精品施工合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同出現的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編整理的精品施工合同，希望對大家有所幫助。

　　精品施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方友好協商，甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協議如下：

　　一、甲方權利和義務 根據中標施工合同：

　　（1）甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾；

　　（2）甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續；

　　（3）甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全，質量；

　　（4）甲方負責向業主催付進度工程款；

　　（5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。

　　二、乙方權利和義務 根據中標合同：

　　（1）履約保證金在________年____月____日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整

　　（2）________年____月____日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協議作廢。________年____月____日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據業主的`付款付與※※。

　　（3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工，并確保施工工期和質量；

　　（4）配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續；

　　（5）配合甲方協調周邊施工環境；

　　（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續；

　　（7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；

　　（8）乙方提供正規的稅票；

　　（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。

　　三、違約與仲裁：

　　（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業主處理辦理相關手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協議的____日后全額履約保證金。

　　（2）乙方在甲方下達開工命令后____日內無條件開始施工，如果不能按期進駐現場，甲方提出終止協議，保證金不退，如有違約雙方協商解決，協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。

　　本協議一式四份，自簽訂后____日內生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　甲方擔保人：

　　乙方擔保人：

　　________年____月____日

　　精品施工合同2

　　甲方（發包方）：

　　乙承（承包方）：

　　為了保證工程質量，按時完成施工任務，根據《中華人民共和國民法典》的相關規定、本著自愿、平等的.原則，經甲乙雙方友好協商，特訂立如下合同：

　　一、工程名稱：

　　二、工程內容及要求：

　　1、室內、內墻掛灰，“基層處理”，首先找平、打磨、再找平打磨，直到基層達到垂直，平整。特別在施工中要注意“陰、陽、角線條的處理”能進行下道工序施工為止；

　　2、室內天棚基層掛灰及縫隙處理，施工時必須用防裂紋砂漿布貼每道縫隙，然后掛灰多遍，直到平整，無一點缺陷，達到能進行下道工序施工；

　　3、室內天棚內墻乳膠漆，待基層處理好后能達到下道工序施工時，進行噴內墻乳膠漆二至三遍，直到驗收合格。

　　三、承包方式：由乙方包工包料：

　　1、內墻處理；

　　2、室內天棚；

　　3、梯間斜板天棚。

　　四、工程價格：

　　1、內墻面基層處理包工包料，按甲方要求施工，驗收合格11元㎡。

　　2、室內天棚基層處理包工包料（包括噴乳膠漆在內）（乳膠漆材料由甲方提供）。按甲方要求施工，驗收合格16元㎡；

　　3、工程竣工后按實際收方結算。

　　五、付款方式：在施工期間可預借25%的工程款，其余部分待工程竣工經驗收合格后結算70%（扣除總結算款的5%作為保質金）。

　　六、工程期限：本工程從________年____月____日開工至________年____月____日竣工。

　　七、甲方責任：甲方協調各方面的關系，配合其他班組，不影響施工。平時XX乙方對工程進行收方，工程完工后驗收結算。

　　八、乙方責任：

　　1、乙方人員服從甲方管理，遵守工地的各項規章制度，不偷工減料，按規范施工保證工程質量，按時完成施工任務，做到墻面平整，墻漆均勻，不漏水、不掉粉、不泛黃、不脫塊、不開裂 。如達不到質量要求，造成返工一切損失由乙方負責。

　　2、安全責任由乙方全部承擔，造成安全事故一切責任由乙方負責。

　　九、本工程保修期為________年，保質期滿后無質量問題甲方一次性付清保質金（不計息）。

　　十、未盡事宜，雙方協商解決。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持壹份，簽字后生效，并具有法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　代表（簽名）：代表（簽名）：

　　簽訂時間：________年月____日________年月____日

　　合同簽訂地：____

　　精品施工合同3

　　委托方（以下簡稱甲方）：

　　施工方（以下簡稱乙方）：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程地址：_________

　　二、工程內容：_________

　　三、委托方式：_________

　　采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。

　　四、工程工期：

　　1、開工日期：（以乙方工人開工算起）。

　　2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。

　　五、工程總造價：

　　（人民幣）

　　六、甲方的權利和義務：

　　1、乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須為合同上指定使用油漆、

　　2、材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　3、施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。

