- 相關推薦
合伙承包合同9篇
隨著人們法律意識的建立,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的合伙承包合同,希望對大家有所幫助。
合伙承包合同1
合伙人: 證號: 電話: 合伙人: 證號: 電話:根據《中華人民共和國合同法》和相關法律規定,本著長期合作,共同發展,互惠互利的原則,全體合伙人經平等協商,就合伙承包
一、合伙宗旨:
在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化,共享收益,共擔風險。
二、合伙經營項目和范圍
合伙項目以 公司中標合同確認的建設項目內容和范圍為準。
三、合伙期限:
合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資方式及比例:
建筑成本費用以及與工程有關的合伙人均認可的其他費用由合伙人平均出資(即每合伙人承擔20%費用)現出資元,大寫人民幣現出資元,大寫人民幣
五、盈余分配及債務承擔:
1、盈余分配:盈余以各方均20%分配(如違約出資,按實際出資比例進盈余分配)。
2、合伙如產生債務,先由合伙財產償還,合伙財產不足清償時,以各合伙人的約定的出資為依據,按比例承擔。
六、退伙:
合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應經各方協商同意;
七、項目日常管理
1、某某某聘請總工程師,負責工程的技術工作;
2、每月三十日為雙方商定的結賬日,由雙方和會計共同下賬,所有的支出均需雙方簽字后方能下賬。
3、重大支出和重大合伙事項應由雙方事先共同決定,雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面協議。
八、成本費的核算范圍
建筑成本核算的`范圍包括:工程介紹費、建筑工程資質掛靠費、稅金、施工勞務費、施工機械費、項目部管理人員工資、施工不電費、臨時辦公設備和用房租賃費、安全維護設施費。預結算費、執行費、材料費及與工程有關的合伙人均認可的其他費用。
九、合伙期滿:
合伙期滿,各方按合伙協議進行結算,盈、虧均按比例進行分配、承擔;一方分配的應收款其他方有協助收回的義務。
十、合伙人行為禁止條款:
1、禁止合伙人在同一開發區與其他人合伙。
2、禁止合伙人在合伙不利時退伙。
3、禁止合伙人在合伙期間實施損害合伙人利益的行為。
十一、違約責任:
1、未經合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的,按承接工程總價的15%計算損失。
2、合伙人一方違反本協議其它約定,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
十二、其他:
1、合伙人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成由合同履行地人民法院管轄處理。
2、合同在履行過程中如需變更和修改合同,必須經過全體合伙人同意并作出書面修改意見,其他修改無效。
3、本合同未盡事宜,合伙人各方可共同協商簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同自合伙人簽字之日起生效,合同一式兩份,各伙人各執一份。
合伙人: 年 月 日
合伙人: 年 月 日
合伙承包合同2
轉讓方:_____________________________(下稱“甲方”)
地址:_______________________________
法定代表人:_________________________
職務:_______________________________
受讓方:_____________________________(下稱“乙方”)
地址:_______________________________
法定代表人:_________________________
職務:_______________________________
鑒于:
年_____月_____日,_________法院作出_____________中法執字第_____號《民事裁定書》,將_________(建筑面積共計_________平方米)裁定給甲方;
甲方擬將取得的上述在建工程轉讓給乙方。
甲、乙雙方因在建工程轉讓事宜,經協商一致,簽署本協議,共同遵守執行。
第一條 標的物
甲方轉讓給乙方的標的物為:
位于_________________(建筑面積共計_________平方米)。上述標的物以下統稱“房產”。
第二條 價款及支付
一、價款
甲方轉讓房產總價格為人民幣_________元。
二、支付
本協議自生效之日起30個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元;
下列條件全部滿足之日起90個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元:
甲方已依據《民事裁定書》將房產權屬證書辦至甲方名下;
甲方與乙方/乙方指定的民事主體正式簽署《商品房購銷合同》,將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體;
本市房地產交易中心受理房產過戶申請。
房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下之日起30個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元。
第三條 稅費
甲方依據《民事裁定書》辦理房產權屬證書所需稅費由甲方負擔;
甲方將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體所需稅費按照法律規定由甲方與乙方/乙方指定的民事主體各自負擔。
第四條 雙方義務
一、甲方義務。房產權屬證書及過戶手續由甲方負責辦理,具體如下:
甲方于本協議生效之日起5個工作日內依據《民事裁定書》開始辦理房產權屬證書;
甲方依據《民事裁定書》取得房產權屬證書之日起5個工作日內完成下列事項:
與乙方/乙方指定的民事主體簽署《商品房購銷合同》;
開具售房發票;
