工程建設合同(通用15篇)

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同對我們的幫助越來越大，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編為大家整理的工程建設合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程建設合同1

　　發包人： (下稱甲方)

　　承建方： (下稱乙方)

　　甲方為了完成村通鎮砼硬底化道路及搞好生態文明村建設，把該村砼道路工程發包給乙方承建，依現有的實際情況，經雙方協商訂立本合同，供雙方共同遵守執行。

　　一、工程地點：

　　二、工程規模及質量要求：

　　1. 工程全長約2.3公里，混凝土路面寬度4米，厚度為0.18米，結算時以實際完成工程量為準。

　　2. 嚴格按照設計圖紙及施工規范進行施工。

　　3. 該路按現狀必須用機械及人工平整，才能進行砼路面施工砼強度為C30。

　　三、資金來源：移民年度專項資金。

　　四、工程造價及付款：

　　1. 工程造價：該工程按20xx年《廣東省市政工程計價辦法》及《廣東省市政工程綜合定額》，結合當地造價部門公布的主要材料市場單價及材料實際動距交由縣財政局審核中心結算價。

　　2. 付款方式：乙方工人進場，甲方先付備料款27萬元，不足部分由乙方帶資施工，待項目專項資金到位，甲方要及時把資金轉給乙方。

　　五、承包方式：

　　甲方以包工包料開工將道路全部工程承包給乙方建設，乙方承建工程中所需的人員、機械、材料等均由乙方負責。

　　六、工程材料購置：

　　水泥用有出廠合格的`32.5R普硅“建霸”牌水泥，碎石2-4cm，

　　七、工程開、竣工時間：

　　合同簽訂后10天動工40天內完成全部工程量，如屬甲方原因影響，完工時間可相應順延。

　　八、工程驗收：

　　工程竣工兩天內，乙方必須通知甲方及有關人員進行丈量驗收。

　　九、雙方職責：

　　1. 甲方職責：

　　①必須提供搭設臨時設施及材料堆放場地。

　　②處理施工過程中出現的不良現象，確保施工順利進行。 ③負責路面鋪草，以便乙方淋水養護，保證工程質量。 ④負責接通水、電到工地，水電費由乙方負責。

　　⑤負責規劃拆除道路障礙物。

　　2. 乙方職責：

　　①按照合同要求進行施工，保證工程質量。

　　②要安全施工，出現安全事故與甲方無關。

　　③負責工程中的水電費用。

　　十、其它：

　　1. 合同未盡事宜，由甲、乙雙方在實施中協商解決。

　　2. 本合同從雙方簽訂之日起生效。

　　甲方： 甲方代表：

　　乙方： 乙方代表：

　　年 月 日

工程建設合同2

　　發包人：__________

　　承包人：__________

　　發包人委托承包人承擔__________工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元復合地基處理__________工程項目的巖土工程任務，根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規規定，

　　經發包人、承包人協商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程建設地點：

　　1.3巖土工程任務：cfg樁.碎石樁二元復合地基處理施工任務

　　1.4承包范圍：cfg樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖范圍內的工作內容。

　　1.５預計的巖土工程工作量：cfg樁、碎石樁合計3700米，褥墊層120m

　　第二條發包人向承包人提供的有關資料文件

　　序號

　　資料文件名稱

　　份數

　　內容要求

　　提交時間

　　１

　　基礎圖

　　1

　　已提交

　　２

　　地勘資料

　　1

　　已提交

　　第三條承包人向發包人交付的報告、成果、文件

　　序號

　　資料文件名稱

　　份數

　　內容要求

　　提交時間

　　１

　　竣工報告

　　１套

　　施工完畢

　　第四條工期

　　本地基處理工程自____年_____月_____日開工至____年_____月_____日完工，工期為天不含檢測。

　　第五條收費標準及付費方式：

　　5.1本巖土工程單價cfg樁、碎石樁__________元每米，褥墊層__________元每立方，預計總價__________元（大寫：____________________）；

　　5.2地基處理打樁施工完畢后支付已完成工作量50%，待工程檢測合格后，支付工程總款80%，提交成果資料后15天內，發包人應一次付清全部工程費用。

　　第六條發包人、承包人責任。

　　6.1發包人責任

　　6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、文件、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議，未經承包人同意，發包人不得復制泄露或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，承包人有權索賠。

　　6.1.2在工作范圍內，沒有資料、圖紙的地區（段），發包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任。

　　6.1.3發包人應及時為承包人提供并解決施工現場的工作條件和出現的問題（如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等），并承擔其費用。

　　6.1.4本合同中有關條款規定和補充協議中發包人應負的'責任。

　　6.2承包人責任

　　6.2.1承包人按本合同第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、文件，并對其質量負責。

　　6.2.2承包人對報告、成果、文件出現的遺漏或錯誤負責修改補充；由于承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故，承包人除負法律責任和負責采取補救措施外，應減收或免收直接受損部分的巖土工程費，并根據受損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。

　　6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、文件。發生上述情況，承包人應負法律責任，發包人有權索賠。

　　6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定，做好工作現場保衛和環衛工作，并按發包人提出的保護要求（措施），保護好工作現場周圍的建、構筑物，古樹、名木和地下管線（通道）、文物等。

