關于委托合同(15篇)
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編整理的關于委托合同,歡迎大家分享。
關于委托合同1
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢,裝修合同。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址: ___________________________________
2. 居室規(guī)格:房型 ______ 層(式) ______ 室 ______ 廳 ______ 廚 ______ 衛(wèi),總計施工面積 ____________ 平方米。
3. 施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4. 委托方式: ____________________________________________
5. 工程開工日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日
6. 工程竣工日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日
工程總天數: ________ 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) ___________________ 元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1 、材料款 __________ 元; 2 、人 工 費 __________ 元;
3 、設計費 __________ 元; 4 、施工清運費 __________ 元;
5 、搬卸費 __________ 元; 6 、管 理 費 __________ 元;
7 、其他費用(注明內容) ______________ 元,合同范本《裝修合同》。
第三條:質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
2. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的` 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經簽訂,甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 50 %;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2. 工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3. 甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 1 %支付給乙方。
4. 甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
關于委托合同2
甲方:_________________________________。
法定代表人:__________________________。
地址:___________________________。
郵政編碼:_________________________。
電話號碼:__________________________。
乙方:_________________________________。
法定代表人:__________________________。
地址:___________________________。
郵政編碼:_________________________。
電話號碼:__________________________。
鑒于甲方受委托對_____________(以下簡稱公司)申請股票發(fā)行上市所涉及的相關事宜進行初步調查,甲方現委托乙方對上述事宜進行初步業(yè)務調查,雙方經協(xié)商達成委托合同。合同如下:
第一條乙方接受甲方的委托,在以下范圍內辦理業(yè)務調查事務:
1.對公司的主體、設立和存在是否合法合規(guī)進行業(yè)務調查;
2.對公司的股權結構和內部組織是否合法合規(guī)進行業(yè)務調查;
3.對公司資產形成中的投資主體、投資行為的合法性、資產的有效性、合同狀況等重大問題進行業(yè)務調查;
4.對公司未了的經濟訴訟、仲裁、行政訴訟能否勝訴及其法律后果進行認真的預測和分析,但這部分的.法律意見僅作為參考意見,乙方對此不承擔任何責任;
5.對公司月前各項業(yè)務合同、合作協(xié)議的履行情況進行業(yè)務調查,對業(yè)務合同、合作協(xié)議不完整可能引發(fā)的法律糾紛及其后果進行詳細預測和分析;
6.根據《公司法》的要求,對公司董事的任職資格進行業(yè)務調查;
7.對公司核心技術和產品的知識產權歸屬和可控性進行業(yè)務調查;
8.對公司各類資質證書和獎勵證書的真實性和有效性進行相關業(yè)務調查、分析和判斷;
9.發(fā)行上市前對公司股票發(fā)行上市相關的重大法律問題進行業(yè)務調查,如是否具備發(fā)行股票的條件、股權比例的合法性、是否存在明顯的法律障礙等。
第二條乙方應在_____________________________________________________________________________________前向甲方出具書面專項業(yè)務調查報告
第三條甲方應督促公司如實向乙方提供所有相關資料,并積極配合乙方的調查工作。如公司未能及時提供材料,延誤乙方出具調查報告,乙方不承擔責任。
第四條乙方應根據現行法律法規(guī)對公司提供的所有資料進行認真負責的法律審查,但公司應保證所提供資料的真實性、全面性和完整性。否則,乙方不承擔任何責任。
第五條乙方必須對公司提供的信息嚴格保密。如有泄漏,造成損失,乙方應賠償相關損失并承擔法律責任。
第六條乙方人員應勤勉盡責地處理本合同委托的事務,否則甲方有權要求更換人員。
第七條經雙方協(xié)商一致,乙方在本委托合同項下提供法律服務的調查費為人民幣____________________________________________________________________
第八條乙方接受委托后,發(fā)現甲方或公司捏造事實、弄虛作假的,有權終止代理,收取的費用不予退還。
第九條如乙方未能在規(guī)定日期內完成甲方要求的專項業(yè)務調查報告,乙方應向甲方收取雙倍費用..
第十條乙方出具的調查報告僅供甲方內部參考,不得對外披露或引用。如果因甲方不當使用調查報告而產生的所有責任均由甲方承擔,乙方不承擔任何責任。
第十一條乙方進行業(yè)務考察時需要向有關部門支付的考察費用,以及外出考察的差旅費和其他費用(除_______)由甲方承擔..具體費用由乙方在出差前向甲方預算,甲方在出差前審核批準并支付給乙方。如甲方未能提供,乙方有權采取相應措施推遲提交調查報告的時間。
第十二條本合同有效期自簽訂之日起至甲方收到乙方出具的專項業(yè)務調查報告之日止。
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):__________________。
日期:_______________日期:_______________
關于委托合同3
委托人名稱:________法定代表人:________地址:____________郵編:________電話:____________
受委托人姓名:________公司職務:____________聯(lián)系地址:____________身份證號:____________電話:vvvv
授權事項:本公司特授權我公司員工(如非員工則直接寫姓名)與______有限公司商談辦理____________________事宜,包括但不僅限于組織參加談判,擬定文件,簽訂合同等。
授權期限:自20____年5月1日始,至20____年6月30日止。
特此說明!
