區內布孔穿孔作業方案的實施，一切安全責任事故由甲方與施工單位約定，乙方不承擔一切安全事故責任。
4、甲方有權監督乙方的爆破施工及安全使用，并負責爆破區域的人員撤離，安全警戒。巷道和工作面的排險工作由甲方負責，事故責任由甲方承擔。殘炮、啞炮的排除工作由乙方負責，甲方協助，在排渣過程中如發現被碎石掩埋的盲炮，甲方人員必須及時通知乙方人員排除。甲方人員必須在炮煙散完后方可進入施工現場。否則一切后果甲方自行負責。
5、甲方保證乙方炸藥庫的正常使用。
六、乙方的權利和任務
1、乙方必須具備合法有效的《企業法人營業執照》、《爆破作業單位許可證》及相關爆破人員的證照齊全。
2、乙方人員嚴格按照《爆破安全規程(GB6 722-20xx)》操作施工，結合爆破工程的特點編制合理、可行的爆破方案。
3、乙方配備1名爆破人員，1名安全人員，2名庫管人員，嚴格執行《危爆物品管理條例》的有關規定。如因甲方洞采工作面增加，需要乙方增加爆破人員、安全員等，由甲方按照所增加的人員工資每人每月4000元，(餐飲住宿由甲方負責)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，卻不要求乙方增派人員，項目負責人根據工作需要向乙方領導匯報，由乙方決定增派人員工資按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技術服務費用。甲方應無條件接受。否則，影響甲方的施工和進度，以及安全事故責任由甲方承擔，乙方概不負責。
4、因甲方設備陳舊或安全檢查不到位，使乙方人員在上下井或施工過程中，發生非爆破安全事故，由甲方承擔全部責任。
5、因爆破對礦區周邊環境造成的有害效應，乙方概不負責，責任由甲方負責。
6、因甲方的原因導致不具備爆破條件或者存在安全隱患，乙方有權拒絕爆破作業，責任由甲方承擔。
七、因政策或政府部門或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生產經營的，乙方不承擔責任。
八、本合同未盡事宜，本著互惠互利、友好協商的原則解決，雙方協商一致，簽訂補充合同，但不得相互影響對方生產施工。若協商不成，向武川縣人民法院訴訟，依法解決。
九、違約責任
1、如甲方違反本合同的約定，乙方有權解除本合同，甲方支付乙方違約金20萬元。
2、如乙方違反本合同的規定，甲方有權解除本合同，乙方支付甲方違約金20萬元。
十、本協議自雙方簽字(蓋章)后即產生法律效力，雙方必須信守本協議，誠實履行，不得惡意曲解本協議。
本協議一式三份，雙方各執一份，縣公安局存檔一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
年 月 日 年 月 日
施工工程合同2
發包方(以下簡稱甲方)：_________
委托代理人(姓名)：_________
民族：_________
住所：_________
身份證號：_________
聯系電話：_________
手機號：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
營業執照號：_________
住所：_________
法定代表人：_________
聯系電話：_________
委托代理人：_________
聯系電話：_________
建筑資質等級證書號：_________
本工程設計人：_________
聯系電話：_________
施工隊負責人：_________
聯系電話：_________
依照中華人民共和國合同法a;及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1、1工程地點：_________
1、2工程裝飾裝修面積：_________
1、3工程戶型：_________
1、4工程資料及做法(見報價單和圖紙);
1、5工程承包，采取下列第種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方帶給其余部分材料(見附表二、三)。
1、6工程期限____日(以實際工作日計算);
開工日期________年____月____日;
竣工日期________年____月____日。
1、7工程款和報價單
(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)金額大寫：_________
(2)報價單應當以四川家庭裝飾工程參考價格a;為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂工程監理合同a;，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3、1施工圖紙采取下列第種方式帶給：
(1)甲方自行設計的，需帶給施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需帶給施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3、2雙方帶給的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書務必貼合民用建筑工程室內環境污染控制規范a;(gb50325-)的要求。
3、3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3、4雙方不得將對方帶給的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4、1開工____日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
4、2無償帶給施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4、3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4、4遵守物業管理部門的各項規章制定。
4、5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4、6不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4、7凡務必涉及
4、6款所列資料的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
4、8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4、9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5、1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程資料。