　　6.2.5本合同有關條款規定和補充協議中承包人應負的其它責任。

　　6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。

　　第七條違約責任

　　7.1由于發包人提供的資料、文件錯誤、不準確，造成停、窩工或來回進出場地，工期延誤或返工時，除工期順延外，發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費，造成質量、安全事故時，由發包人承擔法律責任和經濟責任。

　　7.2在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，承包人已進行工作的，完成的工作量在50%以內時，發包人應支付承包人工程費的50%的費用；完成的工作量超過50%時，發包人應支付承包人工程費的100%的費用。

　　7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款，在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。

　　7.4由于承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、文件，每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。

　　7.5交付的報告、成果、文件達不到合同約定條件的部分，發包人可要求承包人返工，承包人按發包人要求的時間返工，直到符合約定條件，因承包人原因達不到約定條件，由承包人承擔返工費，返工后仍不能達到約定條件，由承包人承擔違約責任，并根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額最高不超過返工項目的收費。

　　第八條報告、成果、文件檢查驗收

　　8.1由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查驗收。

　　8.2工程完工，發包人應在3天內組織驗收，如有不符合規定要求及存在質量問題，承包人應采取有效補救措施。

　　8.4工程未經驗收，發包人提前使用和擅自動用，由此發生質量、安全問題，由發包人承擔責任，并以發包人開始使用日期為完工時期。

　　8.5完工工程經驗收符合合同要求和質量標準，自驗收之日起15天內，承包人應將巖土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。

　　第九條本合同未盡事宜，經發包人與承包協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　第十條其它約定事項：

　　第十一條爭議解決辦法

　　本合同發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本合同約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向當地人民法院起訴

　　第十二條合同生效與終止

　　本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效；發包人、承包人履行完合同規定的義務后，本合同終止。

　　本合同一式___份，發包人____份、承包人___份。

　　發包人名稱：__________（蓋章）承包人名稱：__________（蓋章）

　　法定代表人：__________（簽字）法定代表人：__________（簽字）

　　委托代理人：__________（簽字）委托代理人：__________（簽字）

　　電話：__________電話：__________

　　傳真：__________傳真：__________

　　開戶銀行：__________開戶銀行：__________

　　銀行帳號：__________銀行帳號:__________

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

工程建設合同3

　　建設單位:(以下簡稱甲方)

　　承包商:(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關建設工程管理辦法，委托人同意將建設工程委托給代理人實施代理管理，本著平等、自愿、誠實信用的原則，就代理管理事項協商一致，訂立本合同。

　　一、項目概述

　　項目名稱:

　　工程現場:

　　工程內容:

　　土地面積:

　　總投資(預計投資):

　　項目批準號:

　　二、總工期

　　總共個xx日歷日

　　三、質量標準

　　有資格的

　　四、發包價格

　　客戶接受______%的建筑安裝費用(含建筑安裝主體、室外總體及其他配套工程，不含勞保統籌)、勘察費用、考古費用、規劃設計費用、檢測費用、監理費用、咨詢費用及其他與施工管理相關的費用作為代理人的施工管理費。

　　五、合同組成文件

　　構成本合同的文件包括:

　　1、雙方批準的有關項目變更和談判的書面文件或協議修改文件

　　2、委托施工合同

　　3、本合同的特殊條款和條件

　　4、合同的.一般條款和條件

　　5、描述代理建設項目的技術文件

　　6、如果構成本合同的標準、規范和相關技術文件之間存在任何歧義或不一致，應按上述順序進行解釋。

　　六、項目進度目標

　　七、本協議和本合同第二部分“通用條款”中的詞語的含義分別給予它們相同的定義。

　　八、代理人向委托人承諾，按本合同規定承擔本合同專用條款約定范圍內的工程委托施工工作。

　　九、委托人向代理人承諾，按本合同專用條款約定的期限、方式和幣種，支付代理人施工管理費。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程建設合同4

　　甲方（代表）：

　　身份證號碼：

　　乙方（代表）：

　　身份證號碼：

　　甲、乙雙方為了發揮各自的優勢根據《中華人民共和國合同法》經雙方充分協商，在平等自愿，互惠互利的原則下，達成以下協議：

　　1、甲方介紹乙方承包位于號的一個包工包料的建筑工程。（具體包括土建工程，水、電預埋安裝工程、管網、道路及門窗制作和安裝，部分裝修。消防園林及綠化另計）。

　　2、工程量：約2萬平方米。工程名稱： 。

　　3、中介費計算方式：乙方按乙方與業主方鑒定施工合同完成工程總造價的' %支付給甲方，作為甲方的中介勞務費用工程總造價約3500萬，最后按乙方與業主方完成實際工程量的工程款計算。

　　4、支付中介費方式：①、乙方與業主方簽訂工程承包合同時：即付給甲方：3萬元（30000.00元）,乙方施工隊伍進入業主方工地開始干工時，乙方再付給甲方中介費：7萬元（70000.00元）其余款項則按業主方付給乙方工程進度款時,乙方再按相應的百分比例付給甲方中介費,依此類推,直到付完為止,(甲方不負責中介費的稅款).