委托人法定人簽字:(蓋章/簽字)
公司章:
受委托人簽字:
年月日
關于委托合同4
委托人:(以下簡稱甲方)
受托人:(以下簡稱乙方)
委托人系工程的業(yè)主,受托人是一家具有相應建設工程項目管理經驗的公司,委托人現委托受托人承擔該項目的工程管理工作,雙方依照《民法典》等有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就工程的委托管理事項經友好協(xié)商,達成如下一致意見并訂立本合同,以資共同遵守。
一、工程概況
工程名稱:
地點:
工程建設規(guī)模:
投資規(guī)模:
目前工程形象進度:
(工程概況的具體內容由雙方根據項目所處的`不同建設階段的不同情況進行填寫)
二、委托工作范圍和內容
委托管理工作范圍和內容由雙方在合同條款中具體約定。
二、項目管理費
項目管理費總額大寫:小寫:
三、該項目管理費總額為受托人按照本合同約定完成工程項目管理的正常工作所收取的管理費,受托人完成工程項目管理的附加工作和額外工作所發(fā)生的費用由雙方在合同中另行約定。
四、組成本合同的文件:
1.本合同協(xié)議書。
2.本合同通用條款及其附件。
3.本合同專用條款及其附件。
4.本合同履行過程中雙方以書面形式簽署的補充和修正文件。
5.雙方在履行合同過程形成的會議紀要、來往函件等書面文件。
五、本協(xié)議書中的有關詞語定義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
六、受托人向委托人承諾,根據委托人的委托,全面履行本合同約定的義務,全面實現本合同確定的管理目標,維護委托人合法權益。
七、委托人向受托人承諾,全面履行本合同約定的義務,及時向受托人支付本合同確定的項目管理費。
八、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方履行完合同約定的義務之日終止。
九、合同訂立
合同訂立時間:________年____月____日
合同訂立地點:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
關于委托合同5
客戶(甲方):_________
受托人(乙方):___________
為了做好從_______________________________________________________________________的招商工作為明確雙方的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),經雙方充分協(xié)商,訂立本委托代理合同。
第一條委托事務
乙方以甲方的名義推薦______個商業(yè)項目,并獨立開展招商活動。
第二條委托期限
從_______________________________________________________________________________________
第三條分包(第______項)
(1)乙方不得委托第三人處理委托事務。
(2)乙方委托第三方處理委托事務,必須事先征得甲方同意。第三方處理委托事務時受本合同約束。第三方不得再委托。
第四條費用和支付
(1)在引進具體項目的談判過程中,甲方應承擔______的檢驗費用。具體:_________。上述金額的支付方式及時間:_________。
(2)乙方辦理委托事務時,一切其他費用和損失由乙方自行承擔。
第5條報告情況
乙方應每(周/月/季度/半年/年)向甲方書面匯報招商情況。
第六條委托交易結果的交付時間和方式
(1)乙方在辦理委托事務的過程中,如遇到有投資意向的商戶,必須在___________________________________________________________內向甲方報告
(2)乙方應根據甲方的通知和要求,在_________________________________________________________________________________________________________________內,將與委托事務有關的所有資料及相關事宜移交給甲方
第七條報酬和支付
乙方的`報酬方式以實收資金為基礎,具體為:_______。上述金額的支付方式及時間:_________。
第八條雙方的權利和義務
一、甲方的義務:
(1)甲方應向乙方提供所有投資信息和政策,以及乙方要求的相關信息,并承諾政策的正確性。如遇政策調整,甲方應及時通知乙方。
(2)甲方應為乙方提供必要的工作設施和設備。具體:_____________。
二.乙方的義務:
(1)乙方在招商活動中必須嚴格執(zhí)行中國的相關招商政策。
(2)乙方不得以甲方名義作為代理人從事與招商無關的經濟和社會活動..
(3)乙方在招商活動中應保守甲方的投資秘密,不得向任何第三方泄露。
(4)乙方引進的項目必須符合_______的發(fā)展規(guī)劃。
(5)除甲方外,乙方不得從事與甲方代表第三方委托的業(yè)務相同或類似的業(yè)務。
第九條解除本合同的條件
(1)甲方應提前一個月通知乙方終止本合同,并賠償乙方相關費用。
(2)在合同有效期內,未經甲方同意,乙方不得提前解除合同..經甲方同意提前解除本合同的,甲方應賠償相關損失。
第十條違約責任
(1)因乙方交付的委托事務結果不真實或與交付結果有關的一切原因給甲方造成損失的,乙方應賠償甲方所有直接和間接損失。
(2)一方違反本合同的規(guī)定和合同法的有關規(guī)定,應賠償另一方因此遭受的一切直接和間接損失。
第十一條合同爭議的解決
如因履行本合同發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決或向合同簽訂地法院提起訴訟。
第十二條其他
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同共三頁,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):__________
乙方(蓋章):__________
代表:________________________________________________
關于委托合同6
原告楊林,男,1966年5月20日出生,漢族,湘潭市人,住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉,女,1972年3月26日出生,漢族,長沙市人,住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿易有限公司,住所地:廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉,該公司總經理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案,于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后,依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭,于__年9月15日公開開庭進行了審理,書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚,無正當理由拒不到庭參加訴訟,本院依法缺席審理。本案現已審理終結。
