高速公路承包合同7篇

　　在當今不斷發展的世界，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的高速公路承包合同，希望能夠幫助到大家。

高速公路承包合同1

　　甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方）

　　因甲方承建工程施工任務，需進行道路路面混凝土工程施工，由于工期緊、任務重，乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。為確保工程質量和進度，甲、乙雙方本著互惠互利、平等的原則，依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規，遵循自愿、誠實守信的原則，就乙方承攬甲方道路路面混凝土工程施工有關事項，經甲、乙雙方充分協商，達成如下協議，以資共同信守：

　　一、工程名稱：項目。

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍、數量及內容：

　　（一）承包范圍、道路路面混凝土工程（約米），最終數量以現場實際完成工程數量為準。

　　（二）主要工程施工內容：

　　1、道路路面混凝土工程：強度等級

　　2、道路路面厚度200mm厚，寬度 （按圖紙和甲方要求的尺寸施工）；

　　3、澆筑、壓光、壓痕；

　　4、路面養護；

　　5、伸縮、縮縫、鋸縫、嵌縫；

　　6、路面混凝土保護；

　　凡與道路路面混凝土工程施工相關所有事項均由乙方承擔。

　　四、施工工期及班組要求：

　　1、工期要求：

　　開工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　工期總日歷天數 天。

　　2、乙方在甲方要求開工的機械跟上造成施工進度滯后，甲方有權要求乙方整改，拒不整改或可能造成工期延誤時，甲方有權解除合同。由甲方直接組織隊伍進行施工，且造成的.一切損失由乙方承擔。

　　3、工期延誤分清責任方，屬甲方責任造成，則甲方承擔；由乙方造成工期延誤；則由乙方承擔責任，如乙方未按期完成，則按工程總價的%支付違約金。

　　五、工程質量：

　　1、路面混凝土澆筑嚴格按照設計及相關驗收規范組織施工。

　　2、路面混凝土施工前必須對各班組所有參建人員進行技術交底并簽字確認。

　　3、模板必須采用定型鋼模，模板支撐牢固，成型后必須做到大

　　彎園順、小彎取直、線形順直美觀。

　　4、現場砼必須振搗密實（采用振動棒或振動梁配合平板振動器），現場各班組必須采用磨光機進行磨光、人工二次收面，確保砼表面平整無積水現象。

　　未按要求的配合比進行拌和時或任意加水者，一經發現處以1000～20xx元每次的罰款。

　　6、混凝土澆筑后應按要求及時進行養護，并應采用塑料溥膜進行遮蓋保溫、保濕養護，達到一定強度后及時組織切縫，確保無斷板發生，同時各班組必須對成品路面采取保護措施，待混凝土達到設計強度后才能允許重型車輛通過。

　　六、安全責任：

　　1、施工前乙方必須做好進場作業人員的安全教育培訓和交底，施工過程中做好安全防范措施，嚴格按照安全生產要求作業。

　　2、在現場設置警示標志。

　　3、負責道路路面施工現場機械及車輛使用管理，嚴格遵守交通規劃及項目部相關規章制度，嚴禁無牌、無駕駛證操作，嚴禁酒后開車。

　　4、乙方在施工期間，嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》及《四川省安全生產條例》的要求，必須保證現場施工人員的安全，組織合理、指揮得當，在施工時對甲方提出的合理要求，乙方必須按要求執行。施工期間不得是在場內還是場外所發生的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。

　　七、承包單價及計量方式：

　　承包單價：包工 元每平方米。

　　計量方式：按實際完成工程量結算。

　　八、付款方式及質量保證金扣留和退返：

　　經雙方共同商定，乙方嚴格按照甲方要求完成路面砼施工任務，并經省國土資源廳竣工驗收合格后，甲方按每月完成工程量的80%進行支付，其余20%在工程完工壹月內進行支付。

　　九、其他

　　合同簽定后，甲、乙雙方遵照協議執行，不得無故單方面毀約，否則視為違約，賠償守約方合同總價款的10%的違約金。

　　本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時解決，協商不成時，任何一方可請業務主管機關調解，調解不成時，可申請當地仲裁機關仲裁或向人民法院起訴。