　　5、甲方不承擔乙方與業主方施工期間的一切事項（如：安全事故，質量事故，材料款及人工工費等事項）。

　　6、本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字，按手印，并在乙方與業主方的本工程承包合同生效后開始生效。并復印雙方身份證，均具有法律效力。

　　如本合同生效后有爭議，雙方可協商解決，如協商不成，雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　甲方(代表)：乙方(代表)：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　合同簽訂時間：年 月 日

工程建設合同5

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，本著自愿、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：

　　一、工程內容

　　二、工程地點

　　三、工程期限

　　1、本合同總工期為年月日開工，至年月日結束。

　　2、如遇下列情況，工期作相應順延。

　　(1)施工現場不符合安全施工;

　　(2)設計范圍內重大設計變更;

　　(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰爭)而影響工程進度;

　　(4)甲方不能按合同規定支付工程款。

　　乙方在以上情況發生的十天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告。

　　甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。

　　四、工程價款

　　工程總價：人民幣元整(￥元)。

　　五、付款方式

　　1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整(￥元);

　　2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣

　　元整(￥元);

　　3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整(￥元)。

　　六、工程驗收

　　1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。

　　甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。

　　乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。

　　2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協商，經同意方可使用。

　　若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。

　　3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。

　　4、工程未通過驗收，引起爭議時，請求第三方驗收。

　　七、驗收標準

　　本工程以相關設計方案、圖紙為依據，按照國家標準進行驗收;沒有國家標準的，則按照行業標準進行驗收。

　　八、雙方權利和義務

　　1、甲方權利和義務

　　指派人員為工地代表，負責協調甲方的相關事宜。

　　在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。

　　(1)負責本工程的監督，積極協調施工配合關系。

　　(2)負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的.監督。

　　(3)提供有利施工的現場條件。

　　(4)審核工程計劃進度表。

　　(5)負責對圖紙、方案的審核、確認，負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執行情況進行監督檢查及設計圖紙變更簽證，工程中間驗收和其他必要的簽證。

　　(6)負責竣工驗收工作，在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。

　　(7)按合同向乙方支付本合同規定的價款。

　　2、乙方權利和義務

　　(1)嚴格按設計圖施工，質量技術指標符合工程的各類標準和規范的要求。

　　(2)施工中發現問題及時向甲方報告并提出解決方案。

　　(3)編制施工組織方案，施工總進度計劃，材料進場計劃，開竣工通知書等，及時送甲方。

　　(4)提供竣工驗收技術資料，并準備竣工技術圖紙，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收。

　　竣工資料應滿足甲方要求。

　　(5)組織有技術水平的施工隊伍，明確現場技術及施工負責人、主要管理人員，技術人員不得隨意變動。

　　九、服務條款

　　無。

　　十、違約責任

　　1、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。

　　違約金按合同總價×0.5%×延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視乙方違約，乙方向甲方支付違約金。

　　違約金按合同總價×0.5%×延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　3、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。

　　違約金按合同總價×0.5%×延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　4、執行過程中，任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。

　　十一、合同的變更及解除

　　1、合同簽訂生效后，除不可抗力外(指戰爭、嚴重水災、火災、臺風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故)，甲乙雙方不得無故變更或解除。

　　2、在履行合同過程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。

　　若確需變更或解除合同時，要求變更一方應及時通知對方，對方在接到通知3天內給予答復，逾期未答復視為同意。

　　3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項的期限達到60日的，乙方有權中止本合同項下義務的履行;甲方延期付款期限達到120日的，乙方有權解除本合同，并且有權請求甲方給予相應的賠償。

　　4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達到60日的，甲方有權中止本合同項下義務的履行;整個工程延期的期限達到120日的，甲方有權解除本合同，并且有權請求乙方給予相應的賠償。

　　5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協商解決。

　　十二、爭議解決方式

　　凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決，協商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。

　　十三、其他條款

　　在合同履行過程中，雙方可以根據實際情況，對合同未盡事宜協商確定。

　　合同簽定地：

　　十四、合同文本和效力

　　本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，經雙方代表簽字蓋章后生效。

　　附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。

　　甲方:

　　地址：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

工程建設合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》，結合本項目具體情況，甲乙雙方本著互利互惠、友好協商的原則精神簽定本合同，具體條款如下：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：局域網綜合布線

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：綜合布線。

　　4、承包方式：包人工、包工期、包安全、包安裝調試。

　　5、工期： 天

　　6、合同價款： 元;大寫： (元)。

　　本合同承包金額已包括國家和地方規定繳納的各種稅金，由甲方按照規定交納。

　　二、甲方責任：

　　1、開工前兩天向乙方提供施工所需的水、電、場地等條件，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的相關手續。

　　2、對工程質量、進度進行監督檢查，及辦理驗收、變更、登記手續和其他相關事宜。

　　三、乙方責任：

　　1、指派工程技術人員進駐工地，負責按甲方要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，并解決由乙方負責的其他各項事宜。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環保規定。嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3、遵守建設單位對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物及設備管線，使其不受損壞。做好施工現場保衛和衛生清潔等工作，服從甲方管理規定。

