房屋合同通用[8篇]

　　隨著人們法律意識的建立，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的房屋合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房屋合同 篇1

　　甲方：（房屋修建者，以下簡稱“甲方”）

　　乙方：（房屋承建者，以下簡稱“乙方”）

　　為了明確責任，按質、按量、按時完成建筑承建任務，依據《中華人民共和國合同法》及《建筑法》和國家有關法律、法規規定，結合本工程具體體情況 ，經雙方自愿協商，本著公平公正的原則，簽訂本房屋承建合同，條款如下，共同遵守。

　　甲方于年月日委托乙方承建其位于的房屋（新建、改建或擴建），房屋共計層（簽訂合同后層數變更，需重新簽訂合同并將已簽訂的原承建合同同時作廢）。

　　具體合同條款如下：

　　第一 條工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍和內容：

　　四、工程總造價：

　　五、質量等級：

　　六、施工過程中的水費、電費（含因澆灌及封頂等發電需要而產生的費用）、建筑材料費（特殊情況除外）、因甲方在施工期間變更設計而對乙方產生額外費用等由甲方承擔；

　　七、施工人員的日常食宿費用自理（根基開挖和每層澆頂除外），施工中所用的機器設備、模板、腳手架等費用由乙方承擔。

　　八、開工日期：承建工程自 年 月 日開工

　　至 年 月 日竣工驗收。

　　第 二 條承包方式

　　本工程采用下列第 項方式承包。

　　1．按施工圖預算加簽證、加政策性調整結算；

　　2．包工不包料；

　　3．包工包料；

　　4．按實結算；

　　5．其他。

　　如采取全部包干，金額一般不得調整。但遇設計變更或政策性調整引起設備、材料價格的調整及人力不可抗拒的自然災害，可調整合同工程價格。

　　第 三 條承包價格構成

　　截至合同簽訂之日協商承建單價為 元/㎡，如需其他施工，如地面磚、室內墻面磚、樓梯磚、房面領條方水工需乙方施工請在工程結頂前告知乙方并寫上施工價格。

　　第 四 條付款節點及方式

　　乙方承建甲方的房屋概況如下：承建單價為 元/㎡（此價格勿向外透露），建筑面積為 ㎡（建筑面積按每層樓外墻范圍計算、樓梯建筑計雙倍建筑面積），工程款共計人民幣 元，大寫金額為 ： （壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬）。

　　一、待乙方進入現場施工后，甲方應按約定預付合同款項的' %，即 元；若為包工包料工程，須在開工前，甲方應按合同款項的 %，即 元作為工程備料預付款；

　　二、施工款按層支付，每層澆頂前須支付合同總款項的 %，即 元；

　　三、房屋結頂前施工款須支付合同總款項的 %，即 元；

　　四、土建完成后，在進行外墻、內墻粉刷及地面澆筑前，需支付合同總款項的 %，即 元；

　　五、乙方在完成建設工程交付驗收使用時，甲方須按工程款總款項的 95 %完成支付。剩余 5 %的尾款，自修建完成3個月內無質量問題，一次付清。

　　備注：乙方每次收到貨款后需開具收據給甲方并自己留檔。

　　第 五 條工程變更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意變更設計。如確需變更設計時，必須在該工程施工前進行。在施工期間，若因甲方提出變更設計而造成的工程延期、窩工、返工、倒運、材料浪費等情況，由甲方全權負責；若因乙方未按照施工要求進行施工建設，而造成的工程延期、窩工、返工、倒運、材料浪費等情況，由乙方全權負責。

　　第 六 條雙方責任

　　甲方：

　　一、負責提供修建場地，保證施工區域的三通一平（水通、電通，路通、場地平）及地下原有管道、電路及其他障礙物的清理遷移工作；

　　二、依照城市規劃及有關規定辦理施工相應的手續，如因手續問題而造成的后果，由甲方負責；

　　三、按雙方商定的分工范圍和要求供應材料、設備：

　　1．包工不包料工程。甲方應負責把材料、設備運至場地，按乙方指定位置堆放、布置。如施工材料供應不及時，應在天前通知乙方，否則應承擔停工待料損失，并須延工期；如因提供的材料本身存在問題，而導致事故或其他情況由甲方負責。