　　本協議未盡事宜，雙方簽字后生效，具同等法律效力，完工結算付清余款后失效。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　身份證號：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年 月 日 年 月 日

高速公路承包合同2

　　承攬方：________________

　　定作方：________________

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方________元(即總價款的________%)，在加工量達到________%，定作方付給承攬方________元(即總價款的________%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方________元(即總價款的________%)，預留________元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　　(如：.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的`，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________(蓋章)

　　代表人：________________(蓋章)

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　承攬方：________________(蓋章)

　　代表人：________________(蓋章)

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　________年________月________日訂

高速公路承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　為開發本村山區經濟，經生產隊長以上會議決定，將本村車站至雙坑口路段進行路面硬化。路段長約4.5公里，工程款以上撥資金為準。工程以議標方試承包，與乙方訂合同如下：

　　1.工程規格：路面硬化寬度3.5米，包括路基整平，涵洞設施(15cm水泥管埋設)，雙坑口車站，不包括路肩。

　　2.工程質量：按康莊工程標準施工，以上級相關部門驗收合格為準。

　　3.施工期限：20xx年12月31日前完工。(公歷)

　　4.付款辦法：以上級部門撥給本路段路面硬化工程款如數給乙方。甲方提供乙方相關證明，乙方負責辦理相關驗收手續。(含路肩未做)

　　5.包工包料：工程涉及的人工，材料，機械，水電等由乙方負責。填充料可以到水庫采取，里翁通往水庫路道，由乙方處理。村方指定場地(大會堂)。

　　6.押金：乙方交甲方押金壹萬元，自合同簽訂之日起10日內未動工，沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。

　　7.施工期間，發生本合同不可估計費用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自來水管損壞維修)。

　　8.本合同一式叁份，供雙方參照執行。本合同未盡事宜參照相關法律。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

高速公路承包合同4

　　甲方： 法人代表：

　　乙方：

　　一、承包范圍：

　　二、合同開工、竣工日期：

　　年 月 日至工程全部完工結算完畢自行終止。

　　三、承包方式：

　　全過程承包，招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔，自負盈虧，甲方不提供任何材料和資金。

　　四、承包工程結算與財務管理辦法：

　　1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結算條款進行結算。

　　2、所有工程竣工結算，經甲方授權委托以甲方名義，由乙方負責辦理，乙方認可并承受由其負責辦理的工程結算結果。

　　3、甲方按結算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業稅、個人所得稅等按國家相關規定由乙方自行交納，本項目工程由甲方財務統一做帳，工程款(進度款)匯入甲方后，甲方扣除3%管理費后，甲方必須在3個工作日內將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日，甲方向乙方承擔按銀行最高利息的`損失給乙方，如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息，由劉建光個人財產擔保乙方的所有款項給乙方。

　　4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合，如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款)，甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章生效。

　　甲方：

　　年 月 日

　　乙方：

高速公路承包合同5

　　發包方：xxxxxxxxxxxx(以下簡稱甲方)

　　承包方：xxxxxxxxxxxx(以下簡稱乙方)

　　為做好xxxxxxxxxxxx養護工作，使養護管理工作專業化、規范化，提高高速公路養護質量，改善高速公路的通行服務水平，根據《中華人民共和國公路法》等有關法律法規和規定，雙方就xxxxxxxxxxxx的維修保養工作委托給乙方承包事宜，經過友好協商達成如下協議。

　　一、維修保養范圍

　　甲方所管轄的項目資產范圍，即xxxxxxxxxxxx征地紅線圖以內主線xxx公里(起點xxxxx，終點xxxx)，收費廣場及匝道的車道折合里程xxxx公里，維修保養總里程xxxxxx公里，統一委托乙方維修保養。

　　二、維修保養內容

　　維修保養內容包括：日常保潔及小修保養，具體內容如下：

　　1、日常保潔：指高速公路經常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養護和日常巡查工作。

　　路基、路面保潔工作內容：路面清掃;清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾;清除路面積水;交通事故現場清潔，小面積油污處理，以及有關廢棄物的處理工作。

　　清理、清疏工作內容：橋梁、涵洞構造物(包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋臺)異物清理;墩臺雜物清理;排水系統(包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井)以及廢棄物的處理工作。