原告楊林訴稱: 年 月 日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定,原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關系,并對原告開具了《授權書》,授權原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作,包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后,卻突然接到步步高華隆店通知:被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權,并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告,被告承認了上述行為,卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益,請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求,向法庭提交以下證據:
1、 被告單位注冊登記資料,證實被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》,證實原、被告之間的加盟合作關系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》,證實原告匯款的依據;
4、工商銀行匯款單,證實原告依證據2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收據》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系;
6、被告開具的《授權書》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系,確定了加盟經營的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》,證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權書》,證實被告無故終止和原告的.加盟合作關系,又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱:《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據材料。
以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證,因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過,因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯(lián)性予以確認。
根據以上認定的證據,以及原告的陳述和被告的書面答辯意見,本院認定以下事實:
年 月 日,原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份,原告依《確認單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據》,隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后,步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商,終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實,了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下,單方取消了對原告的授權,終止了和原告的加盟合作關系,重新對另一加盟商出具了《授權書》,原告對此向被告提出異議,但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴,提出如訴稱之請求。
本院認為, 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱,但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數量,具備合同成立的基本要件,同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款,原告只能表示全部同意或者不同意,《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式,要約到達受要約人時生效,承諾到達要約人時生效,承諾生效時合同成立,該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元,被告認可了雙方的加盟關系,且原告為履行合同完成了基本準備工作,應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,與本案實際情況不符,被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同,但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定,對解除合同有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此,被告辯稱其依據《確認單》中的約定,有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查,《確認單》中對此約定的內容為:“在簽訂此合作確認單后一個月,被告若無法與原告確認最終合作事宜,則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款,該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖,該條款為無效條款,對原告沒有約束力,故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約,原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此,根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效,被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費100元,由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
關于委托合同7
委托方(以下簡稱甲方):
受托方(以下簡稱乙方):
根據有關法律、法規(guī),在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,甲方將祁縣五交化小區(qū)委托與乙方實施物業(yè)管理,訂立本合同。
一. 合同期限:20xx年10月1日-----20xx年9月30日
二. 甲方負責水、暖、電主管道,鍋爐設施和樓房以外的公共設施的`維修,負責房屋主體、樓頂的維修。
三. 乙方按國家有關部門規(guī)定,制訂物業(yè)管理制度,負責小區(qū)冬季供暖、環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理、水、電、暖費用的收繳,車輛管理、安全管理等事宜。