5、2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的職責。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳X的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。
5、3透過告知網址、統一公示等方式為甲方帶給本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5、4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程資料如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
第七條材料供應
7、1按由乙方編制的本合同家裝工程材料、設備明細表a;所約定的供料方式和資料進行帶給。
(1)應當由甲方帶給的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。
(2)應當由乙方帶給的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。
(3)雙方所帶給的建筑裝飾裝修材料，務必貼合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的室內裝飾裝修有害物質限量標準a;，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方帶給的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的.，檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所帶給的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制職責均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8、1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他狀況。
8、2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方職責造成工期延誤的其他狀況。
8、3因乙方職責不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
8、4決定造成工期延誤以雙方認定的文字協議為確定雙方職責的依據。
第九條質量標準
9、1裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照民用建筑工程室內環境污染控制規范a;(gb50325-)的標準執行。
9、2本工程施工質量按下列第項標準執行：
(1)四川家庭居室裝飾工程質量驗收標準a;(db1-43-);
(2)四川高級建筑裝飾工程質量驗收標準a;(db01-27-)。
9、3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由職責方承擔。
第十條工程驗收
10、1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10、2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后____日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10、3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
10、4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
10、5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10、6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為________年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為________年。
第十一條工程款支付方式
1、1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額
第一次開工____日前50%
第二次工程進度過半45%
第三次竣工驗收合格5%
1、2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
1、3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起____日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
1、4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。
第十二條違約職責
2、1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償職責;因違反有關法律規定受到處罰的，最終職責由職責方承擔。
2、2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由職責方承擔因合同解除而造成的損失。
2、3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第
二、三次工程款，每延誤____日，應當向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。
2、4由于乙方職責延誤工期的，每延誤____日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2的違約金。
2、5由于乙方職責導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：
(1)對工程質量不合格的部位，乙方務必進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12、4的標準支付違約金。
