承攬合同書(shū)(合集15篇)
在當(dāng)今社會(huì)，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的承攬合同書(shū)，歡迎閱讀與收藏。
承攬合同書(shū)1
合同編號(hào)：_________
定作方：_________
承攬方：_________
一、項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
_________。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________。
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
_________。
五、結(jié)算方式及期限
_________。
六、違約責(zé)任
_________。
七、解決合同糾紛的`方式
_________。
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同書(shū)2
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《_________》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù)，_________情況分別為：
1、廠牌車型____________，營(yíng)運(yùn)證號(hào)碼____________，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)____________，車架____________，
2、廠牌車型____________，營(yíng)運(yùn)證號(hào)碼____________，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)____________，車架____________。
第二條、服務(wù)期限
期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止，共計(jì)____________天。
第三條、服務(wù)費(fèi)用
合同總費(fèi)用為_(kāi)___________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的_________和自行聘請(qǐng)的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運(yùn)證的_________從事運(yùn)輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的'人員在行車計(jì)劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)_________的二級(jí)維護(hù)及_________年檢、年審。
5、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_(kāi)________等。
6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故_________的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《________省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào)。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無(wú)故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號(hào)的_________完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的_________出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對(duì)甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)_________使用異常或技術(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)________進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號(hào)，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運(yùn)政管理部門申請(qǐng)調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計(jì)劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管_________的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生_________被盜、報(bào)廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書(shū)3
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：
1) 制造的內(nèi)容："";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;
7) 全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2x2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的.投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以內(nèi)。
七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
承攬合同書(shū)4
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）
本合同甲方委托乙方承攬 項(xiàng)目，雙方經(jīng)過(guò)平等協(xié)商，在真實(shí)、充分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。
第一條、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
1.1乙方帶料
第二條、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行 。
第三條、乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)期限
驗(yàn)收合格后免費(fèi)保修12個(gè)月。
第四條、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
4.1乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
4.2乙方對(duì)于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
4.3甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方式
5.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
5.3當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第六條、履行的期限
年 月 日至 年 月 日。
第七條、結(jié)算方式
驗(yàn)收合格后 日內(nèi)支付總價(jià)款的95%，余款保修期滿后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次付清。
第八條、違約責(zé)任
8.1乙方違約責(zé)任
8.1.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
8.1.2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
8.1.3未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
8.1.4逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值30%的違約金。
8.1.6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
8.1.7實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
8.1.9未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
8.1.10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
8.1.11乙方在甲方的工作場(chǎng)地，設(shè)備設(shè)施上進(jìn)行工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)的操作規(guī)程，不允許毀壞甲方的設(shè)施設(shè)備，對(duì)工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
8.2甲方違約責(zé)任
8.2.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的'損失。
8.2.2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價(jià)款總值10 %的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5 %違約金。
8.2.3無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
第九條、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十條、糾紛的處理
本合同履行過(guò)程中甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決。若協(xié)商不成，按以下1種方式解決：
1、向人民法院提起訴訟。
2、向 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會(huì)調(diào)解處理。
第十一條、廉潔條款
雙方嚴(yán)格按照廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行廉潔從業(yè)義務(wù)。
第十二條、其他
12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備技術(shù)和勞動(dòng)完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作向甲方負(fù)責(zé)，未經(jīng)甲方同意的，甲方可以解除合同。
12.2本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
12.3本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。具有同等法律效力。
甲方 乙方
單位名稱（章）： 單位名稱（章）：
住所： 住所：
法定代表人（負(fù)責(zé)人）： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
電話： 電話：
開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：
帳號(hào)： 帳號(hào)：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時(shí)間： 年 月 日 簽訂地點(diǎn)：
承攬合同書(shū)5
定作方： 合同編號(hào)：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的，承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。
2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算：
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間： 。
2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。
十、費(fèi)用結(jié)算
結(jié)算時(shí)間：
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的'，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
時(shí)間： 年 月 日
承攬合同書(shū)6
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；
鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。
3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：：年月日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的`，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。（也可不約定此項(xiàng)目）
五、加工成品驗(yàn)收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù)，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。
七、報(bào)酬及支付：
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件元（或總報(bào)酬元）
2、報(bào)酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元，由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
承攬合同書(shū)7
合同編號(hào)：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時(shí)間： 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：
（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的.土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí)）
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò)人員： 指定聯(lián)絡(luò)人員：
承攬合同書(shū)8
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點(diǎn)：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
二、承包方式及內(nèi)容：
1、承包方式：
2、承包內(nèi)容：
3、承包范圍及說(shuō)明：
三、工程造價(jià)及付款方式：
1、工程造價(jià)如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：
四、工期及說(shuō)明：
根據(jù)甲方工期計(jì)劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_(kāi)_______天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。
五、甲方責(zé)任及義務(wù)：
1、提供施工項(xiàng)目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。
2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費(fèi)，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時(shí)追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊(duì)進(jìn)行施工。所造成的`一切后果由乙方承擔(dān)。
5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險(xiǎn)需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費(fèi)用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責(zé)任及義務(wù)：
