工程承攬合同通用15篇
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的場景和場合需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的工程承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程承攬合同1
發包方（以下簡稱甲方）：鎮江市……
施工方（以下簡稱乙方）：淮安市……公司
甲方將自有門面房拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。依照《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，明確雙方的權利和義務，經共同協商，一致同意簽訂本合同。
一、施工內容及工程量
1、施工內容：分為A、B、C三段工程，將上述三區段建筑物拆除，并將渣土清運。
2、拆除標準：所定范圍內建筑物房屋拆除及原地面磁磚、渣土清運至室內地平。
3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式
1、工程價款
（1）防護鋼架：長100米×高4米×63元=25200元，由甲方承擔；
（2）垃圾清運：根據房屋拆除面積2614平方米×50元/平方米=130700元，由甲方承擔；
（3）廢物利用費：按照甲方指定各區段工程工期長短，乙方按照不同標準計算廢物利用費支付給甲方。具體如下：如果甲方安排20天工期，按12元/平方米；如果工期15天，按8元/平方米；如果工期5天，則按5元/平方米。
2、結算方式
（1）保證金：乙方須在正式開工前向甲方交納一次性安全保證金和房款計人民幣10萬元。如乙方在舊房拆除過程忽視安全管理，違反安全責任，違章指揮、冒險作業、野蠻拆除，不服從甲方安全監督管理和相關職能部門的監督檢查，甲方有權處置該保證金，直至扣完，并追究乙方其他法律責任。
（2）工程結束并經甲方驗收合格后，進行結算，甲方一次性付清工程款。
三、施工日期
1、A、B、C各區段開工和竣工日期以甲方另行書面通知乙方為準。
2、因不可抗力或其他因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方權利和義務
甲方：
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定工作人員監督乙方施工全過程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環保措施。
2、積極配合甲方的'工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業，注意環保要求：控制噪聲，避免不安全因素發生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、乙方必須嚴格按照甲方要求進行施工，服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。在拆除過程中，確保與被拆建筑體相連建筑物的結構安全，否則，由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
8、若發生重大事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方。同時按政府的有關要求處理。
9、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜，負責協調施工中有關事宜并向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任
1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。
乙方如未能按照甲方指定工期清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾30元人民幣承擔違約金，最高不超過合同價。
2、合同執行中發生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的，可向鎮江仲裁委員會申請仲裁。
六、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同簽訂日期：年月日
工程承攬合同2
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的` %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
工程承攬合同3
甲方：______________________ 聯系電話：______________________
乙方：______________________ 聯系電話：______________________
甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：
1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的'規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
系統設備工程承攬合同工程承攬合同（3）
委托方：_____________（以下稱甲方）
承接方：_____________（以下稱乙方）
簽約地點：________________________
施工地點：________________________
簽約時間：________________________
1、合同內容
本合同項所指的項目是：___________________________
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2、1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）
2、2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3、1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。
3、2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。
3、3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。
3、4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4、1 甲方責任
4、1、1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、1、4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4、1、5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4、2 乙方責任
4、2、1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質量相符。
4、2、4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5、1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5、2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯絡人員：________ 指定聯絡人員：___________
附件一：物料清單
序號
名稱
型號
數量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12％
c
稅金=（a＋b）x6%
d
工程總價=a＋b
工程承攬合同4
發包方： 江西省億鑫裝飾工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
經雙方協商一致，甲方將 新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修 工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱： 金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點： 新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）
三、工程價款
合同總造價： （大寫）（￥： 元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的 40% ，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
（一）甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
（二）乙方權利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的'一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工 徐龍、張濤兩人 到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：
地址： 地址：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同5
定作方：______________(簡稱甲方)
承攬方：______________(簡稱乙方)
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目 規格、型號 單位 數量 單價 價款或酬金(元)
金額：_______ 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產品的質量、包裝、加工方法：_______
2.原材料的提供以及規格、數量、質量：_______
3.履行的期限、地點和方式：_______
4.驗收標準和方法：_______
5.結算方式：_______
6.違約責任：_______除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：_______不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：_______中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的'損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：_______