向本市房地產交易中心提交房產過戶申請及相關資料。
二、乙方義務
如期支付房產轉讓款;
協助辦理房產權屬證書。
第五條 協議變更與解除
一、修改本協議須經雙方協商一致并簽署書面補充協議:
二、出現下列情形之一,甲方有權解除協議:
乙方逾期付款超過120個工作日;
乙方未能協助甲方辦理房產證書。
三、出現下列情形之一,乙方有權解除協議:
甲方未于本協議規定期限將房產權屬證書及辦至甲方名下;
甲方未于本協議規定期限將房產權屬證書及辦至乙方/乙方指定的民事主體名下;
甲方對房產的權益存在瑕疵,包括但不限于:不具有所有權、行使權利受到限制、無法取得房產權屬證書、無法將房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下
未經乙方書面同意,甲方將房產抵押/轉讓/贈與/投資/抵債給乙方/乙方指定的民事主體之外的人。
四、解除協議書面通知到達相對方之日起,本協議即告解除。
五、本協議解除之日起5個工作日內,甲方將已收取的`房產轉讓款退還乙方。
六、本協議的解除不影響違約方承擔違約責任。
第六條 違約責任
任何一方違反本協議規定,須賠償相對方因此遭受的損失。
第七條 合同的變更
當事人如需要修改合同條款或者合同未盡事宜,須經雙方協商一致,簽訂補充協定,補充協定與本合同具有同等效力。
第八條 協議附件
本協議附件包括但不限于:
第九條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協議或遲延履行本協議,應自不可抗力事件發生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十條 爭議的解決
本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條 權利的保留
任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十二條 后繼立法
除法律本身有明確規定外,后繼立法(本協議生效后的立法)或法律變更對本協議不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更,經協商一致對本協議進行修改或補充,但應采取書面形式。
第十三條 通知
本協議要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。
前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本協議中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任
第十四條 協議的解釋
本協議各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。
第十五條 生效條件
本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。
第十六條 其他
本協議一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
代表人(簽字):_______
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
簽訂地點:_____________
合伙承包合同3
甲方:________________________
乙方:________________________
為確保甲方在于田縣吉音礦石料有限公司石料加工、生產的質量及安全生產,經甲、乙雙方平等協商,為明確雙方權利義務特鑒訂本合同,以共同遵守。
總則
一、甲方根據新疆和田吉音水利樞紐工程要求規格及用量制定生產計劃,乙方根據甲方制定的生產計劃按規格要求,保質保量完成生產加工任務。
二、乙方應具備石料加工生產的資質并按生產需求配備相應資質的技術人員,乙方人員組成應包括必需的安全員、質檢員、爆破工程師并制定、完善安全生產制度。
三、乙方應根據生產計劃需要配備相應的機器設備(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生產、加工設備)。所配備設備在合同期滿后由乙方自行處置。
承攬工程概況
四、工程項目:碎石料石料開采加工。
五、工程總量及規格:擬定碎石料470萬立方(具體以新疆和田吉音水利樞紐工程需求量為準);規格根據新疆和田吉音水利樞紐工程需求情況由甲方制定生產計劃確定。
六、承攬費用及支付方式:
加工承攬碎石料單價為________________________元/立方。
支付方式:根據用料單位新疆和田吉音水利樞紐工程向甲方付款方式結算,在甲方收取新疆和田吉音水利樞紐工程支付的料款后日內,按乙結算的方數結合單價計算支付給乙方。
七、合同期限:自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利樞紐工程用料期滿。
八、合同履約及質量保證金:為確保合同的順利履,乙方需在簽訂本合同之日起五日內向甲方支付履約及質量保證金萬元。保證金在乙方根據生產需要配備全套機械設備并組織加工生產且新疆和田吉音水利樞紐工程開始用料次月月底前返還。
雙方的權利義務
雙方在本合同履行過程中,應嚴格遵守本合同約定,根據互惠互利原則行使權利并履行義務:
九、甲方的權利義務
一)根據新疆和田吉音水利樞紐工程石料需求情況及時制定加工生產計劃以供乙方執行。
二)根據約定支付乙方加工承攬費用。
三)乙方在承攬過程中因管理不善,造成石料加工進度、質量、安全等嚴重后果,或雖未發生嚴重問題,但經甲方書面通知后未按甲方書面通知執行加工承攬施工的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償給甲方造成的經濟損失,就損失金額不能達成一致意見的,乙方按不低于履約保證金金額支付。
四)除乙方不能按本合同約定及甲方計劃完成加工任務,甲方不得與第三人再行簽訂加工承攬合同。
十、乙方的'權利義務
一)乙方根據承攬碎石、爆破工程需要,享有設備采購、配置的權利、義務,同時享有管理人員、技術人員、生產人員的聘用選任權、所任人員的獎金利潤分配權。乙方行使權利不得與國家及地方勞動用工制度相抵觸。
