建筑合同書15篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強,我們用到合同的地方越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編收集整理的建筑合同書,歡迎大家分享。
建筑合同書1
發包方: (以下簡稱甲方) 施工方: (以下簡稱乙方)
甲方在騰越鎮觀音塘社區觀音塘小區建設全框架鋼筋混凝土結構住宅樓房一幢,按包工不包料(主體搓毛)承包給乙方建造,經協商雙方達成如下協議。
一、 乙方承包范圍
1、房屋主體工程搓毛:乙方按設計及甲方局部變更要求,從樁基開挖到房面封頂含屋頂女兒墻,樓地面搓毛,上漿,屋面收光,內、外墻粉刷完成(山墻及后墻刮水泥漿),樓梯在內。
2、水電工程:乙方按施工規范要求排放、安裝好給排水管道,做到給排水暢通。預埋好電線、電話、電視線管,穿好三線至線盒留出線頭,并修建石砌化糞池一個,石灰坑一個,圍墻及大門一道(不另行計價)。
二、 乙方負責的人員及機械設備
乙方帶領能完成本工程的所有施工人員,負責施工用的木模、外架、施工機械及五金工具(包括:元釘、鐵絲、焊條,所有焊頭費用)。
三、 甲方負責事項
1、甲方負責辦理建房手續,提供施工必備的場地,負責“三通一平”負責余土處運部分。
2、負責提供施工所需原材料,負責施工用水、電費。
3、負責提供室內標高,確定放樣尺線及四周滴水尺寸。
4、負責協調周圍鄰里的關系,保證能進行正常工作,乙方配合甲方做到文明施工。
四、 施工質量及要求
乙方施工中,應嚴格按照規范要求進行配料,既不能有意浪費材料,也不能偷工減料。對建筑半成品成品必須按要求盡心澆水、保養護理?傮w工程質量和施工要求必須按設計要求施工,質量達到國家相關規范合格工程標準。在施工中,乙方技術人員必須親臨現場指導,對各道工序要反復檢查,發現問題及時糾正,混凝土振搗密實,不得有蜂窩麻面,澆梁、澆柱、澆樁基的`混凝土不得使用立式攪拌機。砌磚要求橫平豎直、背子平整、陰陽角度垂直符合質檢驗收標準,按規定做好成品保護等工作,管理好工地,確保工程質量。若因乙方出現施工質量上的問題一概由乙方負責,由于施工質量不合格返工所造成的一切損失由乙方負責賠償,直到重新驗收達到合格為準,水、電、線路的工程保修一年,若在保修期內出工程質量問題,乙方負責一切費用,甲方可以從保修金中扣減作為修繕費用。
五、 安全防護措施
嚴格遵守建筑施工安全操作規范進行施工,加強安全防護,在乙方施工過程中造成的一切大小安全事故,均由乙方負責全部責任,甲方一概不承擔任何責任。
六、 工價及結算付款方式
1、經雙方商定,工程工價按貳佰肆拾元/平方米(¥:240.00元/m2),按施工建筑面積進行結算,建筑面積按國家標準規范計算,雨篷、陽
臺、折半計算。
2、付款說明:基礎完成后付壹萬元(¥:10000.00元);一層封頂付壹萬元(¥:10000.00元);二層封頂付壹萬元(¥:10000.00元;三層封頂付壹萬元(¥:10000.00元);四層封頂付伍仟元(¥:5000.00 元)。如無特殊原因,乙方拖延工期,按每拖延一天支付給甲方違約金100元/天。
七、 其它事項
1、工期為六個月,從20xx年 月 日至20xx年 月 日。
2、當乙方承包的范圍結束后,乙方房屋施工使用的外墻腳手架留給甲方后期裝修使用。
3、若乙方在協議生效后又將工程轉包給他人,即視為違約,甲方有權獲得包工款的30%的違約金。
4、甲方若不按規定時限付給乙方包工款,乙方有權停止施工。
5、若樁基深度超過8米,超深部分甲方另行付工時費。
未盡事宜甲、乙雙方另行協商,本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日
建筑合同書2
甲方:(發包方)
乙方:(承包方)
根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定,本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就工程保證金的.支付達成補充合同供雙方遵守執行:
一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進場,支付首期保證金人民幣100萬元整。
二.工程項目完成招投標程序,甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后,支付剩余保證金人民幣200萬元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時間節點的補充說明,關于工程保證金的權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準,雙方遵守執行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效,此合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,同等具有法律效力。
甲方:
乙方:
法定代表:
法定代表:
委托代表:
委托代表:
聯系方式:
聯系方式:
簽署時間:
建筑合同書3
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關法律法規、甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,就《嘉魚XX酒店》弱電安裝工程事宜,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱:嘉魚XX酒店弱電安裝工程
2、工程地點:湖北____縣城東領,尚城小區
3、承包方式:清包工、包設計、包施工、包安裝調試、包驗收合格
4、工程范圍和內容:根據甲方提供的裝飾平面圖紙由乙方負責設計和組織施工。
、倬C合布線工程:全酒店安全監控部分、背景音樂部分、會議音響系統、多功能廳音響系統、閉路電視系統、巡更系統、電話系統的綜合布線工程。
、诒O控系統的設備安裝及調試工程:酒店所有公共部位(電梯、走道、大堂、廳等)
③酒店背景音樂和廣播系統的設備安裝及調試工程。
、芤粯茄鐣䦶d音響系統和三樓多功能廳音響系統的設備安裝及調試工程。
XX酒店閉路電視系統的設備安裝及調試工程。
⑥酒店安保巡更系統的設備安裝及調試工程。
、呔频陜染W絡商務系統的設備安裝及調試工程。
⑧酒店電話XX系統的設備安裝及調試工程地。
、崾┕り犨M場后如不按規范以及甲方要求施工將無條件清退出場,所造成的損失由乙方自行承擔。
第二條工程期限
1、本工程合同總工期為天(日歷天,自工程開工之日起計算),自________年____月日開工;________年____月____日竣工。
2、乙方應按甲方要求合理安排進行安裝施工,不得延誤其它工種施工,配合甲方共同協調如遇到疑難問題,甲方配合乙方共同解決。
第三條弱電安裝工程人工費及售后服務費
該弱電安裝工程人工費人民幣:肆萬貳仟元包干;(4.00元)售后服務費人民幣:壹萬元整。售后服務費留在甲方處,作為竣工交付后的工程設備的'維修、質保費,待質保期滿扣除維修費用后,余款退給乙方。
第四條設計與施工質量
乙方必須按照國家現行《四星級酒店弱電設備安裝、綜合布線、調試工程設計標準》執行。按《建筑弱電安裝調試工程施工規范》組織施工,施工質量必須達到國家、行業規定的《弱電安裝工程質量驗收標準》并留有與電梯、公安110報警對接端口,留有設備升級的空間。在施工過程中應嚴格要求施工人員按規范操作,絕對服從甲方現場施工管理人員和質監單位及部門的管理和監督。
第五條材料的領用、保管、及退庫