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都
可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理
局所存查。
11.本合同有效期限：_______從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：___________年__月__日
定作方：____________ 承攬方：____________
法定代表人：____________ 法定代表人：___________
開戶銀行：_____________ 開戶銀行：____________
帳號：______________ 帳號：______________
____年__月__日
工程承攬合同6
委托單位(甲方)：_______
承攬單位(乙方)：_______
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：_________________________________________。
2.工程地點：_________________________________________ 。
3.承包范圍：_______參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：_______雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：_______
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：_______雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：_______
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額：_______ 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的.期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：_______
付款時間
付款百分比
金額
七、違約責任：_______
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：_______
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：_______ 承攬單位(乙方)：_______
代表人：_______ 代表人：_______
簽約日期：_______ 簽約日期：_______
工程承攬合同7
發包方(甲方)：________________________________
承攬方(乙方)：____________________________________
甲方委托乙方對甲方工程進行承攬，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
第二條合同款項
本工程采用固定單價暫定總價的承包方式，依實際工程量結算;開立發票，發票必須符合國家稅收法律法規的規定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險，除工程變更外不作調整;凡涉及合同價格變更的書面文件，必須有甲方蓋章確認，否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣元整(RMB)。總價含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節假日施工費用。
第三條工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發票后個工作日內支付全部工程款的%，工程余款%作質量保證金，待質量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項，則在個工作日內無息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說明書或技術人員要求。
2、參照甲方現有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現行國家標準的規定。
4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質量要求。
5、施工過程中，需要改動的施工，乙方需全力配合，聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規定，負責己方人員的安全和勞動保險，保證安全生產，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據國家及地方政府的相關工傷保險條例處理，甲方不承擔法律上的責任。
7、乙方必須保證施工質量及時間要求，經施工后如有質量問題應于24小時內應甲方要求到達甲方工程地點進行維修，確保生產的順利進行;
8、乙方在施工中不得損壞相關設備，如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
9、乙方必須遵守甲方各項管理規定，甲方有權對工廠內發生的違反公司規章制度的行為進行處罰;
10、乙方工作中遇到意外困難時，可以向甲方請求提供技術支持，如有發生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經驗豐富的工地負責人長駐工地，負責施工督導及施工人員管理，確實依照施工規范施工。對有特殊緊急搶修要求的，乙方應指派施工隊伍常駐廠區附近，以便配合緊急搶修隨時入廠作業(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員，以便甲方隨時依工作需要聯絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員，應按甲方出入廠規定提前向甲方申領出入廠證，并應遵守甲方的出入廠規定，違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規定》處理。
4、乙方應將執行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查，如有變動，亦應立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發的函件，無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監工記錄表〗上通知，乙方均應切實遵照辦理。如有異議，應于規定期限內(未規定期限者，以甲方發件后五天內為準)以書面提出，否則視為同意。
6、工程進行期間，甲方對施工質量、進度材料等有權隨時加以查驗，乙方應提出施工質量檢驗證明、材質證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關的技術文件應妥為保存，無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密，不得泄漏，否則應負契約及法律責任，若因此給甲方造成任何損失，應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時，與其它工程承攬人的協調工作以甲方為主，乙方應無條件服從并配合。
9、乙方發現施工內容與現場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。
10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾，乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統一清運)，否則甲方可雇工清理，清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時，概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規定辦妥工作票、動火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發生人員、設備傷、損事故、環境污染等，概由乙方負責，若給甲方造成損失，乙方應負賠償責任，并從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產保險，如于施工期間的人員、設備發生任何傷、損事故、環境污染等，概由乙方負責，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應負賠償責任。
3、工程進行期間，乙方對各種可能發生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負責賠償。
4、實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面通知甲方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后實施，由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。
第五條工期要求：
1、工程工期：
(1)開工日期：____年____月____日，甲方要求延期開工的，乙方應予配合，工期相應順延。
(2)竣工日期：____年____月____日
(3)總日歷工期：天;
2、施工的期限應當按照合同規定履行。一方要求提前或延期交付，應當提前與對方協商并簽訂補充協議，對提前或延期交付的工作成果按補充協議執行，補充協議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整，甲方提前天書面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業標準的原材料施工影響工程質量時，甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款，有關費用由乙方承擔，由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
第七條技術資料、圖紙提供辦法
1、甲方應當(何時)提供技術資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理的，應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復，提出修改意見。乙方在約定的時間內未得到答復的，有權停止工作。
