建設工程合同匯編15篇
隨著法律知識的普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的建設工程合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建設工程合同1
委托人：________(下簡稱“甲方”)
住所：________________________________________
受托人：________(下簡稱“乙方”)
住所：________________________________________
甲方為處理債權轉股權(下簡稱“債轉股”)事宜，特委托乙方擔任專項法律顧問，并代為辦理該項工作中的有關法律事務。為此，雙方特議定下列條款共同遵照執行：
一、乙方受甲方委托，指派__________、__________、__________三位律師組成工作小組，完成甲方委托的法律事務。
二、乙方將向甲方提供如下法律服務：
1.協助______資產管理公司和甲方共同擬定債轉股方案;
2.擬定債轉股協議草案以及正式協議;
3.根據項目進展需要參加各類中介機構協調會;
4.就債轉股方案對甲方進行必要的盡職調查;
5.就債轉股協議中約定的各項擔保事宜提供法律意見并指導(或代為)辦理根據債轉股協議所設立新公司的工商登記手續;
6.起草債轉股協議洽談及履行過程中所需的各類法律文件;
7.向______資產管理公司和甲方提供本項目涉及的其他法律服務。
三、乙方律師應本著實事求是、誠實信用和對甲方負責的精神認真對有關事項進行審核。
四、甲方應全面、真實地向乙方律師提供有關文件資料;乙方律師應對甲方提供的全部材料及事實說明進行法律方面的盡職審查。
五、乙方承諾按照甲方所要求的期限完成本協議所約定的'法律事務，并嚴格保守在提供本合同法律服務過程中所接觸或了解到的甲方的商業秘密。
六、雙方確認，甲方應向乙方支付的提供本合同法律服務的律師費為人民幣______萬元，分兩期支付：
七、如乙方單方面終止合同，所收律師費應退還給甲方;如甲方單方面終止合同，乙方收取的律師費將不退還。
八、甲方應為乙方辦理相關法律業務提供便利，并應承擔乙方因辦理本協議項下業務所發生的差旅及通訊費用，該費用應由乙方在______元人民幣以內向甲方實報實銷。
九、本合同自雙方蓋章或雙方授權代表簽字之日起生效。
十、本合同未盡事宜由雙方另行友好書面協商確定。
十一、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程合同2
甲方：
乙方：
________(以下簡稱甲方)因工作需要根據《中華人民共和國律師暫行條例》的有關規定，聘請____________(以下簡稱乙方)的律師為法律顧問，經雙方協商訂立下列協議，共同遵照履行。
一、乙方委派律師_________擔任甲方的法律顧問，為甲方提供法律幫助，依法維護甲方的合法權益。甲方指定_________為法律顧問的聯系人。
二、法律顧問工作范圍：
1.為甲方解答法律問題，必要時提供法律意見書。
2.協助草擬、修改、審查合同和有關法律事務文書。
3.接受甲方委托，參與經濟合同談判。
4.接受甲方委托，擔任代理人，參加訴訟、非訴訟、調解、仲裁活動。
5.應甲方要求，向職工進行法制宣傳教育。
6.接受甲方委托、辦理其它法律事務。
三、律師的工作時間、地點，根據甲方的`提議，隨時聯系約定。
四、甲方向乙方每月繳納聘請律師費_________元。律師費用按季繳納，參加訴訟、非訴訟、調解、仲裁、以及項目談判，收費按規定另議。
五、律師受甲方委托，外出差旅費由甲方支付。
六、甲方應向律師提供與業務有關的情況、資料和必要的工作條件。
七、本合同自雙方簽字之日起生效，期限為___年。
八、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力。
甲方(公章)____________ 乙方(公章)____________
甲方代表(簽字)_________ 乙方代表(簽字)_________
甲方電話：_______________ 乙方電話：_______________
地址：__________________ 地址：__________________
簽約時間：____年__月__日 簽約時間：____年__月__日
建設工程合同3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點： 1.3 承包范圍： 外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程
1.4工期：本工程自 20xx年10月 15 日開工,于 20xx年12月 30日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73—91)
1.6結算方式： 按雙方約定單價為結算依據
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)
第2條 甲方工作
以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第3條 乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的'措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條 關于工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上，付款30%。
第三次付款工程完成90%，付款20%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款17%。
第五次付款尾款3%質保金一年。
第7條 關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
第9條 獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額1%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滯納金
