房屋買賣合同(經(jīng)典15篇)
隨著法律知識的普及,合同起到的作用越來越大,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的房屋買賣合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
房屋買賣合同1
出售方(甲方):張三購買方(乙方):李四
身份證號:610000000000000000身份證號:6100000000000000000
電話:13500000000電話:13600000000
根據(jù)我國《合同法》等相關法律、法規(guī),甲、乙雙方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
1、甲方所售房屋(以下簡稱“該房屋”)位于某某縣某某鎮(zhèn)某某街某某處,坐東向西,東至文姓窯背為界,南至中山街惠世榮小房為界,西至大街,北至王智明窯房為界,為一間上下兩層。
該房屋建筑面積為32.45㎡。
第二條房屋權屬情況
1、該房屋現(xiàn)登記的所有權人為郭振東,產(chǎn)權證號為:某房權證字第1000號。
2、該房屋抵押情況為:
(1)該房屋未設定抵押;
(2)該房屋已設定抵押,抵押權人為:抵押登記日期為:年月日,他項權利證號為:。
3、房屋租賃情況為:
(1)甲方未將該房屋出租。
(2)甲方已將該房屋出租,為該房屋承租人,甲方保證承租人已放棄優(yōu)先購買權。
第三條房屋價款及付款方式
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為壹佰壹拾貳萬捌仟元整(¥1128000)。
2、甲、乙雙方同意,乙方于20xx年7月29日一次性將房屋總價款壹佰壹拾貳萬捌仟元整(¥1128000)支付給甲方。
第四條房屋產(chǎn)權保證及具體情況的承諾
1、甲方應當保證出售的房屋權屬真實,并符合國家及本市縣房屋交易的政策法規(guī)及有關規(guī)定,若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務,概由甲方負責清(處)理,并承擔民事責任,由此給乙方造成的一切損失,均由甲方全面負責賠償。
2、甲方應當保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交付完成,對已納入的各項房屋附屬設施設備及其裝飾保持良好的狀況。
3、該房屋交付之日前所產(chǎn)生的供暖費、水費、電費、等所有費用由甲方承擔,房屋交付之日以后(含交付日)所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
4、該房屋交付之日之前房屋租賃所得收益歸甲方所有,交付之后房屋租賃所得收益歸乙方所有。
5、甲方保證為辦理該房產(chǎn)的交易過戶手續(xù)提供必需的人證、物證。
第五條房屋的`交付
甲方應于年月日前將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應當同時履行下列手續(xù):
1、甲、乙雙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并交接相關物品;
2、甲乙雙方在房屋附屬設施、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙。
4、移交現(xiàn)房屋所有權證書及其他一切附屬證件于乙方。
第六條稅、費相關約定
1、房屋買賣雙方稅費各自承擔。
2、本合同履行過程中因政策須繳納新的稅費的,依照新政策規(guī)定。
3、權屬轉移登記
乙方若要求甲方配合辦理過戶,甲方應自接到乙方通知之日起三十日內配合乙方完成過戶。
第七條違約責任
1、甲方未按照本協(xié)議第五條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照下列方式處理;
逾期超過15日,乙方有權解除合同。若乙方要求解除合同的,甲方應當自退房通知送達之日起15日內退還乙方已付款,并按照乙方全部已付款的20%向乙方支付違約金。若乙方選擇繼續(xù)履行合同的,自交付期限期滿之次日起至實際交付之日止,甲方按日計算向乙方支付已交付房價款萬分之七的遲延履行違約金,合同繼續(xù)履行。
2、逾期付款責任
乙方未按照約定的時間付款的,按照下列方式處理:
逾期超過15日,甲方有權解除合同,若甲方選擇繼續(xù)履行合同的,則自約定的應付款期限之次日起至實際付款之日止,乙方按日計算甲方支付逾期應付款萬分之七的違約金。
3、逾期過戶責任
若甲方未按照本協(xié)議第六條約定配合乙方辦理過戶的,則甲方應向乙方支付房屋總價款20%的違約金。
第八條其他
本合同自甲、乙雙方簽字后生效。本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
出售方(甲方):購買方(乙方):
聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:
地址:地址:
年月日年月日
二〇 年七月二十九日
房屋買賣合同2
賣方(甲方):
身份證號碼:
買方(乙方):
身份證號碼:
根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本合同,以共同遵守。
第一條 甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產(chǎn))轉讓給乙方。房地產(chǎn)具體狀況如下:(一)房地產(chǎn)座落在重慶市萬州區(qū)
房屋類型:
結構: ;
(二)房屋建筑面積 平方米,該房屋占用范圍內的土地使用權[面積][分攤面積] 平方米。
(三)房地產(chǎn)四至范圍
(四)該房地產(chǎn)土地所有權性質為[國有][集體所有]土地;土地使用權以[出讓][劃撥]方式獲得;
(五)房屋平面布局及附屬設施狀況、套內裝飾標準:
(六)甲方依法取得房地產(chǎn)權證號:
乙方自愿買受甲方上述房地產(chǎn)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉讓價格為( 幣)計 元。(大寫): 拾 萬千 百元整。 甲、乙雙方同意,在本合同自簽訂之日起的 天內,乙方將上述房地產(chǎn)轉讓價款中的 萬元支付給甲方,余下的 元在辦好房產(chǎn)證等相關手續(xù)后 天內一次性支付完畢。
第三條 甲方轉讓的房地產(chǎn)為[占地移民方式][出讓方式][劃撥方式]取得國有土地使用權,按下列第[一][二]款辦理。
一、甲方取得國有土地使用權的使用年限為 年(從 年 月起至 年 月 日止),其中乙方按本合同約定受讓上述房地產(chǎn),擁有國有土地使用權的`年限為 年(從 年 月 日至 年 月 日止),為乙方依法使用國有土地使用權的有效期限。甲方將上述房地產(chǎn)轉讓給乙方后,出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
二、按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關規(guī)定,[應辦理][可以不辦理]土地使用權出讓手續(xù)的,應由[甲方][乙方]按規(guī)定[辦理土地使用權出讓手續(xù)并繳納土地使用權出讓金][將轉讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家]。