　　2．包工包料工程。經雙方協議商定應由甲方提供的材料、設備，根據具體項目的需求，由雙方協定。

　　四、施工期間，在修建工程全過程有監督和指導義務，有義務糾正乙方不符合要求的施工行為；有義務按照乙方有關工程的安排，及時采取相應措施；有義務保管好乙方的建筑施工工具、器材、管線等物品的完好，如有遺失損壞等，視情況確定應由甲方賠償的額度。

　　乙方：

　　一、嚴格按照甲方房屋設計圖紙規定的施工（如有圖紙），自覺接受甲方監督和指導，未經甲方許可，不得隨意變更施工內容和降價施工質量要求；

　　二、負責施工現場布置、指定電源、水源、道路和材料堆放位置；有義務及時得當的處理施工期間可能出現的情況，并及時告知甲方；

　　三、施工期間，乙方應合理使用材料，不得隨意破壞浪費，嚴把工程質量關，所有施工內容必須達到合格標準，如出現施工疏忽和質量問題，乙方必須承擔全部責任，并負責由此造成的全部經濟損失；

　　四、核定工期為 天，從雙方約定開工日起，乙方須在合同期內保質保量完成全部工程，并盡可能提前完成。

　　第 七條安全、文明施工

　　乙方按照有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由自身安全措施不力造成事故的責任和因此產生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　第 八條附則

　　一、雙方協商同意的有關修改建筑設計變更的文件、洽商記錄、會議紀要、以及資料圖表等，也是本合同的組成部分；

　　二、甲方指定為工地代表；

　　乙方指定為工地代表；

　　三、本合同未盡事宜，如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力；

　　四、合同爭議的解決方式：本合同在履行的過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政主管部門調解；協商或調解不成的，應按下列第種方式解決：

　　1．提交仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　五、本合同自簽訂之日起生效，嚴禁涂改，一經涂改，合同失效；

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　簽訂時間： 年 月 日

房屋合同 篇2

　　房屋租賃合同

　　凡客戶向我公司交付款項，我公司均出具正式收據或發票，請向店內經紀人索取，非我公司正式收據或發票，我公司一律不予承認。特此聲明。

　　出租方（以下簡稱甲方）：

　　身份證（營業執照）號碼：代表人：

　　地址：電 話：

　　承租方（以下簡稱乙方）：

　　身份證（營業執照）號碼：代表人：

　　地址：電 話：

　　經紀方（以下簡稱丙方）市我愛我家房地產經紀有限公司

　　合同三方本著公平、公正的原則，同意租賃及經紀條款如下：

　　一、房屋情況及用途

　　l、甲方將其擁有的座落在天津市區（縣） 物業

　　出租給乙方作為使用。

　　2、出租房屋建筑/計租面積共平方米（以房產證面積為準），產別,房屋

　　類型（平房/多層/高層/寫字樓）。

　　二、租賃期限

　　l、該房屋租賃期共（大寫）個月。 自年月日起至年月日止。

　　2、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。乙方如要求續租，則必須在租賃期滿前一個月內書面

　　通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂租賃合同。

　　三、租金、押金及支付方式

　　l、該房屋每月租金為人民幣萬仟佰拾元整，小寫。

　　2、該房屋租金支付方式如下：

　　3、該物業押金為個月租金，總計人民幣萬仟佰拾元整，小寫 。

　　于合同期滿后無息退還乙方。

　　四、其他費用

　　乙方在租賃期內，實際使用的費用應自行負擔，并按

　　規定向甲方或有關部門交納。

　　五、信息服務費及支付

　　基于經紀方已提供的服務，經紀方有權向甲方收取人民幣（大寫）萬仟佰拾元整，

　　（小寫）及向乙方收取人民幣（大寫）萬仟佰拾元整，（小寫）

　　作為傭金，該筆傭金于甲乙雙方簽署該租賃合同時付清。

　　六、房屋修繕和裝飾

　　1、在租賃期內，甲方應保證出租房屋的使用安全。乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如乙方因使

　　用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或給予經濟賠償．

　　2、該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本合同及補充條款中的約定外，均由甲方負責（但乙方使用不當或人