9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條 爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。
第11條 未盡事宜，雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
第12條 其它
第13條 附則
12.1、本合同正本肆份，雙方各執貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方：乙方：年月日：
建設工程合同4
甲方：(發包人);單位：
乙方：(發包人);單位：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律憲規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同：
一、工程名稱：廠房;
二、工程地點：____縣官墩鄉;
三、清包工;
四、承包范圍：本工程設計圖紙中的所有鋼筋工，甲方提供鋼筋，塔吊，其余都由乙方自己負責;
五、開工日期：________年____月____日(具體時以發包人通知單為準);
六、工程單價：按每平方米43元計算;
七、付款方式：工程開始到一層現澆面結束，____日內付工程款量的20%，二層現澆面結束后____日內付工程量的20%;三層現澆面結束后____日內付工程款量的20%;四層現澆面結束后____日內付工程量的20%;粉刷結束后付總價的95%;余款驗收一次性付清;
八、雙方責任：
1、甲方向乙方提供一套完整的`圖紙，相互交流，如有不符要求應及時向甲方提出，否則后果自負;
2、乙方配備現場施工用電至電箱;
3、乙方配合甲方專職人員，負責現場協調，安全文明施工;
4、上報施工隊人名單，保證農忙不停工，所有參加施工人員均為合法公民，所有個人必須自行買保險;
5、乙方必須服從甲方管理人員指揮;
6、對甲方材料做到按需使用，不得浪費，如有合理，可以節約，要向甲方提出，如讓甲方查出浪費材料，予以重罰;
九、工期延誤如重大設計變更，因氣候影像較大，停電，時間則相應順延;
十、違約責任乙方施工人員必須戴好安全帽，上班時不得喝酒、打架、聚會鬧事，發現一次相關事件由相關人員負責，并且甲方對乙方進行經濟處罰500次;
十一、質量管理質量等級，合格，乙方必須按甲方的技術方案和規程進行施工;
十二、施工安全、施工生產目標承諾
1、杜絕重大安全事故，事故后果由乙方承擔;
2、杜絕設備、火災事故;
3、安全生產、文明施工;
十三、合同有效期限自________年____月____日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的工作內容及工程款付清后自動廢止，本合同書條款雙方必須嚴格執行，如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失;
十四、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，如協商解決不成，可到當地法院仲裁;
十五、本合同一式兩份，由甲方雙方各執一份，本合同經雙方簽字蓋章后生效!
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建設工程合同5
發包方：
承包方：
經甲乙雙方協商一致就棚戶區改造建設項目10#、13#、15#、116#、17#、18#、21#、21#、23#住宅樓基礎土方開挖工程由乙方包工完成，為了雙方的合法權益，特訂立本合同，由雙方共同遵守執行。
一、工程內容及承包范圍：
110#、13#、15#、116#、17#、18#、21#、21#、23#住宅樓基礎土方開挖工程，乙方提供大型挖掘機、運輸車輛等機械，乙方嚴格按甲方交底的施工圖紙，設計變更完成施工作業內容，配合項目部樁點放線，按時完成(包開挖、包回填，包處理孤石，漏水，排水)，所開挖的土方量按甲方要求指定地儲存堆放。以確保基礎驗收后土方足夠及時回填，回填并按照甲方要求分層夯實。回填土應無雜質、等。在土方開挖期間，所有土方外運車輛駕駛員嚴禁喝酒、疲勞駕駛等。
二、工程技術質量要求及工期：
乙方進場后，要服從甲方管理人員的現場指揮，遵守“安全生產、文明施工”條例。作業時，嚴格按照項目要求開挖。并嚴格遵循“分層開挖、嚴禁超挖”的'原則。當挖至標高接近基礎底板標高時，嚴格按甲方施工人員的抄平位置，由甲方派人進行人工清槽，乙方挖機給予配合，防止超挖，并按圍護結構要求及時修整邊坡及放坡。
三、安全生產、文明施工：
甲方對乙方承包土方開挖工程項目做到安全交底，提出明確的安全要求，乙方必須貫徹執行甲方的要求及有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，作業時挖掘機前方及旋轉半徑內嚴禁站人，同時應注意基坑土方坍塌，確保施工安全。
四、承包單價及違約責任：
1、本工程工程量按甲方簽證的所有量計算。土方開挖、回填、排水、場內轉運600米以內按12、5元/立方米。
2在合同期間，如乙方工人發生任何意外傷害均由乙方承擔全部賠償責任，如導致甲方承擔責任的，則甲方可以向乙方予以全部追償。本合同自簽訂之后日至工程竣工，簽訂的價格無論市場材料漲價等因素，都不予調整。
五、工程款結算和付款及合同有效期：
1、基礎土方完成后一個月付清款
2、合同有效期：工程款付清合同自行失效。本合同一式二份，雙方簽字或蓋章生效。甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
建設工程合同6
甲方：_____________________
乙方：_____________________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程基礎事項協商一致，訂立本合同。
一、工程內容及承包范圍
1、工程概括：__________________
工程名稱：_____________________
工程地點：_____________________