乙方有責任幫助甲方采購到符合設計意圖的國內一流設備和相關材料,確保工程的順利進行。乙方領用材料時,應辦理領料審批簽字手續,領出的材料由乙方負責保管,在隱蔽工程安裝完未封閉前,甲方派員核對材料實際用量,如發現材料遺失,應由乙方負責賠償,如發現材料質量不合格時,應立即退回倉庫退換。所有施工用材料不得拿出工地,如有發現未經批準將材料拿出工地視為盜竊行為,罰款500—1000元,情節嚴重者將送交公安部門處理。單項工程施工完畢的成品、半成品由甲乙雙方共同看護。
第六條安全事項
乙方施工人員進入施工現場應遵守工地安全管理制度,遵守工地的有關治安管理條例,樹立安全第一的觀念,嚴格遵守、執行《國家安全施工操作規程》嚴禁違章指揮、嚴禁違章操作。如乙方人員違反安全操作規程,造成安全事故,全部經濟賠償和法律責任由乙方負責。
第七條付款方式
乙方進場施工拾個工作日后,甲方適當付給乙方人員生活費,以后則按每月的工程進度75%申請進度款。工程竣工驗收后三個月內(甲方試運營)付清乙方人工費。留下的售后服務費壹萬元,待滿________年后辦理服務保修費結算余額退給乙方。在質保期限內如發現質量問題,乙方接到甲方的通知后應立即進行修復。乙方如不能即時維修,甲方可另請他方維修,其費用由乙方售后服務費中扣除。
第八條其它未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
甲方代表:乙方代表:
________年____月____日
建筑合同書4
發包單位:(以下簡稱甲方)承包單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同書,以約束雙方共同遵守。
一、工程名稱與地址:
二、工程范圍與內容:屋面3mmSBS防水卷材2道,衛生間丙綸卷1道。
三、承包方式:包工包料
五、工程造價:屋面每單層平方米元,衛生間每平方米元(包含輔料及人工費)竣工后按實際收方面積結算。
六、工程期限:開工日期年月日
竣工日期年月日(遇雨順延)
七、結算方式:乙方材料及人員入場經甲方確認符合合同要求付總工程款的,完工經驗收合格后付,余作為質保金一年后一次付清。
八、甲、乙雙方責權:
1、甲方應向乙方提供本防水工程的有關設計圖紙的書面材料,乙方應按設計標準及施工工藝施工。
2、甲、乙雙方應在本合同所屬范圍內施工前,共同對前道工序質量、現場施工條件進行驗收和勘察,對前道影響防水施工的條件由甲方負責解決。
3、甲方應為乙方施工所需庫房創造條件,乙方應尊重甲方的管轄權及有關規章制度,接受甲方的監督管理,保證安全文明施工。
4、乙方應按規定向甲方提供施工的有關資料,及時向甲方匯報工程的進度、質量。甲方應及時對乙方所施工完成的部位進行質量驗收和工程收方。
5、工程保修期五年,質保期內因乙方施工或材料原因造成的滲漏,乙方接通知后應立即組織施工人員在規定時間內趕赴現場進行維修,不取任何報酬,全力做好保修期內的服務工作。如甲方使用不當或自然災害等造成的`防水層破壞,乙方不負其責。
九、其他約定:
1、施工過程中如遇伸縮縫及沉降等異形防水工程,應按國家建筑防水標準執行施工,雙方協商價格。
2、乙方應如期完成施工任務。施工期內因氣候影響,現場施工條件的限制,由甲、乙雙方及時協調,合同工期相應順延。甲方不按合同付款,從而影響工期,責任由甲方承擔。
3、施工期內,乙方人員應無條件服從甲方安全管理,但乙方應自行提高施工人員的安全生產意識,施工中如甲方安全設施不妥造成乙方人員的安全事故,其一切損失由甲方負責。
4、施工期間甲方可進行材料抽檢,在權威機構檢測的費用由乙方承擔。
5、其它未盡事宜,甲、乙方隨時協商,簽訂補充協議,作為本合同附件。
6、本合同一式份,甲乙雙方各執份,本合同自簽訂之日起至保修期內有效,保修期完后自動作廢。
甲方:乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
地址:地址:
電話:電話:
建筑合同書5
使用說明
一、本合同書供四川建筑業企業(含部屬在川建筑企業、省外入川建筑業企業)與務工人員簽訂勞動合同時使用。
二、建筑業企業與務工人員簽訂勞動合同時,凡需要雙方約定的內容,經協商一致后填寫在相應的空格內。
第一條中,雙方在約定的事項前括號內畫,并填寫日期。
簽訂勞動合同,甲方應加蓋法人公章;法定代表人或委托代理人及乙方應簽字或蓋章,其他人不得代為簽字。
三、本合同應使用鋼筆或簽字筆填寫,字跡清楚,文字簡練、準確,不得涂改。
建筑工人勞動合同范本三
甲方:
乙方代表:
甲、乙雙方本著自愿、平等的原則,經協商一致,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、合同期限
從 年 月 日起至建筑業勞動合同約定工程完成日期 年月 日止。合同期限如需變動,需及時辦理合同變更手續。
二、工作崗位
甲方安排乙方在班組從事 工作。乙方應按勞動合同約定按時、按質、按量完成工作任務。
三、工作條件和勞動保護
甲方需為乙方提供符合國家規定的安全衛生的工作環境,保證乙方人身安全及人體不受危害的環境條件下從事工作。
甲方根據乙方崗位實際情況,按照勞動合同約定向乙方提供必要的勞動防護用品。
四、工作時間
甲方確因工作原因需要乙方加班的,按有關規定處理。
五、勞動報酬
乙方工資按以下第 種方式,按工期進度結算:
、灏磿r計酬,日薪 元或月薪 元;
、姘唇ㄖ娣e計酬,每平方米 元;
、缙渌
若按工期進度結算工資超一個月的,在正常工作情況下,甲方須按月先支付不低于本市最低工資標準的生活費元,待工程實際完成結算工資時扣減。
六、社會保險
甲、乙雙方按規定參加社會保險。
七、勞動紀律
乙方應遵守國家的法律、法規及施工規范、安全等各項規章制度。
乙方違反勞動紀律和有關的規章制度,甲方可給予批評、教育、處罰,直至解除勞動合同。
八、勞動合同的解除與不得解除的規定
經甲、乙雙方協商一致,勞動合同可以解除。
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
、逶谠囉闷陂g,發現不符合錄用條件的;
㈡嚴重違反勞動紀律或者甲方的規章制度的;
、鐕乐厥殹I私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
、璞灰婪ㄗ肪啃淌仑熑位騽趧咏甜B的。
在下列情形之一的,甲方可以解除勞動合同,但是應當提前 日以書面形式通知乙方本人:
㈠乙方患病或者非因工負傷,醫療期滿后不能從事原工作,也不能從事由甲方另行安排適當工作的;
、嬉曳讲荒軇偃喂ぷ鳎涍^培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的.;
、鐒趧雍贤喠r所依據的客觀情況發生重大變化,致使原勞動合同無法履行,經當事人協商不能就變更勞動合同達成協議的;
㈣甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營狀況發生嚴重困難,確需裁減人員的。
有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除勞動合同:
㈠在試用期內的;
㈡甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
、缂追轿窗凑談趧雍贤s定支付勞動報酬或提供勞動條件的;
、枰曳揭蚱渌闆r需要辭職,需在 日前以書面形式通知甲方。
乙方有下列情形之一的,甲方不得隨意解除勞動合同:
、逡蚬へ搨谝幎ǖ尼t療期內的;
、媾毠ぴ诜嫌媱澤煞ㄒ幰幎ǖ脑衅、產期、哺乳期內的;
、绶伞⒎ㄒ、規章、規定的其他情形。
九、違反勞動合同的責任