(2)對室內空氣質量不合格，乙方務必進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12、4的標準支付違約金。
(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方職責的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有職責的，乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第十四條附則
4、1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
4、2本合同簽訂后工程不得轉包。
4、3雙方能夠書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的職責的，仍應以本合同為準。
4、4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。
4、5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償職責;主辦單位承擔職責之后，有權向乙方追償。
4、6本合同履行完畢后自動終止。
第十五條其他約定事項
甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人：_________委托代理人：_________
________年____月____日________年____月____日
市場主辦單位(蓋章)：
法定代表人：_________
委托代理人：_________
聯系電話：_________
________年____月____日
施工工程合同3
民房建筑承包協議發包方： ， 以下簡稱甲方。 承包方： ， 以下簡稱乙方。
一、甲方位于石埠村桃園隊二間二層樓房承包給乙方。
二、乙方負責新建房的`墻光地平，不包括刮白，前后外墻貼瓷磚。
三、房屋結構為。
四、開工時間： 20xx 年 3月 3 日，竣工時間： 20xx 年8 月 1 日。 五、乙方在施工中出現的一切工傷事故由乙方承擔，甲方概不負責。 六、該工程采取包工不包料的形式，承包價格按屋面建筑面積計算， 170元 / ㎡。 二層起脊 1000 元 / 間，二層站柱 40 元 / 米。
七、付款方式： 二層主體起來后付總工程款的50%，工程竣工驗收合格后付總工程款的30%，余下20%于20xx年底付清。
八、工程竣
工交付使用后，在一年之內房屋有裂縫、漏水等質量問題，一切維修費用由乙方承擔。
九、以上協議甲乙雙方共同遵守。
十、以上協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，經甲乙雙方簽字后生效。
施工工程合同4
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方共同協商，甲方同意將下列工作承包給乙方完成，為了更好地完成此工作，雙方同意簽定此合同。合同條款及內容如下。
一、工作內容與勞動報酬。
�。�1）地下負二層砌水溝、地面砌磚坎分格，人工費單價元/米。水溝按雙邊計算。
�。�2）地下室負二層地面30cm厚找平混凝土澆筑，要求澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工費單價元/立方米。
（3）地下室負二層地面10cm厚找平混凝土澆筑，要求人工澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工費單價元/平方米。
�。�4）水溝抹灰，要求水溝底最溥處厚度5cm，按1%坡度找坡，表面用水泥粉壓光，水溝口要抹成放蓋板的子口，水溝口要平直光滑。人工費單價元/米。
�。�5）集水坑抹灰，口部做法與水溝口一樣，人工費單價元/個。
�。�6）不澆混凝土的人防門口地面做水泥砂找平及四周抹灰，要求灰面光面。人工費單價元/平方米。
�。�7）水溝蓋板鋪設及刷黑色油漆。人工費單價元/塊。
�。�8）墻腳水泥砂踢腳線抹灰。要求線口離地12cm，厚度9mm，表面水泥粉壓光。人工費單價元/米。
二、施工質量標準及承包責任要求。
（1）以上單價包括施工工藝上必須進行的水平線彈設，混凝土厚度定點的費用，以及水溝邊按混凝土厚度定出標高的灰條抹灰費用。
（2）以上單價包括商品混凝土施工的輸送泵管接拆及清洗用工。
�。�3）乙方必須在此單價內承擔地下室地面工程的一切手尾工作，包括防火門框腳及其它一切地面手尾修補。
�。�4）地面水泥砂施工技術及質量必須符合以下要求：
1、根據水溝位置，分設地面找坡方向，然后定出地面標高灰餅，灰餅間距2米設置一個。
2、地面做4cm高分水坡面，水溝完成面寬度20cm，坡向集水坑，不得有積水。
3、澆砼要分段澆筑，每段均按同一個方向澆筑，使得混凝土能同一個方向先后凝固，方便面層找平。表面找平時，有積水的地方要吸光表面水，然后補充砂漿，用鋁合金方刮平。避免積水的地面凝
4、待混凝土開始凝固可以站穩人腳時，即對混凝土表面進行打磨，灑水泥粉，固后起皮。
5、完成地面不得有積水，不得起皮，表面平整度允許偏差5mm。地面墻腳必然后再壓光。須平整，且不能污染墻面。
�。�5）如地面完成后有大片的積水或地面起皮或地面起砂眼面，則按每個位置處罰100元。
三、施工進度要求及工資發放方式。
乙方按甲方要求從地面定點開始，20天內完成本合同的（1）至（5）項內容，（6）至（7均數）項何時完成則何時才能進行工程量結算。如乙方無法按甲方要求進行施工，甲方則有權終止施工合同。
由于該合同工程施工期較短，人工費結算一次性完成，在整個地面完成，包括所有手尾工程全部完成后，10天內結算人工費。
乙方當施工完成每項工作內容時，應及時通知主管施工員、項目部質量檢查小組對完成的工程進行質量驗收，驗收合格才有資格進行結算。如上述驗收人員發現施工質量不合格，項目部會發出質量整改通知給乙方。乙方應及時對質量毛病進整改，整改完畢后再通知主管施工員及項目部質量檢查小組驗收，驗收合格經得上述有關人員簽名確認才給予結算。
工程量計算方法：按實際地面的可見面積計算（地面+高低差面），澆砼地面按30CM砼地面的實際計算量。
四、甲乙雙方責任及施工條件
�。�1）甲方提供施工場地及施工材料。
�。�2）甲方提供混凝土輸送泵、混凝土磨面機、砂漿攪拌機、運輸手推斗車。
�。�3）甲方提供施工照明所需的電燈及地拖線。該用品屬于借用，完工后乙方必須按數歸還，否則按價賠償。
�。�4）甲方提供踢腳線施工用的9厘木板壓條。
（5）甲方提供工人的'住宿場地、生活用水及照明用電。
（6）甲方負責給乙方施工工人購買工傷保險（保險范圍由保險公司指定，如超出保險范圍由乙方自負，與甲方無關。）