　　4、甲方應配合乙方施工人員的.工作。

　　七、乙方的權利和義務：

　　1、乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。

　　2、乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。

　　3、按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。

　　4、乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。

　　八、付款方式：

　　工程竣工驗收合格后7天內，甲方應付清工程款，即（人民幣）

　　九、飾后保修承諾：

　　1、乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期年。

　　2、保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。

　　3、保修內容均采用修復形式。

　　4、在保修期內，乙方應在接到通知5個工作日內派人修復。

　　十、違約責任：

　　1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

　　2、乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十一、爭議解決：

　　雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

　　十二、合同效力：

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________

　　蓋章：_________

　　聯系方式：_________

　　簽訂日期：_________

　　乙方：_________

　　代表：_________

　　聯系方式：_________

　　簽訂日期：_________

　　精品施工合同4

　　甲方（合作單位）：

　　乙方（合作單位）：

　　經甲乙雙方友好協商，在平等互利誠實信用的原則下，就有限公司開發的“廣場”等建設項目達成一致合作意見，訂立本協議，具體如下：

　　一、合作內容：本協議所包含的合作工程內容為：“廣場”五星級酒店（用地50畝左右，規劃建筑面積5.5萬平方米左右）具體規模以相關項目施工圖紙為準。工程地點在天北XX。

　　二、合作方式：雙方確定本協議合作內容的合作方式：“廣場”____區工程項目由乙方墊資實施。

　　三、工程支付方式

　　1、本工程無工程預付款。

　　2、本工程施工完成三層時甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。

　　3、本工程施工完成主體封頂時甲方支付乙方總工程量的`75%工程款。

　　4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方總工程量的15%工程款。

　　5、本工程竣工驗收合格甲方支付乙方總工程量的5%工程款。

　　6、剩余5%工程款為質量保修金，保修期兩年屆滿付清工程款。

　　本協議簽訂后，乙方向甲方支付工程履約保證金佰萬元整，本工程完成至正負零時甲方向乙方返還全部的工程履約保證金。

　　四、施工期

　　1、________年____月____日施工人員進場，____區項目動工。

　　2、年月開始對____區其他項目建設施工。

　　3、本協議所有項目于________年____月____日完工。

　　五、工程計價及結算

　　1、本協議合作內容所含工程項目工程造價按年國家統一定額及年建筑安裝工程費用定額進行計價、結算。

　　2、執行二類工程上限取費。

　　3、施工合同簽訂采用可調價經濟簽證材料差價合同形式。

　　4、材差按市場價計入（計取稅金、運費及材保費）

　　5、人工工資調差按同時期當地政府相關文件執行。

　　6、經濟簽證累計超過貳拾萬元的隨工程進度款支付。

　　7、工程竣工四個月之內完成該工程的結算內容。

　　六、違約責任

　　1、因乙方責任（如資金短缺等），乙方未能按本協議完成合作內容所約定的工程項目，每逾期一天，按未完成工程量造價每日千分之二處罰。中途停工達一周的，每日千分之二進行處罰。中途停工達半月的，甲方有權解除合同，乙方支付甲方合同工程總造價百分之二的違約金。

　　2、因乙方原因工程質量未達到合格要求，則乙方賠償該工程的實際全部損失。

　　3、因甲方責任（如前期施工手續或三通一平等），使乙方無法完成合作內容所約定的工程項目，造成的逾期由甲方按照違約責任第

　　1、條的相關金額支付給乙方，并相應順延施工工期。

　　4、甲方未按本協議支付工程款，每逾期一天，則甲方支付乙方應付款額每日千分之二的違約金。

　　5、施工臨時排污費、臨時設施管理費、環保費等需乙方辦理的相關費用由乙方承擔，甲方配合辦理。民工工資保證金由甲方統一交納，支付乙方進度款和結算款時分期扣返。扣返時甲方須提供乙方相應發票。

　　七、甲、乙雙方招標程序完成，另行簽訂施工合同，合同內容如和本協議有沖突的以本協議為準。

　　八、本協議一式肆份，甲乙雙方各持貳份。自雙方簽字蓋章、乙方支付保證金后生效。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　xx年xx月xx日