甲、乙雙方任何一方違反勞動合同,應支付違約金元,給對方造成經濟損失的,應根據損失情況和責任大小,按法律規定承擔賠償責任。非因雙方原因造成違約除外。
十、勞動爭議
甲、乙雙方履行本合同發生勞動爭議時,可由甲、乙雙方協商解決或向當地勞動爭議調解委員會申請調解, 勞動爭議調解委員會聯同建設行政主管部門進行調解。
若雙方不能協商解決的,當事人應向中山市勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。不服仲裁裁決的,可在收到仲裁裁決書之日起十五天內,向中山市人民法院提起訴訟。
十一、其它約定。
合同附件是本合同的組成部分,合同連附件一式三份,經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。甲方、乙方各存一份,甲方公示一份。
本合同未盡事宜,按照《勞動法》和有關規定執行。本合同條款如與國家法律、法規和政策相悖時,以國家法律、法規和政策為準。
甲方(蓋章):乙方代表(簽名):
年月日 來 年月日
附件:
本附件是 (甲方)與(乙方代表)在 年 月 日所簽《建筑業勞動合同》的組成部分。等人作為乙方( 班組,共 人)的委托代表,代表乙方在《建筑業勞動合同》上簽名,與甲方共同遵守該合同。乙方簽名(本人親筆簽名)如下,表示承認:
班組:乙方代表: 電話:
姓名: 身份證號:備注:
班組:乙方代表: 電話:
姓名: 身份證號:備注:
合同變更情況
班組:乙方代表: 電話:
姓名: 身份證號:備注:
勞動者甲方負責人
建筑合同書6
甲方:
乙方:
一、工程項目:
_____________________
二、工程工期
1、開工日期:__年__月__日。
2、竣工日期:__年__月__日。
3、總工期為天。
如遇下列情況,經發包方現場經理簽證后工期相應順延。
1、在施工過程中因發包方材料不到位影響工期。
2、在施工過程中停電、刮大風、大雨在捌個小時的情況影響工期。
3、在施工過程中如發生人力不可抗拒的因素影響工期。
三、工程質量
1、本工程質量為一次性交驗合格。
2、承包方必須嚴格按照施工圖紙,規范和標準施工并接受發包方的經理的監督管理。
3、承包方在施工中發生質量事故,應及時報告發包方項目經理進行配合,與相關部門取得聯系后按最終的處理方案進行施工解決。
四、工程價款的`支付和結算
1、工程總價暫定為__元。
2、按每層建筑面積/平方米計算,干完一層結%,剩余的待工程干完一次性給付。
五、雙方義務和責任
1、甲方應及時給乙方提供有關生產的技術資料,說明技術要求、安全要求,及時提供必備的材料。
2、乙方必須保證進場工人的政治素質,身體素質和技術水平,保證人員穩定。
3、乙方必須保證按質、按期完成甲方的工期生產任務,并服從甲方的安排調度。
六、附則
本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑合同書7
甲方(用人單位)名稱:________________________________________
法 定 代 表 人:________________________________________
地 址:________________________________________
本市辦公地址:________________________________________
乙方(勞動者)姓名:_________________年齡:_________________
性別:_________________民族:_________________
戶 籍 所 在 地:__________省__________市__________縣(區)
______________鄉(鎮)______________村(街)
居民身份證號碼:_______________________________________
現 住 址:_______________________________________
根據《中華人民共和國勞動法》和本市有關規定,甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 合同期限
本合同期限執行下列______款
一、有固定期限勞動合同。本合同期限為_____年(月),自____ 年____月____日起至____ 年____月____日止,其中試用期為____月(日)。
二、無固定期限,自____ 年____月____日始,其中試用期為____月(日)。
終止勞動合同條件約定如下:
。ㄒ唬篲________________________________________________
(二):_________________________________________________
。ㄈ篲________________________________________________
三、以完成一定的工作為期限勞動合同。甲乙雙方的具體約定:
__________________________________________________________________________。
第二條 勞動崗位
甲方安排乙方從事__________________________________工作,乙方應完成甲方合理分配的生產任務。
第三條 勞動報酬
甲方按照國家規定和乙方的工作崗位,按照月預付,每季進行一次結算的方式支付乙方勞動報酬。甲方為乙方辦理工資卡,按月將預付乙方的工資報酬劃入乙方的工資卡賬戶,每月預付的勞動報酬不得低于天津市的最低工資標準:
具體支付辦法和標準如下:
__________________________________________________________________________。
第四條 社會保險和福利待遇
甲方按規定為乙方參加工傷、醫療社會保險并履行繳費義務,按規定應由乙方交納的社會保險費,由甲方代為扣繳。
其他保險和福利待遇約定如下:
__________________________________________________________________________。
第五條 勞動保護和勞動條件
一、甲方根據國家法律和本市的有關規定,給乙方提供安全衛生的.勞動條件,發給乙方必要的勞動保護用品。
二、甲方對乙方進行安全教育和必要的培訓,乙方從事特種作業的必須經過專門培訓并取得特種作業資格后持證上崗。
三、乙方在勞動過程中應嚴格遵守勞動安全衛生規定和操作規程,有權拒絕違章指揮,對甲方及其管理人員漠視職工安全和健康的行為有權檢舉、控告。
第六條 勞動紀律
一、乙方應遵守甲方依法制定的各項規章制度和勞動紀律。
二、甲方有權依據國家和天津市的有關規定及企業的規章制度和勞動紀律對乙方實行管理。
第七條 本合同的解除、變更、終止
一、經甲乙雙方協商一致,本合同可以變更或解除。
二、以完成一定的工作為期限的勞動合同,工作完成勞動合同終止。
三、有固定期限的勞動合同,合同期滿甲乙雙方任何一方不再續訂的,勞動合同終止。
第八條 違反本合同的責任及雙方約定的其他事項:
___________________________________________________________________。
第九條 勞動爭議處理
甲乙雙方因執行本合同發生勞動爭議時,應協商解決;協商無效的,任何一方可向有管轄權的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁;甲乙雙方任何一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條 其他事項