2、以下給出的工程承包范圍和說明描述只是概括的，不應認為是全面的、無缺的，承包人應研究圖紙、地質勘察資料以及其他文件，以完全了解本工程的實際范圍。
3、本工程承包項目包括：
（1）除非是甲方自己負責的項目或合同中列明的由其他承包人完成的項目，乙方須按圖紙內容和合同要求負責整個工程所有的施工任務，包括因土方工程材料設備的采購、施工、保護及保修，無論是永久性質的或是臨時性質的；
（2）承包工程包括但不限于下列各項：
根據甲方提供的總平圖的土方開挖測量、土石方挖掘、棄運（甲方指定卸土地點）、場內調配、棄渣，周邊建筑物、居民的安全防護設施，工程資料的編制整理，現場安全文明施工，同周邊居民、相關政府及行政事業性單位為保證工程質量、進度而作的協調等工作，按照提供的開挖圖進行施工，防止少挖和超挖，根據施工進度做好施工進度報審計劃和工程施工提供詳細的勞動力及技術組織方案，以及由甲方提供的土石方開挖工程發放、補充的全部相關文件所包括的內容。
4、承包方式：包工包料、包安全、質量、工期、現場文明施工。
二、工程工期
工程計劃工期為_日歷天，_______年_____月_____日至_______年_____月_____日止，（此工期已含乙方修施工便道、排水設施的時間）。甲方二、三期的土方工程，在同等性價情況下可優先考慮乙方。
三、計算方式
因乙方原因每延遲一天，乙方須承擔_______元/天的逾期違約罰款。
（1）如遇強風化巖，挖機不能直接取土時，在原挖土價基礎上加_______元/m。
（2）如遇中風化巖，炮機鑿石，挖機裝車，場內運輸，堆土機堆平共計_______元m3。
（3）總土方工程量約_______萬m3，合同總價約_______萬元，結算時按以上單價×實際工程量進行結算。
（4）以上單價不含稅，已包括完成該工程項目所必需政策性文件規定費用、施工技術措施費、風險費、保險費、包含且不限于土方挖掘費、裝運、平整、清理、汽車行駛道路養護、排放、施工機械、勞務、臨時道路建設、各類措施、地下水降、排水、工程繳納的渣土費，以及所有風險、責任和義務，乙方在施工中因甲方要求場內棄土點變化、政府行政收費調整、工料機漲價等其它外部因素的變化而對乙方施工成本增加均含在以上單價之中，不另增加其它費用。
（5）乙方提交的報價材料時即表明對擬建場地及其周圍的環境、條件已充分了解，施工中的'環保措施以及場區內外的安全防護費用，均在其單價有考慮。
（6）工程結算按實際開挖量予以辦理，甲方派專業測量工程師、預結算人員現場測量確認工程量，乙方必須經甲方確認的開挖方案和甲方現場工程師指令施工，對于與經甲方確認不符之處的工程量甲方不予計算和結算，乙方必須挖至甲方指定標高位置。
四、付款方式與結算
1、工程量每完成_______萬m3以上，付至該完成量造價的70%。
2、工程竣工辦理結算時，按甲方要求提供結算資料（以A4紙張裝訂包含但不限于以下內容：施工合同或協議、清單報價、變更單、現場簽證和圖紙、名種驗收資料及施工記錄等）。
3、一期工程全部完成，并辦理結算時，支付至工程總造價的95%，剩余5%工程完工后一年付清。
五、工程質量及驗收
1、依據圖紙和合同約定的技術要求進行驗收，本工程須達到合格標準。
2、本工程嚴格按照《土石方爆破工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等國家、行業、省、市現行的規范、規程或標準進行施工和驗收。
六、雙方責任與義務
乙方責任：
1、乙方應于開工前向監理、甲方提交詳細的施工組織設計，并嚴格按照經監理、甲方批準的施工組織設計施工。乙方應對全部現場作業和施工方法的適應、穩妥和安全性承擔全部責任。
2、乙方應按合同規定以及規范、設計的要求，精心組織施工，按時完成本合同工程及達到合同約定的質量標準。為此，乙方應提供所需的全部監督管理、勞務、材料、設備、施工裝備和其它物品。
3、乙方在查閱合同文件或在本合同工程實施過程中，有責任對工程設計圖紙或其他資料進行復核，如發現其中有任何差錯、遺漏或缺陷，應及時書面通知監理單位，否則對有經驗的乙方應能發現但其未能發現的錯誤造成工程的任何損失，乙方應承擔相應的責任。在甲方做出整改后，乙方依照整改方案實施。
4、未經甲方批準，乙方不得對本合同工程的全部或任何部分進行轉包或分包，否則，甲方可終止本合同且由乙方承擔一切責任。
5、乙方在施工過程中必須采取相應的防護安全措施，在操作過程中所發生的人身傷亡安全事故全由乙方自理，甲方概不承擔任何損失賠償責任。
6、于工程竣工時提交所有的工程竣工資料及圖紙4份（包括電子文件）。
7、乙方現場負責人為：_______，聯系方式：_______，負責現場指揮并與之相關的協調工作。
甲方責任：
1、甲方或其委托的監理負責現場的配合管理和協調工作，監督檢查施工質量，負責技術問題的處理和工程變更的簽認。
2、根據合同約定，對本工程發出工程變更要求或進行現場簽證。
3、按合同約定的方式，及時辦理工程結算和結算款的支付。
4、及時組織竣工驗收，辦理竣工、移交等手續，協調乙方的工作。
5、向乙方提供設計施工圖紙或監理認為必須向乙方提供的技術資料、數據、圖紙等。
6、乙方在施工過程中，如出現重大的質量問題或進度不能滿足甲方要求的階段性工期時，在甲方書面通知乙方5天內，如乙方仍無明顯改進或趕工措施，視為乙方違約，甲方有權即時單方解除本合同。
7、乙方違反合同約定，甲方有權按本合同約定對乙方進行違約索賠。如在證據充分的情況下，該項違約金經甲方和監理確認后即可生效。
8、甲方提供土石方挖掘基本條件如水源、電源的接駁點。
9、甲方現場負責人：_______，聯系方式：_______，負責現場指軍與調度，并協調辦理相關事宜。
七、違約責任
1、乙方在施工時，不得擅自更改施工做法，如發現，甲方可處以_______元罰款，甲方有權解除合同，且因此而產生的損失由乙方全部負責。
2、乙方必須服從甲方的現場指揮，如因乙方未聽從甲方項目負責人的指揮，造成對工程進度或工程質量影響的，由乙方承擔此責任，且甲方有權解除合同。
3、乙方須保證工程質量及工程進度要求，未達到合同要求或未按甲方圖紙進行施工，甲方有權隨時終止合同，解除其合同關系，所造成的損失歸乙方負責。
4、除雙方協商解除合同，任何一方違約無法履行其合同將追究其承擔責任的后果，所造成的損失歸違約方負責。
八、本合同在甲、乙雙方代表簽字后生效，在甲方支付完畢工程款，合同保修其滿后失效（原簽訂合同自動中止）。
