安裝施工合同范本
隨著人們法律意識的建立，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的安裝施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
安裝施工合同范本1
甲方：（發包方）
乙方：（承包方）
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條：工程概況
1、工程地點：
2、工程承包方式：承包人包工包料。
風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元（大寫），若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。
第二條：關于材料供給的約定
風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的'規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。
第三條：關于工程質量及驗收的約定
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。
4、本工程由_______方設計施工方案。
第四條：關于安全生產各防火的現場治理的約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。
2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、保證裝飾裝修現場整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。
5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定
1、布局開槽完工后，支付工程款的50％給乙方，水電完工后支付工程款的30％，整體竣工驗收合格后支付20％。
風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
2、本工程保修期_____年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3、雙方款項住來均應出具收據。
4、工程結算方式：水路____米，電路____米。
5、乙方承包內容：
（1）水電開槽、布線、穿線、埋槽；
（2）所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋；
（3）水電施工穿墻、打孔、切割；
（4）開關插座面板安裝；
（5）小五金的安裝；
（6）后期燈具的安裝（水晶燈另計）；
（7）其他收費項目另計。
第六條：糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向____人民法院提起訴訟。
第七條：全同的變更和解除
風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款____％支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第八條：其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合其他工種的交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。
3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
第九條：附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式____份，甲、乙雙方各執_____份。
4、合同有效期至________年______月_____日。
甲方：
______年_____月____日
乙方：
______年_____月____日
安裝施工合同范本2
房屋主人：______________(甲方)
水電安裝人：______________(乙方)
甲方委托乙方安裝一幢民房水電工程，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，為明確雙方在水電安裝過程中的權利和義務關系，經雙方協商同意，就以上工程一事達成如下協議，供雙方共同遵守：
一、甲方提供所有水電材料給乙方。(根據安裝需要到場)
二、工程分兩次安裝，第一次驗收合格后付款百分之五十，其余款項在第二次安裝驗收合格后全部付清。
三、安裝水電工程總價為人民幣元。
四、工程質量要求：乙方必須按照國家電工標準要求安裝，做到燈亮、水通，水電安裝過程中所有內容必須全部符合要求，驗收合格。
五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規范和技術要求進行施工，采取嚴格的安全防范措施。乙方要管理好所帶的一切安裝工具，在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故責任以及產生的`一切費用，由乙方自己承擔。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
六、本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
七、本協議一式二份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
簽約日期：______________
安裝施工合同范本3
甲方：（發包方）
乙方：（承包方）
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條：工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元（大寫），若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。
第二條：關于材料供給的約定
1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。
第三條：關于工程質量及驗收的.約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB-20xx年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
3、雙方款項住來均應出具收據。
4、工程結算方式：水路____米，電路____米
5、乙方承包內容：1、水電開槽、布線、穿線、埋槽；2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋；3、水電施工穿墻、打孔、切割；4、開關插座面板安裝；5、小五金的安裝；6后期燈具的安裝（水晶燈另計）；7、其他收費項目另計。