第四條 甲、乙雙方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于 年 月 日將上訴房地產(chǎn)交付(轉移占有)乙方。交付標志:
第五條 除房地產(chǎn)交易管理機構依法作出不予過戶決定外,上述房地產(chǎn)權利轉移日期以房地產(chǎn)交易管理機構受理該房地產(chǎn)轉讓過戶申請之日為準。
第六條 上述房地產(chǎn)風險責任自該房地產(chǎn)權利轉移之日起轉移給乙方。
第七條 本合同生效后,甲、乙雙方應按國家及本市有關規(guī)定繳納稅、費。在上述房地產(chǎn)轉移占有前未支付的使用該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費、水電氣費等其他費用,由甲方支付。
第八條 甲方轉讓給乙方的房地產(chǎn)在辦理轉讓過戶變更登記后,甲、乙雙方應共同到物業(yè)管理單位辦理該房地產(chǎn)轉讓后變更使用、維修管理戶名及有關手續(xù)。
第九條 甲方保證在上述轉讓的房地產(chǎn)交接時沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛。如上述房地產(chǎn)轉讓交接后發(fā)生交接前即存在的產(chǎn)權或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十條 乙方未按本合同約定期限付款的,應按逾期未付款向甲方支付利息,利息自應付款之日起第二天至實際付款之日止,利息按同期銀行存款利息計算。逾期 天后,乙方除應支付利息外,還應按逾期未付款的 %向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第十一條 除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方的,應按已收款向乙方支付利息,利息自約定交付之日起第二天至實際交付之日止,利息按 計算。逾期 天后,按下列內容處理。甲方除應支付利息外,還應按已收款的 %向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;乙方有權通知甲方單方解除合同,甲方除應在接到書面通知之日起 日內向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應按已支付房款的 %向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟損失的,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由甲方據(jù)實賠償。
第十二條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本合同未盡事宜,在不違反本合同原則的前提下,可訂立補充條款或補充協(xié)議,甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協(xié)議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
第十三條 本合同由甲、乙雙方簽定之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時,具有完全民事行為能力,對各自的權利,義務清楚明白,并按本合同規(guī)定履行。
第十四條 本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份, 重慶市萬州區(qū)房地產(chǎn)交易管理機構一份,重慶市萬州區(qū)房地產(chǎn)登記機構一份。
賣方: 買方:
日期:
房屋買賣合同3
審核人:
甲方:
乙方(權屬人):
身份證號碼:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就乙方委托甲方代理銷售物業(yè)一事,達成以下協(xié)議:
一、乙方從的物業(yè)全權委托甲方代理銷售,該物業(yè)的委托底價為人民幣(大寫):
建筑面積平方米、規(guī)格、樓齡,發(fā)證日期:
發(fā)票價:
土地權來源(□出讓;□劃撥)
(□是;□否)房改房;
(□是;□否)配售
(□車房;□車位);
號□車房、□車位,
(□有;□無)產(chǎn)權證;
買賣雙方過戶費由地價由,交樓標準。
二、該物業(yè)現(xiàn)狀:(□出租、□在住、□空置)每月租金為:____________,租期至________年______月止,(□有;□無)辦理銀行按揭,在銀行按揭。(□是;□否)已供滿1年。尚欠供樓款_____萬元。
三、乙方必須確保該物業(yè)有關買賣的證件齊全、產(chǎn)權清晰、且未將該物業(yè)作任何抵押(不含銀行按揭),乙方(□有;□無)將該物業(yè)的房地產(chǎn)權證和土地證的復印件各一份及鎖匙_____條、出入卡____個交給甲方保管,以便甲方展開銷售工作。
四、代理期間,甲方在促成該物業(yè)成交后,銷售所得房款全部歸乙方所有。
五、乙方向甲方支付代理費的方式按下第_____點執(zhí)行:
(1)按銷售總金額的_____%計提給甲方;
(2)高出底價以上的收入作為甲方的代理費;
(3)乙方一次性支付________元代理費給甲方。
乙方必須在物業(yè)過戶當天或之前一次付清代理費給甲方。
六、該物業(yè)成交后的一切按揭、過戶等手續(xù)由甲方代辦,乙方協(xié)助,過戶所產(chǎn)生的費用按第一點的約定執(zhí)行,若因乙方的物業(yè)因質量或其他問題引起的`經(jīng)濟糾紛和損失,均由乙方負責解決。
七、該物業(yè)成交時,乙方委托甲方代收客戶的購房定金,在買賣雙方辦理過戶手續(xù)的當天,甲方將購房定金交給乙方,具體房款收支約定以買方簽訂的《二手買賣合同》為準。
八、乙方委托甲方代理銷售期為售完,為獨家代理,期間乙方自賣,或委托其他代理人售賣,仍需按合同約定,支付代理費。
九、在簽訂本合同后,乙方必須履行本合同條款,在未成交前若有變動須及時與甲方協(xié)商。乙方授權甲方與買方簽定,上述房屋買賣協(xié)議書,代乙方收取買方訂金。乙方不得違約,若有違約所造成的損失由乙方全額承擔,并按約定支付代理費用給甲方。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自簽字之日生效,并具法律效力。補充內容:
甲方(蓋章):________________乙方(權屬人)簽名:________________經(jīng)辦人:_________________委托代理人:________________電話:________________電話:________________
日期:_________________年______月_________日日期:_________________年______月_________日
房屋買賣合同4
本合同雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方)