　　xx年xx月xx日

　　精品施工合同5

　　甲方：地址：乙方：地址：甲方根據工程施工需要，委托乙方安裝施工設備壹臺。為明確雙方權利和義務，經雙方充分協商訂立本合同。

　　一、項目概況

　　1、工程項目名稱：。

　　2、安裝地點：。

　　3、設備名稱：施工升降機。

　　4、設備型號、規格：。

　　5、設備制造單位：。

　　6、安裝總高度：69米。

　　二、承包方式；由乙方承包安裝、頂升加節、附著、拆卸及驗收檢測。

　　三、承包費用

　　1、安裝的費用為每臺18000。00元整）安裝到69米（含人工費及檢測費等費用）。

　　2、附著費用為每道

　　元整。

　　四、付款方式第一次安裝完畢現場驗收后預付13000。00元整，全部安裝并驗收合格后再一次性支付所有余款為5000。00元整。

　　五、甲方責任

　　1、負責施工現場的“二通一平”（通路，通電，場地平整）。

　　2、按合同所規定時間付款。

　　3、配合進行現場戒備，甲方無關人員和其他人員未經許可不得進入工作范圍。

　　4、指派專職安全員對乙方施工安全監督檢查。

　　5、電梯日常使用的操作司機和指揮由甲方自行負責，不屬于乙方的員工編制。

　　六、乙方義務

　　1、向甲方提供安裝單位營業執照資歷質證和安全生產許可證復印件并加蓋公章。

　　2、編制安裝施工方案，方案必須有編制人、審核人和技術負責人簽名并加蓋公章。方案內容包括：

　　（1）工程概況

　　（2）作業前準備

　　（3）安裝施工方法和步驟

　　（4）安全技術措施

　　（5）其他有關內容

　　3、乙方必須向作業人員提供合格的安全防護用具（如安全帽、安全帶等）。

　　4、乙必須指定現場作業負責人和現場安全負責人。

　　5、本次安裝作業開工前，乙方有義務按設備使用地施工安全監督站的要求，提供各項資料（設備生產制造許可證、產品合格證、使用說明書。基礎隱蔽驗收等資料由甲方提供）。經本地施工安全監督站核準后方能開工（工程未報建除外）。

　　6、設備安裝完畢后，在自檢合格的基礎上，由乙方負責向本地施工安全檢測受理中心申請檢驗，甲方應配合乙方，按要求提供自己需要提供的.資料，設備檢測至合格。由于乙方原因引起的不合格項目，乙方負責進行整改，如由于甲方原因引起的不合格項目，應由甲方負責。

　　7、設備進行安拆作業前，必須進行安全技術交底，全體作業人員必須嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程。

　　8、乙方應當服從甲方的安全生產管理。乙方對本次安裝作業的相應安全事故承擔法律和經濟責任。

　　七、補充條款

　　八、本合同自雙方簽字蓋章，收到使用單位安裝費用之日起生效。

　　九、本合同一式貳份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：有限公司

　　甲方代表（簽章）：

　　乙方代表（簽章）：

　　合同訂立日期

　　精品施工合同6

　　甲方單位：

　　有限公司乙方單位：

　　廣告經營部甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，就營銷中心廣告牌文字制作安裝事宜達成如下協議。

　　第一條：廣告牌文字制作

　　1、文字材質：精工不銹鋼鈦金拉絲，外挑背打黃燈

　　第二條：工程造價及支付方式

　　2、支付方式：工程款待項目經各相關部門驗收合格，收到乙方有效發票后一周內壹次性付清。

　　第三條：工程期限自合同簽訂后，甲方通知乙方開始施工后，乙方應在9天時間制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。

　　第四條：雙方權利、義務甲方：

　　1、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置可以施工。

　　2、按本合同

　　第五條規定結算廣告牌的.費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起____日內按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方未能按本合同

　　第七條規定時間付款，每逾期____日，向乙方支付合同總金額的千分之五作為違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同

　　第八條規定按時制作、安裝完成戶外廣告牌，每逾期____日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，工期順延，乙方有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完成部分的費用。本合同一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份。甲方簽字（蓋章）

　　乙方簽字（蓋章）

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　精品施工合同7

　　甲方（委托方）：

　　乙方（承攬方）：

　　經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東XX西段道路開口工程項目中的施工：為確保工期、質量，雙方協議如下：

　　一、乙方負責泰安東XX西段道路開口工程。

　　二、乙方以自己的設備完成施工

　　自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

　　三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定

　　乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。

　　四、承攬期限

　　自________年____月____日始至________年____月____日止。

　　五、承攬費用總計

　　人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；

　　六、承攬費用支付方式

　　合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。

　　七、質保期

　　自竣工驗收后保修________年。

　　八、質量要求：

　　必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。

　　九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。

　　十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行____市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。