　　為因素除外）。甲方進行維修須提前七天書面通知乙方，乙方應積極協助配合。

　　3、乙方因使用需要，在不影響房屋結構的前提下，欲對房屋進行裝修裝飾前，其規模、范圍、工藝、用料等方

　　案須事先征得甲方的書面同意后方可施工。租賃期滿后，依附于房屋的裝修歸甲方所有，甲方對乙方的裝修裝飾部分不負有修繕的義務。

　　七、轉租的規定

　　除甲、乙雙方在本合同補充條款中另有約定外，乙方在租賃期內，須事先征得甲方的書面同意，方可將該房屋部分或全部轉租他人

　　八、合同終止及解除的規定

　　租賃期滿后，乙方應在期滿后日內將承租的房屋及設施在

　　正常狀態下交還甲方，如有留置的任何物品，均視為放棄，任憑甲方處置，乙方決無異議。

　　九、甲方違約處理規定

　　1、甲方未按合同的規定時間，交付房屋供乙方使用的'、甲方應按月租金的3％向乙方償付違約金。逾期七天，

　　則視甲方不履行本合同，乙方有權終止履行該合同。甲方除應按上述規定支付違約金外，還應對違約金以外的實際經濟損失進行賠償。

　　2、在租賃期內，甲方擅自解除本合同，提前收回該房屋的，甲方應按房屋一個月的月租金向乙方支付違約金，

　　若支付違約金不足彌補乙方損失的，甲方還應負責賠償。

　　3、因甲方房屋權屬瑕疵及非法出租房屋而導致本合同無效時，甲方應對乙方的實際經濟損失進行賠償。

　　十、乙方違約處理規定

　　1、租賃期內，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應按房屋一個月的月租金向甲方

　　支付的違約金，若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償。

　　1.1未經甲方書面同意，擅自將房屋轉租、轉借給他人使用的；

　　1.2未經甲方書面同意，擅自拆改變動房屋結構，或損壞房屋，且經甲方書面通知，在規定期限內仍未糾正、并

　　修復的；

　　1.3擅自改變本合同規定的租賃用途，或利用該房屋進行違法活動的;

　　1.4拖欠房租累計一個月以上的。

　　2、在租賃期內,乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應按房屋一個月的月租金向甲方支付違約金。若支付

　　的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償。

　　3、租賃期滿，乙方應如期交還該房屋。如乙方逾期歸還，則每逾期一天應向甲方支付原日租金的兩倍的違約金。 十一、免責條件

　　1、房屋因不可抗力的原因導致毀損或造成乙方損失的，甲、乙雙方互不承擔責任。

　　2、因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲、乙雙方造成損失的，互不承擔責任。

　　3、因上述原因而終止合同的，租金按照實際使用時間計算，多退少補．

　　十二、其他

　　1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力．

　　2、甲、乙雙方因履行本合同所產生的爭議，應協商解決；協商不成時,雙方同意將爭議提交天津仲裁委員會裁決。

　　3、合同連同附件一式三份，由甲、乙雙方、經紀方各執一份，均具有同等法律效力。

　　十三、備注：

　　出租方(甲方簽字)：承租方確認：

　　(1)已查驗甲方產權證明

　　(2)甲方為出租房屋的產權人或代理人(乙方簽字)：

　　代理人：

　　日期：年月日

房屋合同 篇3

　　房產稅如何繳納

　　問：房產稅如何計算繳納?什么時候繳納?

　　答：《中華人民共和國房產稅暫行條例》規定，房產稅由產權所有人繳納。房產稅依照房產原值一次減除30%后的余值計算繳納，稅率為1.2%.房產出租的，以房產租金收入為房產稅的計稅依據，稅率為12%. 按房產原值計算繳納房產稅的，納稅期限為：企業按季、個人按半年繳納，納稅人應自期滿之日起十日內申報納稅;出租房產的，納稅人應于出租房產之次月起十日內申報納稅。

　　征收房產稅的依據是什么,有哪些?

