委托施工協議15篇
在生活中，協議在生活中的使用越來越廣泛，簽訂協議可以保障自身的權益不被侵害。到底應如何擬定協議呢？以下是小編為大家整理的委托施工協議，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
委托施工協議1
施工升降機安全技術委托檢驗協議書
委托單位填寫
工程名稱
工程報監編號
200—
第二聯
委托單位存
工程地址
升降機在工地的編號
制造廠家
生產許可證號
型號規格
出廠合格證號
最大允許安裝高度
m
安裝資質證號
計劃安裝高度
m
發證機關名稱
己安裝高度
m
安裝單位名稱
最大額定起重量
人/t
安裝負責人及電話
升降機使用單位名稱
使用單位聯系人及電話
本機已安裝完畢并通過自檢合格，現委托佛山市禪城區建設工程質量安全檢測站到現場進行安全技術檢驗。辦理委托檢驗時向檢驗單位提交資料(原件或有效復印件)情況：
①施工升降機基礎圖及其隱弊驗收資料□
②施工升降機附墻預埋件設計圖及其隱弊驗收資料□
③施工升降機安裝位置平面圖□
④施工升降機附墻立面圖□
⑤施工升降機安裝自檢合格報告□
并保證對所提供的一切資料的真實性負責。
相關約定
1.檢驗依據：①《施工升降機檢驗規則》(GB/T10054-20xx年)
②《施工升降機安全規程》(GB10055-20xx年)
③《施工升降機監督檢驗規程》(國質檢鍋[20xx年]121號)
2.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位應提供必要的人員協助和安全環境條件。
3.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位在檢驗時應提供施工升降機的最大額定荷載的1.25倍的.砝碼和墜落試驗裝置，用于施工升降機試驗。
4.檢驗單位按檢驗標準負責對委托單位的施工升降機進行安全技術檢驗，檢驗應確保客觀、公正、準確。
5.檢驗單位在檢測(存在不合格項時由委托方落實整改，并填寫整改報告交檢測站)完畢或復檢合格后三個工作日內出具檢驗報告，檢驗報告正本由委托方憑本委托協議書到檢測站領取。
6.每臺施工升降機需填報本委托協議書一式二份，委托單位、檢驗單位各存一份。
檢驗單位填寫
1.費依據:佛山市禪城區物價局佛禪價[20xx年]80號文。
2.費:檢驗費：￥元，大寫：仟佰拾元(初檢□，復檢□)。
3.檢驗時間:初步約定200年月日(上午/下午)，若有特殊情況需要變更檢驗時間時，由雙方另行商定。
雙方簽字
其它約定：
委托單位：檢驗單位：佛山市禪城區建設工程質量安全檢測站
經辦人簽名：
經辦人簽名：
電話：
電話：
簽約日期：年月日
注:有“□”選項,選用打“勾”表示,不選用打“╳”表示。
委托施工協議2
甲方(委托人)：___________身份證號碼：___________
乙方(居間人)：___________身份證號碼：___________
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的'信息真實可靠。
乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續齊全，能夠正常施工。
如工程款支付遇到問題，乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。
乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
三、甲方義務
甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
本項目居間報酬為
居間成功后，報酬為總中標金額千分之。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。
甲方可以轉賬或現金的方式支付。
報酬支付到指定賬號。
賬戶名：___________
賬號：___________
五、保密事項
甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止。
如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。
本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章)：___________
乙方(簽章)：___________
簽訂日期：___________
委托施工協議3
甲方：
乙方：
立契約書人委建人 （甲方）與建方 （乙方），本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資12
（二）乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
（三）本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時，本契約書及本約有連帶關系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力：
（一）甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人，但經雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
（二）本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據本契約的.規定。
第二十二條未盡事宜：
本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存：
上述契約事項經雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條有關本契約的權義，雙方同意以 法院為管轄法院。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代表人（簽字）：
代表人（簽字）：
住址：
住址：
身份證號碼：
身份證號碼：
電話：
電話：
年 月 日
年 月 日
簽訂地點：
簽訂地點：
委托施工協議4
發包方（甲方）：________________
承包方（乙方）：________________身份證號碼：________________
本著公平合理、互惠互利的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：________________
一、工程概況：________________
1、工程名稱：________________
2、工程地址：________________
3、承包范圍：________________
4、居室面積：________________居室間數：________________
5、工程內容（附工程設計圖紙、工程預算報價書）
二、承包方式：________________