3、乙方對于承攬的工作，應當嚴格保密，未經甲方事先書面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現行國家或行業標準并符合甲方使用目的，以合同明確規定的圖紙、質量要求作為驗收依據。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求，甲方應在日內對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后，方可進行下一道工序。
4、驗收時如發現品質不符要求，乙方應于甲方指定時間內改善完成，逾期未完成的，甲方可不經催告徑自處理，所需費用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補足，因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質量有爭議，且經協商無法達成一致時，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如發現質量問題，除甲方使用、保管不當等原因外，乙方應在甲方指定期限內修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內修復，甲方有權自行修復或請第三方進行修復，所發生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯系方式為變更，乙方應提前日書面通知甲方，否則甲方有權委托第三方修復，所發生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外，如甲方就本工程有關問題委托乙方修復，乙方應按成本價計費.
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規定的質量完成工作，乙方應當負責修理，如果修理后的`交付時間超過合同約定的日期，應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數量少于合同約定，乙方應當照數補齊施工，因此超過合同約定的交付時間的，應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現場，乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期)，應當向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方繼續承擔賠償責任。
5、擅自調換經甲方驗收合格的原材料或零部件，乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的，應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天，或甲方認為不能依限完工時;
(2)乙方無正當理由，自行停工達小時(或天)以上時;
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達日以上;
(4)乙方不履行合同約定的義務或者履行義務不符合合同約定的要求，經甲方通知后仍不履行或采取補救措施的;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時，乙方應向甲方支付違約金元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經甲方要求，乙方應繼續承擔保密義務。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭議解決
本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協商期間，非經甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續履行本合約義務，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協商處理完成后，再無息支付該工程款。
第十四條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。經雙方簽字確認的補充協議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。
5、本合同一式份，甲方執份，乙方執份，具有同等法律效力。
發包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：
甲方：乙方：____年____月____日：
工程承攬合同8
承攬方：____（以下稱乙方）
定作方：____（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。
a、承攬項目名稱：______
b、承攬項目地點：______
c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：____。
e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。
f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后__天內，結算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修__年，__年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的'特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：____承攬方：____
定作方代表：____承攬方代表：____
____年__月__日
工程承攬合同9
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱：車間排風工程
第二條施工地點：
第三條合同范圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網站信息，或來電咨詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現場進行協調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數）
第九條付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規定的`履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
工程承攬合同10
甲方：內蒙古世紀華盛房地產有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范
第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的.質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
工程承攬合同11
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的'____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯絡人員： 指定聯絡人員：
工程承攬合同12
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)
根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：_______________
a、承攬項目名稱：_______________
b、承攬項目地點：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的.漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________
定作方代表：___________承攬方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同13
_______公司(甲方)
_______公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的'結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日
工程承攬合同14
甲方：____________________________
乙方：____________________________
根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。
一、工程地點：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場區土方挖運。
二、承包范圍及內容：場區土方挖運。
三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質量要求：按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責任負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關于安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的.工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同15
建設方：___(以下簡稱甲方)
承包方：___(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱：___
(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場
(3)工程范圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現場的.施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。
(5)本合同結算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話：___
電話：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
【工程承攬合同】相關文章：
工程承攬合同10-10
工程承攬合同【推薦】06-02
工程承攬合同【精】09-01
建設工程承攬合同08-09
【熱門】工程承攬合同09-27
工程承攬合同15篇10-08
飾裝修工程承攬合同09-28
土方工程承攬合同09-21
工程承攬合同(精選15篇)08-06
工程承攬合同精選15篇06-02