四. 乙方應做到文明管理,合理收費,盡職盡責,和諧共處,各項重大時宜需經業(yè)主委員會決策通過,達到甲方與業(yè)主滿意的效果。
五. 本合同執(zhí)行期間,如遇到重大事件(如集中供熱、天然氣的引進等)或遇到不可抗力,致使本合同無法履行時,雙方應按有關法律規(guī)定及時協(xié)商處理。
六. 本合同自簽字之日起生效。合同期滿雙方未提出異議的本合同繼續(xù)有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于委托合同8
合同登記編號:________
委托方(甲方):_________
受理方(乙方):_________
甲方現委托乙方為甲方的_________(產品名稱)代理“中國強制性產品認證”(簡稱“3c認證”)。經雙方友好協(xié)商,達成以下協(xié)議,并自愿嚴格遵守本協(xié)議中的各項條款。
一、甲方須按乙方要求向乙方及時提供代理所需的基礎材料,并確保材料的真實,合法和有效。因甲方提供的材料的非真實合法或非有效而產生的不利后果由甲方承擔。甲方申請認證需提交以下基礎材料:
1.產品工作原理圖,電氣線路圖,總裝圖等結構圖;
2.關鍵元器件和(或)主要原材料清單;
3.同一申請單元內各個型號產品之間的差異性說明;
4.其他需要的文件。
二、乙方有義務為甲方體系建立和運行進行指導,起草相關申報材料,代辦相關手續(xù),確保準備充分,體系可行。
三、乙方有保守甲方技術及商業(yè)機密的義務,不得利用咨詢之便使用甲方提供的資料從事商業(yè)或有損甲方利益的活動。
四、乙方向甲方收取咨詢,代理費_________元人民幣(大寫)。認證申請受理費,型式試驗費,工廠審查費根據國家統(tǒng)一定價由甲方直接向認證和檢測機構交納,乙方負責指導。乙方咨詢人員的食宿交通費用按實際發(fā)生額由甲方承擔。
五、擬申請認證的產品名稱及具體型號或規(guī)格:_________
六、簽定協(xié)議后,甲方即向乙方支付咨詢,代理費總費用的50%,即_________元人民幣,作為乙方的代理啟動金,現場審核通過后三日內付清余款。
七、乙方在_________月_________日完成咨詢,代辦事項,并保證甲方獲得中國國家強制性產品認證證書。如因甲方遞交樣品檢驗項目不合格,進行整改和復審時間不計算在內,或在乙方盡到通常意義上職業(yè)所需要認真與勤勉的情況下(必須經甲方認可)仍有延遲,及存在不可抗拒因素時,可適當順延。
八、若乙方無故中途停辦,應返還甲方所收取的全部服務費用;若因甲方原因致使本協(xié)議不能履行的,甲方所付費用不予返還。
九、本協(xié)議自雙方蓋章簽字后即行生效,審核通過后本協(xié)議自行失效。
十、爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
簽定日期:_________年___月___日
簽定地點:______省______市(縣)
甲方:_________
法定代表人:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
甲方因工作需要,特根據《中華人民共和國合同法》之規(guī)定,聘請乙方的稅務師為稅務顧問。經雙方協(xié)商訂立下列條款,共同遵照執(zhí)行。
一、稅務顧問的工作范圍和職責:
(1)企業(yè)組織結構設計
(2)企業(yè)類型的選擇
(3)注冊地的選擇
(4)公司形式的選擇
(5)融資比例的確定
(6)投資形式與規(guī)模的選擇
(7)從事行業(yè)的選擇
(8)合同形式的選擇
(9)銷售形式的選擇
(10)股東借款、稅后利潤不分紅超過一年需繳個人所得稅的應對措施咨詢
(11)個人所得稅咨詢
(12)政策咨詢(含最新政策與行業(yè)政策兩個方向)
(13)稅務籌劃咨詢
(14)協(xié)調稅務關系、調節(jié)稅務爭議
二、甲方應為稅務顧問工作的正常進行提供以下條件:
(1)甲方應提供乙方要求的全部資料并保證資料的真實、合法、完整。如果甲方提供的資料不及時、不全面給乙方工作造成重復,由此產生附加工作量,甲方有義務支付額外費用。如果甲方提供的資料不真實,造成偷稅、欠稅以及由此而受到處罰,由甲方負完全責任;
(2)為乙方提供必要的工作條件及合作;
(3)按本協(xié)議書之規(guī)定向乙方及時足額支付顧問服務費用;
三、稅務顧問的工作方式:稅務顧問原則上采取“隨時聯(lián)系制”與“定期走訪制”相結合的.工作方式。
四、服務費及相關費用
(1)雙方同意就乙方依本協(xié)議提供的服務,甲方應按下述規(guī)定向乙方支付顧問服務費:
a.服務費總額:人民幣_________元;
b.在本協(xié)議簽署之日,甲方向乙方全額支付顧問服務費,即人民幣_________元。
(2)如甲方無故終止履行協(xié)議已收的顧問費用不退,如乙方無故終止協(xié)議已收的顧問費用全部退還甲方。
(3)乙方在與相關政府部門協(xié)調聯(lián)系時,如需必要應酬的,經甲方同意并由甲方主持,該應酬費用由甲方承擔。
(4)如因委托的顧問事項遇到重大問題,致使乙方實際工作量有較大幅度增加,甲方應在了解實際情況后,與乙方協(xié)商酌情調增顧問費用。
(5)乙方去甲方現場辦公或為甲方服務發(fā)生的必要的交通、飲食費用由甲方負擔。
(6)到外埠為甲方辦理業(yè)務,除以上規(guī)定,外埠差旅、通訊、住宿及飲食費用由甲方負擔。
五、乙方在顧問期間向甲方出具的書面資料,僅限于前述委托項目之用,不得另做它用,由于使用不當所造成的后果,乙方不承擔任何責任。稅務顧問在處理乙方日常涉稅工作時,或應甲方委托從事稅務籌劃、稅務代理、稅務審計、稅務評估等工作時,將按乙方有關稅務師收費標準另行收費,雙方另行協(xié)商簽署協(xié)議,但乙方應按80%優(yōu)惠收費。雙方對其依本協(xié)議履行義務時所獲得的對方的相關信息負有保密義務,該保密義務應當不受時間限制而持續(xù)有效。
六、本合同履行期限為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。乙方負責甲方此期間的稅務顧問工作。
七、違約責任:甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定承擔違約責任。
八、雙方未盡事宜另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
九、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
十、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
電話:_________ 電話:_________
傳真:_________ 傳真:_________
地址:_________ 地址:_________
郵編:_________ 郵編:_________
稅務登記號:_________ 稅務登記號:_________
帳號:_________ 帳號:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
關于委托合同9
甲方:
乙方:
甲、乙雙方通過友好協(xié)商,就有關乙方對甲方的產品的質量檢驗事宜達成如下協(xié)議:
一.檢驗情況
1.抽樣/送樣方式:抽樣0送樣0