�。�7）甲方指定地方給乙方自行做飯，乙方炊事員、炊具及柴火（煤氣）自理。
�。�8）乙方必須自帶施工用的小型工具（如鐵鏟、灰桶、鋁合金方、灰刀、灰板、灰抹子等）
�。�9）乙方按工程施工規范及技術交底進行施工，做到工完場清，節約使用材料。
五、安全文明施工管理有關規定
（1）凡進入本工地施工的人員須持有身份證或深圳市勞務工暫住證。凡屬三無入員及國家通緝犯均不準進入本工地務工。一經查獲，送公安部門處理。
�。�2）乙方所有工人不準帶家屬進住工地。進場的工人必須領用安全帽及工作卡，由乙方負責人到工地辦公室統一辦理。其中安全帽10元，工作卡5元，共15元作為押金，在乙方人工費中扣押，在乙方人員退場時歸還領用物品時統一退回押金。如領用物品損壞，則按價賠償。
�。�3）乙方進場人員必須經過項目部安全教育才能上崗工作。施工時必須遵守甲方的安全管理。如有違反安全操作規程且不聽指揮的，每次給予50元的罰款。嚴重者給予停工退場處理。
�。�4）不能讓砂漿硬結在地面上、斗車上及攪拌機內。一經發現，每次給予乙方500元的處罰。
�。�5）乙方所有人員必須遵守《工地管理條例合約》。如有違反，按條例規定處罰。
六、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。乙方完成該項工作結清帳款后合同自動失效。
七、合同份數
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
八、合同爭議
�。�1）甲乙雙方若因故不能履行合同，應征得對方的同意，并賠償另一方的損失，損失大小由雙方協商解決。若甲方有足夠證據認證乙方無能力完成本合同任務，可隨時取消乙方施工資格，并按本合同第三條結算乙方人工費。
（2）本合同解釋權在甲方，乙方需詳細閱讀以上各條款，一經簽字即視為認可。因
甲方乙方
代表簽名：代表簽名：電話：電話：
合同簽訂日期：20xx年x月x日
施工工程合同5
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的.位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
施工工程合同6
甲方：_________________(發包方)
乙方：_________________(承包方)
經學校研究決定，為了改善學校辦學條件，確保合格學校建設順利驗收，根據現行建筑法律法規，結合學校校實際，經甲乙雙方協商，達成如下協議：_________________工程內容：_________________八百畝完小新建下水道50米及實驗室出水溝25米(挖溝、溝內硬化、蓋板)、修補花池、清理垃圾等工程。二、工程地點：_________________八百畝完小校園內。三、施工要求(一)、挖溝：_________________溝寬：_________________60厘米、深50厘米，溝內硬化(三面)，每面(兩邊與底溝)用50#水泥砂漿粉刷10厘米厚，蓋板規格：_________________40_____50厘米，建成后清除干凈。單價：_________________120元/米。(6000.00)(二)實驗室出水溝：_________________同(一)，另加600元水泥板開鑿。(3600.00)(三)學校花池修補：_________________學校負責購買材料，乙方只負責安全施工，以180元/天計價(包生活費)，學�？倓罩魅呜撠煴O質監工，并及時登記。(四)學校垃圾清理：_________________承包方對校園內所有的垃圾死角進行清理，學校提供簡單工具，乙方負責安全施工，清理干凈。以180元/天計價(包生活費)，學�？倓罩魅呜撠煴O質監工，并及時登記。(其他用工也按180元/天計價)四、施工安全：_________________
2乙方應建立安全防護措施和文明施工制度，嚴格按照安全防護和文明施工的.規定組織施工,確保施工安全，施工過程中的一切安全事故均由乙方自行負責，發包方概不負責。
五、付款方式：_________________合同簽訂后，預付施工生活費3000元與工程材料款7000元，學校自購的材料由學校總務、工會及一名老師代表負責采購，剩余工程款待工程驗收后支付。
七、開工日期：_________________
八、竣工日期：_________________
九、驗收：_________________甲、乙雙方共同驗收。本合同共貳頁，一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方：________________
乙方：_________________
法定代表人：_________________
工地負責人：_________________
施工工程合同7
發包人（全稱）：__________________________________________________________________
承包人（全稱）：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內容：______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：___________________
資金來源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：__________________________________________________________________
五、合同價款
金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）
�。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的'定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點： _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
電話：_______________________________電話：______________________________________12
工程施工合同
傳真：_______________________________傳真：______________________________________
開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________________________