一、本合同未盡事宜按國家和天津市的有關規定執行。
二、本合同甲乙雙方簽字蓋章后,雙方必須嚴格遵照執行。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章) 乙方(簽字)
法定代表人或委托代理人:
。ê炞只蛏w章)
年 月 日 年 月 日
建筑合同書8
簽訂合同雙方:
征用土地單位: __________________,以下簡稱甲方
被征土地單位:___________________,以下簡稱乙方
根據____________________(審批權利機關)批準的_________建設項目的計劃任務書和工程選點報告等文件,按照《國家建設征用土地條例》和____________。ɑ蜃灾螀^,直轄市)政府的有關規定,經甲方向征地所在地的土地管理機關申請和_______縣(或市,。┤嗣裾畬彶榕鷾,經甲乙雙方實地查看,反復協商,特簽訂本合同,以供雙方共同遵守。
一、征用土地數量及方位
甲方征用乙方土地共________畝,其中,稻田______畝,水塘______畝,菜地______畝,坡地______畝,宅基地____畝,林木_____畝共有樹木______株。所征土地東起______,南起______,西起______,北起______。
二、征用土地的各類補償費和安置補助費
1.根據____________。ɑ蜃灾螀^,直轄市)政府關于征用土地的補償規定,各類耕地(包括菜地)按該地年產值的______倍(一般為該耕地年產值的三至六倍)補償。征用無收益的土地,不予補償。(征用園地,魚塘,藕塘,葦塘,宅基地,林地,牧場草原等的補償標準,按。┳灾螀^,直轄市政府制定的辦法執行;征用城市郊區的菜地,還應按當地政府的有關規定,向國家繳納新菜地開發基金。)
2.根據____________。ɑ蜃灾螀^,直轄市)政府的規定,所征土地上的青苗按該地年產值的______%補償,所征土地上的水井,林木,水塘等附著物資按____________辦法補償。房屋的補償辦法另訂拆遷合同。乙方人員在開始協商征地方案以后搶種的作物,樹木和搶建的設施甲方一律不予補償。
3.各類耕地的年產值按耕地被征用前三年的平均年產量和國家規定的價格核定,稻田按平均畝產大米為_____斤,每斤計價_____元,年產值每畝核定為____________元;旱地按平均畝產玉米(或小麥)______斤,每斤計價______元,年產值每畝核定為______元;菜地按平均畝產大白菜______斤計算,每斤計價______元,年產值每畝核定為______元。
4.根據《國家建設征用土地條例》的規定,乙方需要安置的農業人口數,按征地前農業人口和耕地面積的比例及征地數量計算,共計______人;甲方對乙方農業人口的安置補助費標準,按所征耕地每畝產值的二至三倍計算(年產值按被征用前三年的平均年產量和國家規定的價格計算,但每畝耕地的安置補助費,最高不得超過其年產值的十倍);征用宅基地不付安置補助費(征用園地,魚塘,藕塘,林地,牧場,草原等土地的安置補助費,按省,直轄市,自治區政府制定的標準計算)。
甲乙雙方在本合同上簽字,并實地勘驗征用地界,定立永久性界樁后______日內,甲方向乙方一次(或商定于某段時期內幾次)支付全部各類補償費和安置補助費共________元(其中,土地補償費和安置補助費的總和不得超過被征土地年產值的二十倍),付款均通過建設銀行轉帳托付。
三、減免公、余糧交售任務
甲乙雙方按照____________人民政府的規定,根據被征土地的畝數,向____________人民政府呈遞減免公、余糧交售任務的申請報告。實際減免量,以______人民政府的批文為準。
四、安置辦法
乙方因被征用土地造成農業剩余勞力,甲方應向有關單位聯系,采取以下第( )項辦法解決:
1.發展農業生產。甲方協助乙方改良土壤,興修水利,改善耕作條件;在可能和合理的條件下,經縣,市土地管理機關批準,適當開荒,擴大耕種面積;也可由甲方結合工程施工幫助造地,但要從安置補助費中扣除甲方的資助費用。
2.發展社隊工副業生產。在符合國家有關規定的條件下,甲方幫助乙方因地制宜,興辦對國計民生有利的工副業和服務性事業,但要從安置補助費中扣除甲方的資助費用。
3.遷隊或并隊。土地已被征完或基本征完的生產隊,在有條件的地方,可以組織遷隊;也可按照自愿互利的原則,與附近生產隊合并。甲方要積極為乙方遷隊或并隊創造條件。
(按照上述途經確實安置不完的.剩余勞動力,經______省或自治區或直轄市人民政府批準,在勞動計劃范圍內,符合條件的可以安排到集體所有制單位就業,并將相應的安置補助費轉撥給吸收勞動力的單位;甲方如有招工指標,經______省或自治區或直轄市人民政府同意,也可以選招其中符合條件的當工人,并相應核減被征地單位的安置補助費。乙方的土地被征完,又不具備遷隊,并隊條件的,乙方原有的農業戶口,經省或自治區,或直轄市人民政府審查批準,可轉為非農業戶口或城鎮戶口,乙方原有集體所有的財產和所得的補償費、安置補助費,由縣、市以上人民政府與有關社隊商定處理,用于組織生產和不能就業人員的生活補助)。
乙方用補償費和安置補助費興建生產生活設施所需建設物資,社隊能夠解決的,由社隊自行解決;社隊不能解決的,由當地政府協助解決;地方無法解決的少數統配部管物資,經縣(或市)土地管理機關審查核實后,由甲方隨同建設項目向國家有關部門申請分配,物資價款由乙方支付。
五、甲方的責任
1.甲方征用土地上有青苗的,在不影響工程正常進行的情況下,應當等待乙方收獲,不得鏟毀;凡在當地一個耕種收獲期內尚不需要使用的土地,甲方應當與乙方簽訂協議,允許乙方耕種。
2.甲方已征用二年還不使用的土地(鐵路沿線以及因安全防護等特殊需要,符合國家規定的留用土地,不得視為征而未用的土地),除經原批準征地的機關同意延期使用的土地外,當地縣(或市)人民政府有權收回處理,甲乙方均不得擅自侵占或處理。
3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各種補償費和安置補助費,乙方可憑本合同正本申請建設銀行從甲方銀行帳戶內撥付,并可請求甲方按銀行關于延期付款的規定償付違約金。
六、乙方的責任
1.自本合同訂立之日起,乙方有責任告知所屬社員不得在征用土地內種植作物,不得砍伐林木和損壞其他附著物,有違反者,乙方必須賠償甲方的損失。經甲方同意在征地上種植作物的,乙方應統一安排,不得逾期。
2.乙方在本合同訂立后需在征用土地上架設電線,興修溝渠等,應經甲方同意,乙方應在不影響建設工程的前提下動工,否則按侵犯公有財產報請有關部門處理。
七、工程臨時用地
甲方在工程施工過程中,需要建設材料堆場、運輸通路和其它臨時設施的,應當盡量在征地范圍內安排。確實需要另行增加臨時用地的,由甲方向原批準工程項目用地的主管機關提出臨時用地數量和期限的申請,經批準后,同乙方簽訂臨時用地協議,并按乙方前三年土地平均年產值逐年給予補償。甲方在臨時用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期滿,應當恢復乙方土地的耕種條件,及時歸還乙方,或按恢復土地耕種條件的工作量向乙方支付費用。
八、其它
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,雙方協商不能解決的,可報請建設工程管理部門和_____縣(或市)政府調解,調解不成的,可報請合同管理機關仲裁,也可提請有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式______份,送______人民政府,計委,建委,建設銀行,農委……各留存一份。