2.檢驗類別:
二.檢驗項目及方法
按照“檢驗委托書”中的'項目進行。甲方同意乙方選定的檢測方法,甲方必須在檢驗前向乙方遞交檢驗委托書。
三.檢驗時間及地點
檢測時間由雙方另定,檢驗地點在乙方所在地。
四.檢驗費用
檢測費用共計:(大寫:)。甲方在檢驗之前將檢測
費用匯至乙方賬號。若因工作需要,乙方人員到甲方所在地的出差費用由甲方承擔。
乙方賬號:稅號:開戶行:
五.其它事項
1.在檢驗過程中,若甲方的被檢設備出現指標不符合項而造成檢驗時間拖延,乙方可考慮酌情另外收費。
2.檢驗過程中,甲方要派專門技術人員配合乙方共同完成試驗項目。
3.在檢驗過程中,若甲方對乙方檢驗人員或工作程序等有意見,可向乙方提出申訴。
申訴電話:025-83092102。
4.附件:“檢驗委托書”作為本合同的參考文件。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
5.本合同甲乙雙方代表簽字蓋章后立即生效。合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表(簽字):代表(簽字):
單位蓋章單位蓋章
日期:年月日日期:年月日
關于委托合同10
一、 交易所的交易能正常進行,甲乙雙方均須清楚了解并 嚴格遵守《中國國際期貨有限公司上海石油交易所代理業(yè)務規(guī)則》,正確履行雙方 的權利和義務。
二、乙方已經仔細閱讀并充分認識了甲方提供的《風險揭示書》的全部內容, 一切因乙方看錯市況而遭受的虧損,乙方完全承擔資金乃至資產抵債的責任,甲方 不承擔任何責任。
三、作為代理方,甲方有權了解乙方的資信情況。開戶時乙方需出具經營執(zhí)照 (副本),法人授權書,單位狀況(生產經營狀況、近期財務報表等)等有關資料。
四、乙方為了便于與甲方聯(lián)合,除當面填寫“買入(賣出)指令單”外,可再 確認傳真、電報、信函、錄音電話中的任何一種方式作為法律認可的委托方式。另 外,乙方法人代表需簽署《法人授權書》,甲方只能接受乙方法人或其指派的授權 人的指令。
五、保證金帳戶的設置:
1.本協(xié)議簽定后,乙方應在三天內將基礎保證金人民幣壹拾萬元匯入甲方帳 戶開戶,此為本協(xié)議生效的必要條件。
2.乙方在開具“買入(賣出)指令單”以前,應將足夠的'初始保證金匯入甲 方帳戶,初始保證金數額為成交金額的 %,超越保證金數額的指令,甲方沒有 義務執(zhí)行。交易平倉后,該初始保證金由甲方及時退回。 3.凡屬期貨交易,每天均按上海石油交易所公布的結算價,對其與成交價的 差價部分,要求虧損方交付追加保證金。如果乙方損失≥100%初始保證金,而 又未能在下一交易日前一日15時前及時補足,甲方有權代為平倉,所有損失和費 用,由乙方全部負責。
六、甲方代理乙方交易的傭金(含向交易所交納的交易手續(xù)費)為交易額的 ‰,乙方負責在買賣合約成交后三天內,向甲方交納代理傭金。
七、現貸合約簽定后,乙方憑交易所成交通知單在三天內通知甲方將貨款/提 貨憑證存入所。如是交收現貨交易,乙方應先提供有效發(fā)票再行收取貨款。
八、有關稅金問題,均按照上海市稅務機關規(guī)定辦理。
九、協(xié)議的中止:
1.乙方如需中止委托關系,應向甲方提交書面申請,待甲方核準并結算帳目 后,立即中止協(xié)議。
2.乙方如不遵守甲方的各項規(guī)定,違約情節(jié)嚴重的,甲方在追回違約損失的 前提下可中止代理關系,并有加以處罰的權利。
十、雙方商定的其他事項:
十一、乙方的印鑒需在甲方備案。 十二、此協(xié)議一式貳份。甲、乙雙方各保留一份。 甲方法人代表: 乙方法人代表: (簽字蓋章) (簽字蓋章)
關于委托合同11
甲方: (代表簽字)
乙方: (代表簽字)
甲方委托乙方開發(fā)制作網站,為明確雙方責任,根據國家法律法規(guī)經雙方協(xié)商,簽訂此合同。
本合同書內容除包括合同正文外,還包括:
附件一:《網站建設步驟》
附件二:《網站建設需求說明書》
附件三:《網站設計報告》
附件四:《網站建設客戶確認單》
附件是本合同的重要組成部分。
一、 甲方的權利和義務
1. 甲方委托乙方進行網站開發(fā)設計。
2. 甲方根據自身的需要,應提出對網站的總體設計風格及功能要求。
3. 甲方有對網站整體設計方案(其內容包括:頁面設計的構圖、色調、排版、網站結構、欄目設置、動態(tài)效果等)提出修改要求的權利,并有義務對修改后的最終設計方案予以確認。
4. 在整體設計方案確定后,有提出局部修改完善意見的權利,但每次提出的修改意見應盡可能不違背已經確立的整體設計方案。
5. 乙方按照甲方的要求,完成網站設計制作全部工作后,甲方應在雙方約定的時間和地點,并在規(guī)定的時限內進行驗收(3個工作日內)。
6. 甲方應對其網站所登載內容的真實性、準確性、合法性負全面責任,并且不得侵犯乙方或任何第三方的合法權利,一切由此所引起的糾紛、爭議及所涉及的法律責任均由甲方承擔;甲方有義務保證乙方不會因此而受到任何損害。
二、 乙方的權利和義務
1. 乙方為甲方提供網站開發(fā)設計的服務。
2. 乙方在履行本合同時經甲方授權,在此項網站設計開發(fā)范圍內可以使用甲方的名稱、商標、域名、標識等,但不得損害甲方的利益。否則,由此產生的一切法律責任由乙方承擔。
3. 乙方根據甲方提出的總體設計風格及功能要求,為甲方提供設計方案。
4. 在最終設計方案確認后,乙方應嚴格按照設計方案進行網站開發(fā)及制作。
5. 乙方在完成網站設計開發(fā)后的3個工作日內,嚴格按照甲方的要求,將全部網頁上傳至甲方指定空間,或安裝在指定服務器并調試運行成功,經甲方確認后,按照本合同第五項要求,予以支付款項。
6. 乙方在取得甲方另行書面同意后,經甲方許可有權在甲方的`主頁中注明該主頁由乙方制作或技術支持等字樣或標識。否則不得在網頁中進行標示。
三、網頁制作
1. 甲方應對網站總體風格設計、欄目設置及功能要求等提出書面需求材料,如甲方無法提供書面材料,乙方設計人員可以到甲方進行調研(合同簽訂后3個工作日內),在充分了解甲方的設計需求后,提交書面的設計方案。乙方在收到需求材料或到甲方進行調研后,完成網站初稿設計方案并交甲方簽字認可,針對甲方提出的修改意見,乙方在2個工作日內完成修改,并和甲方磨合以確定最終方案。
2. 甲方應對修改后的最終設計方案和前臺風格予以簽字確認。
3. 乙方應嚴格按照甲方簽字確認后的網站設計方案進行網站設計開發(fā)。
4. 甲方簽字確認后,在不違背已經確立的整體設計方案的情況下,可以提出修改意見,乙方應無條件滿足甲方的修改要求。
5. 甲方確認最終設計方案和首頁樣稿后,乙方在____個工作日內完成所有子頁面制作。
6. 在網站制作過程中,對甲方陸續(xù)提出的修改要求,在不違反總體設計方案的情況下,乙方應積極配合予以實現,并交甲方驗收通過。對有可能影響雙方約定的完成時間的要求,乙方有權提出延期請求,由雙方協(xié)商確定具體時間。
7. 對于在乙方設計過程中,甲方后續(xù)提出的功能升級或者其他造成工作量大幅度增加的情形,乙方有權提出增加合同金額,由雙方協(xié)商確定。對于協(xié)商未果等情形,則乙方有權堅持原有方案,并完成合同。
四、驗收確認:
1. 甲方須在乙方交付網站制作成品后5個工作日內進行驗收。
2. 驗收合格后,甲方應以書面方式簽收《網站建設客戶確認單》。
3. 在驗收中發(fā)現問題,甲方應及時提出,有乙方負責解決,如乙方未按要求解決,甲方有權拒簽《網站建設客戶確認單》。若超過驗收期,甲方既不簽收、又不提出書面異議,應視為甲方默認。