姓名:國籍:(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):
地址:郵政編碼:
聯(lián)系電話:委托代理人:國籍:
電話:
地址:
郵政編碼:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:國籍:(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):
地址:郵政編碼:
聯(lián)系電話:委托代理人:國籍:
電話:
地址:
郵政編碼:
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于;位于第___層,共(套)(間),房屋結構為____,建筑面積___平方米(其中實際建筑面積____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____平方米),房屋用途為;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產(chǎn)權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±3%(不包括±3%)時,房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的.±3%(包括±3%)時,甲乙雙方同意按下述第1種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起五日內將乙方已付款退還給乙方,并按月利率25%利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉讓批準文件號為;該房屋買賣后,按照有關規(guī)定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續(xù)。
第四條價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售總金額為(幣)億___千___百____拾___萬____千____百____拾____元整。
第五條付款方式。乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百__拾___萬___千____百___拾___元整,并應于本合同生效之日起3日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產(chǎn)權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起3日內,將該房屋付給乙方。
第七條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息按25%利率計算。逾期超過2個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第2種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的30%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條關于產(chǎn)權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起3天內取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起3天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的30%賠償乙方損失。
第九條甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十條因本房屋所有權轉移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十一條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十二條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十三條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由甲方所在地有管轄權的人民法院管轄。
第十四條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十五條本合同連同附表共頁,一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
簽于_______年______月____日簽于______年______月____日
房屋買賣合同5
合同編號:
賣 方: (以下簡稱甲方) 身份證號碼:
買 方: (以下簡稱乙方) 身份證號碼:
經(jīng)紀方: (以下簡稱丙方)
甲、乙、丙三方根據(jù)中華人民共和國法律規(guī)定,在平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同,希共同遵守:
一、甲方自愿將自有房屋出給乙方,乙方對該房屋已作充分了解并反復實地看房,對該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。
二、房屋的基本情況如下(以下簡稱該房):
房屋坐落:遵義市
規(guī)劃用途: ;總層數(shù): ;共有人: (房屋位置、面積以房產(chǎn)證為準)。
三、成交價格及過戶費用
1、甲、乙雙方在丙方的媒介服務下,雙方反復磋商后的實際成交價格為: ¥: 萬元(¥: )。
2、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,該房屋辦理產(chǎn)權過戶所需的相關過戶稅費由 承擔。大維修基金由 承擔,三通費用由 承擔。
四、媒介服務費及支付
1、甲、乙、丙三方簽訂本合同時,甲方須向丙方交納媒介報酬:人民幣¥: 元(大寫 圓整),乙方須向丙方交納媒介報酬: 人民幣¥: 元(大寫: 圓整),銀行按揭服務費:人民幣¥: 元(大寫: 圓整),(備注: )。
2、乙方向丙方支付 元(大寫: 圓整),此款由丙方先用于甲乙雙方房屋買賣辦理過戶手續(xù)的稅費,剩余部分,作為丙方因提供媒介服務而應獲得的報酬。
五、付款約定
1、甲、乙雙方商定,定金人民幣¥: 元(大寫: 圓整)于本合同簽訂之日由乙方支付給甲方,同時丙方預留人民幣¥: 元(大寫: )
圓整)為該房屋水、電、氣等押金,待甲、乙雙方確認交房后由丙方支付給甲方。
2、付款方式(買方只可選擇一種),經(jīng)反復考慮,乙方選擇( )
(A)一次性付款:除定金外,剩余房款人民幣¥: 元(大寫: 圓整),在 年 月 日前于 支付給甲方。
(B)按揭貸款,乙方首付(包括定金)人民幣¥: 元(大寫: 圓整),余款人民幣¥: 元(大寫: 圓整 )通過銀行辦理按揭貸款一次性直接支付給甲方。注:(若在房屋貸款中定金,首付款和銀行貸款相加不等于房屋總房款則乙方需補足差額部分房款)。
(C) 分期付款,具體為:
3、甲、乙雙方約定于 年 月 日前辦理該房屋過戶手續(xù),過戶所需材料于簽訂本合同當日交付丙方保管。