　　日常巡查工作內容：包括路基坍塌、沖刷;路面坑槽、裂縫、積水、

　　唧泥等病害;橋梁、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統;沿線交通設施的完好狀況;以及綠化的病蟲害、管養情況等。

　　2.小修保養：是指高速公路及配套設施的各種輕微病害的處理工作，是主要以人工消耗為主的維修保養工作。

　　路基：排水設施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復維修與加固工作。路面：包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復維修和保養工程。中央分隔帶：路緣石、方磚等的更換維修工程，單點維修在1M范圍內。

　　橋梁：橋梁支座保養、墩、臺清理;伸縮縫兩側剛性帶鋼筋混凝土維修;橋梁梁板輕微裂縫封閉。

　　生活管理區：綠化、道路及垃圾堆放點的定期清理。

　　綠化：包含收費站等站區、中央分隔帶及沿線的'灌喬木和花草等綠化工程的保養，主要工作為修剪、除雜草、松土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補植。

　　三、維修保養工程質量

　　乙方應嚴格按照公路水泥混凝土路面養護技術規范(JTJ073.1-20xx)、公路橋涵養護規范(JTGH11-20xx)、公路隧道養護技術規范(JTGH12-20xx)、公路養護安全作業規程(JTGH30-20xx)的要求進行高速公路的養護作業，及時完成路基、路面、結構物及其沿線附屬設施的修復，確保高速公路及附屬設施的運營處于良好的狀態。維持良好的路容、路況、路貌，保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”，使xxxxxxxxxxxx的養護工作達到優良水平的要求。

高速公路承包合同6

　　發包方：______（以下簡稱甲方）

　　承包方：______（以下簡稱乙方）

　　為做好______養護工作，使養護管理工作專業化、規范化，提高高速公路養護質量，改善高速公路的通行服務水平，根據《中華人民共和國公路法》等有關法律法規和規定，雙方就______的維修保養工作委托給乙方承包事宜，經過友好協商達成如下協議。

　　一、維修保養范圍

　　甲方所管轄的項目資產范圍，即______征地紅線圖以內主線__里（起點___終點__），收費廣場及匝道的車道折合里程__公里，維修保養總里程___公里，統一委托乙方維修保養。

　　二、維修保養內容

　　維修保養內容包括：日常保潔及小修保養，具體內容如下：

　　1、日常保潔：指高速公路經常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養護和日常巡查工作。

　　路基、路面保潔工作內容：路面清掃；清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾；清除路面積水；交通事故現場清潔，小面積油污處理，以及有關廢棄物的處理工作。

　　清理、清疏工作內容：橋梁、涵洞構造物（包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋臺）異物清理；墩臺雜物清理；排水系統（包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井）以及廢棄物的處理工作。

　　日常巡查工作內容：包括路基坍塌、沖刷；路面坑槽、裂縫、積水、

　　唧泥等病害；橋梁、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統；沿線交通設施的完好狀況；以及綠化的病蟲害、管養情況等。

　　2、小修保養：是指高速公路及配套設施的各種輕微病害的處理工作，是主要以人工消耗為主的維修保養工作。

　　路基：排水設施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復維修與加固工作。路面：包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復維修和保養工程。中央分隔帶：路緣石、方磚等的更換維修工程，單點維修在1M范圍內。

　　橋梁：橋梁支座保養、墩、臺清理；伸縮縫兩側剛性帶鋼筋混凝土維修；橋梁梁板輕微裂縫封閉。

　　生活管理區：綠化、道路及垃圾堆放點的定期清理。

　　綠化：包含收費站等站區、中央分隔帶及沿線的灌喬木和花草等綠化工程的保養，主要工作為修剪、除雜草、松土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補植。

　　三、維修保養工程質量

　　乙方應嚴格按照公路水泥混凝土路面養護技術規范（JTJ 073、1—20_）、公路橋涵養護規范（JTGH11—20_）、公路隧道養護技術規范（JTG H12—20_）、公路養護安全作業規程（JTGH30—20_）的要求進行高速公路的養護作業，及時完成路基、路面、結構物及其沿線附屬設施的修復，確保高速公路及附屬設施的運營處于良好的狀態。維持良好的路容、路況、路貌，保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”，使______的養護工作達到優良水平的要求。