征用土地單位(甲方):_______(蓋章)
地址:_______________________________
代表人:_____________________________
聯系人:_____________________________
電話:_______________________________
銀行帳戶:___________________________被征土地單位(乙方):_______(蓋章)
地址:_______________________________
代表人:_____________________(蓋章)
聯系人:_____________________________
電話:_______________________________
銀行帳戶:_______________________________________年_________月________日訂
建筑合同書9
甲方:
乙方:
根據《建筑法》及有關法律法規,甲乙雙方在平等自愿互惠互利的原則下,經甲乙雙方充分協商,就甲乙委托乙方建造私人住宅樓工程達成以下協議:
一、建筑工程項目概況
1、工程名稱: 。
二、建筑要求:
主題部分:住宅樓原則上按原二層加層建筑到第四層。(注:第四層為半層)
1、嚴格按照經甲乙雙方協商,簽字確定的合同書施工,若有改變須經甲方簽書同意。
2、工程所使用機械、設備、模板、排架等一切施工工具由乙方自理。
3、鋁合金窗的購買、安裝(鋁材厚為1.2mm 每平方180元)樓梯扶手購買安裝為不銹鋼(304,1.2mm厚),污水管安裝接通原污水管。所有門由甲方挑選,乙方安裝。
4、建筑材料要求:鋼材一律采用萬鋼牌國際合格產品且經甲方認可使用,混泥土方面可使用天涯牌或同類合作產品的水泥灌裝混泥土,使用前須經甲方同意,墻體砌體材料采用合格的紅磚。樓面十二公分,板面鋼筋雙層雙向,外墻18墻,內墻12墻。
三、裝修要求:
1、外墻裝飾:色澤由甲方定(只能貼前面紙皮磚18元每平米,另外三面水泥光面)。
2、內裝修:衛生間、廚房(包大理石灶臺)、地面30*30
二元一片磚及墻磚貼到梁頂處理,貼250*400二元一片瓷磚到墻頂,地面貼60cm*60cm二十元以下一片,另外房內及樓梯全部用地腳線,余下涂立邦到天面。水電明水、明電、材料購買(電線用68牌,電線主線6平方,房插座2.5-4平方,照明1.5平方標準),空調插座和廚房插座、衛生間插座皆為4平方。由乙方負責購買安裝至各房內。(排污排水為聯塑管)潔具一樓為坐廁,2-4樓為蹲廁,洗手盆為大理石。燈具由乙方購置。每一層以鐵皮門(單價600元以下)及衛生間門(280元為標準)均由乙方購買。防盜網不包,一層大門不包。(注:廚房、衛生間包防水到1.8米高)
3、一層裝修、修補工料費已經算在 層之內。
4、乙方從一層裝修到四層(四層為半層)一層瓷磚1.8米。
四、承包方式
1、本工程采取包工包料總承包方式承包給乙方施工(除特別注明甲方提供的材料或成品外,其它一切材料由乙方負責購買及提供)。
2、本工程施工前,甲方協助乙方做好通水通電準備,保證乙方順利施工。
3、甲方負責協調住建城管相關各方解決在施工過程出現的各種影響施工或建房的'問題,妥善處理鄰里關系,由甲方負責。
五、施工安全
乙方在施工過程要特別注意安全措施,杜絕一切安全事
故。由乙方施工安全措施不到位,管理不當等原因所造成的一切事故,所發生一切費用后果,由乙方全權負責。責任一概與甲方無關。施工人員的工傷保險由乙方負責購買,并承擔其費用。
六、工期:施工日期自20 年 月 日至20 年 月 日止,工期為 天;如遇到下雨,停電或自然災害因素影響施工可順延。
七、工程造價:工程總承包單價為每平方建筑面積1200 元(總面積約: 平方米),竣工后按實際完成建筑面積結算。
八、付款方式:
1、 開工后按進度付款。
2、于后5%工程款作為保質金,于 年后付清 (注: )。
九、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,本合同經甲乙雙方簽字按手印后生效。
甲方: 乙方:
身份證號: 身份證號:
聯系電話: 聯系電話:
簽訂日期: 年 月 日
建筑合同書10
建設方:___(以下簡稱甲方)
承包方:___(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經雙方協商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱:___
(2)工程地點:甘肅玉門黃花農場
(3)工程范圍和內容:本房為___跨鋼結構廠房,規格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方:
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的維修,保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的'支付與結算
(1)本合同的總造價經雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯系單形式可作調整,將調整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,
(3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經濟責任。
(5)本合同結算方式:___。
五、附則
(1)本合同一式___份,甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
附:
甲方:___
乙方:___
法定代表人:___
法定代表人:___
委托代理人:___
委托代理人:___
電話:___
電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日
建筑合同書11
發包方(甲方)
項目部承包方(乙方)
依據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的原則,結合____省及____市的有關規定和本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:項目模板工程
二、承包方式、取費標準:
1、承包方式:甲方以包人工包輔材(不含對拉螺桿)包模板、包木枋、包小型機具(電鋸、臺鋸、電錘等)包質量、包工期、包安全生產和包文明施工的方式承包給乙方。
2、工程量驗收:依據施工圖和已完成的合格實物工程量按本合同規定的質量標準驗收,工程驗收以質檢站驗收資料為準。
3、合同單價
。1)工程量計算規則:按設計圖紙和變更的混凝土與模板的實際接觸面積,以平方米計算,含超高費等。
。2)模板制安人工及材料費《含模板工程所需的電鋸、電鉆,含模板(16000㎡)木枋(400
3),含所需輔材(如隔離劑、鐵絲、鐵釘、山形卡、密封膠、c管等)含運輸費如(模板木坊汽車裝卸運輸以及材料場內二次運輸等)》為26元㎡.此單價為綜合不含稅包干價格。包含完成本工程所需的乙方管理費,工人進退場費、勞保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保險及醫療費,人工費、輔材費(隔離劑、鐵絲、鐵釘、山形卡、c管、膠紙、嵌縫條等),機械費,文明施工費,趕工費、不可預見費、利潤等,且本單價不受材料價格及國家政策影響,綜合單價不再做任何調整。
(3)計時工如發生時單價為50元工日,由項目開出工日數為準,不得超過當期結算總價的2%.