4. 甲方可通過任何與因特網進行網絡連接的計算機瀏覽合同規(guī)定的網頁,以進行驗收。
5. 驗收時,以甲方提供的材料為標準核對,包括頁面無文字或圖片錯誤,以及實際制作頁數及功能和其它效果的確認。
6.驗收合格后,網頁設計與制作階段工作結束,系統(tǒng)進入售后服務期,免費服務期限自驗收合格日起,時間為1年。
五、費用及付款
本項目的網站項目開發(fā)制作費用為____元,人民幣大寫:____。
乙方提供設計方案,雙方簽訂合同后的3個工作日內,甲方支付乙方總款額的50%,計____元,人民幣大寫:____;網站驗收合格后的3個工作日內,甲方支付乙方總款額的50%,計____元, 人民幣大寫:____。
六、服務與支持
雙方就本協(xié)議未盡事宜另行協(xié)商所產生之合約,為本協(xié)議不可分割之組成部分,因履行本協(xié)議而發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,由深圳市仲裁委員會裁決。
1. 乙方免費為甲方提供網站系統(tǒng)使用培訓和解說。
2. 乙方為甲方免費提供一年技術支持(QQ、電話及Email等)。
3. 乙方負責對甲方網站管理系統(tǒng)在一年內可以免費進行簡單維護和修復BUG,但如果涉及功能升級和模塊增加,則根據雙方約定增收相應費用。
4. 其他服務甲乙兩方協(xié)商解決,最后由甲方填寫《網站建設客戶確認單》,進行確認。
七、 違約責任
1、 甲方違約或拒不付款時,乙方除有權不開通或關閉已開通的網站。另由此造成的損失,由甲方負責。
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業(yè)務,雙方經友好協(xié)商,根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規(guī)的有關規(guī)定,現甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。
2、 乙方因不可抗拒原因造成不能為甲方提供以上某項服務,乙方向甲方返還該項費用。
3、 任何一方違反本合同中任一條款,違約方必須向另一方支付違約金。(違約金為本合同總金額的33%)。
八、不可抗力
在合同有效期內,因不可抗力而造成一方不能履行合同規(guī)定的責任和義務,不視為違約。不可抗力系指:戰(zhàn)爭、火災、水災、地震、臺風及其他不可預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事故。
九、爭議解決
本合同在其履行過程中如有未盡事宜,雙方應本著友好精神協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方均可訴請法院裁決。
十、其他
1. 本合同書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
3. 本合同未盡事宜,雙方可進一步協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議或附件,補充協(xié)議或附件與本合同具有同等法律效力。
4. 《網站建設步驟》、《網站建設需求說明書》、《網站設計報告》、《網站建設客戶確認單》作為本合同附件,是本合同不可分割的一部分。
甲 方:
簽字蓋章:
年 月
乙 方:
簽字蓋章:
年 月 日 日
關于委托合同12
甲方:(委托單位):
乙方:(受托單位):
依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國會計法》及其它相關的法律法規(guī)的規(guī)定,甲方因經營管理需要,委托乙方代理記賬,為了維護當事人的合法權益,雙方本著誠信、平等、互利之原則,經雙方代表協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、委托范圍
1.時間:乙方接受甲方委托對甲方20xx年X月到20xx年X月的經濟業(yè)務進行代理記賬。
2.業(yè)務范圍(請在以下事項中選擇):
(a)建賬;
(b)代理記賬(含整理原始憑證,裝訂會計憑證/賬薄)
(c)財務管理咨詢;
(d)稅務相關事項(國地稅報到);
(e)代理甲方參加各種稅務會議,協(xié)助甲方接受稅務檢查;
(f)清理亂賬;
(g)辦理一般納稅人年檢;
(h)社保:其它
二、甲方的責任和義務
1.建立健全的企業(yè)管理制度,依法經營,保證資產的安全完整,保證原始憑證的真實、合法、準確、完整,積極配合乙方工作。甲方在每月30日前為乙方提供完整的會計資料,包括不同發(fā)票的使用情況、銀行存款的詳細情況(出示銀行對賬單)。如果甲方提供資料不全、票據失真致使乙方無法繼續(xù)工作,從而導致工商稅務處罰,由甲方負責,甲方并對提供的會計原始憑證的真實性負責。
2.安排專人負責現金和銀行存款的收付,按《會計基礎工作規(guī)范》要求保管好所有的往來單據。
3.做好會計憑證傳遞過程中的登記和保管工作。
4.及時準確將收到工商、稅務部門的信件、電話等內容轉交或傳達乙方。
5.按本合同規(guī)定及時足額的支付代理記賬費用。
6.為乙方派出的代理記賬人員提供必要的工作條件及合作。
三、乙方的責任和義務
1.根據《中華人民共和國會計法》《企業(yè)會計制度》《小企業(yè)會計制度》及《企業(yè)會計準則》和湖南省各項稅收管理等有關規(guī)定開展代理記帳業(yè)務。
2.根據甲方的經營特點和管理需要,選擇相應的會計核算制度。
3.設計會計憑證傳遞程序,做好憑證簽收工作,指導甲方按《會計基礎工作規(guī)范》妥善保管會計檔案并在合同終止時辦理會計工作交接手續(xù)。
4.按有關規(guī)定審核甲方提供的原始憑證,填制記賬憑證,登記會計賬冊,及時編制會計報表。
5.妥善保管甲方的所有會計資料,由乙方原因造成甲方資料丟失,應由乙方負責彌補并承擔由此引起的經濟損失。
6.對工作中涉及的甲方商業(yè)機密和會計資料嚴格保密,不得隨意向外透露、出示和傳遞。
7.稅務部門到甲方檢查工作,必要時乙方列席會議,根據需要向稅務部門匯報。
四、結算方式
每月服務費¥元 ,季付¥元,年付¥元。
(注:在辦理納稅申報及其他相關事項時,乙方辦事人員所發(fā)生的`往返交通費,由乙方墊付,甲方實報實銷)
五、有效期限
本合同自雙方代表簽字并付款之日起生效。并在本合同約定的全部事項完成之前有效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
六、違約責任
任何一方如有違反合同的規(guī)定,給對乙方造成的損失的,則按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定承擔違約責任。
合同最短委托期為一年,合同未滿六個月任何一方終止合同,都應向對方支付相當一個月服務費的違約金。
原始憑證交接時付款,過期一周不付服務費,甲方應按所欠費用的二倍賠償乙方損失,同時本合同自動失效,乙方不承擔合同違約責任。
七、其他有關事項
1.甲方應留給乙方詳細的聯(lián)系方式,在報稅期,需甲方提供公章及資料,如果與甲方聯(lián)系不上,其后果由甲方負責。
2.由于乙方原因,未能及時完成會計核算,造成一定后果的,乙方必須及時糾正并承擔相應的責任。
甲方簽章: 乙方簽章:
代表人簽字: 代表人簽字:
簽字日期: 簽字日期:
關于委托合同13
甲方(組團旅行社): 旅行社業(yè)務經營許可證號:
乙方(地接旅行社): 旅行社業(yè)務經營許可證號:
經平等友好協(xié)商,雙方就乙方地接甲方組織的國內游團隊,達成如下協(xié)議:
第一條 甲、乙雙方為組團地接業(yè)務而往來的電子信息及傳真件屬于本協(xié)議的有效附件,具有同等的法律效力。
第二條 甲方按計劃將組織成行的旅游團委托乙方接待,乙方同意按照甲方所提出的接待標準和行程安排,為旅游團安排旅行游覽活動。
第三條 甲方應在旅游團出發(fā)之日起10天前向乙方預報計劃;乙方接到甲方預報計劃之日起2天內予以確認,并將相關費用以單列的形式提供給甲方,如住宿、餐飲、門票、交通等費用。 甲方旅游團出發(fā)之日3天前,以書面形式向乙方確認下列資料:接待標準、行程安排、旅游者名單、所需房間數、航班(車次、船次)。甲方增加團隊,應在出發(fā)前提前3天將資料報乙方,由乙方按計劃落實各旅游服務項目。
第四條 在旅游團游程結束后,乙方應于一個月內把團隊結算單原件蓋章后寄給甲方,甲方核對無誤后,在7個工作日內將團款結清。乙方在收到團款后的7個工作日內將發(fā)票寄給甲方,如有逾期,甲方將順延下一團隊的團費支付。團隊團款的`結算不超過三個月,如有非甲方原因造成團款結算滯后,甲方不承擔相應責任。
第五條 由于甲方原因造成旅游團行程延誤、更改、取消所產生的經濟損失由甲方承擔。 如乙方未按約定的接待標準和日程安排向旅游團提供服務,乙方應當將低于服務標準的費用差額退還甲方,并承擔由此造成甲方或旅游者的經濟損失。如因乙方原因變更旅游行程、交通工具、食宿標準等所增加的費用由乙方承擔。
第六條 乙方必須委派持有導游證的導游人員提供服務。
乙方導游不得強迫或誘導旅游者到非旅游合同約定的商店購物或擅自增加購物次數、延長購物時間。乙方導游不得誘導旅游者涉足黃賭毒場所,不得強迫或誘導旅游者參加非旅游合同約定的自費項目。
第七條 甲、乙雙方必須高度重視旅游者安全。
乙方應保證交通、住宿、餐飲、景區(qū)等服務供應商具有合法資格、資質(由甲方直接采購的服務供應商由甲方自行負責)。甲方旅游團搭乘飛機、輪船、汽車或在飯店、餐廳等各項旅游設施(區(qū))中受到損害,如不屬乙方責任,乙方應積極協(xié)助處理;如屬乙方責任,乙方應當承擔損害賠償責任。
第八條 乙方應當在甲方委托范圍內向旅游者兌現甲方的服務承諾,發(fā)生意外情況、質量問題或旅游者投訴時主動、及時處理,并向甲方報告,因此出現取消行程、機票、酒店等情況的,事后雙方根據實際情況退賠差額。
第九條 甲、乙雙方因不可抗力原因不能履行協(xié)議的,不承擔違約責任,但應當及時通知對方,如有必要應當及在合理期限內提供相關證明。因不可抗力造成行程變更所增加的費用,由甲、乙雙方共同承擔。
第十條 合同履行過程中如發(fā)生糾紛或一方違約,應積極采取措施補救并防止損失擴大,如措施得當,減輕或避免了守約方的損失,本著友好合作的原則,雙方可協(xié)商減免違約方責任,協(xié)商不成,選擇其中之一(選中項打,不選項打╳):
1、依法向( )人民法院起訴;
2、提交廣州仲裁委員會仲裁。
第十一條 本合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商補充,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十二條 本合同一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。
本合同有效期為( )年,如有效期屆滿雙方未簽訂新合同并繼續(xù)有業(yè)務往來的,本合同延續(xù)有效。
第十三條 特別約定條款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于委托合同14
甲方(委托方):_________業(yè)主管理委員會
乙方(受委托方):_________物業(yè)管理公司
為加強_________小區(qū)(大廈)的物業(yè)管理,保障房屋和公用設施的正常使用,為業(yè)主創(chuàng)造優(yōu)美、整潔、安全、方便、舒適、文明的居住環(huán)境,根據_________市物業(yè)管理方面的法規(guī)和政策,經雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。
第一條 物業(yè)管理內容
1.甲方將位于_________區(qū)_________路的_________范圍內的物業(yè)委托給乙方實行統(tǒng)一管理,綜合服務。
2.管理事項包括:
(1)房屋的使用、維修、養(yǎng)護;
(2)物業(yè)范圍的公用設施、設備及場所(地)(消防、電梯、機電設備、路燈、走廊、自行車、房、棚、園林綠化地、溝、渠、池、井、道路、停車場等)的使用、維修、養(yǎng)護和管理;
(3)清潔衛(wèi)生(不含垃圾運到中轉站后的工作);
(4)公共生活秩序;
(5)文娛活動場所;
(6)便民服務網點及物業(yè)范圍內所有營業(yè)場所;
(7)車輛行使及停泊;
(8)物業(yè)檔案管理;
(9)授權由物業(yè)管理公司管理的其他事項。
第二條 委托物業(yè)管理形式
承包經營、自負盈虧。
第三條 物業(yè)管理期限
委托管理期限為_________年,自_________年_________月_________日起到_________年_________月_________日止。
第四條 雙方權利、義務
1.甲方權利、義務:
(1)根據本合同規(guī)定甲方將住宅區(qū)委托乙方實行物業(yè)管理;
(2)監(jiān)督乙方對公用設施專用基金的合理使用,并按公用設施專用基金管理辦法撥付給乙方。
(3)按市政府規(guī)定的'比例提供商業(yè)用房(總建設面積的_________%)_________平方米給乙方,按月租金_________元租用,并負責辦理使用手續(xù);
(4)給乙方提供管理用房_________平方米(其中辦公用房_________平方米,員工宿舍_________平方米),按月租金_________元租用;
(5)負責向乙方提供本住宅區(qū)工程建設竣工資料一套并在乙方管理期滿時予以收回;
(6)不得干涉乙方依法或依本合同規(guī)定內容所進行的管理和經營活動;
(7)對乙方的管理實施監(jiān)督檢查,每半年一次考核評定,如因乙方完不成第六條規(guī)定的目標和指標或管理不善造成重大經濟損失,有權終止合同;
(8)負責確定本住宅區(qū)管理服務費收費標準;
(9)委托乙方對違反物業(yè)管理法規(guī)和規(guī)章制度以及業(yè)主公約的行為進行處理:包括予以罰款、責令停工、責令賠償經濟損失,以停水、停電等措施對無故不繳有關費用或拒不改正違章行業(yè)責任人進行催交、催改;
(10)協(xié)助乙方做好宣傳教育、文化活動,協(xié)調乙方與行政管理部門、業(yè)主間的關系;
(11)政策規(guī)定由甲方承擔的其他責任。
2.乙方責任、權利、義務:
(1)根據有關法律、法規(guī),結合實際情況,制訂本住宅區(qū)物業(yè)管理的各項規(guī)章制度;
(2)遵守各項管理法規(guī)和合同規(guī)定的責任要求,根據甲方授權,對本住宅區(qū)物業(yè)實施綜合管理,確保實現管理目標、經濟指標,并承擔相應責任,自覺接受甲方檢查監(jiān)督;
(3)根據住宅區(qū)內大、中修的需要制訂維修方案,報甲方審議通過后,從公用設施專用基金中領取所需的維修經費;