賬號：_______________________________賬號：______________________________________
郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。12
施工工程合同8
發包方/業主（甲方）：
承包方________________（乙方）：________________________
工程名稱：________施工許可證號：________________
工程編號：________乙方營業執照證號：________________
承包工程內容：________
鑒于甲方希望及要求乙方按圖紙、技術規范及國家和北京市有關規范承建_______________________型）________精裝修工程，并已接受承擔該項工程之施工、完成及補修的投標書。
甲、乙兩方根據中華人民共和國及北京市地方有關法律、法規并結合本工程具體情況，通過友好協商，達成以下協議：
一、乙方在考慮到及接受本合同中所列出的義務和利益及在本合同所列出的合同條款約束下，愿意按甲方要求、工程范圍、技術規范、圖紙、國家和北京市有關規范及其它議標文件要求承包本合同內所列的工程。
二、甲方將按合同條款所列付款方式和有關合同條款按時及按規定支付乙方人民幣（或_______________________元）整（以下簡稱工程造價）作為乙方承包完成本合同所列的'工程。
三、本合同所列出合同條款，為本合同書不可分割的一部分，如果本分包合同條款與“北京市建設施工合同”版本不一致，甲、乙兩方同意以本合同條款為準。
甲方法人代表簽字：________乙方法人代表簽字：________________
甲方單位蓋章：________乙方單位蓋章：________________
日期：________________日期：________________________________
施工工程合同9
為了明確發包方與承包方的責任，分工協作，互相配合，共同完成施工任務。根據中華人民共和國合同法，結合本工程的實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。
發包方(以下簡稱甲方)：____________________
承包方(以下簡稱乙方)：____________________
第一條：工程名稱：________________________
第二條：工程地點：________________________
第三條：承包方式：________________________
第四條：工程內容：________________________
第五條：工程造價：________________________
第六條：合同日期：本工程自____年___月___日至____年___月___日止，完成全部工程，共計___日歷天。
第七條：付款辦法：依照施工進度付款
1、工程完工后支付至總造價的80%即_____元。
2、經甲方驗收合格并辦理完結算手續后(公司內部流程)支付至總造價的95%即_____元
3、5%兩年質保后無息返還即____元。
第八條：工程質量與交工驗收：
1、按照>進行驗收，乙方必需達到合格標準。
2、乙方必需按照室內裝飾標準與操作規程進行施工。
3、每道工序完工后，由乙方提供驗收報告，甲方組織質檢人員，按照國家頒發的'相關規范進行驗收。發現問題，及時整改。
第九條：乙方工作與責任：
1、聽從甲方指導
2、乙方不能不通過甲方批準以任何形式把工程轉包給他人
3、遵守甲方在施工現場頒布的規章制度與作息時間及獎罰措施。
4、所需材料必需在五天前用書面形式報給甲方，由甲方購買，否則造成停工由乙方負責。
5、做好材料的搬運和現場清潔工作，承包費已包括搬運費和現場清潔費，如乙方拒絕搬運材料和清潔現場，甲方有權請搬運工和清潔工進行乙方應該干的工作，所花費用，從乙方承包費中扣除。
6、及時向甲方提供隱蔽工程驗收通知，竣工驗收通知。
7、嚴格按設計圖紙進行施工，確保工程質量。如工程質量不符合規定，負責無償修理或返工，其工料費由乙方負擔，未能按時交工或由于修理返工造成逾期者，按違約責任處理。
8、進出工地車費，由乙方自行負擔。
9、工具由乙方負責，具體界定為：用在裝飾體上的材料由甲方負擔，沒有用在裝飾體上的低值易耗品，由乙方負擔，比如：砂布、鉆頭、砂輪片、刀片、電焊條等。
10、發現不合格的材料，不準使用，一旦用在裝飾體上，造成質量問題，工料費由乙方負擔。
11、乙方工地負責人必須在工地現場，不經甲方允許不準離開施工現場，擅自離開者，每天扣乙方承包費元。
12、工人偷盜材料，按進價的5倍處罰，數額較大交公安機關處理。
13、甲方給乙方的承包費里面，包含人身安全保險費，乙方必須給自己的工作購買額人身安全保險。
第十條：甲方工作與責任：
1、指導乙方工作。
2、給乙方講解設計方案，工程程序。
3、對工程進度、工程質量進行監督檢查，組織簽收隱蔽工程，解決應由甲方解決的問題。
4、協助乙方辦理在施工現場抽需要的手續。
5、開工前，接通施工現場的水源、電源。提供施工工人的住宿場所。
6、工程中途由于甲方要求，改變乙方已做好的工程項目，而造成的返工，工料費用收由甲方負擔。
第十一條：違約責任：
1、乙方沒有按時交工，甲方根據建設單位對甲方的處罰數量，以同等數量處罰乙方。同時由乙方承擔甲方在此期間管理費用。
2、乙方沒有達工程質量標準，甲方根據建設單位對乙方的處罰數量，以同等數量處罰乙方。
3、乙方浪費材料，甲方按購買價加運費和材料人員工資，扣除乙方承包費。
4、甲方按時、按進度支付工程承包費。(工程款)
第十二條：
1、本合同所承包的工程由乙方負責施工。并由負責工程價款的預收，中間結算及工程決算。
2、施工中非正常停電和遇到人力不可抗力拒的自然災害，工期順延。
第十三條：合同期限
本合同雙方簽字之日起執行，到工程竣工結算，支付工程款完畢，雙方結算一切手續后失效。
第十四：合同份數：本合同壹式兩份，甲方一份，乙方一份。
發包單位：(甲方)__________承包單位(乙方)：_________
法人：____________________法人：___________________
負責人：__________________負責人：_________________
電話：____________________電話：___________________
____年___月___日____年___月___日
施工工程合同10
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲乙雙方在平等自愿的基礎上，依照《中華人民共和國合同法》及國家其他有關法規的規定，經友好協商達成一致，甲方將其?