　　隨著市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出臺和完善。房產稅是以房屋為征稅對象，按房屋的計稅余值或租金收入為計稅依據，向產權所有人征收的一種財產稅。本文就房產稅的相關問題作出分析。

　　房產稅計算依據之一：房產余值

　　以房產原值一次減除10%至30%之后的余值為計稅依據。具體的減除幅度，由各省、自治區、直轄市人民政府規定。例如，北京市規定的減除幅度為30%。

　　房產原值是指納稅人按照會計制度的規定，在賬簿“固定資產”科目中記載的房屋原價，包括房屋造價和與房屋不可分割的各種附屬設備或者一般不單獨計價的配套設施(如照明、煤氣、暖氣、衛生、各種管線等)的價格。

　　納稅人沒有按照規定記載房屋原價的，在計算征收房產稅的時候，應當按照規定調整房產原值。

　　房產稅的計算依據之二：房產出租，房產租金收入為對稅依據。

　　與計稅依據相應，房產稅的`稅率也有2種：按照房產余值計算應納稅額的，稅率為1.2%;按照房產租金收入計算應納稅額的，稅率為12%。

　　房產糾紛中,起訴狀的具體內容包括哪些

　　隨著市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。因此引發的房地產糾紛也屢見不鮮。要么是房屋買賣糾紛，要么是房屋質量糾紛。本文就房產糾紛相關問題作相應分析。

　　民事起訴狀是原告向人民法院提起訴訟的書面依據。主要應寫明下列事項：

　　當事人的情況。寫明原告、被告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住所、聯系電話等等。當事人是法人或其它經濟組織的，應寫明該法人或其它經濟組織的名稱、住所和法定代表人或主要負責人的姓名、職務、聯系電話等等。有訴訟第三人的應寫明第三人的基本情況。

　　請求事項。寫明訴訟請人民法院依法保護其合法權益的要求，請求事項應寫得具體明確。

　　訴訟請求所依據的事實和理由。主要應寫清楚民事法律關系存在的事實、發生爭議的焦點，起訴依據的法律法規名稱及具體條款。

　　結尾部分應寫明受訴人民法院的名稱，并由當事人簽名或蓋章，注明起訴的年月日。

　　證據和證據來源。即起訴依據的產權證、公證書、契稅憑證、合同、往來信函、視聽資料等等一切能證明客觀事實的材料。

　　房產糾紛起訴書范本

　　原告：————

　　住址：————

　　電話：——————

　　被告：——————

　　住所地：————

　　法定代表人：————

　　聯系人：————

　　電話：————-

　　訴訟請求：

　　1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

　　2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

　　3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

　　事實與理由：

　　綜上所述，被告作為房屋買賣合同的出售方，在原告交付購房款履行了付款義務后，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條、《城市房地產開發經營管理條例》第33條及最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產權證并支付違約金。

　　為維護原告合法權利，特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

　　此致

　　————人民法院

　　具狀人：——————

　　————年——月——日

　　隨著市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出臺和完善。房產稅是以房屋為征稅對象，按房屋的計稅余值或租金收入為計稅依據，向產權所有人征收的一種財產稅。本文就房產稅的相關問題作出分析。

　　一、 一般時效：是指其他法律有特別規定除外的訴訟時效，通常適用《民法通則》第135條規定的訴訟時效為二年，從權利人知道或應當知道權利被侵害之日起計，超過二年，人民法院不予受理。

　　二、 特別時效：是指《民法通則》第136條第三項的規定“延付或者拒付租金”的情況，訴訟時效為一年，超過一年的，人民法院不予受理。

　　三、 最長時效：指《民法通則》第137條的規定“從權利被侵害之日起超過二十年”的，人民法院不予受理，換言之，即權利人不知道或者不應該知道自己的權利被侵害，請求人民法院保護也應在二十年時效之內提出，超過二十年，人民法院不予保護。

　　綜上所述，一般訴訟時效和特別訴訟時效，是從權利人知道或者應當知道自己的權利被侵害之日起計算，而最長時效則是從權利人的權利被侵害之日起計算。如《繼承法》第八條規定：繼承權糾紛提起訴訟的期限為二年，自繼承人知道或者應當知道自己的權利被侵犯之日起計算，但是，自繼承開始之日起超過二十年的，不得提起訴訟。

　　四、 通過行政復議的行政房地產糾紛案件，其訴訟時效為十五日，自收到復議決定之日起計算，沒有經過行政復議的房地產糾紛案件，時效為三個月，從知道作出具體行政復議之日起計算。