(4)接受甲方對經營管理過程中財務帳目的監(jiān)督并報告工作,每月向甲方和住宅區(qū)管理部門報送一次財務報表,每三個月向全體業(yè)主張榜公布一次管理費收支帳目;
(5)對住宅區(qū)的公用設施不得擅自占用和改變其使用功能,乙方如在住宅區(qū)內改擴建完善配套項目,須報甲方和有關部門批準后方可實施;
(6)乙方須本著高效、精干的原則在本住宅區(qū)設置管理機構和人員;
(7)建立本住宅區(qū)物業(yè)管理檔案并負責及時記載有關變更情況;
(8)負責測算住宅區(qū)管理服務費收費標準并向甲方提供測算標準與依據,嚴格按照甲方審議通過的收費標準收取,不得擅自加價;
(9)有權依照甲方委托和業(yè)主公約的規(guī)定對物業(yè)主公約和物業(yè)管理規(guī)章制度進行處理;
(10)在管理期滿時向甲方移交全部專用房屋及有關財產、全部物業(yè)管理檔案及有關資料;
(11)開展卓有成效的社區(qū)文化活動和便民服務工作;
(12)有權選聘專營公司承擔住宅區(qū)物業(yè)管理的專項業(yè)務并支付費用,但不得將住宅區(qū)物業(yè)管理的整體責任及利益轉讓給其他人或單位。
第五條 物業(yè)管理目標和經濟指標
1.各項管理指標執(zhí)行物業(yè)行政主管部門規(guī)定的各項標準,要求住宅區(qū)在乙方接管后_________年內達到_________標準。
2.確保年完成各項收費指標_________元,合理支出_________元,乙方可提成所收取管理費的_________%作為經營收入。
第六條 風險抵押
1.乙方在合同簽訂之日起三日內向甲方一次性支付人民幣_________元,作為風險抵押金。
2.乙方完成合同規(guī)定的管理目標和經濟指標,甲方在合同期滿后三日內退還全部抵押金及銀行活期存款利息。
3.如由于甲方過錯致使本合同不能履行,由甲方雙倍返還抵押金并賠償乙方經濟損失。
4.如由于乙方過錯致使本合同不能履行,乙方無權要求返還抵押金,并應賠償甲方經濟損失。
第七條 獎罰措施
1.在各項管理目標、經濟指標全面完成的前提下,管理費如有節(jié)余,甲方按節(jié)余額_________%獎勵乙方。
2.如該住宅區(qū)被評為全國、省、市文明住宅小區(qū),甲方分別獎勵乙方人民幣_________元(全國)、_________元(省)、_________元(市);獲得上級部門單項獎或有關榮譽的獎金另訂;如在乙方管理期間,由乙方獲得的文明小區(qū)稱號被上級部門取消,則乙方應全部返還上述獎金及銀行活期存款利息。
3.如果甲方不完成應負的合同責任,由此而影響乙方的承包管理目標和經濟指標,或給乙方造成直接經濟損失,甲方應當給予補償或承擔相應責任。
4.如果乙方沒有完成合同責任或管理目標和經濟指標,甲方應當責成乙方限期改正,情節(jié)嚴重的處以人民幣_________至_________元的罰款,直至終止合同,經濟損失由乙方承擔。
5.由乙方管理不善或重大失誤,造成住戶經濟損失或生活嚴重不便的,應當賠償甲方或業(yè)主及使用人的經濟損失。
第八條 合同更改、補充與終止
1.經雙方協(xié)商一致,可對本合同條款進行修訂更改或補充,以書面合同為準。
2.合同規(guī)定的管理期滿,本合同自然終止,各方如欲續(xù)訂合同,須于期滿前三個月向對方提出書面意見。
3.合同終止后,乙方可參加甲方的管理招標并在同等條件下優(yōu)先承包管理。
第九條 其他事項
1.本合同執(zhí)行期間,如遇不可抗拒的自然災害(臺風、洪水、地震等),造成經濟損失的,雙方應相互體諒,共同協(xié)商,合理分攤。
2.本合同自簽訂之日起生效;附件1、2、_________、_________為合同的有效組成部分。
3.本合同正式一式三份,甲、乙雙方和物業(yè)管理部門各執(zhí)一份,具有同等法律約束力。
4.雙方如對合同發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,可提請物業(yè)管理部門調解,或訴至人民法院。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
1. 《_________住宅區(qū)物業(yè)情況一覽表》(略)
2.《_________住宅區(qū)物業(yè)年收支測算表》(略)
關于委托合同15
甲方:
代表人:
乙方
依據《中華人民共和國共和國合同法》和有關法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就委托涉及事項,雙方經協(xié)商一致、簽訂本合同、信守執(zhí)行。
一、設計項目:(每項/元)
1、項目價格:
2、項目內容: 公司網站美工設計
3、圖片格式: PNG、PDS文件
二、付款方式:
1、乙方開始設計前,甲方支付項目設計費定金20% ;
2、乙方完成項目設計后,甲方結清尾款費用 80% ;
三、設計的時間:
1、樣稿圖片:乙方在收到預付款后第二個工作日開始設計,初稿設計時間 3-5個工作日;
2、修改圖片:根據甲方建議對項目圖片進行相應的調整與修改,修改時間2 個工作日;
四、知識產權約定:
1、乙方保證所設計的圖片為原創(chuàng)作品,不得侵犯任何人的`權利;
2、乙方設計完的作品,甲方將委托設計的所有費用結算完畢后,所有作品使 用權及設計著作權均歸甲方所有,乙方不得以任何形式轉讓設計作品。
五、雙方的權利義務:
甲方權利:
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的作品更符合甲方企業(yè)文化內涵。
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見。
甲方義務:
1、甲方按照合同約定支付相關費用。
2、甲方有義務提供有關企業(yè)資料或其他有關的資料給乙方,并保證資料的真實性。
乙方權利:
1、乙方有權要求甲方提供有關企業(yè)資料供乙方設計參考。
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項。
乙方義務:
1、乙方需按甲方的要求進行作品設計。
2、乙方需按合同約定按時交付設計作品。
六、違約責任:
1、甲方在乙方作品初稿王成后終止合同的,應當支付設計驗收通過作品的設計費用。
2、乙方如無正當理由提前終止合同的,不收取任何設計費用,已收取的定金應全額退還甲方。
3、當圖片驗稿后,雙方有義務保證方案的穩(wěn)定實施。
七、保密責任:
1、乙方對于所制作的圖片承擔保密責任,不得任意發(fā)表及轉讓。
2、乙方對于甲方提供的信息資料承擔保密責任。
八、不可抗力因素:
甲、乙任何一方由于不可抗力,不能履行合約時,由雙方協(xié)商解決,確實無法調節(jié),則有仲裁機關或根據合同法辦理。
九、合同生效:
本合同需由甲乙雙方簽字蓋章,以雙方最后簽字日期為生效日。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
甲方代表簽名:
地址:
傳真:
日期:
乙方(蓋章): 乙方代表簽名: 地址: 傳真: 日期:
【委托合同】相關文章:
委托合同12-09
正規(guī)委托合同07-08
公司委托合同01-15
項目委托合同08-08
律師委托合同07-31
產品委托合同04-18
有關委托合同06-05
檢驗委托合同04-10
經典的技術委托合同05-11
翻譯委托合同06-18