1、對(duì)甲方施工方案及要求，要做到堅(jiān)決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方派行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度，認(rèn)真做好施工現(xiàn)場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過(guò)錯(cuò)，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。
6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
7、對(duì)于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
七、其他：
1、本工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項(xiàng)目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項(xiàng)目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項(xiàng)條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例，乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書(shū)9
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)款
1、防盜門名稱___________，
2、規(guī)格___________，
3、單位___________，
4、數(shù)量___________，
5、單價(jià)(元/M2)___________。
注：以實(shí)際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續(xù)訂貨時(shí)，提前7天向供方提供計(jì)劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝，運(yùn)輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場(chǎng);
2、本合同價(jià)格內(nèi)已包含：制作、安裝、運(yùn)輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部?jī)?nèi)容;
3、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗(yàn)的，應(yīng)提供檢驗(yàn)合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點(diǎn)：
第四條合同價(jià)款的計(jì)算、結(jié)算、支付方式
1、計(jì)算方法：面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格付總價(jià)款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗(yàn)收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計(jì)：以實(shí)結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。
2、乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費(fèi)用及電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計(jì)門型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作，按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
5、為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品，屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費(fèi)用乙方自理。
第七條工期
1、開(kāi)工前三天甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工通知書(shū)，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書(shū)面報(bào)甲方進(jìn)度報(bào)表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度，不得影響甲方工程按期竣工驗(yàn)收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)停電24小時(shí)以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施，所發(fā)生的費(fèi)用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，乙方按規(guī)定對(duì)所承攬工程實(shí)行保修，保修時(shí)間按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方免費(fèi)維修或更換。甲方通知乙方返修時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)維修，如乙方未能及時(shí)維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無(wú)發(fā)生保修費(fèi)用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴(yán)格按照國(guó)家操作規(guī)程進(jìn)行操作，高空作業(yè)配安全帶，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合，所有責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的'，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條爭(zhēng)議的處理
1、如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補(bǔ)充協(xié)議處理，補(bǔ)充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
承攬合同書(shū)10
定做方：__________
承攬方：__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_(kāi)____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(3)其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式：
1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，______________________。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
(1)檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸：
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的'墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時(shí)間：__________
承攬合同書(shū)11
甲 方：
乙 方：
(以下簡(jiǎn)稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書(shū)柜制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)合同雙方本著平等、公平、互惠的.原則，訂立如下合同條款：
第一條：書(shū)柜尺寸
長(zhǎng)180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書(shū)柜漆要求，紅丹打底，再上藍(lán)氨基漆。
第五條：每個(gè)書(shū)柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個(gè)，總價(jià)為人民幣為大寫貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運(yùn)到校園內(nèi)，運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
第七條：交貨時(shí)間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗(yàn)收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
年 月 日
承攬合同書(shū)12
定作方：______________（簡(jiǎn)稱甲方）
承攬方：______________（簡(jiǎn)稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________
4．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________
5．結(jié)算方式：________________________________________________________________
6．違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
（1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______％的.違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開(kāi)戶銀行：____________ 開(kāi)戶銀行：__________
帳號(hào)：________________ 帳號(hào)：______________
________年____月____日
承攬合同書(shū)13
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的.一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
承攬合同書(shū)14
發(fā)包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)規(guī)定，本著真誠(chéng)合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴(yán)格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱：____________________________
2、工程地點(diǎn)：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預(yù)付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預(yù)付款延付，則交貨期順延。
2。計(jì)人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗(yàn)收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)甲方需支付總合同的，計(jì)人民幣(大寫)元整。
4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫)保修期為_(kāi)_______年(至驗(yàn)收合格后計(jì)算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗(yàn)收前，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán)，同時(shí)提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項(xiàng)，乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責(zé)任
1、施工現(xiàn)場(chǎng)具開(kāi)工條件。
2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場(chǎng)地供乙方現(xiàn)場(chǎng)安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用，提供乙方進(jìn)場(chǎng)安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的.建設(shè)工地人員所需工種證件。
4、對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，確保安裝條件準(zhǔn)確無(wú)誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對(duì)該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時(shí)足額支付款項(xiàng)，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。
四、乙方責(zé)任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求并保證竣工驗(yàn)收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
5、售后服務(wù)，________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費(fèi)用)，________年滿后乙方收取成本費(fèi)用。
五、工期延誤
對(duì)以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延：
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場(chǎng)停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn)，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。
2、驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi)，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭(zhēng)議
本合同如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項(xiàng)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書(shū)15
甲方：____________________________
乙方：____________________________
根據(jù)，《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點(diǎn)：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
二、承包范圍及內(nèi)容：場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
三、承包方式：挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。
六、工程款支付方式：土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的.工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
十、爭(zhēng)議的解決
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
【承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：
承攬合同書(shū)01-11
加工承攬合同書(shū)09-23
承攬合同書(shū)(精選15篇)01-27
承攬合同書(shū)(15篇)01-26
承攬合同書(shū)15篇01-18
承攬合同書(shū)精選15篇02-13
承攬合同書(shū)精選15篇02-13
承攬加工合同書(shū)13篇11-26
承攬合同書(shū)合集15篇02-07
承攬合同書(shū)(集錦15篇)02-03