　　五、 對行政處罰不服的訴訟時效為三十天。如《土地管理法》第五十二條規定：對行政處罰不服的，可以在收到處罰決定三日起三十日內向人民法院提起訴訟。但是由于作出具體行政處罰的行政機關沒有告知當事人的訴訟權或者起訴期限的，致當事人逾期向人民法院起訴的，可按照最高人民法院《關于貫徹執行〈行政訴訟法〉若干問題的意見》(試行)第三十五條的規定，其訴訟期限從當事人實際知道訴訟權或起訴期限時計算，時效為一年，超過一年的，人民法院不予受理。

　　首次購房需要準備的材料包括哪些

　　個人購買一手房提交下列材料：

　　1. 身份證和戶口本復印件，身份證復印件無法提交的，可提交公安機關出具的身份證明原件;

　　2.現役軍人提交《軍官證》或《士兵證》復印件;

　　3. 外籍人員應提交護照復印件;

　　4. 香港、澳門居民提交港、澳行政區身份證或往來內地通行證復印件;

　　5. 臺灣居民提交往來大陸通行證或旅行證或者身份證復印件;

　　6. 申請人為未成年人的，提交戶籍證明或身份證復印件，并且提交監護公證。

　　申請人為單位的提交下列材料：

　　1.請人為企業法人的，提交營業執照復印件及法定代表人身份證明;機關、事業單位法人提交組織機構代碼證復印件及法定代表人身份證明;

　　2.其他組織申請房產登記的，提交非法人營業執照或者組織機構代碼證或單位成立批文;

　　3.外國企業駐國內機構應當提交代表機構登記證復印件及法定代表人身份證明;

　　4. 金融機構辦理抵押登記時應提交金融許可證復印件。

　　如果是二手房 那你除了身份證和戶口本外 還要私章和結婚證(如果你已結婚)，單身的話需要你的單身證明。

　　房屋預售需要滿足哪些條件

　　很對開發商由于籌集資金問題，都會存在房屋預售問題。房屋預售究竟需要哪些條件呢，房屋預售的具體流程是什么。本文就房屋預售相關問題詳細闡述。希望對您有幫助。

　　商品房預售的條件?

　　第一，開發商的開發經營資格必須合法。即開發商必須具有《企業法人營業執照》和《房地產開發企業資質證書》，并在其資質規定的業務范圍進行開發;

　　第二，開發建設的手續必須合法。依據《城市商品房預售管理辦法》第五條、第六條的規定，開發項目必須取得《土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》及《商品房預售許可證》。

　　在簽訂預售商品房購房合同前，應注意審查開發商的以上資質和“五證”是否齊全，并注意上述證明文件中所載內容是否同與開發商陳述一致，尤其是《商品房預售許可證》。因為房地產開發企業未取得《商品房預售許可證》而與買受人訂立的商品房預售合同將被認定無效，除非在起訴前取得商品房預售許可證。一旦因開發商隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實而導致商品房預售合同無效，或者被撤銷、解除的，買受人可以依據最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條的規定，要求開放商返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以主張房地產開發企業承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

　　商品房交付有何要求?

　　商品房交付時，買受人應當檢查商品房買賣合同約定的該商品住宅建設項目交付使用的證件是否齊備，查看是否具有建設工程竣工驗收備案證明書，并要求開發商依照建設部《商品房銷售管理辦法》第三十二條規定，提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。另外，買受人應結合商品房買賣合同的約定核查實際交付的商品房質量、設備及裝修與合同約定是否一致。

　　未取得房產證的預售商品房是否可以轉讓?

　　《中華人民共和國城市房地產管理法》第四十六條規定：“商品房預售的，商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓的問題，由國務院規定。”根據《國務院辦公廳轉發建設部等部門關于做好穩定住房價格工作意見的通知》規定，國務院決定，禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的，房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續。因此在吳先生購買的預售商品房竣工交付、取得房屋所有權證之前，該商品房不能辦理轉讓手續。

房屋合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律法規，甲乙雙方本著公平、自愿的原則，經協商一致，達成房屋買賣合同，條款如下：

　　第一條 房屋基本情況

　　甲方所賣房屋是住宅樓一棟(四樓四間)，磚混結構，坐落在臺江縣臺拱鎮秀眉東大道，革東沖320國道旁原龍氏酒樓，土地面積為394.5平方米(土地證號為：臺國地土( )第 號)，建筑面積為730.57平方米。