的坑探施工工程承包給乙方，就該坑探工程施工事宜達成如下條款，簽訂本合同。
一、工程內容
1．1工程名稱：青海化隆縣永順礦業有限公司
1．2工程地點：
1．3工程內容：平巷（2×2.2m）長度以實際坑探為準，其它坑探項目以甲方設計為準。
1．4工程單價：
平巷（2×2.2斷面）價格:1560元/m（不含稅），巷道進度到300米每米補貼150元。
斜井（2×2.2斷面）價格:根據斜度大小、價格另議。
注：每米補貼柴油費300元。
二、工期要求
2．1計劃開工日期：合同簽定后一個月內開工。
2．2計劃工程量：開拓巷道工程量：以礦山實量為準。
2．3進度要求：平巷進度≥3.5米/工作面·天（通路通電），斜井≥2.0米/工作面·天（通路通電）。（特殊情況除外）。
三、技術指標及質量要求
3．1斷面形狀為梯形：
3．2方位偏差小于3o，越角要求3‰左右；
3．3消除松石；
3．4底板設排水溝；
四、資料的保密與提供
乙方應對所獲得的地質信息保密，不得以任何方式向第三者披露或提供有關勘查信息。若有泄露，經查實后，由乙方承擔與之相關聯的經濟及法律責任；
五、延期開工與暫停施工
5．1開工時間以合同所規定的時間為準，若乙方不能按合同規定的日期開工，應提前5天提出延期開工的書面申請報甲方審批，并承擔相應工期延誤責任（不可抗力因素除外）；若甲方原因造成乙方停工或返工或合同終止給乙方造成了經濟損失的，其直接損失及間接損失均由甲方承擔。
5．2確有必要時，甲方可要求乙方臨時停工，并在48小時內提出處理意見，乙方須按甲方要求停止施工，妥善保護已完及未完工程，相應工期順延；該次臨時停工如果超過三天，甲方需自第四天開始向乙方現場所有工作人員按照100元/人·天當做乙方工人的生活費和基本工資直至回復施工，除此之外，甲方不再承擔乙方的其他補償、賠償要求。
5．3遇下列情況之一者，經甲方審核批準后，乙方工期可作調整。下列情況發生五天內，乙方應將工期延誤內容書面報告甲方，甲方應在按到乙方報告后五天內給予答復：
5.3.1重大設計變更;
5.3.2不可抗力;
5.3.3在施工過程，因甲方原因而影響工程施工的，以甲方出具的最后的任務變更書為依據來確定工期；
5.3.4合同中約定的其它可調整工期的情況；
非本條款規定之原因而導致的工程延誤或不能按時完工，乙方承擔相應的責任。
六、工程變更
6.1對于施工過程中甲方提出的設計變更或工程量增減，甲方以任務變更書形式下達給乙方，乙方應無條件地按新的任務變更書要求組織施工。甲方要求乙方坑口位置調整時，應給予乙方兩天調整期，工期相應順延。
6.2施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方各有關單位批準后方可實施，但工期不予順延。
七、工程驗收
7.1坑探工程全部完工后,乙方通過自檢認為工程具備竣工驗收條件,應于竣工驗收前三天向甲方提交竣工驗收申請報告.甲方在收到報告后三天內組織人員進行驗收,在驗收后三天內提出修改意見,乙方按修改意見修改并承擔由乙方原因造成修改的費用,甲方三天內沒有下達修改意見書將做為驗收合格處理。
7.2下列情況發生，甲方有權拒絕驗收日期順延。
7.2.1收到乙方的驗收資料被發現有虛假內容、不合格或資料不全的；
7.2.2發生其他甲方不可控制的意外并已征得乙方認可的情況。
八、項目價款的.支付與結算
8.1綜合考慮巖石穩定性及巖石硬度等級等因素，工程價款實行單價包干，平巷(2×2.2斷面)價格為1560元/m；斜井(2×2.2斷面)價格以斜度大小價格另議；其他工程內容變協可根據實際情況來協商價格。
本包干單價已包含人工費，生活費，炸藥費，鉆頭，鉆桿，管理費，柴油費，風險費。
8.2乙方在施工過程中，發現破碎帶應及時通知甲方，根據甲方的要求對破碎帶進行安全支護，施工所需費用根據破碎帶的嚴重情況價格另議,破碎帶的支護材料由甲方負責。
8.3乙方進場正式開工前七日內，由甲方預付人民幣壹拾萬元（￥100000.00）做為預付款。（每月在從工程款中扣出第一月、第二月、第三月各扣30%，第四月扣10%）。
8.4工程款按月結算，甲方每月按乙方完成的合格工作量的97%憑雙方驗收的進度給予結算，剩余3%的工程價款做為工程保證金，（扣完預付款后此條款方可執行），本合同工程全部完工后或開始采礦后在由甲方審核通過后統一結算。
8.5全部工程完工后，工程總結算應在最終驗收合格后按實際完成工作半個月內辦理完成，工程尾款應在總結算完成后十日內全部付清。
8.6全部工程完工時，乙方保質保量保進度完成合同且期間無任何重大事故出現，甲方一次性獎勵乙方壹拾萬元整。
甲方：
乙方：
日期：
施工工程合同11
發包人（全稱）：_____________
承包人（全稱）：_____________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：_____________________。
2、工程地點：_____________________。
3、工程內容：群體工程。
4、工程立項批準文號：_____________。
二、工程承包范圍：
1、承包范圍：______________________。
2、資金來源：______________________。
三、合同工期：
1、開工日期：______________________。
2、竣工日期：______________________。
3、合同工期：總日歷天數_________天。
四、質量標準。
工程質量標準：_____________________。
五、合同價款：
金額（大寫）：________元（人民幣），￥：____________。
六、組成合同文件：
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書。
2、中標通知書。
3、投標書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標準、規范及其有關技術文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價書或預算書。
雙方有關工程的.洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
1、合同訂立時間：_____年_____月_____日
2、合同訂立地點：_____________________
3、本合同雙方約定：經雙方蓋章、簽字后生效。
發包人：______________（公章） 承包人：_____________（公章）
住所：________________ 住所：_____________________