(4)本合同采用綜合單價,為固定價格,單價中含安全風險金,風險范圍指由乙方違規操作引起的事故風險,本單價已包括設計變更內容,設計變更增減量時,單價不再調整。
。5)以上單價均為優質工程單價,如政府質量有關部分驗收屬乙方原因結構工程收未達到上述標準者,按本合同
第四條的有關規定予以下浮。
5、工作內容:
a.測量放線(甲方施工員放出每層測量基準線及控制標高點,其余軸線及標高引測由乙方完成)配模、模板安裝、清理木屑補模板縫、拆除并將模板上的舊釘拔除、粘接物清除、整理堆放整齊及堆到指定地點,清理模板粘接物及模內雜物、刷隔離劑等。
b.場內運輸:木枋、模板、鋼管支架及其它周轉材料乙方所用材料在場內運輸費及上、下車均已包括在本綜合單價內。
三、雙方責任
(一)甲方
1、甲方駐工地代表:
2、甲方負責提供施工圖并按施工圖紙要求進行技術、質量、安全、材料限額用量的文字交底。
3、甲方負責提供塔吊、提升機,大型機械操作和電工由甲方機操人員操作。
4、甲方應監督、檢查或協助乙方辦理相應的務工手續,當地建管站及當地政府規定的各種證件的申辦。費用由乙方自理。
5、及時組織鋼管和扣件材料進場,負責搭設安全設施,指揮安全、質量、進度、施工技術,協調各種正常施工,指揮機械運轉。
6、甲方提供生活用水、電及住宿場所、現場臨時食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙費,甲方按6度電人,3噸水人限制用電用水量,超額部分按市場價直接在工程款內扣除。
7、甲方提供施工用電至現場二級配電箱。
。ǘ┮曳
1、乙方駐工地現場代表:(乙方全權代表駐現場時間每月不少于24天,以甲方考勤為準,每月少于1天罰款500元天)
2、乙方必須持有效的“四證一書”(營業執照、資質證書、含安全資質證、稅務登記證、外出施工證書、法人委托書),并向甲方提供進場人員名單、個人照片、身份證復印件、計劃生育證,并應確保進場人員思想素質、技術素質、身體素質能滿足所承擔工程的需要。進場人員必須為年滿十八至四十五周歲的青XX。
3、乙方必須依據工程進度需要組織精干的技術工人、專業施工管理人員配套的隊伍,保質、保量提前完成甲方下達的施工任務,如達不到甲方的質量及施工進度要求,甲方有權更換隊伍。
4、乙方必須按照現行的有關施工技術規范、規程和甲方的要求組織施工。遵守一切規章制度和有關法律、法規、服從現場管理人員監督、協調、調配、不得隨意退場,禁止使用童工。
5、乙方必須遵守安全生產、文明施工的有關規定,將安全生產放在首位,不違章、違規操作。進場施工人員應采取嚴格的安全防護和職業安全健康措施,由責任方承擔自身安全防護措施。
6、乙方提供施工人員使用的木枋、模板等周轉材料,乙方施工人員使用的電動工具、鋸床、手電鋸、鋸刀、創子、釘錘、卷尺、從二級配電箱接出用電線及碘鎢燈等工具由乙方自備以滿足施工需要,甲方不再提供任何機具。
7、乙方人員一律不準帶家屬在施工現場住宿。
8、乙方進場人員自帶生活費。
9、乙方全體人員必須接受安全生產、職業安全健康、職業崗位培訓,特殊工種持證上崗率達100%.進場前必須遞交特殊工種上崗證。
四、工期、質量、成品保護、安全文明施工
1、工期:按甲方現場合理編制的工期組織計劃施工,按甲方計劃材料進出場,每次周轉材料進場須甲方人員簽字確認數量,最后甲方統計總量。因乙方原因造成工期延誤者,按每延期一天,乙方除承擔甲方各種損失外,甲方將視具體情況,按5000-10000元天罰款。
2、質量:該工程質量目標確保____市優質工程標準,乙方施工應嚴把質量關。合同單價結算按優質工程標準定價,按市建筑質檢站驗收質量等級達到結構優質標準;工程質量以資料或主體結構工程最終驗收標準而定。本工程如因屬模板工原因造成工程質量達不到優質標準,人工費的合同單價按10%下浮。
3、成品保護:乙方應協助甲方進行成品保護,如發現乙方人員人為損壞成品者,甲方將視損壞程度作2~5倍罰款。非有意而損壞按損壞程度大小作相應賠償和處罰。
4、文明施工:乙方要協助甲方做好現場文明施工,在施工過程中,發現未做到工完場清,甲方將視具體情況作200~元的罰款。
5、環境保護:甲方應負責定期或不定期對乙方人員進行職業安全健康以及環境保護知識的教育培訓。負責按照工程建設安全生產的'有關規定及公司環境與職業安全健康管理文件的要求,對乙方職業安全健康及環境保護等工作進行管理、監督和檢查。甲方不得要求乙方違反安全管理及環境保護的規定進行工作,乙方應遵守工程建設安全生產的有關規定及甲方關于環境及職業安全健康要求,隨時接受甲方相關人員進行的監督檢查。采取必要的安全衛生及環境保護措施。消除事故隱患及對環境造成的污染危害影響。由于乙方措施不力造成的安全及環境事故以及由引起的費用,責任由乙方承擔,工期不予順延。乙方應對在工作場地的工作人員進行安全及環境保護教育,并對他們的安全健康負責。
6、安全生產和職業安全健康:杜絕重大傷亡事故,盡量減少一般工傷,甲方對乙方承擔的工程要做好安全交底,提出明確的安全要求并進行安全監督檢查。乙方必須貫徹有關安全生產和職業安全健康制度及操作規程,在施工過程中要做到文明施工,乙方必須遵章守紀,安全施工,不得違章作業、違章指揮、違反勞動紀律。一旦發生安全事故,主要責任、直接責任在乙方的,乙方負責對傷亡者的全部賠償和事故處理費用,以及承擔由此發生的罰款;乙方負次要責任的,乙方負責對傷亡者賠償及其善后工作,且根據責任大小由甲方向乙方補償。乙方在簽訂本合同前必須與項目相關部門簽訂《安全生產責任合同》。
五、工程結算與支付
1、乙方承擔的施工項目按合同單價計算,按實際完成的工程量,由甲方項目具體主管人員對質量、進度、完成情況進行驗評,有關人員逐一簽字后,根據甲方勞務結算程序按合同單價進行結算。
2、人工費支付:乙方施工的分項工程按節點付款,基礎平177;0.000付款一次,每六層結構付款一次,主體封頂付款一次,乙方在每個節點完成甲方要求的形象進度并驗收合格后,經甲方工程相關人員審核后甲方支付乙方進度款的70%,主體封頂支付總價款的85%,工程完工后一個月內辦理結算,二個月付至90%,三個月付至100%.若因業主資金不能及時到位而影響甲方付款時,乙方應予以理解。
3、乙方必須辦好進入當地施工的各種手續,以上合同單價均為不含稅單價。
六、其他
1、由于乙方原因中途退場和違約,除已完工程量不再結算外,給甲方造成直接和間接經濟損失均由乙方負全部責任,甲方保留索賠的權力;如甲方違反合同規定給乙方造成損失,由甲方負責,甲乙雙方同時保留索賠的權力。
2、在施工期間乙方應教育職工遵紀守法,自覺地維護地方及現場的綜合治安,如由乙方原因造成的打架斗毆等違法行為,甲方一律不予調解,
第一次打架罰款5000元,
第二次打架罰款10000元或退場,,對由此而造成的影響和單位信譽的影響,責任一律由乙方承擔。
3、乙方未完成合同內工作內容,甲方將給予處罰,如屬合同內工作內容,甲方項目工長開出計時工單,該工單作廢,不予認可。
4、結構內的收尾工程由乙方負責,甲方通知乙方三天后,乙方未見答復意見,甲方有權自行處理,所有費用由乙方承擔。
5、乙方必須確保進場模板新舊比例為8:2,即10000㎡的新模板,否則,甲方有權根據實際情況罰款5000~10000元(從履約金內扣除),且單價下浮10%.