　　4、施工中未經甲方批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設備和工程成品進行保護。

　　6、負責對所提供設備的維護及使用對甲方人員進行現場技術培訓。

　　7、信息點的導通率為100%。

　　四、關于工程價款及結算的約定

　　1、付款方式：材料進場支付10%工程款，工程完工時付余款

　　2、綜合布線增加點數及其他增項結算為據實結算付款。

　　3 、合同附件工程預算表中的價格為雙方所認定，設備材料單價不再做變動，決算中只對工程量進行核對。

　　五、關于安全生產和防火的約定

　　1、乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關放火設計規范。

　　2、乙方在施工期間應嚴格遵守有關消防法規、安全技術規程、安全操作規程和其他相關的法規或規范。

　　3、如果乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防法規，導致發生人身、財產、安全事故或火災事故，乙方應承擔由此產生的全部經濟損失。

　　六、違約責任

　　1、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的'損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔;乙方未經甲方同意拆改原有建筑物結構或設備管線的，所造成的損失由乙方承擔。

　　2、在辦理驗收手續之前，甲方提前使用機房或擅自動用機放內尚未交工的設備，造成的損失由甲方負責。

　　3、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理解除合同手續，并由責任方賠償對方的經濟損失。

　　4、若乙方未能按合同規定的日期如期完工，每十日向甲方支付甲方工程總額百分之五的違約金。

　　5、工程施工完畢后，乙方書面通知甲方驗收，如甲方接到通知15日內不去驗收，乙方便視為驗收通過。

　　6、工程完工后，甲方驗收不合格部分，乙方應在十日內做出整改，無法整改等偏離工程設計方案所造成的一切損失由乙方承擔全部責任。

　　七、附件

　　1、本合同及附件一式兩份，甲方一份，乙方一份。以上文件具同等法律效力，雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、本合同履行完成后自動終止。

　　3、其他事項按合同附件要求執行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建設合同7

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　住所地：____________________

　　經甲、乙雙方友好協商，并根據《合同法》、《建筑法》等相關法律法規之規定，就乙方負責經營工程建設事項達成如下一致合同，望雙方共同遵守。

　　一、經營內容

　　1．工程名稱：______________________

　　2．工程內容：______________________

　　3．工程價款：______________________

　　二、經營方式

　　乙方負責所有本合同項下工程所需的人工、材料及設備的費用。

　　三、經營期限

　　為_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　四、經營指標

　　1．工程質量：本工程要求達到優良等級。

　　2．安全指標：本工程要求按工程所在地文明及安全達標，事故頻率控制在_______%以內，歇工率控制在_______%以內，不允許有重大傷亡事故發生。

　　五、管理費及稅金

　　1．管理費：乙方應按本合同項下工程價款的_______ %作為管理費及稅金支付給甲方。

　　支付時間：甲方有權直接在每一期工程進度款中扣除，最后管理費及稅金按工程最終竣工驗收后結算的工程款的數額及時間結算。

　　2．稅金及其支付：____________________________

　　六、甲方的權利義務

　　1．甲方有權對乙方的經營活動進行定期或不定期的'檢查、監督、審計和指導。

　　2．根據乙方的需要，委派有關人員配合乙方的經營。

　　3．有權按本合同第五條規定收取管理費及稅金。

　　4．如涉及工程設計變更等事宜，甲方必須予以配合。

　　5．甲方在收到每一期工程進度款并扣除相應管理費和稅金后五個工作日內將余款支付給乙方。

　　七、乙方的權利義務

　　1．乙方不得違反國家的法令、政策，并遵守甲方的各項規章制度，嚴格按本合同的規定充分、全面地履行合同。

　　2．為切實可靠地履行合同，乙方必須保證自己上崗率不低于______________%。

　　3．因經營過程中發生的所有違法、違約及傷亡事故而導致甲方受損的，均由乙方承擔。

　　4．未經甲方書面同意（或甲方的授權人），除因工程建設與建設方發生了關系外，乙方不得以甲方項目部的名義對外發生借款、貸款及有關經濟業務，更不得擅自私刻項目部印章或財務專用章及一切與甲方有關的印章。

　　5．乙方保證其施工是連續的。

　　6．乙方必須按本合同第五條規定，及時支付管理費及稅金。

　　7．承擔因其經營活動而引起的經濟風險。

　　8．乙方應在

　　（1）工程竣工驗收后

　　或（2）本合同解除后

　　或（3）本合同終止后

　　及時將圖紙、印鑒、技術材料、合同（合同）、往來信件、傳真及一切與本工程有關的材料全部移交給甲方。

　　9．乙方不得將本合同項下的權利義務轉讓給第三人。

　　八、違約責任

　　1．若甲方未能按本合同第六條第5項及時足額撥付工程款，則每逾期一天，甲方應按未付部分的萬分之二承擔違約責任。

　　2．因甲方監管錯誤從而導致工程質量未達到合同約定的優良等級或延誤工期的，乙方不承擔法律責任。

　　3．如本工程的質量未經驗收通過，則乙方須向甲方賠償______________萬元。

　　4．乙方如未能按合同第四條第2項切實履行合同的，則每超過控制指標_______ %，應承擔本合同項下工程價款_______ %的違約責任。

　　九、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商。

　　十、在履行本合同期間如有糾紛，則首先由甲、乙雙方友好協商，協商不成，則交由工程所在地人民法院以訴訟方式解決。

　　十一、本合同在甲、乙雙方一致同意的前提下可解除。

　　十二、本合同一式貳份，雙方各執壹份，并在雙方蓋章或簽字后生效。

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　簽字地點：_________________

　　簽字時間：_________________

工程建設合同8

　　(一)分公司或項目部對外簽訂合同的效力

　　1、分公司簽訂的合同

　　《合同法》第二條規定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。”合同法對于何為其他組織沒有明確的規定，但依我國民事訴訟法的相關規定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領取營業執照的私營獨資企業、合伙組織;(2)依法登記領取營業執照的合伙型聯營企業;(3)依法登記領取我國營業執照的中外合作經營企業、外資企業;(4)經民政部門核準登記領取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設立并領取營業執照的分支機構;(6)中國人民銀行、各專業銀行設在各地的分支機構;(7)中國人民保險公司設在各地的分支機構;(8)經核準登記領取營業執照的鄉鎮、街道、村辦企業;(9)符合本條規定條件的其他組織。

