- 相關推薦
工程承攬合同(合集15篇)
隨著人們法律觀念的日益增強,關于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的工程承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程承攬合同1
甲方:
法定代表人: 職務: 聯系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人: 職務: 聯系方式:
身份證件:
經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價款 元,工程總價款計 元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務:
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經甲方驗收合格,把余下費用全部一次結清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的'30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同2
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規,乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內平整度需經甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業,乙方作業至甲方規定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的.租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監督施工過程中的不規范行為,并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發生爭議,如協商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份。
注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同3
發 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定,并結合本工程具體情況,雙方經友好協商,達成如下協議:
第一條:工程概況
工程地點:
工程內容:室內/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進行設計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》,同時調整相關工期。
3.2 工程量變化和設計變更(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。(3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的'情況出現,雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結算后雙方簽署結算單,本合同終止;(2)甲、乙方協商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延: (1)工程量變化和設計變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應規范、安全施工,保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔后可向乙方追償;
5.7 乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內,發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的,乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
第六條:工程結算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
工程承攬合同4
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經雙方協商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結構:----------------------------------
4、層數、建筑高度:詳見經甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建、鋼結構,圍墻,地坪,
第二條合同價款及調整
一、工程合同價款采用固定合同,
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 , (大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調整因素:
1、調整方式:
。1)遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
(2)遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。
。3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證后予以調整。
2、調整原則:
(1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執行。
(2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
。3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
。4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為:固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更(補充協議或工程聯系單)。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進入施工現場3日內,甲方支付合同總價的%預付款,場平基礎完工后3日內,甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢,如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%),剩余3%作為工程質保金,質保金在工程竣工后滿1年內付清,以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。
二、結算:
1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的,按國家合同法有關規定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;
3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現場。
2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的`需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內分送有關單位,并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發出進場施工的書面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設計時,本合同簽訂之日起3 日內,甲方應向乙方提供有關技術資料,并保證資料數據真實、準確。
2、由乙方提供設計時,在本合同簽訂之日起3 日內,通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會后3 日內,由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現場管理。
5、構件已制作,具備發運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效;
(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
。4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
(5)檢查和監督乙方和監理單位執行合同;
。6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,因甲方原因導致乙方不能正常施工,一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據合同發出的指令,組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。
4、乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結算的補充依據,甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經業主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改,甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更,發生工程費用變動,工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經乙方現場管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓,不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準:合格。
二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督,隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故,應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質保金為合同總價的5%,保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。
4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發生爭執,雙方協商解決,協商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致,可以簽訂補充協議,
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門顏色:
4、內門顏色
建設單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經辦人: 經辦人:
電話: 開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
日期:日期:
工程承攬合同5
發包人(以下簡稱甲方):
法定代表人:
承包人(以下簡稱乙方):
代表人:
為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業經濟效益,增加項目經理及項目相關人員的收入,經甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則,達成如下協議:
一、承包的方式:
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元,對工程項目的管理負責,以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限:
自 年 月 日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。
三、承包工程項目概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、建設單位:
4、設計單位:
5、承包范圍:招標文件中規定的內容(含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)
6、建筑面積: 平方米
7、施工工期:總日歷工期: 天,以開、竣工報告為準,業主工期若延期,工期順延;工期與業主合同有關規定不一致的,按業主合同和有關通知執行;超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場,則視為違約。
8、分段任務:年月日前完成基礎
年月日前完成主體結構封頂
年月日前完成裝修
年月日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標:本工程承包價款確定為 萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標:一次驗收合格率100%。
3、安全指標:無重傷、死亡事故發生。
4、進度指標:滿足總承包合同的要求,
5、其他約定:
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
。1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環境資源的聯系銜接;開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。
。2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
。3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;
(4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計;兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
。5)協助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;
2、甲方的權限
(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。
(2)除建設單位指定外,有權將項目的 工程分包給 專業公司;
。3)乙方違法、不執行國家標準不按規范進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
。4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
。1)代表企業實施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業相關管理制度,積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;
(2)根據國家規范組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
。5)在企業授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯系和協調,負責勞務分包、協作單位的管理;
。6)解決施工現場和項目經理部出現的問題,發現和處理突發事件;
。7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;
。8)協助企業進行項目的檢查、鑒定和評優、評獎申報;
。9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;
。10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考核審計;
。11)處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
。13)按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用;職工發生工傷事故,保險費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方沒有交納保險費的,職工發生工傷事故,由乙方全額承擔。