6、乙方必須確保進場材料及每次拆模卸下的39;鋼管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆碼整齊。否則視具體情況罰款100元~元。
7、每次砼澆筑前或每層周轉料轉運后,乙方必須做到工完場清。否則,視具體情況對乙方處以200~1000的罰款,從工程結算中直接扣除。
8、模板封模前應將其內的雜物清理干凈,以保證澆筑砼前模板內無雜物。否則每次罰款100~1000元。
9、模板的接縫不應漏漿,否則每次罰款200元。
10、因乙方原因出現爆模,乙方除及時按技術規范處理外,甲方視具體情況對乙方罰款100~5000元。
11、乙方進場施工人員必須XX全帽,否則每人每次罰款50元。
12、乙方進場施工人員必須佩帶胸卡,否則每人每次罰款20元。
13、乙方進場施工人員不得偷盜施工現場的任何物品,一經發現,按其價值的200倍進行處罰,從工程結算中直接扣除。
七、本合同一式陸份甲方肆份,乙方貳份,簽字蓋章后生效,結清人工費和材料費后失效。
八、本合同如有未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(蓋章)現場負責人:________年____月____日
乙方(蓋章)現場負責人:________年____月____日
建筑合同書12
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現已審理終結。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協議書》,協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內容見工程預(結)算報價表,總工程造價為306406元,按八折結算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質期為一年。簽訂協議后,原告進場施工,在施工過程中,根據原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質,故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結)算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結)算報價表及清楚其內容,故應視為雙方已結算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內,支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關于建設工程合同的規定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發現該房存在超過20處質量問題,被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關法律規定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的.事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時,在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質,故該協議違反法律及行政法規的強行性規定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經完工,且其已經入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認,該案所涉法律關系中的權利、義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據,本院不予支持。
至于訟爭工程的質量問題,在原審法院行使了充分的釋明權的情形下,上訴人明確表示就質量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
建筑合同書13
發包方(甲方):_________
承包方(乙方):_________
1、工程名稱:_________
2、工程地點:_________
3、結構形式:磚混結構
4、以圖紙建筑面積計算,每平方米_________元。
為了明確責任,按質量完成建筑工程,根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等現行法律,結合本工程具體情況,經雙方協商一致。簽訂如下協議共同遵守。
一、承包方式用工期
1、本工程人工費清包工包干:
木工工程按實際圖紙面積計算
2、開工日期:工程自月月竣工驗收。
二、支付與結算
木工工程按工程進度分批付工程工資,根據完成量工程款按%支付工程款,全部完工后其余尾款待工程驗收后結清。
三、工程施工
本工程嚴格按照圖紙設計和相關規范、國標要求進行施工,不得任意變更設計,必須經甲方簽認后生效。
四、外架搭建主體有清包工木工完成工程。
五、雙方責任:
甲方:開工前應交乙方施工圖紙二份,負責施工過程中產生的損耗。乙方:
1、嚴格按照施工圖紙和技術說明進行施工,確保施工質量,按照規定的時間如期完成交付工程。
2、工程質量不符合合同要求,返工均由乙方承擔所有損失,工程拖延一天向甲方支付工程款的1%作為違約金。
六、安全文明施工
乙方按有關規定,采取嚴格控制的`安全防護措施,并按照國家法律承擔因此發生的費用。
七、安全要求
1、乙方必須按照公司安全管理要求及時對職工進行安全教育,包括安全書面和口頭底、崗前交底。
2、如發生安全事故,應立即上報甲方,事故責任損失在20_元以內的由乙方自負;在20_元以上,根據事故原因由甲乙雙方協商負責;但事故的日常工作由乙方負責。
3、乙方必須本著以人為本的原則,教育職工自覺遵守安全操作規程,不得違背指揮和違章作業,有安全隱患的及時修正。
八、本工程二次結構由清包工整體施工完成。
九、附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,經簽字后即時生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑合同書14
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建設工程施工合同》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱:趙乃遷宿舍樓
工程地點:豫南居委會
建設面積:約3000平方米(按實計算)
工程結構:混合結構
承包范圍:土建、水電部分
承包方式:包工包料
2、開竣工日期
本工程于 年 月 日開工,于 年 月 日前( 個晴天)全部竣工。
二、工程造價:每平方880元。