　　根據上述規定，依法設立并領取營業執照的分公司在總公司的授權范圍內，其簽訂的合同是合法有效的。但是根據《公司法》第十三條的規定，“分公司不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔。”

　　這里值得注意的是，雖然分公司應當在總公司的授權范圍內對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權簽訂合同，并不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權范圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。

　　2、項目部簽訂的合同

　　施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程項目部的章(有些是項目部技術專用章)，由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門，并非是符合上述法律規定的“其他組織”，因此此類合同嚴格從法律上來說是無效的，除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權或者事后得到施工單位的追認。

　　但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規定的表見代理而認定為有效。《合同法》第四十九條規定，“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。”據此，如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權的，那么此類合同是有效的，因此合同產生的法律責任由施工單位承擔。

　　3、項目經理/實際施工人簽訂的合同

　　在這類合同中還有一種情形，是由項目經理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有項目部章，只有項目經理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況：其一，項目經理如果是施工單位的'職工，那么這種行為一般認定為職務行為，對于職務行為，施工單位作為用人單位應當承擔由此產生的責任。其二，項目經理如果不是單位的職工，實質上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。

　　江蘇省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規定，“承包人的項目部或項目經理以承包人名義訂立合同，債權人要求承包人承擔民事責任的，人民法院應予支持，但承包人有證據證明債權人知道或應當知道項目部或者項目經理沒有代理權限的除外。”

　　對于實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權利義務最終實際是由實際施工人承擔的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為并不是代表施工單位，從實質上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責任都應當是由被代理人即施工單位來承擔的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，并且也明知合同實際的權利義務承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。

　　(二)未辦理相關手續而簽訂的建設工程施工合同的效力

　　建筑項目應當經過立項、申領國有土地使用權證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證以及施工許可證，如果上述手續不完備，所簽訂的建設工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規定。

　　1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設總公司衡陽建設公司、中國航空港建設總公司建設工程施工合同糾紛案中認為：雙方在訂立《建設工程施工合同》時，尚未取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證，應認定合同無效。

　　2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規定，“發包人未取得建設用地規劃許可證或建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效;但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證或者經主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發包人未取得建設用地使用權證或建筑工程施工許可證的，不影響建設工程施工合同的效力。”

　　3、安徽省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見》第七條規定，“發包人未取得建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效。但起訴前取得規劃許可證的，應認定合同有效。違反建設工程規劃許可證規定超規模建設的，所簽訂的建設工程施工合同無效，但起訴前補辦手續的，應認定合同有效。”

　　4、深圳市中級人民法院《關于建設工程合同若干問題的指導意見》第二條規定，“人民法院受理的建設工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當事人以涉案工程未取得土地使用權或建設用地規劃許可、建設工程規劃許可主張合同無效的，在開庭前發包人仍未取得土地使用權及上述行政許可的，應認定施工合同無效;開庭前已經取得土地使用權及上述行政許可，但未取得施工許可的，應認定施工合同有效。”

　　5、重慶市高級人民法院《關于當前民事審判若干法律問題的指導意見》第十條規定，“有關施工許可證的規范屬于管理性規范，不是影響合同效力性的規范，是否取得施工許可證不影響合同的效力。”

　　6、廣東省高級人民法院《關于審理建設工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規定，“發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建設工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同應確認無效。但在審理期間已補辦手續的，應確認合同有效。” 第十一條規定，“發包人經審查被批準用地,并已取得《建設用地規劃許可證》，只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的，不宜將因發包人的用地手續在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設施工合同無效。” 第十二條規定，“違反《建設工程規劃許可證》的規定，超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續，且無違反其他法律規定的，應確認合同有效。”

工程建設合同9

　　發包人（全稱）（甲方）

　　承包人（全稱）（乙方）

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿，公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：盱眙縣機動車保姆城

　　工程地點：盱眙縣龍泉轉盤西南側

　　工程內容：框架結構；局部4—15層；建筑面積77851。99平方米

　　工程立項批準文號：資金來源：自籌。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：圖紙設計范圍內土建及水電安裝工程

　　三、合同工期

　　開工日期：以經審批的開工報告為準

　　竣工日期：從開工日期順延至合同工期合同工期總日歷天數：540日歷天。

　　四、質量標準工程質量標準：

　　符合國家驗收標準，備案合格

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：暫定價人民幣（大寫）柒仟柒佰捌拾伍萬壹仟元（￥7785。10萬元）按20_________《江蘇省建筑與裝璜工程計價表》、《江蘇省安裝工程計價表》及現行的相關定額、文件等結算并經有資質部門審核后的總價下浮10%作為最終結算價（其中最終結算時鋼材、商品混凝土價格須經甲方相關人員簽證認可后按實計算，不參加下浮，人工費按淮安市有關文件執行不下浮。無框玻璃門、窗不在本合同價款內，如承包方施工另行商定）。