。14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
。15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟,甲方對外承擔費用后,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的'一切費用。
2、乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規范和甲方相關管理制度;
。2)根據甲方的授權,組建項目經理部,項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用于與本工程有關的材料采購合同的簽訂、工程文件收發、函件制作活動中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動,不得用于變更業主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
(3)確定項目經理部組織架構,班子成員報甲方審查批準后,報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;
。4)有權選擇聘用管理人員和生產工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格,并復印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,并組織考核獎懲;
。5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。
工程承攬合同6
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,結合本工程具體實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據甲方的.要求做好開工和竣工等有關技術工作,協助并配
合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。
2、工程預算款總計:102496元;
。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收:
1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續,設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在______年______月______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
合同未盡事宜,雙方協商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份,甲方執2份,乙方執2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
開戶行:
帳號:
簽訂日期:______年______月______日
工程承攬合同7
第一部分 協議書
發包人(全稱):貴州佛龍開發有限公司
承包人(全稱):四川三和恒生建筑工程有限責任公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:貴州凱里小區建設項目
工程地點:貴州凱里市
工程內容:由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍:設計圖所列的施工范圍
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
。、投標書及其附件
4、本合同專用條款
。、本合同通用條款
。、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
。、工程量清單
。、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)
______________________________
住所:_______________________________住所:
______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:
________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:
________________________________
電話:_______________________________電話:
______________________________________
傳真:_______________________________傳真:
______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:
__________________________________
賬號:_______________________________賬號:
______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:
_________________________________。
第二部分 通用條款
一、詞語定義及合同文件
1、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義:
1.1通用條款:是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,通用于建設工程施工的條款。
1.2專用條款:是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發包人:指在協議書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人:指在協議書中約定,被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經理:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位:指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.7監理單位:指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.8工程師:指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門:指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。
1.10工程:指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1.11合同價款:指發包人承包人在協議書中約定,發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。
1.12追加合同價款:指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用:指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
1.14工期:指發包人承包人在協議書中約定,按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。
1.15開工日期:指發包人承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期:指發包人承包人在協議書約定,承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙:指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
1.18施工場地:指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式:指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.20違約責任:指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠:指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
1.22不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天:本合同中規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
2、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優先解釋順序如下:
。1)本合同協議書
。2)中標通知書
(3)投標書及其附件 (4)本合同專用條款 (5)本合同通用條款 (6)標準、規范及有關技術文件
(7)圖紙
(8)工程量清單
。9)工程報價單或預算書
合同履行中,發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時,按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
3、語言文字和適用法律、標準及規范3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
在少數民族地區,雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。
3.2適用法律和法規
本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規,由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規范
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規范的名稱;沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的,約定適用行業標準、規范的名稱;沒有國家和行業標準、規范的,約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范的,由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的,應負責提供中文譯本。
本條所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用,由發包人承擔。
4、圖紙
4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為復制,復制費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發包人承擔,承包人在約定保密期限內履行保密義務。
4.2承包人未經發包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發包人。
4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權利和義務
5、工程師
5.1實行工程監理的,發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。
5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權,發包人在專用條款內要求工程師在
行使某些職權前需要征得發包人批準的,工程師應征得發包人批準。
5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明,但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時,由發包人予以明確,并以書面形式通知承包人。
5.4合同履行中,發生影響發包人承包人雙方權利或義務的.事件時,負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時,按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外,負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。
5.6不實行工程監理的,本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表,其具體職權由發包人在專用條款內寫明。
6、工程師的委派和指令
6.1工程師可委派工程師代表,行使合同約定的自己的職權,并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人,負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經理,項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續執行的指令,承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔,延誤的工期相應順延。
本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。
6.3工程師應按合同約定,及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤,發包人應承擔延誤造成的追加合同價款,并賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。
6.4如需更換工程師,發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人,后任繼續行使合同文件約定的前任的職權,履行前任的義務。
7、項目經理
7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。
7.2承包人依據合同發出的通知,以書面形式由項目經理簽字后送交工程師,工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時,項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人,由發包人承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
工程承攬合同8
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內,付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的`違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協商解決。
2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執份,乙方執份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
工程承攬合同9
甲方:
乙方:
簽約地點:
簽約日期:
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》,并經充分協商,就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求,乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為:578138.00元。大寫:伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下:
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏,8.88mx4.88m=43.33平方米,單價8800,合價381304.00元