1、工期：________________天，自________年________月________日開工，于________年________月________日竣工。
2、工程承包價款：________________
（1）工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算（附工程項目承包單價表）。
（2）工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3、承包信譽保證及質保條款：________________
（1）根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
（2）乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
（3）工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價_______________%繳納工程質保金（即；_____________元）。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的`20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
1、本合同甲、乙雙方各執一份。
2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后（除有關保修條款仍生效外）自動終止。
甲方：________________
乙方：________________
________年____月____日
委托施工協議5
甲方:_______________聯系電話：____________
乙方:_____________聯系電話：____________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消防條例實施細則》及其它有關法律法規的規定，在平等互利自愿的基礎上,經甲乙雙方友好協商決定將甲方位于大廈1-3層共計_________平方米消防改造工程委托給乙方施工。協議內容如下：
第一條：工程概況
1.工程名稱:消防改造工程
2.工程地址：。
3.工程內容和范圍：
甲方委托乙方進行的消防設施改造工程包括：消防電報警系統和水噴淋系統，消防標志
的配置：以及室內消火栓箱的改造配置。
4.工程總造價________萬元
5.施工工期為_______天。
6.報價說明：本工程報價包括消防電報警系統和噴淋系統改造及材料供貨安裝、系統的調試費用以及報批手續,消防驗收等費用，不包括施工過程中所發生的.系統泄水費及施工現場發生的水電費。
第二條：工程質量
質量應符合國家消防部的驗收標準，設計要求中未提到的要達到國這質量評定標準的合格等級。
甲方應該按照乙方及濟南市公安局消防局要求提供完整合規有效的消防驗收手續資料。
甲方確保各專業施工改造符合國家機關相規定,督促其他相關專業完成改造區域施工，并已達到消防驗收及開業前消防安全檢查的條件。
第三條工程價款的支付與結算
本協議簽署后，施工人員進入施工工地即付總價的30%即_______元，改造完畢當日即付至總價款的70%______元，余款待相關部門驗收合格取得合格證后一次性結清即_________元。
第四條工程保修
1.乙方僅對本協議第一條第三項所列之工程范圍內各項工程，向甲方負責保修責任。
2.保修期限自消防驗收合格次日起一年整。
3.保修期內，若因乙方工程責任所產生的保修問題，乙方應積極予以解決，并按各設備保養要求進行維護，其費用由乙方負責。乙方若未依約進行保修甲方書面通知15天后工程仍未進行維修，甲方可委托他人進行維修，所產生的費用甲方有權向乙方追償。因甲方原因致使乙方無法進行保修損失由甲方自行承擔,因非工程責任原因造成的損壞不在保修范圍內。
第五條爭議解決：
發生爭議時,雙方應積極協商，協商解決不成時應向市人民法院提起訴訟.
第六條協議期限
本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效
第七條
本協議一式四份，甲乙雙方各執兩份，均有同等法律效力
甲方:____________
乙方：_________
日期：______年_____月____日
委托施工協議6
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經友好協商并制定本協議，以資雙方遵守。
第一條：擬建住房建筑面積約 平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第 號樓第 單元第 層 房，價格每平方元，房號為，共計 套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。
第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫 。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。
第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。
第四條：本合同期內，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。
第五條：甲方未能按本協議約定按期足額支付建房款，乙方
可以解除本協議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。
第六條：雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的建房款無息退還。
第七條：在履行本協議中各方如發生爭議，可協商解決，協商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。
第八條：乙方委托律師事務所對本協議的.履行提供全程法律服務，為本協議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執業證號： 電話： )。
第九條：本協議壹式叁份，甲方執壹份，乙方執兩份。本協議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：乙 方：
電 話：法定代表人：
身份證號： 開戶行：
地 址：賬 號：
E-mail:
簽訂日期 年 月日
委托施工協議7
委托方(甲方)：___________
受委托方(乙方)：上海__電力工程有限公司
本著公平合理、互利互惠的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：
一：工程概況
工程內容：1#—4#鍋爐硝石灰管道改造
工程地址：__再生能源利用中心主廠房0米
二：承包方式
包工包料
三：工期：