　　十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

　　十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。

　　十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的'可作調整：

　　1、自然災害造成的不可抗力損失。

　　2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。

　　十四、違約責任

　　1、乙方違反承攬期限，每拖延____日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。

　　2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。

　　3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。

　　十五、驗收

　　乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

　　十六、安全

　　乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。

　　十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

　　十八、爭議解決辦法

　　協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。

　　十九、合同生效與終止

　　本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。

　　二十、補充協議

　　本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

　　二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　經辦人：_________（簽字）經辦人：_________（簽字）

　　________年____月____日________年____月____日

　　精品施工合同8

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　監督方（丙方）：

　　為了確保工程質量，明確責任，圓滿完成工程建設內容，并根據項目管理有關規定，現甲、乙、丙三方簽訂該工程承包合同，以便共同遵守。

　　一、協議時間：_________年____月____日

　　二、協議地點：_________

　　三、施工地點：_________

　　四、施工期限：_________

　　五、建設內容：_________

　　1、計劃新打機井2眼，并配套補償器、水泵、水管。

　　2、機井管理房2座（3.5mx3.5mx2.8m）。

　　3、20m蓄水池2座及蓄水池管理房兩座（r=2.2mx高2.6m）。

　　六、雙方責任

　　（一）、甲方責任

　　1、甲方負責協調并給乙方提供施工場地、道路、施工用水及電（三通一平）等條件。臨時用電距離井址二十米范圍內，保證功率40KW，電流電壓正常。

　　2、甲方委派工程代表對工程全過程協調，保證乙方按期完成工程。

　　3、甲方如有變更通過書面形式通知乙方，并做好交接手續。

　　4、由甲方出面協調相關單位到現場對井址及建筑物位置確定。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方應在工地現場配備經驗豐富的施工管理和技術人員，主要負責人要親臨現場檢查、指導，并負責制定出各項規章制度及崗位職責，為順利施工提供組織保證。

　　3、乙方必須于合同簽定之日起且具備開工條件十天內，進駐施工地點，若不能按期進駐，合同自行作廢。

　　4、乙方在施工過程中應尊重當地群眾生活風俗習慣，不得與群眾正面沖突，遇到群眾干擾或阻撓施工，應立即報告甲方出面協調解決。

　　5、乙方必須嚴格按照設計說明和質量要求施工，不得隨意更改設計內容，若涉及到圖紙與實際情況不符合時，乙方技術員及施工負責人應立即書面報告甲方，由甲方決定是否變更設計。若需變更，則變更建設內容的相關費用由甲方協調丙方承擔。

　　6、乙方應在工地配備專職質量技術人員做好質量檢查及各種實驗資料的.記錄。并積極協助甲方人員工作，及時提供甲方所需的真實數據及資料。

　　7、乙方必須按設計標準施工，井壁管、防沙材料、箍筋等輔助材料，以及配套補償器、水泵、水管、電纜，必須是國標產品，不得以次充好。

　　8、乙方應做好施工日記的記錄工作，并詳細填報工程質量評定表。

　　9、甲方若發現乙方在施工過程中不按設計規范施工，質量不符合設計要求，乙方在接到書面整改通知單后，必須立即整改。若強行施工，甲方有權勒令乙方停工，并由乙方承擔由此而引起的一切經濟損失及責任，乙方已完成的工程量的計價款全部由甲方扣除，作為延誤工期補償費。

　　10、乙方應做好安全管理工作，在施工范圍內的鉆井安全事故及機械事故責任由乙方完全承擔。

　　11、乙方負責向甲方提供工程施工前、施工過程和項目竣工后的照片各一套（規格為5寸彩照）。如在規定深度內，不能打出水，所有費用由乙方承擔。

　　12、若遇不可抗力因素，工程工期若需改變，須甲乙雙方共同協商確定。

　　13、施工結束后，經三方（甲、乙、丙）驗收合格，乙方負責對施工場地進行清理。

　　（三）丙方責任

　　1、根據縣人民政府專題常務會議紀要[20xx]3號精神。負責承擔彭陽縣王洼鎮汪家灣居民點（南街新村）機井及配套工程費用。

　　2、負責工程費審核、按期撥付，工程質量監督檢查和竣工驗收等工作。

　　3、委派甲方對工程全過程協調管理，保證乙方按期完成工程。

　　七、工程造價及費用承擔

　　本工程所有費用由寧夏王洼煤業有限公司（丙方）全部承擔。

　　一是機井管理房2座造價4.8萬元，二是蓄水池20立方米2座造價2.6萬元，三是蓄水池管理房2座，造價2.08萬元，四是機井2眼，深各100米，1026元/米（按實際米數計算）。工程總造價概算叁十萬元整。