小計:¥381304.00元,大寫:叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注:紅管為臺灣光磊,綠管、籃管為杭州士藍,亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括:鋼結構(框架結構、立柱)、控制系統(接收卡,發送卡、DVI顯卡、PCTV卡)、外接設備(音響功放、空調、視頻處理器、電腦)、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計:¥196834元,大寫:拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目內容的價格體現,投標報價應包括全部費用,任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中,以后不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
。1)顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
。2)顯示屏的現場安裝、調試。
。3)對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
(1)及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
。2)甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。
(3)負責施工現場的.有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
。4)在顯示屏安裝、調試開始時,即派出熟悉計算機應用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年(自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起),質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題,乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統項目期總計30工作日,從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現場安裝、調試完畢后的三天內,甲方應對整個顯示屏項目進行驗收,驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范,乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告,以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后,乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙,供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內,甲方預付乙方項目款20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元,合同生效。
2、項目驗收合格后,甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方,計:¥289069元。大寫:貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題,甲方再付乙方工程總價20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質保金,在質保期到期后十個工作日付清,計:¥57813元,大寫:伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方:
乙方:
工程承攬合同10
甲方:內蒙古世紀華盛房地產有限責任公司
乙方:呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求:根據甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現場機械設備,技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范:根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范
第八條計價原則:雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算,多退少補。
第九條付款方式:1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式:現金結算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的.工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經雙方協商解決,如不能協商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負責人簽字:負責人簽字:
年月日年月日
工程承攬合同11
發 包 方(簽章):(以下稱甲方) 法定代表人:
地址:聯系電話:
承 包 方(簽章):(以下稱乙方) 法定代表人:
地址:聯系電話:
乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程,為了明確雙方責任及義務,
保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定,并結合本工程具體情況,雙方經友好協商,達成如下協議:
第一條:工程概況
工程地點: XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容:室內/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫):
施工工期: 本工程暫定自2013年 月 日開工,于 2013年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質保期限為12個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙
2.1 乙方進行設計,并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。
2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。
2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》,同時調整相關工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
。1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現,雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結算后雙方簽署結算單,本合同終止;
。2)甲、乙方協商一致,可以變更或解除本合同;
。3)因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的;
。4)本合同履行期限屆滿自行終止;
。5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
。2)不可抗力因素;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的.,須經甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應規范、安全施工,保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔后可向乙方追償;
5.7 乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內,發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的,乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
第六條:工程結算及工程款支付方式
6.1 本合同根據工程施工進度,按實際驗收進度進行結算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價范圍內;
6.3 工程款支付方式
。1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款;
。2)工程施工進行至50% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款;
(3)工程施工進行至80% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款;
(3)本工程竣工驗收合格后15日內,甲方支付乙方工程總造價的15%;
(4)剩余工程總造價的5%做為質保金,待12個月的質量保修期經過后,如無質量問題,由乙方書面向甲方申請支付。
。5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:XXXX,賬戶:XXXX,賬號:XXXX,如銀行賬戶信息有變更,應及時書面通知甲方。
第七條:工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結算,乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續,填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。)如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
。1)因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。
。2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)
7.4 保修期內,乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時限內完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。
第八條: 違約責任
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應承擔由此造成甲方
工程承攬合同12
甲方:_________________廣告裝飾有限責任公司
乙方:_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮________街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬________米,高________米的`廣告位廣告布安裝,時間為________年________月________日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業,存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業,如在施工中發生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
簽字(蓋章):________________簽字(蓋章):________________
工程承攬合同13
發包單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經友好協商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產管理條例》及其相關法律法規,并結合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準,并持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內,上述資質證明文件如有變更,乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的,應按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點:南部縣南隆鎮蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內容
施工圖所示范圍內放線,標高控制,勞動力及技術裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備,地表清障(青苗費),場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施,工程資料的編制,現場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設備、設施,臨時用水用電,為保證工程質量、進度而作的協調,開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:20xx年月日;竣工日期:20xx年月日。合同工期總日歷天數70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協調費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/m;無淤泥其單價為:23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算,結算完畢,移交結算資料后,一次性付至結算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票,否則甲方有權拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業中,乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的`一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包,若甲方核實乙方有轉包或分包行為,甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同14
甲方:蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的'廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業,存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業,如在施工中發生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價: 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
工程承攬合同15
甲方(發包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關文件,遵循平等自愿、公平和誠實信用的'原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點:___鎮___村
三、工程內容及規模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
(1)施工現場不符合安全施工;
(2)設計范圍內出現重大變動;
。3)人力自然災害而影響工程進度;
。4)甲方不能按合同規定支付工程款;
六、合同價款
工程總價:_______元
七、工程質量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現場實行安全文明標準化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中,質量,進度,安全,服務等方面必須按約定執行,若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的自然原因,由雙方另行協商。
本合同一式四份,雙方各執兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日