4、甲方將房屋于 年 月 日前交付給乙方,并結清此前所產(chǎn)生的水、電、氣、閉路、電話、物管等相關費用。將該房的.有關票據(jù)、手續(xù)交與乙方,甲方無條件在30個工作日內遷出該房上所有戶口。交房標準:
六、違約責任
1、甲方須保證該房屋權屬無爭議,證件真實、有效、合法并承諾能全權代表其他房屋產(chǎn)權所有人處置該房屋,且須保證該房屋結構無未經(jīng)相關管理部門同意的改動若因此不能戶手續(xù)或發(fā)生與甲方有關的權屬糾紛、債務糾紛,由甲方負責解決并承擔一切法律責任。
2、如甲方在簽署本合同或者收取上述定金后不履行本合同之條款將房屋售予乙方,甲方除須退還乙方雙倍定金外,且須按本合同第6款約定向丙方支付媒介報酬。
3、如乙方簽署本合同或者交付定金后不履行本合同之條款購買此房屋,甲方除無需退還乙方定金外,且乙方須按本合同第6款約定向丙方支付媒介報酬。
4、甲方認可乙方以貸款方式付款時:
(1)甲、乙雙方必須無條件配合丙方辦理過戶相關手續(xù),以便過戶手續(xù)順利辦理。
(2)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔由此引起的經(jīng)濟損失,已交納的貸款服務費不予退還。
(3)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實性、可靠性。如因資料與證明不屬實或其它原因造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經(jīng)濟損失。
(4)甲、乙雙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續(xù),否則貸款延期由責任方承擔。
5、如甲、乙任何一方拒絕履行本合同或發(fā)生本條1、2、3、4項違約情形,則守約方有權要求違約方支付本合同第三條第1款所確定的房屋實際成交價的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,違約方應據(jù)實賠償,同時,違約方還應向丙方支付本合同第三條約定的總價格2%的違約金。
七、免責條款
如因自然災害等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。
八、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲、乙、丙三方應協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
九、本合同未盡事宜,可以另行補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同不一致或者沖突之處,以本合同的約定為準。
九、本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字或者蓋章后生效,一式三份,甲、乙、丙各執(zhí)一份。
十、約定其它事宜
甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章):
委托代理人: 委托代理人: 經(jīng)手人:
身份證: 身份證: 簽約店:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 年 月 日
房屋買賣合同6
設備轉讓方(下稱甲方)姓名: 身份證號碼:
設備回購方(下稱乙方)姓名: 身份證號碼:
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方共同商定達成如下協(xié)議:
(1)甲方現(xiàn)轉讓 型號挖掘機 臺給乙方,出廠編號分別為: 、 、 ,經(jīng)乙方負責人及技術人員現(xiàn)場看機、試機后,甲、乙雙方達成協(xié)商價為人民幣 ,大寫( )。 乙方本著互相信任的原則預付現(xiàn)金人民幣 元,于________年____月____日將貨提出。如在訂金預付時間(上述時間)范圍內甲方把貨物處理給他人或其他原因不賣給乙方,甲方將承擔訂金的2倍作為違約金,賠償給乙方的.作為損失。
(2)甲方出售該設備提供該挖掘機的出廠合格證、購機發(fā)票,進口設備提供進口報關單等合法有效證件手續(xù)。
(3)如該挖掘機是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
(4)協(xié)議簽定前挖機的產(chǎn)權、債權、債務問題與乙方無關。如果引起糾紛所有損失由甲方負責。
(5)甲方若購機時在XX按揭款未繳納完,私自出售給乙方后,XX要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責,如出售給乙方后,是甲方的原因,如:甲方尾款未付清造成G衛(wèi)星定位系統(tǒng)鎖機后所造成的任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。
(6)甲方在自己的場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開,乙方將一次性付清余款,簽定本協(xié)議后該機產(chǎn)權屬乙方所有。
(7)為了雙方共同遵守特訂立此協(xié)議。甲方需提供身份證復印件附合同上。
(8)此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字按手印后立即生效。
甲方姓名: (手印)乙方姓名: (手印)
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期:________年____月____日____ 日期:________年____月____日
房屋買賣合同7
甲方(賣方):________________________
乙方(買方):________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在______________________________________________________________________房產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫_____________________________________,即人民幣小寫_____________。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)公證手續(xù),待房產(chǎn)公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付______元的.違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付__________元罰金,逾期______日視為毀約。
九、附加條款:
__________________________________________。
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(簽章):______________