　　八、付款方式

　　工程施工進場、機械到位后，預付工程款合同造價的30%，作為乙方工程建設材料購置款；工程過半，甲方付乙方工程造價的40%；工程竣工后，經組織驗收合格且符合設計要求，由甲方一次性付清乙方下余30%工程余款。

　　九、協議時效

　　本《合同》是甲、乙、丙三方在互利、平等的原則下制定，自雙方簽字之日起生效，一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。

　　十、其它未盡事宜，由雙方協商后，簽定補充《合同》，補充《合同》及本《合同》都具有同等的法律效力。

　　發包方（蓋章）：

　　承包方（蓋章）：

　　丙方（蓋章）：

　　代表（簽字）：

　　代表（簽字）：

　　代表（簽字）地址：

　　地址：

　　地址：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　精品施工合同9

　　甲方（全稱）：

　　乙方（全稱）：

　　丙方（全稱）：

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律條件、行政法規，遵循

　　平等、自愿和誠實信用的原則，經甲方、丙方聯合招標，決定將本工程發包給乙方施工，三方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、文件為本工程的合同文件（以下簡稱“合同文件”）。

　　1、本協議書

　　2、提交投標文件后雙方簽署的中標協議及往來函件

　　3、合同條件（含附件）

　　4、投標書、報價明細表、投標單位須知、招標工程范圍、基本技術要求、工期要求、質量要求、商務標報價要求

　　5、圖紙、設計變更

　　6、技術法規、強制性標準條文

　　7、國家、地方其余行政或技術規定。行業標準、規范及有關技術文件與上述各文件是相互解釋的。但在出現含糊不清或彼此矛盾時，上述文件的'排列次序將作為對合同意義解釋的優先次序。合同履行中，三方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件，一經三方簽字蓋章，即視為本合同的組成部分。

　　二、三方明確遵守合同文件內所有條款。

　　三、丙方接受甲方委托按照合同文件約定的方式支付給乙方B（大寫）的金額或按合同文件規定的其他金額或報酬。

　　四、乙方承諾按照合同文件約定，于________年____月____日竣工本工程，驗收標準等級為優良。

　　五、合同生效。

　　合同訂立時間：________年____月____日

　　合同訂立地點：_______

　　本合同三方約定由三方法人代表或授權代表在下面簽署并加蓋三方公章后生效。本合同正本叁份，具有同等效力，由三方分別保存一份，本合同副本陸份，三方分別保存二份。

　　正本與副本不符合時，以正本為準。

　　有條款未涉及到的，三方協商解決。

　　甲方：（公章）

　　乙方：（公章）

　　丙方：（公章）

　　住所：

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　精品施工合同10

　　甲方負責人：乙方負責人：

　　為了明確甲乙雙方在裝修施工過程中的權利和義務，根據《民法典》和建筑裝修的有關條款，經甲乙雙方充分協商，特簽定本合同，以便共同遵守。

　　1.甲方將房屋的裝修工程發包給乙方。總造價：元整，元。

　　2.工程內容：詳見報價明細單，依據雙方協商的樣式、形式。

　　3.工程范圍：報價單所涉及的所有項目的材料、運輸、制作，安裝并達到質量要求。

　　4.工期要求：天，(________年____月____日至________年____月日)。工期每拖后一天罰總價款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他惡劣天氣，非乙方原因停電、停水除外。)

　　5.付款方式：合同簽定后甲方付給乙方元;水電、地墻磚完成后付元;木工、油漆、墻面完成后付元;木地板、燈具安裝完成后付元;全部完成后經雙方驗收合同____日內將尾款全部付清。

　　6.甲方為乙方提供作業環境，按約定付給乙方工程款，乙方按要求保質保量，按時完成各項內容。

　　7.其余事項：裝修前衛生間不滲水，裝修期間不得破壞防水屋，如發現滲水乙方負責。裝修質量保修________年。

　　8.變更條款：

　　(1.甲方確定工程量的`增減。

　　(2.甲方確定工程項目的增減。

　　9.發生下列情況之一的，按工程總造價加或減的相應調整，雙方應有書面簽字記錄。

　　10.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：

　　_________________年____月____日________年____月____日

　　精品施工合同11

　　發包單位（以下簡稱甲方）：云南XX公司

　　承包單位（以下簡稱乙方）：

　　為確保工程在施工過程中人身、電網、設備的安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國勞動法》、國家電監會《電力生產事故調查暫行規定》、南XX以及《電業安全工作規程》等法律、法規、規定，甲乙雙方特簽訂本協議。