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權利、義務的紀要、協議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標書、招標文件和中標通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標準、規范及有關技術文件、技術要求

　　8、工程預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、

　　本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的.定義相同。

　　八、

　　承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、

　　發包人向承包人承諾按照合同的約定的期限和方式付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、

　　合同生效

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________？乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________？法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日？_________年____月____日

工程建設合同10

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲方將原仙苑賓館3號樓北邊場地土方平整工程，承包給乙方進行土方平整施工。為確保工程施工質量、施工進度、按時完成任務，明確雙方責任和權益，依據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》及有關法律、法規的規定，遵循公平、公正、誠信的原則，經雙方友好協商，對該工程達成如下協議，供雙方共同遵守執行。

　　一、 工程概況

　　該工程位于原仙苑賓館北面，電排河西面，總面積 畝，折計 16650平方米。

　　二、 工程價格

　　1、填土方按 元/立方米，總價約10萬元

　　三、雙方權利和義務

　　1、甲方應協調好工程周邊的施工環境，確保乙方正常施工，幫助乙方維護好施工秩序，保護乙方的合法權益;

　　2、乙方必須按時開工，并嚴格按照甲方提供的`土方平整圖紙進行施工。

　　四、工程工期

　　乙方應確保在有效天氣 天內完工，拖延一天罰款3000元。因甲方原因造成誤工的除外。

　　五、付款方式

　　1、合同簽字時，乙方交納工程保證金 萬元;

　　2、乙方工程完工后，經驗收合格，工程量合對準確后保證金全部返還，工程款付清。(注付款時要出具建安發票)

　　六、違約責任

　　因乙方工作不力，造成工程延期10天以上，賠償甲方損失甲方不于退還保證金。

　　七、未盡事宜，雙方共同協商解決。協商后達成的補充協議具有本合同同等的法律效力。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方簽章：

　　乙方簽字：

　　代表人：

　　時間：

工程建設合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有__村水渠建設工程一宗，經討論承包給乙方進行施工，為了明確責任，按時、按質、按量完成施工任務，經雙方共同協商，簽訂如下合同條款：

　　一、工程名稱

　　____鄉__村水渠改擴建工程

　　二、工程規模

　　改擴建水渠全長約4000米。施工時需在被沙石填埋或損壞的原水渠基礎上，進一步清淤、深挖、拓寬及改擴建。在施工時用適合水渠配比標準的鋼筋混凝土對水渠兩壁、底部及水渠渠坎進行混凝土澆筑加固。

　　三、質量要求

　　1、工程須嚴格按照合同預算開工，不得因乙方建設施工錯誤或質量不合格返工等原因導致預算超標，因乙方過錯原因超出標準由乙方負責。

　　2、工程所需的砂子、石子、水泥、鋼筋等由乙方負責購買，需達到工程建設質量標準，保證合同項目下的工程沒有施工、材料和工藝方面的缺陷，鋼筋混凝土須達到硬度要求。

　　23、嚴格執行材料配合比，混凝土、特殊地段水渠引水管道需達到質量標準，因任何質量問題導致驗收不合格由乙方負責返工建設，甲方不負相關責任，返工價款甲方不負責。

　　4、本合同的質量保證期為整個工程完工，并通過竣工驗收后12個月。

　　5、甲方有權在質量保證期滿之前任何時間根據本合同的規定要求對工程進行檢查。如果甲方所進行的.檢查和實驗證明部分工程或全部工程的質量不符合質量標準的要求，則甲方有權拒絕該部分或整個工程，且乙方必須采取一切必要的措施更換、修改、修補該部分或整個工程，直到甲方認為滿意為止，乙方應承擔由此而引發的一切費用。

　　四、工程造價

　　本工程合同造價：50000元（伍萬元整）

　　五、工程結算

　　1、預付款：甲方不向乙方支付工程預付款，工程隊自籌資金進行前期施工，稅款由甲方負責。

　　2、工程進度付款：工程完工驗收后，由甲方一次性付給乙方工程款5萬元。

　　六、建設工期

　　工程建設工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　七、雙方責任

　　甲方：

　　1、負責解決工程建設過程中的有關問題，甲方負責工程建設款的落實工作為乙方施工創造良好的條件，并按工程施工進度付款。

　　32、派出工程監理人員負責工程材料、設備、質量檢驗、工程質量、進度的監督。

　　3、負責工程竣工后驗收、結算等工作。

　　乙方：

　　1、負責按標準采購工程所需砂子、石子、水泥等材料設備及工具，并嚴格確保工程質量按合同規定時間如期完成和交付使用；

　　2、負責組織工人按工程建設要求進行施工。

　　3、負責施工人員安全教育，增強安全意識，采用切實可行的安全措施，保障施工人員按章操作。凡因施工人員違章作業造成的工傷事故，責任由乙方承擔，甲方不負任何經濟責任和法律責任。