乙方(簽章):______________
__________年_______月______日
__________年_______月______日
房屋買賣合同8
甲方(賣方):
統(tǒng)一社會信用代碼:
乙方(預購方):
身份證號:
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預訂商品房事宜,訂立本合同。
第一條乙方預訂的___________幢___________層___________室(以下簡稱“該房屋”)。甲方已領取該房屋房地產(chǎn)權證(證書號:___________),并經(jīng)測繪機構實測,該房屋建筑面積為___________平方米。該房屋定于___________年___________月___________日交付。
第二條乙方預訂的該房屋每平方米建筑面積買賣單價為人民幣___________元,乙方預訂的該房屋總房價為人民幣___________元,乙方采取以下___________方式付款。
(1)現(xiàn)金;
(2)銀行轉賬:
指定收款賬號:___________。
開戶行:___________。
戶名:___________。
第三條乙方同意簽訂本合同時,支付定金人民幣(大寫)(¥ ___________元),作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房出售合同的擔保,簽訂商品房出售合同后,乙方支付的定金轉為房價款。
第四條甲、乙雙方商定,預訂期為___________天,乙方于___________年___________月___________日前到與甲方簽訂《 ___________市商品房出售合同》。
第五條甲方同意將發(fā)布或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面布局、結構、建筑質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房出售合同的附件。
第六條在本合同的第四條約定的預訂期限內,除本合同第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂商品房出售合同的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,無權要求甲方返還已收取的.定金。
第七條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。
7.1甲乙雙方在簽訂商品房出售合同時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協(xié)商一致;
7.2甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房出售合同前,由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產(chǎn)權利的。
第八條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售合同的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金:
(1)甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的;
(2)甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預租、查封等事實的。
第九條本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效;本合同一式___________份,甲乙雙方各___________份,執(zhí)一份。
甲方(簽字或蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
簽署時間:___________年___________月___________日
乙方(簽字或蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
簽署時間:___________年___________月___________日
房屋買賣合同9
甲方:_______________
乙方:_______________
丙方:_______________
鑒于:
1、截止________年________月________日,甲公司欠乙公司貨款________萬元。
2、截止________年________月________日,乙方欠丙公司貨款________萬元。
3、截止________年________月________日,丙方欠甲公司工程款________萬元。鑒于以上事實,為解決債權債務,甲、乙、丙三方依法在自愿平等的基礎上,經(jīng)友好協(xié)商,現(xiàn)說三方債權債務的抵償及歸還問題達成以下協(xié)議:
一、在經(jīng)得甲方同意后,乙方欠丙方的`________萬元貨款債務由丙方與甲方?jīng)_抵的等額債權。乙方與丙方的債僅債務關系已結清,丙方與甲方的債務也結清。
二、遇過上述債權債務抵償后,甲方還欠乙方貨款________萬元債務,甲方承諾在________年________月________日前解決該部分貨款。
三、本協(xié)議在三方的法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效,并在甲、乙、丙三方履行完本合同所約定條款之日。甲方、乙方、丙方出具相應的還清貸款、工程款的憑證。本協(xié)議一式三份,由甲乙丙三方各執(zhí)一份。
甲方:_______________乙方:_______________
日期:_______________日期:_______________
丙方:_______________
日期:_______________
房屋買賣合同10
賣方:______________ (簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
買方:______________ (簡稱乙方)身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)至規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_______的房產(chǎn),建筑面積為_______平方米。
第二條上述房產(chǎn)的`交易價格為:總價人民幣_______萬元整。
第三條付款時間與辦法:甲乙雙方同意以多次付款方式付款,現(xiàn)已付清所有房款。
第四條
甲方應于收到乙方全額房款之日起將交易的房產(chǎn)交付給乙方使用,并把購房合同等相關證件和材料交付乙方,如有其它需求,甲方應積極配合乙方處理好相關事宜。
第五條
本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。如有未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
本合同一式_______份,甲乙雙方及證明人各_______份。