　　本協議除明確雙方安全職責等重要內容外，還應根據各階段（如土建、安裝、調試，高空作業、停電作業、帶電作業等）的安全技術要求及特點，從完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事項和明確雙方的義務及責任，并按協議嚴格遵守。必要時，必須在各個階段的書面安全技術交底中重申并明確，書面安全技術交底應雙方簽字。

　　一、工程項目名稱：

　　二、工程地址：____市官家山

　　三、工程范圍：1、1—10組立鐵塔

　　四、協議期限：本協議與工程施工合同同步有效(年____月____日至年____月____日)。

　　五、甲乙雙方安全職責：

　　1.甲乙雙方須認真貫徹執行中華人民共和國、中國XX公司、云南XX公司、地方安全生產主管部門頒發的有關安全生產的.方針、政策和規章、制度，嚴格執行有關勞動保護的法律、法規、條例以及《安全生產工作規定》、《建設工程安全生產管理條例》及《電業安全工作規程》等制度、規定。

　　2.甲乙雙方必須嚴格執行消防安全相關規定。XX、易爆XX嚴禁吸煙及動用明火，消防器材不準挪作他用。

　　3.施工期間，乙方指派專人負責本工程項目的有關安全監督、管理工作；甲方指派專人不定期的檢查施工現場執行安全生產規程、制度狀況。

　　4.甲方和乙方在合同期內，都必須切實履行各自應承擔的安全職責，確保工程安全施工、文明施工。

　　5.甲方安全責任

　　5.1 對乙方的資質進行審查，確認其符合且具備下列條件：

　　5.

　　1.1 持有有關部門頒發的營業執照和資質證書；持有法定代表人身份證明書、授權委托書；有施工簡歷和近________年的安全施工記錄。

　　5.

　　1.2 相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證在合格有效期內，符合安全生產要求。

　　5.

　　1.3 配備的機械、工器具及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。

　　5.

　　1.4應有的安全管理制度齊全。包括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。

　　5.

　　1.5 具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構；施工隊伍超過30人的配有專職安全員；30人以下者設有兼職安全員。

　　5.2 開工前對乙方工程負責人和工程技術、管理人員進行全面的安全技術交底，指明在施工中應注意的安全事項，并做好記錄及相關資料。

　　5.3 在具有危險性的電力生產區域內作業，如有可能引起火災、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械傷害、燒燙傷、塌方等易引起人員傷害和設備事故的場所作業，須事先進行安全技術交底，并要求乙方結合工程實際制定保證安全的“四大措施”（組織、安全、技術、文明施工措施），并認真審查，對“四大措施”不合格者，禁止乙方開工作業。

　　5.4 甲方對施工現場的危險點、帶電部位等，應設置明顯的安全標志牌、警告牌和遮欄（不包括乙方自行設置的違欄和標識

　　精品施工合同12

　　甲方（全稱）：

　　乙方（全稱）：

　　本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于________年____月____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡稱“原施工合同”）中的定義相同。鑒于：甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原施工合同基礎上變更施工合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。

　　一、協議內容變更部分為：

　　1、因乙方新購置一批自卸車輛，甲方應保證乙方土方總運量，不低于方。

　　2、因甲方原因導致車輛停工，每天補償車輛誤工費500元。具體包括：

　　2.

　　1、甲方應保證乙方施工人員住宿通水通電，如斷水斷電超24小時，乙方無條件停工，由此產生的經濟損失由甲方承擔；

　　2.

　　2、如天氣及路況達到可開工的條件，甲方無法安排乙方施工超24小時，乙方有權停運，由此產生的經濟損失由甲方承擔；2.

　　3、節假日、雙休日或者銀行出現故障和特殊情況可順延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超過48小時乙方有權停運，由此產生的經濟損失由甲方承擔；2.