九、未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決，本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，法律效力相同。
甲方：______（公章）乙方：______（公章）
______________年_______月_______日
建設工程合同7
甲方：
乙方：
身份證號：
甲方公司因工作和業務發展需要，經甲乙雙方平等友好協商，就甲方聘請乙方擔任甲方公司工程師，達成如下聘用協議：
一、合同期限本協議有效期為________年即________年____月____日到________年____月____日
二、甲方責任和義務
1、將相關資料歸還乙方。
2、投標。
3、甲方應妥善保管乙方資料和證書，確保職稱證書完好無損。如果由于甲方原因發生乙方的證書丟失或吊銷，甲方應賠償損失。
三、乙方的責任和義務
1、乙方承諾向甲方提供的資料真實合法，若乙方提供的資料是虛假偽造，乙方自行承擔一切責任并負責賠償甲方相應損失。
2、乙方的`職稱證書在協議有效期內交由甲方保管。
四、酬金
1、酬金按年支付，支付標準為年。
2、付款時間：酬金一次性付清。即雙方簽訂協議時，乙方提供工程師證書（原件）、身份證復印件、畢業證復印件、一寸彩色照片（或電子版）。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶。乙方須保證證書未在其它公司掛靠，如因乙方證書已掛靠而導致甲方不能使用的，乙方須退還甲方支付的聘用工資。
五、違約責任
1、協議有效期內，乙方提出終止協議，則乙方必須雙倍返還酬金，甲方提出終止協議則已付酬金不予返還。
2、乙方須保證證書真實、有效，如因乙方提供虛假證書，導致甲方投標或申辦資質失敗，乙方退還甲方已付酬金。
六、其他
1、本協議期滿前一個月，如雙方達成一致意見，可續簽本協議。若不續簽的，甲方應及時歸還乙方所有證件，甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
2、協議終止或協議期滿后，甲乙雙方
應彼此友好合作，配合完成解除協議等相關的后續工作。
3、本協議一式貳份，雙方各執一份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
身份證號:
建設工程合同8
(一)分包與轉包
1.轉包合同。①概念。轉包合同，指承包人以營利為目的，將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉包合同一律無效;(b)承包人非法轉包的，發包人有權解除建設工程施工合同(《建設工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當事人已經取得的非法所得。
2.分包合同。
(1)合法分包合同。合法分包合同，指建設工程的承包方(勘察人、設計人、施工人)經發包方同意后，依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應具備三個條件：①經發包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應的資質;⑤只能分包一次，分包人不得再分包。
(2)違法分包合同。違法分包合同，指承包人違反法律的強制性規定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無效合同：①承包人將其承包的全部建設工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應的`資質;③承包人將自己承包工程的主體結構分包給第三人;④分包人將其分包的工程再分包。
(3)分包人的連帶責任。無論是合法分包合同還是違法分包合同，工程質量不合格的，分包人與承包人對發包人承擔連帶責任。具體而言：①分包合同有效的，分包人與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉包的，因建設工程質量發生爭議，發包人可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟(《建設工程施工合同解釋》第25條)。
(二)建設工程施工合同無效的情形
下列建設工程施工合同無效：①非法轉包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應資質的。但是，承包人在建設工程"竣工前"取得相應資質的，不按無效處理。④沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的。⑤建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
(三)建設工程施工合同無效時實際施工人的權利
1.實際施工人的工程價款請求權
(1)建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。
(2)建設工程施工合同無效，建設工程經竣工驗收不合格，經修復后驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。修復后經竣工驗收不合格的，實際施工人無權請求支付工程價款。
2.轉包、分包合同無效時的訴訟當事人。
(1)實際施工人可以僅以轉包人或者違法分包人為被告起訴。
(2)實際施工人也可以直接以發包人起訴。此時，人民法院"可以"追加轉包人或者違法分包人為"本案當事人"。需要注意兩點：①法院是"可以"追加，而不是"應當"追加。②法院可以追加發包人為"當事人"，即追加為無獨立請求權的第三人或者追加為共同被告(《建設工程合同解釋》第26條)。
(20xx-3-62)甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同，由乙為甲承建新教學樓。經甲同意，乙將主體結構的施工分包給丙公司。后整個教學樓工程驗收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的?