二)乙方應根據甲方的生產計劃及規格要求組織石料加工,如不能按期保質、保量完成加工任務,乙方應雙倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利樞紐工程石料所支付的違約金、賠償費用及因此給甲方造成的其它損失。
三)乙方在本合同履行期內不得以甲方、于田縣吉音礦石料有限公司、
新疆和田吉音水利樞紐工程項目部等名義對外出具欠據,其間因乙方承攬工程所發生的債務全部由乙方承擔。
四)乙方所聘用人員應根據需要與簽訂勞動或勞務用工合同,并按規定辦理社會保險費用。所聘人員并應具相應具備所從事工種所需的作業資格證、照。
五)乙方如因無故拖欠工資或社會保險費用而發生勞動爭議,甲方有權封存相當于爭議金額的承攬費,以爭議解決的裁定、判決、或調解協議為依據監督乙方發放。
六)在乙方承攬施工過程中如發現玉石,應及時向甲方通報,根據甲方要求變更開采施工方案。所開采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付開采費用。
十一、違約責任
一)因甲方制定的生產計劃有誤造成加工承攬工程積料無法繼續生產的,所造成損失由發包方承擔。
二)如乙方未按本合同約定及甲方生產計劃完成碎石開采及質量要求對甲方供料造成影響的,乙方應承擔因此對甲方造成的不利影響并向甲方賠償相當于擬定總石料量價款5%的違約金。
十二、合同的生效及終止
本合同自雙方簽字且乙方向甲方支付了履約及質量保證金后生效。
本合同期滿、或因發生不可預見因素致使合同無法履行的、或新疆和田吉音水利樞紐工程變動提前終止用料、或于田縣吉音礦石料有限公司被政策性關停等情況,本合同終止,雙方互不承擔責任。
十三、本合同一式貳份,雙方各執壹份。本合同未盡事宜雙方可另行協商簽訂補充協議,補充協議自雙方簽訂之日生效與本合同具有同等效力。
如因履行合同發生爭議,雙方應協商解決,協商不成由甲方所在地司法機關處理。
甲方(簽字):________________________
乙方(簽字):________________________
_______年___月____日
合作方代表:___(以下簡稱甲方)
合作方代表:___(以下簡稱乙方)
根據相關法律,法規之規定,甲乙雙方經過友好協商,在互相遵守和互惠互利的基礎上,為維護合作人的合法權益,順利開展合作事務達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程概況:___
二、工程地點:___
三、工程內容:___
四、權利和義務:___
甲方負責的內容:
1、甲方負責承包工程的所有施工材料,施工前期費用(包括全部工程墊資費用由甲方負責)
2.甲方按照設計圖要求進行建設施工,主要內容詳見主包合同。
乙方負責的內容,乙方負責甲方的管理工作,以及施工中與政府及相關部門協調工作。
五、質量及工期
本工程質量為合格工程,竣工交付日期___年___月____日。
六、工程價格及付款方式
1、總工程路段為___/公里。
2、價格:本工程路段單價為___萬元/公里,總工程路段總長___/公里,總價為___萬元。
3、付款方式、利潤比例的分配
1.工程委托合同簽訂之日首付合同履約金為萬元,進場7天內付清交通局合同履約金100萬元,其中:付給乙方前期費用萬元,除交通局合同履約金100萬元外,所付乙方金額從乙方的合作所得利潤中抵扣。
2.雙方利潤分配標準
(1)甲方全額投資全部工程,利潤分配在主合同工程總造價下浮%
(2)乙方協助在工程中的管理工作,協調有關工程事務,利潤分配在主合同工程總造價的%。
3.第二期付款按發包方進度付款比例方式進行付款給乙方,以后付款方式每按進度滾動式付給乙方,余款待總工程完工后一周內一次性付清。
七、違約責任:
(一)因甲方施工質量達不到技術要求,給發包方或乙方造成的損失由甲方全權承擔。
(二)甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款須承擔乙方余款按每天1%滯納金直至付清為止。
(三)本合同發生爭議時雙方協商解決,協議不成由工程所在地人民法院裁決。
(四)工程完工甲方付清工程款后,因甲方原因未付清民工工資給乙方帶來損失由甲方負全部責任。
(五)本合同一式二份,雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方蓋章:___
乙方蓋章:___
___年___月____日
合伙承包合同4
發包人:_________(全稱)
地址:_________
法定代表人:_________
委派現場代表:_________聯系電話:_________
承包人:_________(全稱)
地址:_________
法定代表人:_________
項目經理:_________聯系電話:_________
總工程師:_________
質量負責人:_________
監理人:_________(全稱)
地址:_________
總監理工程師:_________聯系電話:_________
監理工程師:_________
發包人擬修建_________工程,接受了承包人的投標,雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則,經協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_________
工程地點:_________
可研文件名稱、文號:_________。
初設文件名稱、文號:_________。
工程規模:_________;建設任務:_________。
工程概算審批總投資_________萬元;資金來源:_________。
二、工程承包范圍及合同工程量
工程承包范圍:_________(包括永久工程、臨時工程名稱;其中渠系或堤防工程,必須標注起止里程樁號)。
主要合同工程量:_________(以招投標文件為準)。
三、合同價款
合同價款承包方式:_________(詳見合同附件3)。
合同總價人民幣(大寫):_________萬元(人民幣小寫_________萬元)。其中:永久工程_________萬元;臨時工程_________萬元;安全措施費_________萬元;技術措施費_________萬元(詳見合同附件2)。
四、合同工期及進度
開工日期:_________,竣工日期:_________。