　　本合同一式二份，甲、乙各執一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　甲方：（公章）簽章日期：

　　乙方：（公章）簽章日期：

工程建設合同12

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　根據《建筑安裝工程承包合同條例》及相關規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方經協商一致簽訂本合同，共同遵守。

　　1、工程內容：不銹鋼玻璃隔斷，約22。5平方米

　　2、工程位置：重慶船舶工業公司辦公大樓4樓，甲方辦公室內

　　3、工程總價：￥ 5500元（人民幣伍仟伍佰元整），此為不含發票價

　　4、付款方式：合同簽訂當日預付總價的30%現金（即￥ 1650元），工程安裝結束后以現金方式一次性結清余款。

　　5、施工安全：乙方應文明施工，盡量減少對周邊的影響。施工安全由乙方全權負責，若發生事故，其責任與費用由乙方全部承擔。

　　6、施工方案：按雙方協商樣式施工，乙方提供草圖，甲方確認。隔斷為主體全磨砂鋼化玻璃、外框不銹鋼夾持模式，中間無分隔。主體采用10mm磨砂鋼化玻璃，水平方向均分6至7塊玻璃拼接，垂直方向為整塊玻璃，尺寸由房間高度確定。雙面不銹鋼通過不銹鋼薄板焊接，不銹鋼薄板打孔并用膨脹螺栓固定在墻壁或地板上（需要加接角鋼的`加接角鋼），再在雙面不銹鋼中墊木條并夾持磨砂鋼化玻璃。不銹鋼高寬尺寸控制在80×50mm內，不銹鋼薄板厚約1至2mm，長度由房間情況決定。墻壁與不銹鋼、不銹鋼與玻璃、玻璃與玻璃之間用玻璃膠填充或固定，其它位置用填充料封填以增強房間隔斷后的隔音效果。

　　7、施工工期：在保證施工時間、空間位置情況下，合同簽訂后20日完工。

　　8、工程質保：正常使用一年內出現玻璃爆裂破損，乙方負責免費更換。本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽章后生效，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

工程建設合同13

　　發包方：以下簡稱甲方

　　承包方：以下簡稱乙方

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》有關規定，為明確雙方承包過程中的權力和義務，經甲乙雙方共同協商，同意簽訂本合同如下。

　　一：采礦工程概況

　　1. 工程名稱：采礦，掘進，出礦等工程

　　2. 工程地點：盤古山竹山坪坑口石告窩

　　二、承包方式

　　1. 乙方負責采礦，選礦的生產設備，生產材料及工人工資全部費用。

　　2. 乙方應安全生產，按年計算每年任務，【6噸精選鎢沙】交與甲方，價格按每噸三萬五千元，任務外的鎢砂按市價賣與甲方。

　　3. 在生產前乙方應向甲方交押六十萬元風險金才能生產，本風險金在安全生產狀況下，待合同期滿后甲方退回乙方。

　　三、用工管理

　　1. 乙方依法用工，自主用工，自行招工，井下作業人員必須是年滿十八周歲以上五十歲以下的男性，但必須經礦區醫院身體檢查和甲方保衛部政審及甲方安全環保部，人力資源部，保衛部按規定時間培訓教育考試合格后方可招用，將員工統報坑口備案。

　　2. 乙方應依法與員工簽訂勞動合同，依法給予員工正常的'勞保待遇。

　　四、安全生產責任

　　1. 乙方承包一切安全生產責任，必須堅持“安全第一，預防為主，綜合管理”的安全方針，服從甲方的安全考核，確保安全生產。

　　2. 乙方必須按規定為從業人員，辦好雇主責任保險和工傷保險，保險賠償金額每人不得少于60萬元，并將雇主責任保險憑單和工傷保險單復印報甲方安全環保部，人力資源部和財政部等部門備案。

　　3. 甲乙雙方另行專門簽訂，【安全生產管理協議】雙方要認真執行【安全生產管理協議】條款，同時乙方還應與甲方坑口簽訂安全生產責任狀。

　　4. 乙方人員在工程承包內出現偷盜礦產品和生產材料，備品條件等工業器材以及其它影響社會治安等違法亂紀行為，乙方應按經濟損失3—5倍賠償或每人一次承擔1000—3000元處罰，在結算中扣減，觸犯法律的將當事人移送司法機關處理。

　　四：結賬方式

　　乙方在每月10號前向甲方結清上月工程款及鎢砂款

　　五：合同期限

　　20__年一月一日起至20__年十二月三十一日止

　　本合同未盡事宜雙方協商解決可訂立補充協議，雙方簽訂即日生效。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

工程建設合同14

　　甲方(公司名稱):

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　乙方(公司名稱)：

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　甲乙雙方決定共同合作推廣“防腐收塵節能煙囪”技術(專利號：)，為了該技術在煙囪工程項目建設中的實施和應用，甲乙雙方本著“互惠互利、誠實守信”的原則，在自愿、平等、公平的基礎上，經友好協商，達成如下條款，雙方共同遵守。