法定代理人：__________ 法定代理人：_________________
委托代理人：__________ 委托代理人：_______________
電話：________________ 電話：_______________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：___________________
帳號：________________ 帳號：____________
郵政編碼：___________ 郵政編碼：____________
施工工程合同12
發包人（以下簡稱甲方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人（以下簡稱乙方）：
統一社會信用代碼：
通訊地址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：______________________________
二、工程地點：______________________________
三、工程內容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立項批準文號：______________________
六、工程承包范圍：__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天；
開工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：
�。薄⒃谑┕ぶ腥缫蛲ｋ�、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
�。�、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣（大寫：__________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作為質量保證金，待保修期滿后_______個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的_______%，留_______%做質保金，待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的.材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準：工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯系電話：_____________；乙方保修聯系人：_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項：
除法律規定或合同另有約定外，未經發包人同意，承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外，未經承包人同意，發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過程中如果產生糾紛，則各方應首先友好協商解決。若無法協商，也可通過和解、調解的方式解決，非訴方式無法解決爭議時，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條簽訂地點
本合同在市區簽訂。
第十二條補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
第十三條合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
施工工程合同13
甲方： 乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價 在20元以內）發包給乙方施工，經甲乙雙方平等友好協商，簽訂以下合同：
一、工程地點：
隨甲方指定的施工任務確定，在主____區范圍。
二、工程內容：
三、工期 ： 。
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準：或包工包料，或單包工，質量合格。 執行現行國家規范、標準。
六、工程價款和結算方式：以派工單上的`約定為準。
七、付款方式： 施工完畢經甲方驗收合格后，憑發票一周內付清全款。
雙方責任：
�。ㄒ唬�、甲方責任：
1、協調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
�。ǘ�、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定），保修期負責無償保修。
2、 按規范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監督；采取安全措施，做到安全文明施工。現場若發生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托： 履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：乙方：
法人代表： 法人代表：
經辦人：經辦人：
________年____月____日________年____月____日
施工工程合同14
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，經甲、乙雙方協商特定立本合同。
一、工程概況：_______工程名稱：_______工程地點：_______工程規模：_______工程結構：_______
二、承包方式：包工
三、承包范圍：
1)外腳手架搭拆：含架空層及主體結構支模、鋼筋綁扎需要的外架搭設、滿足每層砼澆搗、模板加固需要的圍護腳手架(外圍超出作業面
1.5米)，滿足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌體、裝飾施工的外腳手架二次搭設及拆除。
2)架空層及主體結構層面外腳手架搭設、拆除，含所有安全圍網、兜網掛設、及時清整。所有工字鋼安拆、加固工字鋼的鋼筋環、鋼絲繩及外架加固的鋼管、鐵件的預埋、懸挑工字鋼上的'硬鋪(木板、竹跳板)拆除。
3)鋼筋施工棚、現場安全廣告牌、施工通道、看房通道、拌合機、發電機房、塔吊平臺等臨時及永久性設施的搭設及拆除。
4)坑基一次或多次(應施工現場需要)圍護、上下深基坑用的踏步，首層至第一道懸挑工字鋼外圍的防護搭拆及樓梯間、電梯井、風井、陽臺等所有臨邊防護的搭設及拆除。