___________年___________月___________日——___________年___________月___________日 。
四:工程質量
乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。
在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的`事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
五：工程合同價款(建安票)
材料費：___________人工費：___________元整
稅費：___________%
總計：___________元整 經雙方協商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。
六：合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
七：合同份數
本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執__1__份。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：___________
代表：___________代表：___________地址：___________地址：___________電話：___________電話：___________
委托施工協議8
甲方：___
乙方：___
甲方將劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方進行施工招標代理工作。經雙方協商就劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招標代理合同》(合同編號：閩建信招合字[20xx]第220-1號)，特訂立此協議書，具體內容如下：
一、服務費用：
1、招標代理費：按國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[20xx]1980號)及發改價格[20xx]534號文件規定，經雙方協商確定本項目的'招標代理費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。
2、工程量清單及招標控制價等編制費用：依據福建省物價局"閩價[20xx]房457號"文件規定，經過雙方協商確定本項目編制費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。
3、開評標專家咨詢費和評標會務開支由乙方支付。
二、本補充協議與原合同不一致之處，以本協議為準。
三、本補充協議自雙方蓋章簽字之日起生效，并具有法律效力。
四、本協議一式陸份，雙方各執叁份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工協議9
甲方：
乙方：
甲方將劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方進行施工招標代理工作。經雙方協商就劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招標代理合同》(合同編號：閩建信招合字[20xx]第220-1號)，特訂立此協議書，具體內容如下：
一、服務費用：
1、招標代理費：按國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[20xx]1980號)及發改價格[20xx]534號文件規定，經雙方協商確定本項目的招標代理費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。
2、工程量清單及招標控制價等編制費用：依據福建省物價局“閩價[20xx]房457號”文件規定，經過雙方協商確定本項目編制費用按照收費標準的'50%由乙方向甲方收取。
3、開評標專家咨詢費和評標會務開支由乙方支付。
二、本補充協議與原合同不一致之處，以本協議為準。
三、本補充協議自雙方蓋章簽字之日起生效，并具有法律效力。
四、本協議一式陸份，雙方各執叁份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工協議10
發 包 方：
承 包 方：
根據《中華人民共和國合同法》和有關基本建設與工程管理的規定，為保證工程質量，加快工程建設進度，本著平等和公平的原則，經甲、乙雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。
一、合同簽訂單位：
發包方： (簡稱甲方)
承包方： (簡稱乙方)
二、工程名稱：
三、工程地點：
四、工程建設規模：10KV配電工程
五、工程合同承包范圍：本工程施工圖預算書中所列項目內容的工程物資采購和施工。
六、工程合同承包內容：
1、工程安裝：10KV配電變壓器安裝、調試及送電;高壓電纜預埋，包括電纜管道敷設以及電纜敷設。
2、工程物資：工程合同承包范圍內的工程設備和線纜等工程物資按照國家電網電力行業相關標準，由乙方進行采購。
3、土建施工：紅線范圍內。
七、工程建設工期：甲方施工場地具備進場施工條件后 天 內完成工程施工，工程完工且具備送電條件后 日內完成工程送電。
八、工程承包方式：按照甲、乙雙方共同商定的費用和工程合同承包范圍內的內容由乙方包工包料，包費用的大包干方式。
九、工程合同價款：包干費用為： 萬元整(￥ 萬元整)
十、合同價款支付：
合同簽訂后3天內，甲方向乙方支付至工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)作為工程預付款。 主設備運至施工現場后3天內甲方向乙方支付工程合同價款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。 工程完工驗收合格后3天內，甲方向乙方一次性支付工程合同價款余款(小寫：￥ 萬元整,大寫： 萬元整)。
十一、合同價款支付方式：轉賬
十二、雙方責任：
1、工程驗收：
(1)驗收組織方式：由乙方提出工程驗收申請，甲方組織相關人員到施工現場與乙方共同進行工程竣工驗收。
2、驗收標準：
(1) 設計文件、施工圖紙及設計變更文件。
(2) 制造廠家提供的設備圖紙、技術說明中的技術標準和要求。
(3) 國家和部頒的"規程"、"規范"、技術標準等。
(4) 整套設備、線路帶負荷正常運行，不能中斷。
3、雙方責任：
(1)甲方：
①按合同規定的時間和數量向乙方發放工程施工相關資料。
②負責審定線路停電過渡方案以及特殊施工工藝的技術措施。
③按合同規定辦理工程款結算。
④負責工程停、送電協調工作。
(1)乙方：
①負責施工區域內的用電、用水、臨時設施的施工。
②負責工程施工標準化作業指導書和"三措"的編寫，并提交甲方審查。
③在工程施工過程中及時向甲方提出中間驗收、隱蔽工程驗收通知，并積極配合甲方做好此項工作。