　　一、合作形式

　　第一條、由乙方負責組建公司項目部具體負責防腐收塵節能煙囪工程項目的實施，包括煙囪工程方案設計、工程預算、技術指導和工程施工。

　　第二條、甲方以乙方公司項目部的名義參與該煙囪工程項目建設，在該煙囪工程項目建設中甲方對外不以自己名義實施工程項目建設和民事行為。

　　二、管理形式

　　第三條、甲方在雙方合作的煙囪工程項目實施中另設立賬戶實行項目獨立核算、分戶管理。

　　第四條、甲乙雙方合作實施的每一個煙囪工程項目，甲方向乙方交納該項目總造價(該總造價指工程項目建設總造價，不包含工程項目的專利使用費)的2%作為乙方應得的收益，該款項以所實施項目的工程進度款到賬時間為標準，分期分批交納，具體包括(方案設計費、工程預算費和技術指導費)等費用在內;工程施工勞務費用根據工程項目的具體情況和工作量等另行核定，不包括在此。

　　第五條、甲方負責在合作項目上工程合同的簽訂，協調對外事務，包括：協調維護與項目方的.關系，工程進度款的催討等事宜。

　　第六條、甲方保證在與乙方公司合作期間嚴格按本協議約定，在合作期間甲方不得做損害乙方利益和形象的行為。

　　第七條、乙方負責在合作項目上的技術支持、技術指導，并保證合作的每一個煙囪工程項目質量達到項目方的要求及國家檢測標準。

　　三、投資建設

　　第八條、甲方應嚴格按照合作項目上與具體項目方所簽訂的煙囪工程建設合同的約定及時投入該工程所需款項。

　　第九條、具體煙囪建設的工程款由甲方負責，乙方不承擔此項工程款的投資義務。因甲方自身因素導致不能及時按量的投入款項而產生的經濟損失或責任由甲方自行承擔。

　　第十條、甲方應當嚴格按照國家法律、法規的規定和以上合同的約定，認真負責地完成工程建設任務。

　　四、違約責任

　　第十一條、合作期間，甲、乙雙方不得無故解除合同。因甲方或乙方原因需解除合同的，雙方均需提前三個月以書面形式通知對方。否則，應承擔因此造成的損失，并繼續履行合同。

　　第十一條、因甲方未按時交納按理費、損害乙方利益等原因乙方有權解除合同。所欠費用甲方應當如實補交，并承擔因此造成的經濟損失按合作項目上所簽訂工程合同總造價的2%計算。

　　第十二條、因乙方自身原因導致甲方不能正常進行工程建設任務，乙方應承擔由此造成的損失并承擔違約金按合作項目上所簽訂工程合同總造價的2%計算。

　　五、其它

　　第十三條、本合同在履行過程中發生爭議的，雙方應當協商解決，協商不成的，則由甲方住所地人民法院負責處理。

　　第十四第、本合同約定事宜雙方均應認真遵守，其他未盡事宜雙方可補充，補充條款與本合同具有同等效力。

　　第十五條、本合同經甲乙雙方法人代表或代表人簽字蓋章后即時生效，合同有效期為十年，本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建設合同15

　　承租方： (以下簡稱甲方)

　　出租方： (以下簡稱乙方)

　　根據《民法典》及有關規定，為明確設備租賃雙方的權利義務，甲方根據工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協商，就租賃機械設備事宜簽訂協議如下，以便共同遵守。

　　一、車 型：(見附表)

　　二、租賃使用地點：

　　三、租用期限：

　　乙方接到甲方電話通知時，且機械設備到達甲方指定現場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的，將不再計算租賃費。

　　四、機械設備租賃形式及結算方式：

　　1、乙方以月租形式將機械設備租給甲方，月租金為人民幣大寫： ___________元月，________元小時，租賃時間不足____月者，按實際使用天數結算。日租金月租金31天;

　　2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;

　　3、租金的結算方式：甲方原則上每月____日對乙方進行租賃費結算一次，并在下月____日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械設備，增加的機械設備采用本合同中價格，費用并隨本合同規定支付;

　　4、乙方須配備合格的司機并持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。

　　五、甲乙雙方的權利和義務

　　1、機械設備在租賃期間，乙方機械司機要服從甲方的工作安排，因乙方司機不服從甲方的安排，甲方有權要求更換司機和終止合同。司機在作業期間對機械設備和自身安全負全責。嚴格按照機械設備操作規程操作，不得違規，否則由此引發的一切安全事故均由乙方負責，費用自理;

　　2、乙方負責機械設備的維修、保養、燃油、輔油等及其相應費用，完好率每月不低于28天，每低于一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;

　　3、甲方提供工程施工場地，并保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械設備作業條件;

　　4、乙方為甲方提供的`機械設備必須手續齊全(合格證、技術檢驗證等)。如因機械設備手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;

　　5、乙方的機械設備應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常，滿足施工需要，在機械設備出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時，應提前采取措施，保證甲方工程的正常施工;

　　6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;

　　7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。

　　六、違約責任：

　　甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;

　　2、有關本合同一切爭議，甲乙雙方應該根據《民法典》及其他相關法律的有關條款友好協商解決;

　　3、本合同一式三份，甲方執二份、乙方執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算后合同自行作廢。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　經辦人：

　　電話：

　　身份證號碼：

　　簽訂時間： 簽訂地點：

【工程建設合同】相關文章：

工程建設合同07-24

建設工程合同09-16

建設工程合同【熱門】06-13

標準建設工程合同07-13

工程建設合同【熱門】08-02

【推薦】工程建設合同08-13

建設工程投標合同07-26

【薦】工程建設合同09-13

【精】建設工程合同09-29

小區建設工程合同10-26