A.乙、丙之間分包合同有效
B.甲可以撤銷與乙之間的建設工程施工合同
C.丙可以乙為被告訴請支付工程款
D.丙可以甲為被告訴請支付工程款，但法院應當追加乙為第三人
【答案】ABD
(20xx-3-59)甲公司將一工程發包給乙建筑公司，經甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對此，下列哪些說法是正確的?
A.上述工程承包合同均無效
B.丙公司在向乙公司賠償損失后，有權向丁公司追償
C.甲公司有權要求丁公司承擔民事責任
D.法院可收繳丙公司由于分包已經取得的非法所得
【答案】BCD
(四)承包人的優先受償權
1.承包人優先受償權的構成要件
構成要件有四：①建設工程合同有效;如果合同無效，承包人不享有優先受償權;②發包人不支付到期價款;③經承包人催告后，發包人在合理期限內仍未支付;④建設工程在性質上適宜折價或拍賣。
2.承包人優先受償權的行使
根據《關于建設工程價款優先受償權問題的批復》(20xx年6月)，承包人行使優先受償權具有以下效力與限制：①承包人有權以建設工程折價或者以拍賣建設工程的價款優先清償發包人欠付的工程價款。②承包人的優先受償權優先于普通債權;也優先于在建設工程上設定的抵押權。③消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的優先受償權不得對抗買受人。④建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。
建設工程合同9
抵押人：
（以下簡稱“甲方”）地址：
郵編：法定代表人：
營業執照號碼聯系方式：抵押權人：
（以下簡稱“乙方”）地址：
郵編：法定代表人：
營業執照號碼聯系方式：債務人：
（以下簡稱“丙方”）地址：
郵編：法定代表人：
營業執照號碼聯系方式：
1、________年____月日，本合同乙方與丙方簽訂的編號為____的《合同》（以下簡稱“主合同”，詳見附件1）、
2、甲方自愿以其在建工程作為抵押物，擔保丙方按期履行付款義務、經平等協商，各方就抵押擔保相關事宜達成一致并簽訂本合同，以資共同信守、
一、主債權
1、本合同所擔保的主債權為：依據主合同約定_________ 、
二、抵押物
1、坐落位置：_________區_________街路_________號（詳見附件2《抵押物清單》）、
2、用途：_________，建筑結構：_________、
3、建筑面積：
，占地面積：
4、已完成部分：層數_________
建筑面積_________平方米、
5、竣工時間：
6、土地使用權取得方式：
出讓劃撥
使用年限：________年____月____日起至________年____月____日止、
7、證件（詳見附件3—7）：
（1）國有土地使用證號：
（2）建設用地規劃許可證號：
（3）建設工程規劃許可證號：
（4）建設工程開工許可證號：
（5）開工許可證號：
（6）預售銷售許可證號：
8、其他：
【配套、裝修等】
三、抵押物價值及抵押率
1、本合同項下抵押物共作價人民幣（大寫）
元整，抵押率為百分之
—，實際抵押額為人民幣（大寫）
元整、
四、擔保范圍
1、抵押物的擔保范圍為主債權、違約金和實現主債權的費用（仲裁、訴訟費用、差旅費、律師費等等）、
五、抵押登記
1、各方應于本合同簽訂后5個工作日內向登記機關提交抵押登記申請及相關資料：
2、乙方應于抵押權消滅后5個工作日內，向登記機關送達撤銷抵押登記的通知，協助甲方辦理撤銷登記手續、
3、各方應當協力提供登記所需文件、資料等、
（1）甲方：
（2）乙方：
（3）丙方：
4、因抵押登記和撤銷登記所發生的費用，由各方依據國家及登記機關的規定承擔；無相關規定的，由各方承擔各自的費用、
六、抵押物的使用與處分
1、抵押物由甲方占有、使用，全部收益歸甲方所有、
2、未經乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清償債務或另行提供擔保的`除外、
3、抵押物滅失的，丙方應當另行提供擔保或提前清償債務，乙方可以就因抵押物滅失而取得的賠償行使物上代位權、
七、行使抵押權的條件
1、出現下列情況之一時，乙方有權依法處分抵押物：
（1）主合同約定的付款期限屆滿，丙方未依約支付合同價款的；
（2）丙方被宣告解散、破產的、
2、處分抵押物所得價款，不足以償還主債務的，乙方有權另行追索；價款償還主債務后還有剩余的，乙方應退還甲方、
3、乙方行使抵押權后，甲方有權向丙方追償、
八、抵押權的消滅出現下列情形之一時，抵押權消滅：
（1）主債權消滅；
（2）抵押權實現；
（3）法律規定的其他情形、
九、違約責任
1、由于甲方保管不善，造成抵押物毀損的，乙方有權要求恢復原狀，或要求丙方提供其他擔保或提前支付合同價款、
2、未經抵押人同意，乙方與丙方變更延長主合同付款期限的，可自行解除本合同，、
十、爭議解決方式因履行本合同產生的糾紛，經各方協商仍無法解決的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起訴訟、十
一、合同的生效本合同自各方代表人簽字并加蓋單位印章之日起生效、（此頁無正文）此頁系合同簽署頁
甲方：（印章）
代表人：
乙方：
（印章）代表人：
丙方：（
印章）代表人：
簽訂時間：________年____月____日
簽訂地點
建設工程合同10
工程承包人（甲方）：
勞務分包人（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。
一、承包內容及承包方式：
1、承包內容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；
2、承包形式：包工不包料
二、粉刷質量標準及要求：
1、嚴格按照國家建筑行業質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規范（GB50210－20）標準驗收。
2、施工及使用過程中出現的由于乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢并驗收合格。
三、勞務報酬結算與支付：
1、結算價格：完成合同內所有工作內容，按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。
2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束后，付工程總價的50﹪；余款在本抹灰分項工程結束后三個月內結清。
四、工期：
本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。
五、甲方責任：
1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更后需重新明確項目內容和數量，進行協商并及時辦理簽訂補充協議。
2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的`處罰，如乙方的施工人員出現打架、斗毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。
3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X。
六、乙方責任：
1、乙方進入施工現場后，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全
第
一、質量第
一、文明施工”的原則。
2、服從甲方的領導指揮，并遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，并按