出賣方(甲方):______________證明人:______________
購買方(乙方):______________證明人:______________
______________年_______月_______日
房屋買賣合同11
甲方(賣 方): 身份證號:
乙方(買 方): 身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,共同信守。
一、 房屋基本情況
1、甲方所有房屋,座落于武漢市 區(qū) ,為 結構、建筑面積 平方米、樓層 、房型 、權屬 、裝修狀況 。
2、甲方保證上述房屋權屬清晰,甲方房屋產(chǎn)權現(xiàn)狀為 ,經(jīng)甲、乙雙方核實,同意交易該房屋。
3、甲方房屋主要轉讓設施有: 。
4、甲方房屋產(chǎn)權有效證件有: 。
二、房屋買賣價格
該房屋買賣價格為人民幣(大寫) 。
三、房屋買賣稅費
甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。
四、付款方式
五、辦理過戶期限
甲、乙雙方約定此協(xié)議簽定后 日內,在房地產(chǎn)交易所辦理過房登記手續(xù)。
房屋買賣合同12
甲方:___________________________
乙方:___________________________
身份證號:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
鑒于:甲方因出售房屋,需委托乙方提供法律服務,故此,雙方經(jīng)協(xié)商一致,達成專項法律服務合同,合同如下:
第一條乙方接受甲方的.委托,指派法律工作人員桑中華、劉華廣為甲方出售房屋提供法律服務。
第二條乙方為甲方提供如下2和4項法律服務,每項服務按次收費,每次不超過半個工作日:
1.乙方在乙方辦公地為甲方解答房屋買賣相關的法律問題、審查房屋買賣合同,并提出法律意見,甲方向乙方繳納服務費500x元/次;
2.乙方與甲方共同參與房屋買賣合同談判,視談判結果出具法律意見,供甲方參考,甲方向乙方繳納服務費1000x元/次;
3.乙方應甲方要求,調查買房所涉房產(chǎn)公司主體資格的合法性,甲方向乙方繳納服務費500x元/次;
4.甲方要求乙方提供其它法律服務:甲方委托乙方全權代理甲方出售指定房產(chǎn)(樓款由甲方自己收取),甲方向乙方繳納代理服務費XXx元/套。
第三條乙方必須認真依法保護甲方合法權益。
第四條甲方應當向乙方如實提供辦理專項法律事務的相關材料,乙方接受委托后,若甲方不積極提供相關材料,或弄虛作假等情況,有權終止服務,依約所收費用不予退還。
第五條如乙方無故終止履行合同,依約所收費用全部退還甲方,如甲方無故終止合同,乙方依約所收費用不予退還。
第六條根據(jù)甲乙雙方協(xié)議,甲方應向乙方繳納法律服務費總額3000x元(大寫叁仟x元),其中差旅費_________x元,于本合同簽訂之日一次性交清。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
日期:20xx年xx月xx日
日期:20xx年xx月xx日
房屋買賣合同13
甲方(出賣人): 乙方(受買人):
甲方身份證號碼: 乙方身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》和其他相關法律法規(guī)至規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、誠實、信用協(xié)商一致的原則,訂立本合同:
第一條:轉讓房屋
轉讓房屋類型【住宅】,坐落于號,套型為 室 廳 廚 衛(wèi),建筑面積 平方米,套內輔助設施為通水、電、氣。
第二條:甲乙雙方的聲明
(一)甲方對產(chǎn)權及出賣權的聲明
1、甲方對房屋所有權證號為為 ,土地性質為出讓 。
2、該房甲方現(xiàn)未取得兩證,但已于年房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂《商品房買賣合同》,合同號,并已辦理抵押,向號 。
3、甲方保證其出售給乙方的房屋產(chǎn)權清晰無爭議,未被查封,無法律、法規(guī)禁止交易的情況。乙方買受后,若該房產(chǎn)權有糾葛以致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理并賠償乙方的經(jīng)濟損失。
(二)乙方對購買權的聲明
乙方自愿在本合同第二條(一)款真實成立的前提下向甲方購買上述房屋及產(chǎn)權,并簽定本合同且僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第三條:計價方式與價款按套計價:甲乙雙方議定房屋總價款為人民幣(下同)¥ 元(大寫: )。
第四條:付款方式與期限:
1、甲乙雙方商定 年 月 日前乙方支付人民幣元(大寫: )給甲方。
2、年日前乙方向甲方支付人民幣寫: )用于償還該房的中國農(nóng)業(yè)銀行翠屏區(qū)支行的貸款。
3、月寫: )。
第五條:產(chǎn)權、土地過戶及稅費(費用)
雙方商定,在本合同簽定之日起 日內即 年 月 日之前(具體時間雙方屆時確定)由甲乙雙方共同前往房屋所在地房地產(chǎn)管理機構辦理產(chǎn)權過戶或公證。辦理產(chǎn)權過戶涉及稅、費由乙方承擔,辦理土地過戶涉及的稅、費由乙方承擔,如需辦理公證費用由乙方承擔。
第六條:房屋交付 (一)房屋交付時間議定為甲方收到乙方第壹筆房款之日。
(二)交付房屋時,甲方連帶向乙方轉讓的室內設施配套有:
該房為清水房,在甲方的協(xié)助下辦理水、電、氣等過戶手續(xù)(該項均由甲方無償轉讓給乙方)。
自該房過戶之日起150天內甲方將該房地址內現(xiàn)有的戶口遷出,便于乙方戶口入戶。
第七條:違約責任
在本合同約定的期限內如甲方違約不售或第二條第3款之中的約定不符,則甲方按總房款的20%支付乙方作違約金。如乙方違約不購,則乙方按總房款的20%支付甲方作違約金。
第八條:其他
1、甲、乙雙方協(xié)商解決本合同履行中發(fā)生的爭議,協(xié)商不成,甲乙雙方任何一方可持合同到簽訂地人民法院提出訴訟。
2、本合同一式四份。甲乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(出賣人): 乙方(受買人):
身份證號碼:身份證號碼:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
>房屋買賣合同范本14
出賣方:xx(以下簡稱甲方) 姓 名:xx身份證號:xx聯(lián)系電話:地址:
買受方:xx(以下簡稱乙方) 姓 名:xx身份證號:xx聯(lián)系電話:地址:
居間方:xx(以下簡稱丙方) 地 址:
資質證號:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方經(jīng)丙方居間,本著平等、互利、自愿的原則,就乙方購買甲方共有房屋事宜,訂立本《房屋買賣合同》(以下簡稱《買賣合同》),并在丙方見證下共同遵守。
[第一條] 房產(chǎn)基本狀況:
甲方自愿將其所有房產(chǎn)即坐落于xxx路xx小區(qū)xx號樓xx單元xx室房屋(以下簡稱該房屋)出售給乙方,建筑面積xx平方米,房屋所有權證號:xxxx,共有權號:xxxx。