　　4、甲方保證施工工地內有人發貨、驗收，因甲方工作不到位造成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經濟損失的由甲方按乙方實際生產的經濟損失向乙方進行賠償。

　　3、付款方式及價格按原有施工合同條款執行。如有新標段，價格另議。

　　二、本協議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的'法律效力。除本協議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應完全繼續有效。本協議與原施工合同有相互沖突時，以本協議為準。

　　三、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：乙方：（公章）

　　（公章）法定代表人或委托代理人

　　法定代表人或委托代理人簽字：_________________

　　簽字：_________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　精品施工合同13

　　甲方：

　　乙方______________(身份證號： )以下簡稱乙方

　　依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就皮條孫西小孫莊（工程）建筑施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：皮條孫西小孫莊舊村改造。

　　工程地點：皮條孫西小孫莊。

　　承包形式：木工大包。

　　第二條 工程承包范圍

　　甲方將皮條孫西小孫莊舊村改造新農村工程，約______㎡,以_______元/㎡人民幣的造價，約計____________________萬元，發包給乙方承建。

　　第三條 工程工期

　　計劃開工日期：20xx年____月____日，計劃完工日期：20xx年_____ 月____日，總日歷天數________天。

　　第四條 工程質量標準

　　所承包工程范圍內的工程質量必須達到合格。

　　第五條 甲方責任和義務

　　1、負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實現化驗的控制、監督、檢查和驗收。

　　2、負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯系，協調現場工作關系。

　　3、按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

　　4、統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用電等。

　　第六條 乙方責任和義務

　　遵守國家政策和法律法規；遵守甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

　　施工承包合同 篇4

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯絡人：

　　聯系電話：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話：

　　承攬方：(以下簡稱乙方)

　　承攬方法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　承攬方營業執照：

　　施工資質：

　　承攬方施工項目經理：

　　手機：

　　承攬方機構地址：

　　傳真電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

　　第二條制作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略。

　　注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程；

　　2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場；

　　3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

　　4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；

　　3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

　　2、提供施工用雙排腳手架；

　　3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；

　　4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；

　　2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的`成品保護工作；

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；

　　2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；

　　4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年后無工程質量問題時，于_______年_______月_______日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；

　　2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；

　　3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

　　4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：

　　簽約日期：年月日

　　精品施工合同14

　　甲方（業主）：

　　乙方（承包方）：柳州XX公司

　　依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、法規的規定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，依法訂立本合同。

　　一、工程概況

　　裝飾工程施工地點：沙XX單XX402號室

　　施工內容：按預算內容所列項目施工。

　　承包方式：全包（按預算所列包括）合同總工期80天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。

　　合同總價：82579.6元（詳見預算表）。

　　二、雙方工作

　　1.甲方工作

　　1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經乙方書面確認。

　　1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批文等手續，協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

　　1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底，交甲方進行書面確認。

　　2.2乙方指派賈X為乙方駐場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。

　　2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　三、工期

　　1.工期延誤

　　1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：⑴甲方不能按約定提供開工條件。 ⑵設計變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應順延的其他情況。

　　1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的`損失，每停工一天，甲方支付乙方200元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元違約金。

　　四、工程價款

　　支付簽訂合同當天，甲方支付總款30%，金額為24773.9元；總體驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余70%，計57805.7元。

　　五、材料供應

　　1.甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異的，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2.乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

　　六、工程變更

　　在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質量與驗收

　　1.工程質量

　　1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

　　1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　2.竣工驗收與保修

　　2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。

　　2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：水電。

　　2.3雙方約定的保修項目內容期限為：預算所列項目保修________年（水電兩年）。

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　2.由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　九、違約責任

　　甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按照合同總價款的10％向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式

　　雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決或請物業管理處調解。協商或調解不成時，雙方可以按以下第1中方式解決：

　　1.由____市仲裁委員會仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　一、其他約定無。

　　二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　三、組成本合同的文件包括：

　　1.本合同條款及合同附表；

　　2.施工圖紙、施工預算及做法說明；

　　3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議；

　　4.補充規定。

　　四、其他

　　1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方簽字后生效。

　　2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢，本合同即告終止。

　　業主（簽名）：

　　承包方（蓋章）：

　　身份證號：

　　住址：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

　　注冊地址：

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　________年____月____日

【施工合同】相關文章：

施工合同施工合同03-22

施工施工合同04-07

施工的合同04-11

裝修施工合同04-29

室外施工合同06-12

防水施工合同04-30

建房施工合同07-22

施工合同模板06-19

彩鋼瓦施工合同08-19

基礎施工合同03-04