第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。
3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除合同并更換隊伍。
4、做好文明安全施工，并堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衛生。
5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。
6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規范要求執行，如造成浪費由乙方承擔。
七、安全施工與檢查：
1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準
進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后，由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。
2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。
八、糾紛解決：
在合同履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。
九、其它：
1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協商解決。
2、本合同未盡事宜，雙方友好協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人驗收合格后，本合同即告終止。
4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份。
工程承包人：勞務分包人：
代表：代表：
________年____月____日
建設工程合同11
(一)分公司或項目部對外簽訂合同的效力
1、分公司簽訂的合同
《合同法》第二條規定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。”合同法對于何為其他組織沒有明確的規定，但依我國民事訴訟法的相關規定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領取營業執照的私營獨資企業、合伙組織;(2)依法登記領取營業執照的合伙型聯營企業;(3)依法登記領取我國營業執照的中外合作經營企業、外資企業;(4)經民政部門核準登記領取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設立并領取營業執照的分支機構;(6)中國人民銀行、各專業銀行設在各地的分支機構;(7)中國人民保險公司設在各地的分支機構;(8)經核準登記領取營業執照的鄉鎮、街道、村辦企業;(9)符合本條規定條件的其他組織。
根據上述規定，依法設立并領取營業執照的分公司在總公司的授權范圍內，其簽訂的合同是合法有效的。但是根據《公司法》第十三條的規定，“分公司不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔。”
這里值得注意的是，雖然分公司應當在總公司的授權范圍內對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權簽訂合同，并不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權范圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。
2、項目部簽訂的合同
施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的.合同往往蓋有工程項目部的章(有些是項目部技術專用章)，由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門，并非是符合上述法律規定的“其他組織”，因此此類合同嚴格從法律上來說是無效的，除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權或者事后得到施工單位的追認。
但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規定的表見代理而認定為有效。《合同法》第四十九條規定，“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。”據此，如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權的，那么此類合同是有效的，因此合同產生的法律責任由施工單位承擔。
3、項目經理/實際施工人簽訂的合同
在這類合同中還有一種情形，是由項目經理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有項目部章，只有項目經理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況：其一，項目經理如果是施工單位的職工，那么這種行為一般認定為職務行為，對于職務行為，施工單位作為用人單位應當承擔由此產生的責任。其二，項目經理如果不是單位的職工，實質上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。
江蘇省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規定，“承包人的項目部或項目經理以承包人名義訂立合同，債權人要求承包人承擔民事責任的，人民法院應予支持，但承包人有證據證明債權人知道或應當知道項目部或者項目經理沒有代理權限的除外。”
對于實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權利義務最終實際是由實際施工人承擔的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為并不是代表施工單位，從實質上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責任都應當是由被代理人即施工單位來承擔的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，并且也明知合同實際的權利義務承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。
(二)未辦理相關手續而簽訂的建設工程施工合同的效力
建筑項目應當經過立項、申領國有土地使用權證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證以及施工許可證，如果上述手續不完備，所簽訂的建設工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規定。
1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設總公司衡陽建設公司、中國航空港建設總公司建設工程施工合同糾紛案中認為：雙方在訂立《建設工程施工合同》時，尚未取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證，應認定合同無效。