　　第二條 房屋權屬情況

　　該房屋所有權證(總證)臺房權證臺江縣字第(1999)1779號，現還在臺江縣信用社抵押貸款，房屋租給高鐵民工住宿，于20xx年9月15日到期。

　　第三條 房屋成交價款及付款方式

　　房屋成交價款為208萬元。

　　付款方式：(1)于20xx年8月 日，先預付定金20萬元;(2)20xx年 月 日付88萬元;(3)20xx年2月30日付100萬元(春節前付清)。

　　第四條 房屋產權和其他具體狀況的承諾

　　1、甲方應當保證該房屋產權糾紛，因甲方原因造成房屋不能辦理產權過戶登記或發生債權債務糾紛的'，由甲方承擔全部責任。

　　2、該棟房屋原來的水電立戶及設施屬于乙方所有。

　　3、房屋交付時間于20xx月3月10日前，甲方將房屋、房產證和土地使用證全部交給乙方。

　　4、乙方得證后，若乙方沒有過戶，拿我原房產證、土地使用證去貸款或作其他用，甲方概不負責。

　　5、房屋賣給乙方后屬于乙方資產，由乙方隨時轉讓或改造，甲方無權干涉，不論房屋改造或轉讓，過戶、甲方要配合乙方到相關部門辦理手續。

　　6、土地房屋轉讓的各項稅費全部由乙方承擔。

　　第五條 除國家政策，天災，不可抗力的，乙方不按期付清甲方房屋款，每天承擔滯納金200元，甲方未按期交房，同上交納乙方滯納金。

　　第六條 未盡事宜，雙方共同商量解決。

　　此合同從簽字之日起生效，甲乙雙方各持一份。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日

房屋合同 篇5

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

　　房屋買賣合同

　　出賣人（甲方）： 身份證號碼： 買受人（乙方）：身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》以及當地房地產交易管理條例及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房產轉讓事宜，達成如下協議：

　　第一條、甲方確保該房產可進行市場交易，手續齊全；確保該房產沒有設定抵押、保全，也未被查封；甲方對該房產享有完全的處分權，房產無任何權利瑕疵、不受他人合法追索；甲方出售該房產已取得共有權人同意；甲方向乙方介紹的房產情況，真實、準確，不得故意隱瞞房屋質量問題，不得故意隱瞞重要事實或提供虛假信息。

　　第二條、甲方所轉讓的房產坐落于： 省 市 區 小區 號樓 單元 樓 戶，房屋建筑面積為： 平方米(以房產證登記面積為準)，總房款為人民幣(大寫) (￥ )。

　　第三條、甲方保證過戶前交清該房產的水費、電費、供暖費、天然氣費、物業費及所有與該房產相關的費用，單據交乙方確認。

　　第四條、甲方出售該房產，該房產占用范圍內的土地使用權以及該房產的相關權益隨該房產一并轉讓。

　　第五條、甲方在本合同解除之日前將該房產另行出售給第三方的，甲方應當向乙方雙倍返還訂金。

　　第六條、該房產的附屬設施物品明細詳見《房屋買賣訂金合同》中的附件《附屬設施清單》。

　　第七條、甲乙雙方同意選擇下列第 種付款方式：

　　A：一次性付款：

　　乙方于簽署《房屋買賣合同》當日支付房款人民幣(大寫) (￥ )，剩余房款將于過戶當日一次性支付；

　　B：按揭貸款：

　　乙方于簽署《房屋買賣合同》當日支付房款人民幣(大寫) (￥ )，除銀行貸款之外的剩余房款將于過戶之日支付甲方，銀行貸款將自動打到甲方的指定銀行賬戶中；

　　C：分期付款： 。

　　第八條、甲乙雙方同意選擇下列第 種過戶時間：

　　A：甲乙雙方于簽署《房屋買賣合同》起 日內辦理過戶手續；

　　B： 。

　　第九條、乙方逾期支付房款的（因銀行貸款原因導致乙方逾期付款的除外），甲方有權要求乙方按下列任意一種方式承擔違約責任：

　　1、要求乙方以未付款項為基數，按日萬分之 支付違約金，合同繼續履行；

　　2、甲方有權解除合同，要求乙方支付該房產總價款百分之 的違約金，且訂金不予返還。

　　第十條、經甲乙雙方協商達成以下第 種稅費承擔方式：

　　A：甲方承擔與本房產過戶相關的一切費用；

　　B：乙方承擔與本房產過戶相關的一切費用；

　　C：與本房產過戶相關的一切費用，由甲方承擔 %，乙方承擔 %。

　　第十一條、甲方應當于過戶后且收到全部房款后 日內將該房產交付于乙方并將戶口遷出，交房時甲乙雙方應同時在場，如果甲方未按合同約定的期限將該房產交付于乙方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，甲方以該房產轉讓總價款為基數按日萬分之 向乙方支付違約金，合同繼續履行。