該房屋權屬性質為:xxxx(商品房、單位房改房.經(jīng)濟適用房或其它)乙方對該房屋情況已充分了解。
[第二條] 出售價格:
甲、乙雙方同意該房屋的成交價格為人民幣¥ xx元(大寫: xx),此款為甲方凈得價款。
[第三條] 共同約定
甲、乙雙方同意共同委托丙方作為交易居間人代為辦理交易相關手續(xù),委托期限自本合同簽訂之日起至該房產(chǎn)過戶登記手續(xù)辦理完畢,甲方拿到全部房款之日止。
[第四條] 傭金及其他費用的約定:
一、丙方提供的居間服務的傭金由xx方承擔,甲方承擔xxxx元(大寫:xx)乙方承擔xxxx元(大寫:xxxx)總金額為人民幣¥xx元(大寫:xx元),上述傭金甲.乙雙方應于本合同簽訂之日向丙方支付。
二、甲乙雙方約定在房屋買賣過戶過程中,所有稅費,手續(xù)費由xx方負擔,丙方協(xié)助辦理,以后由此發(fā)生的一切問題與丙方無關。
[第五條] 付款方式:
簽訂本合同之日,乙方向甲方支付人民幣¥xx元(大寫:xx)做為定金,甲方應向乙方出具收據(jù)。剩余房款xxxx元(大寫:xx)于xxxx付清。
[第六條]房屋交驗:
一、本合同簽訂后,甲乙雙方協(xié)商一致,甲方必須于xx日內,在xx年xx月xx日以前將該房屋鑰匙交給乙方。
二甲、乙雙方協(xié)商該房屋交驗前所發(fā)生的水費、電費,暖氣費,物業(yè)等相關費用有甲方承擔,
驗后發(fā)生的各種費用及風險由乙方承擔。xx三,甲方在取得上述尾款時應向乙方出示戶口遷出證明及該房屋水、電費用結清的單據(jù),如甲方無法出示上述結清單據(jù),則乙方有權在上述尾款中扣除人民幣¥xx元(大寫:xx元整)作為費用,由丙方保存,待甲方結清所有欠費后一次交付給甲方,甲方有義務按照相關單據(jù)結清各項費用,多退少補。
[第七條] 甲方責任:
一、甲方須保證該房屋權屬為其所有且無任何權屬爭議,該房屋的權屬證書應當齊全。甲方應在簽訂《買賣合同》當天將該房屋有關資料交給丙方作為辦理交易過戶手續(xù)之用。
二、甲方保證乙方所購上述房屋產(chǎn)權清晰、不存在任何產(chǎn)權糾紛,確保乙方所購上述房屋在交易過程中該房屋共有權人或共同居住人同意出售該房屋并對本《房屋買賣居間合同》予以認可,否則甲方則應承擔相應的違約責任。
三、甲方在辦理過戶手續(xù)之前,必須將租賃戶騰退。
四、甲方保證該房屋不存在抵押等其他權屬瑕疵,否則應承擔相應的違約責任。
五、甲方需積極配合乙方及丙方辦理全程過戶手續(xù),如因故不能前往需在兩日內通知丙方,否則因甲方原因延誤過戶期限視甲方違約,并向乙方承擔違約責任,賠償損失。
[第八條] 乙方責任:
一、乙方保證在交易過程中應支付給甲方的款項按以上規(guī)定期限支付,若到期未支付,視乙方違約,并向甲方承擔違約責任。
二、乙方需積極配合甲方及丙方辦理全程過戶手續(xù),如因故不能前往需在兩日內通知丙方,否則因乙方原因延誤過戶期限視乙方違約,并向甲方承擔違約責任,賠償損失。
[第九條] 丙方責任:
一、見證本合同并保管其中一份;
二、代辦相關過戶及房屋交驗手續(xù)等;
三、對該房屋交易全過程有見證及協(xié)調的義務;
四、在簽訂《買賣合同》前丙方有義務向甲乙雙方告知國家相關部門所執(zhí)行政策、制度及稅費標準,如在房屋交易過程中以上標準有變化,合同各方均有義務按照最新標準來執(zhí)行合同,不得以此為理由拒絕或延誤執(zhí)行《買賣合同》。
[第十條] 違約責任:
一、自乙方向甲方交付定金之日起,甲方不得將上述房屋出售予第三方,否則甲方應向乙方雙倍返還定金。
三、如果由于所售房產(chǎn)的`權屬糾紛而導致該房屋交易無法進行,則甲方應向乙方雙倍返還定金。
四、本合同簽定之日起,在甲方未發(fā)生違約的前提下,乙方因任何原因提出終止本合同,均視為乙方違約,則甲方收取的定金不予退還,丙方已收取的居間服務傭金不予退還。
五、若因甲、乙任意一方違約而導致《買賣合同》無法履行,違約方仍應向丙方支付本合同第四條所規(guī)定的傭金及交易過程中實際發(fā)生的費用,同時,守約方應支付的各項費用也由違約方支付,上述費用違約方應在接到丙方書面通知后三個工作日內付清。
[第十一條] 免責條件:
因自然災害、政府重大政策調整等不可抗力而導致本合同無法履行,本合同三方均不承擔違約責任。但甲方應退還乙方已支付的定金及房款。
[第十二條] 爭議的解決方式:
本合同履行過程中如產(chǎn)生爭議,三方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,三方均可向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
[第十三條]生效及其他:
一、甲、乙雙方就《買賣合同》條款的未盡事宜,可協(xié)商簽訂《補充協(xié)議》,《補充協(xié)議》為《買賣合同》的附件,具有同等法律效力。甲、乙雙方自行協(xié)商的條款,丙方僅負責見證(三方另有約定的除外)。
二、房地產(chǎn)交易部門、房地產(chǎn)開發(fā)部門、銀行、政府相關部門對外承諾的工作日和丙方無關,丙方只是負責按照以上部門的有關規(guī)定協(xié)助甲、乙雙方辦理相關手續(xù)。
三、本《房屋買賣居間合同》一式三份,自甲、乙、丙三方簽字或蓋章之日起生效,三方各執(zhí)一份為憑。
[第十四條]xx補充協(xié)議:xx
甲方簽字:xx乙方簽字:
代理人簽字:xx代理人簽字:
年xx月xx日xx年xx月xx日
房屋買賣合同14
原告:
住址:
身份證號碼:
被告:
住址:
身份證號碼:
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元/天,(由____年___月___日至____年___月___日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照_____元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣____________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來的損失____________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由:
原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于_____年____月____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的`______區(qū)____樓____門____________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于______年____月____日將首付款人民幣____________元,于______年____月____日將貸款人民幣____________元付于被告賬戶,合計總房款____________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應于______年____月____日將前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《_____市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今_____年____月____日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“_____市國土資源和房屋管理局”《關于發(fā)布____年房屋租賃市場指導租金的通知》中《______住宅房屋指導租金》_______區(qū)_____元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自______年____月____日至______年____月____日的違約金為人民幣____________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現(xiàn)根據(jù)《民法典》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》______年____月____日執(zhí)行版的相關規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
此致
____________人民法院
具狀人:____________
______年____月____日
附:
起訴狀副本____份;
證據(jù)材料副本____份。
房屋買賣合同15
甲方:
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
賣方(以下簡稱甲方):
身份證號∶
住所∶
郵編∶
電話∶
買方(以下簡稱乙方):
身份證號∶
住所∶
郵編∶
電話∶
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關法律、法規(guī)和XX市有關規(guī)定,在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎上達成一致,簽訂本協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行。
第一條甲方自愿將座落于_____________,產(chǎn)權登記建筑面積共______平方米,______室______廳______廚______衛(wèi)的房產(chǎn)售賣給乙方。
第二條房屋價款及支付方式:
1、甲方向乙方出售本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)的價款總金額為人民幣 ______元整(大寫______ 佰______ 拾______ 萬 ______仟 ______佰______ 拾______ 元整)。
2、上述房產(chǎn)價款乙方按下列 方式支付給甲方:
( 1 )甲、乙雙方共同到____________房地產(chǎn)交易服務中心(以下簡稱“交易中心”)辦理本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)轉移登記,并經(jīng)交易中心受理,甲方消戶當日 (指甲方消戶前 ) ,乙方一次性付清房產(chǎn)價款于甲方。
( 2 )乙方于______ 年______ 月______ 日前向甲方付清房產(chǎn)價款。
( 3 )乙方于 ______前向甲方支付人民幣 ______元整(大寫人民幣 );剩余房產(chǎn)價款人民幣 ______元(大寫人民幣 ),均由乙方 ______前支付給甲方。
( 4 )其他方式:______________________________。
3、乙方向甲方支付房產(chǎn)價款,甲方應向乙方出具票據(jù)。
第三條甲、乙雙方應于本合同簽訂之日起______日內,共同到__________________房地產(chǎn)交易服務中心窗口辦理本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)轉移登記。如因一方原因,致影響產(chǎn)權過戶轉移登記,給另一方造成損失的,由造成損失的一方負賠償責任。
第四條稅費分擔
1、本合同簽訂之前,本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)如有應交納的一切稅費均由甲方負責交納。
2、本合同簽訂之后,本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)所發(fā)生的轉移過戶登記費、契稅、印花稅、估價費、服務費等費用,經(jīng)雙方協(xié)商由_______________負擔。
3、其他:______________________________。
第五條甲方應于______前,將本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)全部交付給乙方。
第六條違約責任
1、因房管部門確認本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn)不能辦理出售、過戶手續(xù),甲方應在當日內向乙方退還所收的全部款項,本合同解除。
2、甲方如不按合同約定的日期交付本協(xié)議第一條項下之房產(chǎn),每逾期一日按房價款總額的 ______計算違約金給付乙方。逾期超過 ______日時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除應將已收的'房價款全部退還乙方外,并應支付 元的違約金給付乙方。
3、乙方全部或部分不履行本合同第二條的約定,乙方應按房價款總額的 ______計算違約金給付于甲方。逾期超過______ 日時,甲方有權解除本合同。解約時,乙方應支付 ______元的違約金給付甲方。
4、甲方保證其出賣給乙方的房產(chǎn),產(chǎn)權清楚,無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受后,如因買受前該房產(chǎn)產(chǎn)權有糾葛,致使影響乙方權利行使,由甲方承擔責任,并賠償乙方因此遭受的損失。
5、甲方因個人原因不再出售此房,應在三日內向乙方退還所收的款項,并付違約金 ___________ 人民幣給乙方。
第七條其他
1、因不可抗力使本合同不能履行的,甲方向乙方退還所收的全部款項,本合同解除。
2、本合同如有未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同一式叁份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,交______房屋土地管理局壹份。
賣方(以下簡稱甲方):
身份證號∶
住所∶
郵編∶
電話∶
買方(以下簡稱乙方):
身份證號∶
住所∶
郵編∶
電話∶
______年___月___日
【房屋買賣合同】相關文章:
房屋的買賣合同01-31
買賣合同房屋買賣合同12-05
房屋買賣合同11-24
房屋預售買賣合同11-23
房屋建材買賣合同04-22
房屋私人買賣合同04-15
房屋買賣合同05-08
房屋個人買賣合同04-28
農(nóng)村房屋的買賣合同03-08
房屋過戶買賣合同06-06