合同工期總日歷天數:_________天。
為滿足本工程總工期的要求,承包人承諾采取一切有效措施,使本合同以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
關鍵項目控制性工期表
承包人在保證工程質量的前提下,發包人要求按合同規定的完工日期提前完工,按監理人核實的提前天數,發包人可向承包人支付提前完工獎金,提前完工獎勵金計算方法:_________。
五、雙方的義務和責任
發包人的義務和責任
發包人應遵守與本合同有關的法律、法規和規章,并應承擔相應的責任。
發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續,并委托監理人于_________年_________月_________日前向承包人發布開工通知。否則,承擔工程延誤責任。
發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作,并在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。
發包人主要人員的職權表
發包人應按合同約定的用地范圍和期限,辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地范圍內的征地移民,按時向承包人提供施工用地。否則,承擔工期延誤責任。提供的用地范圍為:_________;期限:_________。
發包人應按合同規定,完成由發包人承擔的施工準備工程,并按合同規定的期限提供承包人使用。否則,承擔工期延誤責任。
提供承包人使用的工程為:_________;期限:_________。
發包人應按招投標文件中《技術條款》的有關規定,委托監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
發包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料,但只對資料的真實性負責,不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
發包人應委托監理人在合同規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。
發包人負責提供的圖紙和期限
發包人應按合同約定按時支付合同價款。
發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作,負責審查承包人所采取的環境保護措施,并監督其實施。
發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作,并承擔有關費用;協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
發包人應按合同規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有:。
發包人應按現行水利水電工程驗收規定,組織或主持有關驗收工作。
其它責任:_________。
承包人的義務和責任
承包人應遵守與本合同工程有關的.法律、法規和規章,并承擔相應的責任。
承包人根據招標文件的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本合同履約擔保金額為人民幣(大寫)_________萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效,并在有效期結束后14天內退還給承包人;履約保證金在工程驗收合格后14天內返還承包人。
承包人應在接到開工通知后_________日內,按投標文件及時向工地調遣或雇傭人員和調配施工設備、材料進入工地,按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按合同要求按時調遣人員、設備、材料,或擅自變更投標文件中承諾的項目經理或總工程師,應承擔相應違約責任。
承包人向工地調遣或雇傭主要人員
承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
承包人應按國家有關規定文明施工,避免施工對公眾利益的損害,保證工程施工和人員的安全。
承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章,按有關規定采取必要措施保護工地及其附近的環境,免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失,避免施工對公眾利益的損害。
承包人應嚴格按施工圖紙和本合同招投標文件中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
承包人應在工程通過完工驗收后天內完成工地清理并撤退其人員、施工設備和剩余材料。
其它責任:_________。
六、監理人的職責
監理人應履行合同規定的職責。
監理人可以行使合同規定的和合同中隱含的權力,若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批準,則應在合同或補充協議中予以規定,否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批準。
監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制;負責設計變更審核和合同管理;協調建設各方關系;工程分包、工期調整、設計變更等,監理人在作出決定前,應得到發包人的批準;屬重大設計變更的,應按行政審批部門批準的設計變更進行控制。
總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人。總監理工程師應全面負責發包人委托的監理工作。組織施工組織設計審查,簽發施工圖紙、監理文件,組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收,審簽工程進度結算資料。
監理工程師在總監授權范圍內開展監理工作。
監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。