　　四、維修保養工程承包期限

　　承包期限為一年，從20_年1月1日至20_年12月31日。

　　五、維修保養工程承包方式及承包費用

　　20_年維修保養工程采用總額包干的方式。

　　20_年維修保養的承包單價為65000元/km，總承包金額為人民幣壹佰柒拾萬陸仟捌佰叁拾伍圓整（￥1706835、00元）。承包費用中包括承包范圍內的一切費用，但不包括：（1）由于自然災害而造成的公路水毀、大面積邊坡塌方等工程搶險費用。（2）路面嚴重病害及路面大面積罩面等處理費用。（3）由甲方指令乙方進行本應由承包人負責修復的工程缺陷或其它專項工程施工所需費用。（4）非乙方原因如一些容易被損壞被盜的交通安全設施等項目維修養護好后還未驗收又被破壞或被盜而須重新修復的費用，但乙方須提供相關充分證據。

　　六、維修保養工程費用的計量支付及結算方式

　　1、甲方每月月底根據交通部頒發的《公路技術狀況評定標準》對乙方本月完成的工作進行驗收及考評。

　　2、維修保養工程費用每季度支付，每季末按照每月考核評分及驗收結果結算，每次支付完成維修保養工程款的95%，余款年終結算

　　七、

　　為在______維修保養工程合同的實施過程中創造安全、高效的施工環境，切實搞好本項目的安全管理工作，現明確雙方安全職責：

　　甲方職責：

　　1、嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規，認真執行合同中的有關安全要求。

　　2、按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、和評比。

　　3、重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即同時設計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。

　　4、定期召開安全生產調度會，及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。

　　5、組織對乙方施工現場安全生產檢查，監督乙方及時處理發現的各項安全隱患。

　　乙方職責：

　　1、嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規、交通部頒發的《公路養護安全作業規程》（JTGH30—20_）和《公路筑養路機械操作規程》等有關安全生產的規定，認真執行合同中的有關安全要求。

　　2、堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則，加強安全生產宣傳，增強全員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職及兼職安全主任人員，有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規定，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。

　　3、建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目負責人到生產工作（包括臨時雇請的民工）的安全生產管理系統必須做到縱向到底，一環不漏；各職能部門、人員的安全生產責任制做到橫向到邊，人人有責。項目負責人是安全生產的第一責任人。現場設置的安全機構，應按施工人員的1%~3%配備安全員，專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員，有權按有關規定發布指令，并采取保護性防止事故發生。

　　4、乙方在任何時候都應采取各種合理的預防措施，防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

　　5、乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書，參加施工的'人員，必須接受安全技術教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規定，定期進行安全技術考核，合格者方準上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設作用、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓，獲得《安全操作合格證》后，方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時，項目負責人必須承擔管理責任。

　　6、對于易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外，還應配備有足夠的消防設施，所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用；乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為。

　　7、操作人員上崗，必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況，不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。

　　8、所有施工機具設備和高空作用的設備均應定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態；不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。

　　9、施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的安全技術措施，施工同時必須具有相關的安全標志牌。

　　10、乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案；如果發生安全事故，應按照《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規定》以及其它有關規定，及時上報有關部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。

　　11、若因乙方原因發生安全事故，乙方需承擔全部經濟責任和法律責任。

　　八、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、甲方指導乙方做好每一階段維修保養施工方案，核發乙方上路施工許可證，指導乙方搞好施工現場的安全管理工作及交通疏導工作。