5)卸料平臺按施工需要及時搭設、轉移及定位加固的鐵環、鋼繩的預埋、拆除。
6)電梯井、風井每三層一道硬質防護的鋪設，電梯門口防墜鐵門的掛設(鐵門由項目部提供)并及時檢查清理。
7)施工現場鋼管、扣件材料及時清理，按指定地點堆放整齊，服從現場調配，所有外立面的鋼管必須預先做好油漆，剪刀撐鋼管做好黃黑相間的花桿油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程項目部決定)
四、質量要求：乙方必須嚴格按規范施工、精心排料，最大限度保證安全、牢固、美觀，積極配合各級職能部門的檢查、驗收，安全維護網必須及時懸掛，并定期整理，腳手架搭設一角四立，一跳三橫，每跳錯頭連接不大于40公分，立桿間距不大于
1.5米，每跳
1.8米，外排中間排欄腰，內排和墻的距離不大于30公分，不小于25公分。腳手架搭設、工字鋼加固鐵環的預埋、工字鋼的安放、鋼絲繩預埋、腳手架搭拆等工作事先應提供切實可行的施工方案，并與項目管理人員協商通過后方可施工，施工過程中乙方必須無條件接受甲方安管人監督，發現問題及時整改，如因腳手架搭設質量問題而影響施工進度，每延遲一天工期處罰乙方1000元，如因此引起的安全事故一切損失由乙方負責。
五、工期要求：乙方必須服從甲方管理，嚴格按甲方與工程部安排的形象進度施工，結合現場實際情況及工期節奏，積極提供材料計劃，精心安排施工，如達不到工期要求而影響其它班組施工延遲一天處罰乙方1000元。
六、安全文明施工:
1)乙方施工班組長必須常駐工地，如有事離開必須與項目部現場負責人協商并派專人負責。
2)乙方現場施工人員必須戴XX帽，未戴XX帽按100元人次處罰(從乙方結算款中扣除)，施工人員高空作業時系好安全帶(安全帶由乙方提供)
3)嚴禁酒后作業，嚴禁高空拋物，發現一次，扣除乙方200元工程款，如違章操作發生一切安全事故由乙方負全責，如發生意外安全事故，在3萬元以內由乙方負責。
4)乙方必須服從管理，抓好現場文明施工，做到工完場清，場地材料堆放有序，樓面及時清理干凈，廢品材料及時清堆安放在指定地點，合理利用原材料不得隨意浪費，施工現場材料必須交清、歸庫。如不交清歸庫按扣件
5.00元套，鋼管15元米處罰;架子上的材料層層上翻，不往上翻，而將材料放在外架上的按扣件
5.00元套，鋼管15元米處罰(從乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明現場不達標而引起上級主管部門的罰款，一切損失由乙方負擔。
5)如乙方不能按時完成現場清理工作，甲方有權另行安排人員清理，并扣除乙方雙倍費用。
6)乙方必須對所有施工人員進行技術交底和崗前培訓并每月向施工人員進行安全文明施工教育，確保安全萬無一失。
七、承包價格：主體結構，腳手架搭拆按建筑面積14.5元平方米結算(4樓首道工字鋼以下按12.5元平方米結算除外);地下室、附樓按建筑面積7元平方米結算。
八、付款方式：按形象進度付款具體如下(按施工方的撥款方式付款)程量60%的進度款。
九、本合同一式兩份，雙方簽字生效，工程完工、工程款支付完畢后自動失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：________
_________年____月____日
________年____月____日
施工工程合同15
甲方：_______________
乙方：_______________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：
_______________護坡工程
二、工程地點：
_________________________
三、工程內容：
護坡總體積：長_____×寬_____×高_____ = ____________。
護坡總投資__________元。
四、合同工期
1、經雙方協商確定工作日為_____天，自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
五、質量標準
1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫_______________整，￥__________元。
2、總承包價為包干價，包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、工程量的確認：施工過程中，若工程量變更，根據上述單價另行簽訂補充協議，或工程變更單。
4、支付方式：工程完工后，付給合同總價_____%，余款按規定竣工驗收后_____日內全部支付。
六、甲方義務
1、按時向承包人撥付工程款。
2、工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。
七、乙方義務
1、在本合同簽訂生效后二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃。
2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗;接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量，操作人員的有效證件、持上崗證情況的'檢查。
3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具，按發包人標準化工地要求設置標牌，搞好工區的管理，做好職責區的治安保衛工作。
八、施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
九、違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金，違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金;逾期超過10日，甲方有權單方面解除合同。
十、其他
本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當發生時甲乙雙方互相協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【施工工程合同】相關文章：
施工工程合同02-09
工程建筑施工合同03-27
工程施工合同02-26
工程路面施工合同11-25
關于施工工程合同03-04
工程設施施工合同07-26
工程施工安全施工協議07-29
裝飾工程施工合同01-10
道路工程施工合同03-18
項目工程施工合同12-23