三、雙方責任
1、圖紙,甲方在開工前向乙主提供完好的施工圖紙,含水、電、衛、地質勘探資料。
2、雙方駐工地代表、甲方代表處理屬于甲方的日常工
作,檢查監督工程量及處理一切民事糾紛。
乙方代表負責屬于乙方的日常工作,雙方緊密合作,搞好文明施工。
3、因甲方手續、界址、四鄰糾紛等問題而造成乙方停工的,甲方承擔乙方經濟損失50萬元。
四、甲方工作
協調和處理工程所在地居民的`矛盾,開工前3日做好施工現場的“三通一平”工作(即電通、水通、路通、場地平整,將水準點座標制點以書面形式交給乙方,并進行現場交驗。組織乙方和設計單位進行圖紙會審,設計交底,保證在
月 日前主道路鋪設好)。
五、安全質量管理
乙方在施工過程中,堅持“百年大計,質量第一”的方針,在施工過程中,如發生一切安全質量事故,由乙方全權負責處理,與甲方無關。
六、樓房出售
1、付款方式。主體結束付總價20%,如出售達30%,一次性結清本工程的全部工程款。
2、甲方如不能按期付給乙方工程款,則新建樓房由乙方負責出售,出售價按一層每平方20xx元,二、三屋子每平方米1160米,四層每平方900元,五層每平方米800元。甲方保證不收售樓款,乙方全部工程款收回后,樓房由甲方
負責出售。
七、未盡事宜雙方協商解決。
八、違約責任
如有一方違約,罰款30萬元。
九、本協議一式叁份,雙方簽字后生效。
甲方: 見證人:
乙方:
年 日 月
建筑合同書15
本合同經下述雙方簽署:
1____市衛生局局長____先生(以下簡稱甲方)
2建筑工程承包公司海外工程部經理____先生(________年____月____日由___建筑工程承包公司授權)(以下簡稱乙X)
出生地:____(國家)
國籍:_____(國家)
總部:_____(國)_____市
在XX的通訊地址:______信箱
鑒于甲方要興建的____學校100002的教學樓,乙X提交報價已于________年____月____日被_____市衛生局招標委員會接受并已中標。根據XX__部________年____月____日第318議,雙方締約于下:
(一)合同內容
乙X要完全、準確地按照該合同條款、技術規范、設計圖紙、工程量表、價格表及與合同條款有關的書面協議,在____市對___學校100002的教學樓(該工程為樓房,包括全套家具、設備、空調)進行施工。
乙X承認自己對合同的正文和附件,已有正確的理解,在此基礎上同意締約,按合同施工。
所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的組成部分。
(二)合同金額
本合同總金額為_____第納爾。兌換美元比例為70%。
這個金額是用單價乘實際工程量的方法計算出來的,這是指;概算工程;而言。至于;分段工程;則根據臨時報表進行支付,臨時報表的書寫方法應是雙方在合同中一致同意的。對乙X的支付要根據合同及其附件的規定。
合同價格是固定的,它包括乙X為施工所承擔的所有費用、開支、義務、各種稅款,包括因施工不良而支出的工程維修費及在合同期內規定的保修、保養費。乙X無權以任何理由要求增加合同階格,如市場物價上漲,貨幣價格浮動,生活費用提高,工資的基限提高,調整稅法、關稅及稅務,在XX國內或國外新增加賦稅。
(三)工期
乙X必須根據本合同第__號附件的說明,在自移交場地之日起的380天之內完成全部合同工程的施工。正式的節假日包括在工期之內。如果乙X由于某些不可抗拒的原因而認為不可能按期完工的話,可書面通知甲方,說明原因,并提出要求增加期限。如果乙XX實這些原因存在,合同期限可以適當延長。
(四)移交場地
根據甲方向乙X發出的通知,進行工地交接,交接時須簽訂紀要,雙方各持一份。如果乙X或其接收場地的代表在通知中規定的期限內缺席,甲方可照常起草紀要,并將紀要的復印件寄給乙X。起草紀要之日等于乙X接收場地之時。
(五)查看工地
乙X承認在簽訂合同之前已查看了土地及周圍的環境,掌握了所有與工程施工有關或對施工有影響的情況,如地質土壤情況、水源、當地氣候情況、道路、交通流量、勞動力的提供范圍等。由這些因素產生的后果均由乙X負責。
(六)履約保證金
乙X應自被通知中標的第2天起的30天內,向甲方寄存履約保證金,金額為該合同總額的20%,或在指定期限內將以前寄存的投標保證金補充到上述比例。該合同只有在寄存保證金之后才對甲方產生義務。
有現金、信用支票,或按合同第十條規定的條件提供保函作保均可。按第五十六條規定,保函須在合同整個執行期中都有效,直到最后交付工程為止。
該保證金始終都由甲方保存。作為乙X完美施工和履行用方權利的保證。乙X應在甲方發出掛號函件后,最多在一個月內,按可能業經被扣除的金額的相同額度杯足保證金,否則,甲方有權沒收保證金的.余額,或者從乙X手中收回工程,由甲方自行施工而由乙X承擔費用。甲方有權索賠,只要用掛號函件通知乙X即可,無須訴諸法院或采取其它措施。
甲方有權從乙X在本合同的任何收益中索取其拖欠的債務。
(七)圖紙和規范完善無缺
甲方提交的任何技術說明、設計、繪圖中的所有錯誤或疏忽,隨時可以更正。乙X應親自審查規范、設計、圖紙的有效程度,并在適當的時候把自己的意見告訴甲方、在甲方接受這些意見的情況下,甲方就要對這些意見負責,就如同是其自己提出來的一樣。
(八)施工進度計劃表
乙X自接收工地起,15天內向甲方遞交一份施工計劃,闡明為完成本合同工程所采用的方法、施工進度、施工安排、運進施工現場的設備,以及建立臨時設施等。乙X應根據甲方意見和施工進展情況,對自己的施工計劃進行調整。
(九)合同內容的變更
甲方有權調整合同內容,但增加或減少的工程量不得超過合同金額的15%。實際工程量的增加或減少在合同金額的15%之內,乙X無權要求任何補償。
上述調整金額,要用業已議定的單價計算、如果沒有這種單價,則在責成乙X進行調整時的當地市場價格或世界市場價格的基礎上進行計算。
根據本條款的規定,如果乙X認為提出的調整會導致工程不能按期完工或交工,乙X可以自通知進行調整之日起最多兩個星期內向甲方提出延長工期的要求。否則,等于放棄權利。這樣,乙X就要在原工期內完成包括調整部分在內的工程,并交付使用。
甲方在收到乙X呈交的延期要求時,可將工期延長到其認為是適當的時候。
(十)支付條件
在乙X接收工地、提交履約保承并辦完合同注冊登記付稅手續之后,甲方根據乙X的要求,向乙X支付合同金額_%的預付款。支付預付款應在乙X提交與預付款等值的保函之后,該保承應該在施工期間始終有效,且應開自一家XX的銀行,或是經過這家銀行認證,同時不許附加任何條件,也不得被作廢。上述銀行須承認有一筆與保函等值的款項由甲方支配,并承認可全部支付甲方,無須提醒,無須訴諸司法部門,也無須辦理其他手
【建筑合同書】相關文章:
建筑合同書03-09
建筑施工合同書05-25
工程建筑合同書07-28
建筑合同書(15篇)08-01
建筑合同書(集錦15篇)05-02
建筑工地工程合同書04-19
建筑工程工程合同書07-12
建筑承包合同書04-19
建筑工程合同書模板03-14