七、質量
承包人應在工地設置專門的質量檢查機構,配備專職的質量檢查人員,建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知后天內,向監理人提交工程質量檢查計劃和措施報告報送監理人審批。
承包人應嚴格按招投標文件中《技術條款》的規定和監理人的指示,認真履行質量檢查職責,詳細作好質量檢查記錄,編寫質量檢查報表,每個月向監理人提交質量自檢報告。
監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗,承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規定應負的責任。
承包人負責采購的材料和工程設備,應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收,驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標文件中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試,并將檢驗結果提交監理人,其所需費用由承包人承擔。
發包人負責采購的材料和工程設備,應由發包人和承包人在合同規定的交貨地點共同進行交貨驗收,并由發包人正式移交給承包人。在驗收時,承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試,并將檢驗結果提交監理人,其所需費用由承包人承擔,若抽檢不合格時,由發包人承擔。發包人負責采購的工程設備安裝后,若發現工程設備存在缺陷時,應由監理人與承包人共同查找原因,如屬設備制造不良引起缺陷應由發包人負責;如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
承包人應在工地建立自己的試驗室,開展施工檢測工作,施工檢測方案在工程開工前_________日內報市水利工程質量監督機構審核后實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。承包人無條件和能力建立現場試驗室,承包人應委托有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作,簽訂施工檢測合同。施工檢測所需費用由承包人承擔,檢測費在工程開工后_________個月內,由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除,按檢測合同規定支付給檢測單位。隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格后,承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋,監理人有權指示承包人采用鉆孔探測以至揭開進行檢驗,由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標文件中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備,可以隨時發出指示要求承包人立即采取措施進行補救,直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備,由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示,則發包人有權委托其他承包人執行該項指示,由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任,由承包人承擔。
八、安全
發包人應負責與當地部門協商,建立現場治安管理機構,統一管理全工地的治安保衛事宜,負責履行本工程的治安保衛職責。
發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》(水利部令第26號),認真履行本工程的安全管理職責,負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作,組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案,與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書,在工程開工15日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
監理人應按有關法律、法規和規章及本合同的有關規定,檢查、監督施工安全工作的實施,審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準,對本工程建設安全生產承擔監理責任。
承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真采取施工安全措施,確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
承包人必須依法取得安全生產許可證(安全生產許可證編號為_________),并按要求設置安全管理機構,配備專職安全人員_________名。
承包人單列的施工安全措施費經監理人批準后,專款用于施工安全防護用具及設施的采購、更新,安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善,不得挪作他用。
對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故,發包人和承包人應按《重慶市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程序(試行)》的相關規定進行處置。
發包人和承包人應為執行本合同所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任,并按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
計量
本合同的計量單位,均采用國家法定的計量單位。
計量方法應按本合同招投標文件中《技術條款》的有關規定執行。