　　2、檢查和監督乙方施工的工程質量及進度，及時驗收計量已完工的項目，以便交付使用。

　　3、為乙方提供承包范圍內有關工程技術資料。

　　4、按合同規定支付養護承包費給乙方。

　　5、協調乙方與有關單位的工作關系。

　　6、提供養護生產基地。

　　乙方責任：

　　1、負責編制每一階段或每一項目的養護施工計劃、方案報甲方備案審查，并根據甲方審查意見作出調整，確保施工安全和行車交通安全，承擔養護期間的安全責任。

　　2、保證養護施工質量符合合同要求，營造流暢、安全、舒適、優美的交通環境。

　　3、根據甲方要求做好工程搶險工作以及交通安全設施的搶修工作。

　　4、服從甲方對養護工作的指示，接受甲方的檢查、指導，教育好養護工人按規程上路及進行作業。

　　5、做好養護工作資料的收集、整理，并報甲方歸檔。

　　6、養護作業如需占用行車道，一般只占用一條車道（特殊情況經甲方及交警批準除外），并做好交通疏導工作。

　　7、做好日常路況調查及維修數據的整理，并及時提交甲方，為路面及橋梁管理系統的建立提供數據。

　　九、違約責任

　　1、雙方必須嚴格執行本合同之約定，一旦違約，則由違約方承擔由此引起的所有直接和間接責任。

　　2、若因甲方原因引起延時付款，從延時的第十五天起按銀行貸款利息計息；若因乙方原因引起延時付款超過十五天，甲方有權對乙方進行經濟處罰。

　　3、當出現以下情況時，視乙方違約：

　　①未嚴格遵守和執行國家及有關部門的政策與法規。

　　②不能按甲方的質量要求完成養護作業。

　　4、如乙方違約，甲方有權終止合同，另選養護隊伍。由此發生的一切費用由乙方承擔。

　　十、其他事項

　　1、由于水毀、地震、風暴等自然災害或交通事故或其他人為因素造成的公路及其設施的重大損毀的搶修和修復工程，在同等條件下，乙方具有優先施工承包權。

　　2、大中修工程：甲方所轄高速公路的大、中修工程根據現行基建程序進行招標選擇施工單位，但在同等條件下，優先委托乙方承包實施，雙方另行協商簽訂合同。

　　3、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執兩份，合同在雙方簽字蓋章后生效，在完成承包合同期限內的養護工程并結算完后自行終止。

　　4、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：______

　　代表：______

　　乙方：______

　　代表：______

　　開戶行：______

　　銀行賬號：______

　　簽訂日期______：年______月______日

高速公路承包合同7

　　(發包人名稱)：_________________(以下簡稱甲方)

　　(承包人名稱)：_________________(以下簡稱乙方)

　　___________高速公路建設管理處(發包人名稱，以下簡稱發包人)為實施(項目名稱)，已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱，以下簡稱承包人)對該項目第三標段施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。

　　1.第標段由至，長約，主要工程內容為隧道供配電照明、通風系統工程，(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。

　　2.下列文件應視為構成合同文件的組成部分：

　　(1)本協議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的`澄清文件和補充資料);

　　(2)中標通知書;

　　(3)補遺書;

　　(4)投標函及投標函附錄;

　　(5)項目專用合同條款;

　　(6)____________公路行業標準專用合同條款;

　　(7)公路工程專用合同條款;

　　(8)通用合同條款;

　　(9)技術規范;

　　(10)圖紙;

　　(11)已標價工程量清單;

　　(12)投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;

　　(13)根據承諾提供的詳細人員、設備清單;

　　(14)施工組織設計安排;

　　(15)農民工工資支付承諾書;

　　(16)其他合同文件。

　　3.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準。

　　4.根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價：_________________人民幣。

　　5.承包人項目經理：_________________。承包人項目總工：_________________。

　　6.工程質量符合合格標準。

　　7.承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。

　　8.發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。

　　9.承包人應按照監理人指示開工，工期為_______日歷天。

　　10.本協議書在承包人提供履約擔保及信用保證金后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書后失效。

　　11.本協議書正本二份、副本陸份，合同雙方各執正本一份，副本叁份，當正本與副本的內容不一致時，以正本為準。

　　12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。

　　甲方(公章)：_________________

　　法定代表人(簽字)：_________________

　　_____________年__________月__________日

　　乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(簽字)：_______________

　　_______________年__________月__________日

【高速公路承包合同】相關文章：

高速公路承包合同02-11

高速公路承包合同02-25

高速公路養護承包合同09-09

高速公路施工承包合同02-09

高速公路承包合同5篇03-06

高速公路施工承包合同模板02-07

高速公路承包合同4篇03-15

高速公路承包合同(4篇)03-15

簡單的高速公路承包合同格式02-28