④嚴格按國家、部頒的"規范"、"規程"、"標準"、供電方案進行施工，確保工程質量按合同規定的時間按期、保質量地完成并交付使用，并參與保電和保電前的工程物資保護等工作。
⑤負責工程物資質量(注：物資供應商應為國家電力行業的合格供應商)。
⑥負責對已完成的.線路、設備移交前的保管工作。
⑦妥善處理施工關系，協調處理工程施工的相關事宜。 ⑧承擔工程施工中的一切安全和質量責任。 十三、其他：
1、 甲方有權對工程質量、工藝存在問題的工作項目做出限期整、返工處理，造成的損失由乙方承擔。
2、 乙方如增加工程費用，需由甲方簽證認可。
3、 乙方應承擔在工程物資移交前，工程物資被盜、損壞等所造成的一切責任。
4、 甲方有權對工程施工過程中的安全進行監控，并處以處罰。
5、 工程未經甲方驗收提前使用，由此造成的質量或其他問題，一切責任由乙方承擔責任。
十四、合同有效期：雙方蓋章簽字后生效。
十五、合同份數：合同份數：本合同一式六份，甲方執三份，乙方執三份。
十六、其它未盡事宜，雙方另行協商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工協議11
甲方：__________________
乙方：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關規定，為明確雙方在施工過程中的權力、義務和責任，經雙方協商同意簽定本合同。
第一條工程概況
一、工程名稱：高墩子至通木村二合同段K8+440～K8+500、K8+630～K8+680路塹控制爆破。
二、工程地址：平昌縣通木村。
三、工程內容：路塹巖石控制爆破(不含清運爆渣)。
第二條合同期限
乙方應根據甲方提供的施工計劃進度合理組織施工，不得無故影響甲方工程進度。如因乙方施工組織不合理而影響甲方工程進度，甲方所有損失由乙方承擔。
第三條工程數量、單價
1、以甲方施工樁號范圍內已經爆破的，以雙方現場實際收方簽認方量為準。
2、單價：按每立方米
第四條款項支付
一、本合同簽定后，甲方向乙方支付人民幣50000元(大寫：伍
二、工程進度款按經理部收到業主本工程計量款之日起一周之內支付。
三、工程結束后并經甲方及本工程監理工程師驗收合格一個月內留10%保證金，其余款項甲方向乙方一次性付清。
第五條甲方負責事宜(所發生費用由甲方承擔)
一、本合同簽定后，甲方向乙方交付控爆作業場地及周圍范圍內需保護的地下管網、管線資料一份，并保證資料真實準確，提供路塹相關資料一份。
二、負責周圍環境的協調工作，為乙方進場施工創造便利條件。
三、負責路塹的標高測量，向乙方提供各點開挖尺寸的書面材料并進行技術交底。
四、因甲方原因而使乙方停工、返工等，應向乙方補償經濟損失。
五、合同簽定，盡快通知乙方開工時間，以確保有效工期。
第六條乙方負責事宜(所發生費用由乙方承擔)
一、制定施工方案及施工工藝并按甲方的要求跟蹤測試并提供監測資料和報告。
二、爆破嚴格按控爆設計書進行，爆渣粒徑要滿足路基填料的要求。嚴格按照甲方提供的.橫斷面圖紙進行爆破且對邊坡實行光面爆破。
三、全面負責技術及安全工作。
四、因乙方自身原因造成的停工、返工等，責任由乙方自負。
五、在控爆施工中，因乙方自身原因造成的安全責任事故，由乙方負全部責任，相應的經濟損失及賠償由乙方承擔。
六、因乙方爆破施工的盲炮所產生的安全責任事故，由乙方負責。
第七條未盡事宜，雙方協商解決。
第八條本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等效力，經雙方簽字蓋章后生效，工程結束并結清全部款項后自動失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工協議12
甲方：(以下簡稱甲方)：
乙方：(以下簡稱乙方)：
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等，委托乙方施工，為明確各自的權利和義務，經甲、乙雙方協商達成如下合同：
一、工程地點：涇縣第二中學新校區內。
二、主要工程內容：維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。
三、工程造價：
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內完成
該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的'安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份，雙方各執貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工協議13
委托方（甲方）：________
受委托方（乙方）：________
本著公平合理、互利互惠的`原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：
一：工程概況
工程內容：1#—4#鍋爐硝石灰管道改造
工程地址：再生能源利用中心主廠房0米
二：承包方式
包工包料
三：工期：
1。乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。
2。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
五：工程合同價款（建安票）
1。材料費：
2。人工費：________元整
3。稅費：3。5%
總計：________元整經雙方協商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。
六：合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
七：合同份數
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工協議14
合同編號：
簽約日期：
甲方(委托人)：
乙方(委托人)：北京惠誠益達智能供暖技術有限公司
一、施工項目：北京號別墅供暖工程;
1、施工地點：北京;
2、施工內容及要求詳見施工設計方案
二、工程期限及保修期：
1、進場三十日內完工(實際工作日)。
2、工程保修期;地熱電纜保修五十年，環流板一年，溫度控制系統一年，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日起。(設計溫度18-23度)
三、工程造價及付款方式：
1、電采暖工程總造價元。
2、合同生效時，甲方支付總價款的65%，計：元。
3、地熱電纜鋪設完畢后，經甲方驗收合格，支付總價款的30%，計：元。
4、完工后，驗收合格，付余款5%，計：元。
5、本報價不含溫控器前端電器預留預埋(詳見設計方案及報價)。
四、材料、設備的供應：
乙方提供所有材料及設備。
注：1、發熱電纜為挪威產耐克森―TXLP組件型，(全球范圍)隱蔽式接頭，冷引線
2.25米。(挪威進口)
2、聚脂鍍鋁膜(國產)