2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規定，“發包人未取得建設用地規劃許可證或建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效;但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證或者經主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發包人未取得建設用地使用權證或建筑工程施工許可證的，不影響建設工程施工合同的效力。”
3、安徽省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見》第七條規定，“發包人未取得建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效。但起訴前取得規劃許可證的，應認定合同有效。違反建設工程規劃許可證規定超規模建設的，所簽訂的建設工程施工合同無效，但起訴前補辦手續的，應認定合同有效。”
4、深圳市中級人民法院《關于建設工程合同若干問題的指導意見》第二條規定，“人民法院受理的建設工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當事人以涉案工程未取得土地使用權或建設用地規劃許可、建設工程規劃許可主張合同無效的，在開庭前發包人仍未取得土地使用權及上述行政許可的，應認定施工合同無效;開庭前已經取得土地使用權及上述行政許可，但未取得施工許可的，應認定施工合同有效。”
5、重慶市高級人民法院《關于當前民事審判若干法律問題的指導意見》第十條規定，“有關施工許可證的規范屬于管理性規范，不是影響合同效力性的規范，是否取得施工許可證不影響合同的效力。”
6、廣東省高級人民法院《關于審理建設工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規定，“發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建設工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同應確認無效。但在審理期間已補辦手續的，應確認合同有效。” 第十一條規定，“發包人經審查被批準用地,并已取得《建設用地規劃許可證》，只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的，不宜將因發包人的用地手續在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設施工合同無效。” 第十二條規定，“違反《建設工程規劃許可證》的規定，超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續，且無違反其他法律規定的，應確認合同有效。”
建設工程合同12
甲方(供方)____市XXX設備有限公司
乙方(需方)：哈爾濱XX(法人代表)
甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、定貨明細：乙方向甲方購買以下常規產品： 注：
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅，
3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二、質量檢驗：
1.質量標準：按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，并符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。
三、付款方式：
本合同簽訂后，乙方一次性支付合同總額的即人民幣：元作為訂金，甲方在收到乙方訂金后開始下單生產，天內生產完工，第天內乙方需付清余款元，貨從中山發出，天內到達上海。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點：
1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間：自收到定金之日起15天內貨到達上海
3.交貨地點：上海
五、產品接收及檢驗：
貨到達指定地點后，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨，并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法：
乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的.樣品不相符時，應于____日內向甲方提出書面異議，甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工后，____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，并承擔因此所造成的損失;
八、其他條件
1.合同變更：甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容，如需變更，應由雙方協商確定后進行。
2.本合同雙方簽字后生效，凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜，雙方可以補充協議的方式予以補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。
甲方(簽名)： 乙方(簽名)：
地址： 地址：
日期： 日期：
建設工程合同13
發包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的'材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程合同14
甲方：
乙方：
為了在工程建設中保持廉潔自律的工作作風，防止建設工程承發包過程中不正之風和腐敗現象的發生，根據國家、省和廣州市有關建設工程承發包以及《廣州市建設工程承發包雙方簽訂廉潔協議的暫行規定》，結合工程建設的特點，特訂立本協議如下：
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家、省和廣州市關于建設工程承發包工作規則以及有關廉政建設的各項規定。
二、甲方及其工作人員不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好處費。
三、甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由單位和個人支付的費用。
四、甲方工作人員不得參加可能對公正執行公務有影響的宴請和娛樂活動。
五、甲方工作人員不得要求和接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國、出境等提供方便。
六、甲方工作人員不得在乙方兼職以及向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
七、乙方及其工作人員不得利用向甲方單位及其工作人員行賄、提供回扣或者其他好處等不正當手段承攬工程。
八、乙方不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變更、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