　　第十二條、任何一方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，須按訂金罰則處理：給付訂金的'一方不履行本合同約定義務的，無權要求返還訂金；收受訂金的一方不履行本合同約定義務的，應雙倍返還訂金。

　　第十三條、因下列不可抗力因素導致本合同不能履行的，甲乙雙方可以解除本協議并免責。

　　1、本協議在執行過程中受到諸如：地震、洪水或其他雙方認可的不可預見的不可抗力的直接影響，導致無法按照原協議條款執行，受不可抗力影響的一方應立即通知對方，并且在此以后7天內將發生事故地區有關部門開具的事故證明寄給對方；

　　2、 因政府產業政策發生變化而導致本協議無法履行的。

　　第十四條、甲乙雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。本合同的補充約定如有與其他條款不相符的，以補充約定為準。

　　第十五條、補充約定： 。

　　第十六條、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。

　　出賣人（甲方）：聯系電話： 身份證號：

　　買受人（乙方）：聯系電話：身份證號：

　　簽定日期： 年 月 日

房屋合同 篇6

　　甲方：東莞市正同實業有限公司 合同編號：DG20130002A 乙方：杭州新東林食品有限公司 簽訂日期： 20xx-3-11 根據供需雙方要求，經協商，甲乙雙方共同制定以下購銷合同內容：

　　共同遵守下列條款。 此合同內容和條款經雙方簽定后即具有法律效力。

　　一、 生產要求：1.材料為身，底，蓋，內蓋全部為0.23MM馬口鐵；尺寸按照乙方要求的50*50*128MM制作。2.印刷為：罐身，外面白磁+4色+2專+光油（含激凸）；外蓋，外面白磁+1色+光油（含激凸）；底部分：外面白磁+光油；內蓋部分：雙面光油（含激凸）； 3.大貨松緊度保持一致。4.表面光滑，不可有劃痕，刮花，污漬，生銹，凹凸不平等質量問題。5.所有產品的細節處需與確認的樣板保持一致。

　　二、 質量要求：甲方應嚴格控制產品質量，質量標準參考行業生產標準和客戶確認樣.

　　三、 包裝要求：每個罐子入膠袋，平卡分層，再入B=B外箱。100個/每外箱；

　　四、 付款：確認合同后，乙方支付模具費13500元和樣板費2500元，確認樣品后支付大貨（正方罐含內蓋）款30%作為定金，退回部分樣板費1000元（可從定金中扣除），大貨（正方罐含內蓋）出貨前支付余款。

　　五、 樣板確認以雙方郵件為準：甲方： 乙方：

　　六、 貨款收取：乙方將貨款直接銀行轉賬至甲方以下指定公司公帳帳號；甲方帳號如下：

　　開戶行：東莞農村商業銀行塘廈支行營業部 公司名稱：東莞市正同實業有限公司 稅務識別號：441900692431361 基本帳號：190010190010031525

　　七, 交期：模具和樣板的交期為在收到模具費及樣板費日起15天內交樣板，剩余訂單交期為收到30%訂金和樣品確認后 16 天內貨送工廠，由于甲方交貨延期或質量問題造成的'損失由甲方承擔相應賠償責任。

　　八, 此報價為含稅17%的增值稅，所有運輸費用由甲方承擔。

　　九, 保密要求：甲乙雙方不得向任何其它公司或個人提及此合同涉及的相關內容。甲方擁有對印刷品的知識產權，乙方不得將設計內容轉讓或泄露給第三方，若因乙方原因造成甲方損失，乙方應賠償甲方因知識產權問題所造成的一切損失。

　　十, 合同效力：合同自雙方簽定日起生效，如任何一方要求修改，須提前15個工作日通知另一方，雙方書面同意后，修改才能生效，合同簽訂后不得隨意取消. 經雙方約定，若乙方單方面取消訂單，則需支付甲方為訂單已支付的全部相關費用