3、保溫材料聚苯板(國產2.5㎝厚)
4、鍍鋅鐵網10㎝x10㎝(國產)
5.溫控器(德國.曼瑞得)
五、施工前準備
1、甲方
1)、應免費提供施工用的水、電等必備的配套設備。
2)、施工中使用公共部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。如確實需要拆該原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續。
3)、如確實需要拆該原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續，保證乙方正常施工。
4、甲方要求比合同約定的工期提前時，需征求乙方同意并應支付趕工費，待簽定工期及價格變更協議、確認趕工費后再行施工。
5)、甲方對工程質量、進度進行檢查，辦理驗收、變更、登記等手續。
2、乙方
1)、組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底。
2)、工程竣工未移交甲方前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
3)、乙方委派現場技術員為住工地代表，負責和同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。
4)、乙方負責乙方施工人員的施工安全、防火等安全要求。
六、工程施工變更
1)、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，簽定變更單后方能進行施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束時，一并結算。
2)、凡私自與施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
七、工程質量、驗收及結算
1、工程質量按1997年9月3日發布的中華人民共和國行業標準《家庭裝飾工程質量規范》以及施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內容為合格標準依據。
2、保證供暖時室內溫度達到北京市的政府供暖溫度20攝氏度。
3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中途的檢查與驗收手續。
4、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，驗收合格辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
5、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料五天內，審查完畢，到期未提出異議，視為同意。對中途款、決算尾款按合同規定遲交一天以工程總價千分之一支付違約金。
6、決算：以預算為基礎，項目變更簽單為依據，原單價不變，工程量按實際結算。
八、違約責任：
1、甲方責任
1)、未按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及甲方引起的其他原因等，除工程日期得以順延外，還應陪付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的千分之一。
2)、工程驗收，提前使用，發現質量問題，甲方自己承擔責任。
3)、甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原建筑結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
2、乙方責任
1)、工程質量不符合合同規定，甲方有權要求限期無償修繕或返工，造成損失由乙方負責。
2)、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。
3)、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他用品，如有損壞，應視情況以予陪償。
3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規定的`各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他損失。
九、爭議或糾紛的處理
1、本合同履行期間雙方發生爭執時，在不影響工程進度的情況下，雙方可采取協商解決或請家庭裝修市場管理辦公室及有關部門進行解決。
2、雙方調節不成時，雙方同意由當地仲裁委員會(當事人雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面協議的，可向人民法院起訴)。
十.附則
1、本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本1份，有同等法律效力。
十一.其他約定
1、乙方應提交電采暖產品質量證明及施工資質證明。
2、乙方應提交電采暖產品使用說明。
3、乙方應提交電采暖系統設計方案，此設計方案作為合同附件，工程使用的電熱供暖產品及鋪裝功率以設計方案為準。
甲方：乙方：****技術有限公司
地址： 電話：
身份證：電話：地址：簽約人：
委托施工協議15
委托方(甲方)：___
受委托方(乙方)：___
本著公平合理、互利互惠的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1—4鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：
一、工程概況
工程內容：1—4鍋爐硝石灰管道改造
工程地址：___
二、承包方式
包工包料
三、工期：
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的.內容、要求進行施工。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
五、工程合同價款(建安票)
1.材料費：___
2.人工費：___元整
3.稅費：3.5%
總計：___元整經雙方協商本合同總價款人民幣___整。
六、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。
七、合同份數
本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各1份。本合同未經事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【委托施工協議】相關文章：
委托施工協議01-16
委托施工合同07-24
委托施工合同(15篇)08-20
委托施工合同15篇10-07
施工委托工程的協議書03-07
施工圖設計委托合同01-03
施工施工合同09-22
工程施工安全施工協議01-11
施工的協議01-13