九、乙方不得以洽談業務、簽訂經濟合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游和進入營業性高檔娛樂場所。
十、乙方不得為甲方單位和個人購置或者長期無償提供通訊工具、交通工具、家電、辦公用品等物品。
十一、乙方如發現甲方工作人員有違反上述協議者，應向甲方領導、甲方上級單位或紀檢監察、檢察機關舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下給予承接后續工程投標優先權。甲方工作人員向乙方索賄，經乙方檢舉，被紀檢監察、檢察機關立案查處認定的，乙方有權從甲方獲得被索賄款1-3倍作為獎勵（此款由索賄人承擔），由此產生的辦案費由甲方索賄人承擔。
十二、甲方發現乙方有違反本協議或者采用不正當的手段賄賂甲方工作人員，甲方根據具體情節和造成的后果追究乙方的.違約責任。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔。乙方在工程項目建設中賄賂甲方工作人員，被紀檢監察或司法機關立案查處的，甲方有權中止工程項目施工合同，由此導致甲方所造成的損失以及發生的一切費用均由乙方承擔。
十三、本廉潔協議是工程承發包中甲乙雙方的行為規范，應共同遵守，搞好工程建設和廉政建設。雙方簽署后協議立即生效。
十四、本協議一式四份，甲乙雙方各執一份，經辦部門一份，監察部門一份。
十五、本協議自雙方簽字之日起生效，在工程驗收交付使用并經考核單位考核后自動終止。
甲方：
主管領導：
地址：
電話：
簽約日期：年月日
經辦部門：
負責人：
日期：年月日
乙方： 工程負責人： 地址： 電話： 年月日
監察部門：廣州市越秀公園政工科
負責人： 年月日
建設工程合同15
甲方：貴州XX公司 乙方：六盤水XX公司 甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，根據《民法典》、《爆破安全管理規程》GB6722-20、《爆破作業項目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理條例》及轄區公安機關相關規定，甲、乙雙方就位于
花漁洞的“花漁____區”工程
爆破工程的經濟責任管理達成以下協議：
一、 工程概況： 工程名稱：花漁____區工程 工程地點： 工程內容：布孔、鉆孔、驗孔、裝藥、填塞、防護、聯絡網、警戒、起爆、爆后檢查、解除警戒。（所有作業的施工機械、水電費及人工、材料費用）
二、 工程單價和工程量：
1、 工程單價：含稅費）
2、 工程量：以甲乙雙方驗收方量計算簽字為準。
三、 工程計價與結算：
1、
2、 工程款工程量單價 工程進度款的支付：施工期間乙方應于每月最后一周的正常工作日內向甲方申報工程進度，甲方按乙方申報的進度在次月____日 前支付實際完成工程量80%的進度款，施工中如甲方不按時支付乙方進度款，導致乙方無法正常施工的'責任由甲方承擔。
3、 工程計量及結算：工程計量以雙方實測數據為準，即工程計價款工程量單價；工程完工驗收合格后15天內，完成工程結 算及支付手續，逾期不支付的，按工程款10%收取滯納金。
四、 工期要求： 本合同工期：________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日。
五、 雙方責權利： 甲方責權利：
1、 甲方向乙方提供準確的項目立項審批文件、用地審批手續、中標通知書、設計圖紙、地勘資料、爆破區域周邊重要設施情況， 并保證相關資料真實性。
2、 甲方負責周邊房屋現狀調查（爆前調查資料甲乙雙方各執一份），并協調四鄰關系，因征地拆遷、堵工造成乙方窩工7個工作日以上經濟損失的，由甲方承擔，窩工7個工作日以內的費用乙方自行承擔。
3、 甲方應按時按期支付乙方工程進度款和辦理工程結算相關手續，因甲方未按合同規定執行工程進度款和工程結算的，按第三 條相關規定執行。
4、 每次爆破作業前，甲方負責清理施工便道及場地，為乙方安全運送民爆物品爆破提供必要條件。
5、
1、 乙方責權利： 乙方必須按照所取得的《工程爆破設計施工資格證書》并按國家相應的法律、法規、標準和規程進行爆破施工，不包括甲方設計的地下管線、地面建筑、國家一二級文物、極重要設施、極精密貴重儀器設備及重要建（構）筑物等環境負責特殊要求的爆破作業。如甲方要求乙方對甲方涉及對以上情況進行爆破作業，由此產生的各種費用由甲方負責支付，不在此單價范圍內。
2、 乙方負責編制《爆破設計方案》《爆破施工方案》費用乙方負責，辦理民用爆炸物品使用相關手續。
3、 乙方須遵守爆破工程建設安全生產有關管理規定，嚴格根據經審批后的《爆破設計方案》組織施工，由于爆破飛散物造成的一切經濟損失和法律責任及施工過程中施工人員的一切安全事故責任由乙方自行負責。
4、 嚴謹違章作業、違章指揮、冒險施工，乙方服從甲方現場施工管理人員的正確指揮，對違章指揮，乙方有權拒絕施工，因甲方違章指揮造成的一切經濟損失及法律責任由甲方承擔。
5、 乙方爆破作業人員必須持證上崗，并嚴格按安全作業證規定的作業級別進行爆破作業
6、 按照《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》和《爆破安全規程》GB6722-20及相規定，必須進行爆破安全評估和監理的爆破作業項目，由此產生的爆破安全評估和安全監理費用由乙方承擔。
7、 乙方嚴格按照《爆破設計方案》《爆破施工方案》實施爆破，如有違反，所造成的一切經濟損失和法律責任由乙方承擔。
8、
9、 各單項工程施工的人員、設備進出場費用由乙方自理。 在合同執行過程中，如遇國家出臺新法律、法規，本合同與新法律、法規有矛盾時，乙方有權修改本合同責權利，乙方按新法律法規規定執行。
六、 安全責任：
1、 甲乙雙方必須嚴格執行《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》、《爆破安全規程》等國家、省、市有關規定，做好安全防護工作。
2、 乙方根據爆破區域實際條件及時優化爆破參數，科學管理。精心施工，確保爆破震動控制在國家規范允許范圍內。
3、 如發生重大爆破安全事故，乙方應按國家相關規定立即上報上級主管部門（同時通知甲方），并按政府有關部門規定處理，承擔一切責任。
七、 違約責任 除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承擔違約責任。
1、 甲方不安合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任。
2、 如乙方原因不按期完工給甲方造成損失的，由乙方承擔并賠償甲方損失。
八、 工程停建或緩建的處理： 由于政策變化，不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，是合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自由機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付工程價款和賠償乙方相關損失。
九、 工程計量結算支付完成后，本合同自行失效。
十、 本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份。 甲方：
乙方： 法人（簽字）：
法人（簽字）：
【建設工程合同】相關文章：
工程建設合同11-16
工程建設合同【熱門】05-09
建設工程購銷合同11-22
道路工程建設合同10-10
建設工程檢測合同05-09
【精】建設工程合同01-26
土建建設工程合同02-03
建設工程咨詢合同01-30
標準建設工程合同07-13
關于建設工程合同12-14