　　十一. 執行合同若發生一切爭議應通過友好協商解決，若協商不成則按合同法有關規定進行解決。

　　十二. 本合同一式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，今后在合同執行過程中若發現有未盡事宜，由雙方共同協商解決。

　　十三. 因不可抗拒的因素造成甲、乙雙方無法履行各自的合同義務，造成的損失由雙方協商解決。

　　十四. 合同于簽訂之日起生效，合同有效期至20xx年 6月 30日

　　十五. 樣板收貨地址：上海市普陀區中江路106號201室；正貨收貨地址：杭州市臨安市龍崗鎮龍都街888號

　　請甲方簽字蓋章確認請乙方簽字蓋章

　　甲方簽字&蓋章處_____________ 乙方簽字&蓋章處：_____________

房屋合同 篇7

　　(甲方)：

　　(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行房屋改造。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________

　　2.工程開工日期：______年______月______日

　　3.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　第三條：質量要求

　　1.乙方保障工程所使用材料的品質以及工程的質量。

　　2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　第四條：付款方式

　　1. 甲方在乙方工程完工后，經驗收合格，在乙方開具有效發票后，在15個工作日內將工程款一次性轉給乙方。

　　賬戶名：

　　開戶銀行：

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人，增減項目的價款。

　　第五條：違約責任

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的`1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　2. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　3.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　4、.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第六條：爭議解決 、合同生效

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　3.本合同(包括合同附件)一式 份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同 篇8

　　甲方：天水市麥積區道北街道辦事處

　　委托法定代表人： 聯系電話： 乙方：

　　住址：

　　身份證號： 聯系電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》有關法律、法規，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就出讓綜合樓 樓底商住宅樓達成如下協議：

　　一、甲方將位于麥積區區府路道北什字南側，走向由東向西排列的底商住宅樓 樓 間 號的使用權一次性用集資的方式出讓給乙方，面積以施工圖為準，建筑面積為 ㎡，每平方米 元，計 元。大寫（人民幣） 。

　　二、集資款交款時限：自樓房修建開始后，房款數次交清，房屋使用權出讓期限為五十年（法律規定最長50年）。

　　三、交接：集資房款項交清后，甲方應加快修建及時交付乙方接收使用。

　　房屋出讓合同

　　四、乙方不能隨意改裝破壞（水、電、暖、消防等）公共配套基礎設施。如自行改變結構導致配套設施發生故障，由乙方承擔全部責任。住宅樓樓下商鋪，只限商品交易，不能經營排煙及污染較嚴重的餐飲業。

　　五、產權約定。房屋使用權出讓后，房屋五十年歸乙方所有

　　（法律規定最長50年）。可以繼承、饋贈、轉讓、出租、增值受益。

　　六、維修責任：保修期為一年，乙方使用的房屋按照國家有關規定在保修范圍和保修期限內發生質量、公共配套設施等問題，由甲方負責通知建筑方及時處理（乙方人為破壞除外）。

　　七、乙方在使用過程中，物業管理要服從甲方的'統一管理，否則造成的損失由乙方自行承擔。

　　八、乙方在使用過程中，因政策性變化，如遇拆遷、改造等由乙方與拆遷方直接協商處理，全部受益歸乙方所有。

　　九、此合同為乙方交款和使用房屋的原始憑證，如房產證有條件辦理時，乙方自愿辦理房產證后，以房產證為準，辦理房產證產生的費用由甲乙雙方按照國家規定的比例分別承擔。

　　十、本合同在履行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決。協商未果，可以提交人民法院依法解決。

　　十一、本合同未盡事宜，可由雙方約定后，簽訂補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　十二、住宅用電每戶不能超過6千瓦，商鋪用電不能超過4千瓦，超過此規定造成的損失自行負責，三年后房屋維修費由住戶和商鋪戶按建筑面積平攤。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

【房屋合同】相關文章：

房屋合同 房屋合同簽訂08-29

房屋出租合同_房屋租賃合同03-02

房屋出租個人房屋合同02-06

房屋的合同01-17

房屋合同03-08

(經典)房屋合同09-22

(精選)房屋合同09-15

（經典）房屋合同09-16

房屋合同[精選]09-13

房屋合同經典09-26