第四條：糾紛處理
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第五條：全同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款____％支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第六條：其它約定
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合 其他工種的交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。
3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。
第七條：附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方________簽字（蓋章） 乙方________簽字（蓋章）
___年___月___日 ___年___月___日
安裝施工合同范本4
發包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同》及相關法律規定，結合本工程的實際特點，本著互惠、互利、合作、相互信任的原則，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：稻花香酒廠新建工程
2、工程地點：318國道旁
3、工程內容：完成施工藍圖范圍內及現場所需要完成的全部內容。其中：廠房、辦公樓、道路硬化、排水管網及輔助配套等工程。
4、工程承包方式：乙方(包工包料)，實現工程總承包。
5、工程施工時間：年月日至年月日。
6、合同價款及付款方式：
6.1按施工圖紙項目工程用20xx年《湖北省統一定額收費標準》計算，下浮8%。
6.2付款方式：按工程形象進度付款。
6.3按每月完工的實際工程量付80%。
6.4工程竣工驗收合格后一月內付至工程總造價95%。
6.5結帳方式：必須用現金支付，不能以物抵帳。余款一年后無質量問題全部付清。
7、合同風險范圍如下：市場物價風險：包括主材根據當時市場價格，材料單價變化幅度，超過±5%以外的風險按合同約定執行，在約定風險外的按當地市場價進行調整。
8、合同以外風險范圍價款調整方法：因設計變更，工程量增減引起合同價款的變化依據現場工程負責人或工程師實際簽發數量及價格進行調整。調整辦法是依據工程師實際審簽并經甲方確認的工程量乘以合同對應固定單價進行調整，合同中沒有適用或類似于變更，增減工程的價格，由乙方提出適當的變更價格，經與甲方協商一致后，按雙方書面審簽確認的.工程量及價格計算調整。
9、合同文件中使用的語言文字，標準和使用法律：
9.1適用法律、法規、國家的法律、法規及本省、本市的部門規定或地方法規。
9.2適用標準、規范建筑安裝工程施工及驗收規范和建筑安裝質量檢驗評定標準。
第二條甲方義務
1、辦理甲方應辦的所有手續、平整施工場地，使施工場地具備施工條件的約定時間，已具備施工條件。
2、提供施工期間的水源、電源、施工用的路通。
3、組織乙方有關人員進行圖紙會審及技術交底。
4、組織現場交驗的時間(開工前三天內)。
5、協調保護工作的約定，甲方配合、乙方負責。
6、按照合同節點，按時支付工程款(每月25-30日)。
7、辦理有關所需證件的約定，開工前由甲方辦理施工許可證，乙方協助，費用按國家，和省市相關規定分擔。
第三條乙方義務
1、乙方應具備施工相關資質，配齊各種施工及技術人員，保證全文明施工，嚴格執行有關施工現場的管理的規定，指定一名項目負責人常住現場配備施工技術人員。項目負責人：電話：(24小時開機)
2、乙方必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。
3、乙方在施工過程中發現設計文件和圖紙有關錯的，應當及時提出意見和建議。
4、施工中嚴格執行安全施工操作規范及防火、施工規范、質量標準，按期保質完成工程。
5、工程用水、用電根據現場掛表，每月抄表經甲、乙雙方確認，單價按施工當地物價部門核定價格，最后在應付工程款中扣除。
6、乙方要做到文明施工，保持施工現場整潔，做到工完場清，不得擾民及污染環境。
7、工程竣工后，乙方用書面形勢通知甲方，乙方將向甲方提供竣工驗收相關資料及文件。
第四條工程變更及簽證
工程項目及施工方式如需變更，甲、乙雙方協商一致簽訂書面變更協議，同時相應的調整相關工程費用及工期。
第五條工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方同意，工期相應調
整。
1.1工程量變化和設計變更，導致工期增加的。
1.2不可抗拒自然災害所影響的(天災、政治、惡劣氣候、下雨等)。
1.3甲方同意工期順延其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響的，經乙方提去，甲方確認后，工期可以順延。
3、在施工中，停電、停水滿12小時或有現場其他原因，經甲方確認后，乙方工期予以相應順延。
4、因乙方提供材料，設備質量不到位而影響工期由乙方承擔承擔責任，工期不順延。
5、因乙方責任不能按時開工，或中途停工，而影響工期的，工期不順延。
6、因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第六條質量標準及安全生產要求
1、甲、乙雙方約定本工程施工質量標準，符合國家建筑施工質量驗收標準。
2、安全生產要求：
2.1乙方施工現場必配備安全管理員，對工人進行安全生產教育，并指導安全生產的要求及施工程序。
2.2在施工中發生的安全責任事故，甲方不負任何責任，由乙方自負。
第七條信譽保證金的管理及退返和違約處罰
1、合同簽定后，乙方向甲方付保證金150萬元(其中簽訂合同后支付給稻花香酒廠)。
2、保證金的退返程序：
2.1乙方設備及工人進場開始施工，甲方退返乙方保證金50%(即75萬元)待辦公大樓，基礎完工后全部退返。
2.2如果甲方不能按時退返乙方保證金，乙方有權停工，而且工期順延的同時，乙方按本金收取利息，收取利息的標準是3%。簽訂合同一個月內，甲方應盡快保證乙方進場施工的一切條件。逾期甲方按照利息向乙方支付，超過二個月，甲方無條件退返保證金，同時視同甲方原合同承包給乙方。
第八條組織竣工驗收
工程竣工后，由乙方書面通知甲方，由甲方負責組織驗收，竣工驗收必須在半月內完成，逾期不驗收視同驗收合格。本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，蓋章簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【安裝施工合同】相關文章：
暖氣安裝施工合同07-03
設備安裝施工合同08-11
水電安裝施工合同07-01
弱電安裝施工合同10-29
路燈安裝施工合同07-27
廣告安裝施工合同09-16
電氣安裝施工合同07-27
冷庫安裝施工合同06-05
暖氣安裝施工合同6篇09-14