本合同《工程量清單》中所列的工程量是合同的估算工程量,結算的工程量應是承包人實際完成的并按有關計量規定計量的工程量。
工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
支付
工程預付款
(1)工程預付款總金額為合同價格的_________%,分兩次支付給承包人。第一次支付預付款總額的_________%,第二次支付金額為該預付款總額的_________%。
(2)第一次預付款應在本合同簽署后_________天內,并在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函后支付;第二次預付款需待承包人主要設備進入工地后,其估算價值已達到本次預付款金額時,由承包人提出書面申請,經監理人核實后出具付款證書提交給發包人,發包人收到監理人出具的付款證書后的_________天內支付給承包人。
(3)工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在合同累計完成金額達到合同價格的_________%時開始扣款,直至合同累計完成金額達到合同價格的_________%時全部扣清。在每次進度付款時,累計扣回的金額按下列公式計算:_________。
合同附件
中標通知書
投標報價書
招標文件
技術條款
圖紙
已標價的工程量清單
《廉政合同》
其它材料
發包人:(公章)_________承包人(公章):_________
法定代表人:(簽名)_________法定代表人:(簽名)_________
現場代表:(簽名)_________項目經理:(簽名)_________
地址:_________地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
電話:_________電話:_________
傳真:_________傳真:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
合伙承包合同5
甲方:
乙方:
____與____先生經過友好協商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原則基礎上,雙方達成以下合作協議:
一、甲乙雙方在符合雙方共同利益的前提下,就企業管理咨詢業務合作等問題,自愿結成戰略合作伙伴關系,乙方為甲方提供業務資源,協助甲方促成業務與業績,實現雙方與客戶方的多贏局面。
二、乙方為甲方提供業務機會時,應嚴格保守甲方與客戶方的商業秘密,不得因己方原因泄露甲方或客戶方商業秘密而使甲方商業信譽受到損害。
三、甲方在接受乙方提供的業務機會時,應根據自身實力量力而行,確實無法實施或難度較大、難以把握時應開誠布公、坦誠相告并求得乙方的諒解或協助,不得在能力不及的情況下輕率承諾,從而使乙方客戶關系受到損害。
四、乙方為甲方提供企業管理咨詢業務機會并協助達成的。甲方應支付相應的信息資源費用。費用支付的額度視乙方在業務達成及實施過程中所起的`作用而定,原則上按實際收費金額的一定百分比執行,按實際到賬的階段與金額支付,具體為每次到賬后的若干個工作日內支付。
五、違約責任:
1、合作雙方在業務實施過程中,如因己方原因造成合作方、客戶方商業信譽或客戶關系受到損害的,受損方除可立即單方面解除合作關系外,還可提出一定數額的經濟賠償要求。同時,已經實現尚未結束的業務中應該支付的相關費用,受損方可不再支付,致損方則還應繼續履行支付義務。
2、甲方在支付信息資源費用時,如未按約定支付乙方款項的,每延遲一天增加應付金額的5%,直至該筆金額的全額為止。
六、爭議處理:如發生爭議,雙方應積極協商解決,協商不成的,受損方可向杭州市仲裁委員會申請仲裁處理。
七、本協議有效期暫定一年,自雙方代表(乙方為本人)簽字之日起計算,即從____年__月__日至____年__月__日止。本協議到期后,甲方應付未付的信息資源費用,應繼續按本協議支付。
八、本協議到期后,雙方均未提出終止協議要求的,視作均同意繼續合作,本協議繼續有效,可不另續約,有效期延長一年。
九、本協議在執行過程中,雙方認為需要補充、變更的,可訂立補充協議。補充協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的,以補充協議為準。
十、本協議經雙方蓋章后生效。本協議一式貳份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
合伙承包合同6
甲方: ,女, 族
身份證號碼:
住址:
聯系方式:
乙方: ,女, 族
身份證號碼:
住址:
聯系方式:
經甲、乙雙方友好協商并根據《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律法規,甲、乙雙方就經營 店鋪一事達成協議如下:
第一章 經營項目概述
第一條 經營場所,本協議所指經營場所位于:云南省尋甸縣_X街第X號商鋪與第X號商鋪(以下簡稱“店鋪”)。
第二條 經營項目,本協議所指經營項目為:穿戴品包括但不限于衣服、褲子、套裝、飾品等(以下簡稱“貨物”)的批發或零售。
第二章 合作方式
第三條 由甲乙雙方共同出資¥ 元(大寫: )作為經營成本,其中甲方出資¥ 元(大寫: )占經營成本的50%,乙方出資¥ 元(大寫:)占經營成本的50%。
第四條 甲方負責在大、中型批發市場挑選購買貨物并將貨物發送至店鋪,在發送至店鋪之前,貨物的破損、遺失及其他損耗由甲方承擔。
第五條乙方負責店鋪的經營及管理(包括但不限于人員管理及貨物管理等),收到甲方所進貨物之后,乙方應當及時開箱驗貨,(一)發現貨物破損、遺失及其他損耗的,應當及時通知甲方進行更換或補齊;
(二)如未出現貨物破損、遺失及其他損耗的,在確認貨物完整簽收后,對貨物在經營期間出現的破損、遺失及其他損耗承擔風險。
第六條 成本分擔
本協議所指成本為:
(一)店鋪工作人員工資,工作人員由甲方指派,即指派 ,女,身份證號碼: ,住址: ,聯系方式:,工資為:¥_.00元/月,工資計入經營成本由甲乙雙方按每方50%進行分擔;
(二)甲方定期(即/次)到所經營店鋪進行協助經營管理及進行調貨、換貨、退貨等工作,經甲、乙雙方明確,甲方每次來回的路費、油費、差旅費用等按¥0元/次進行計算,費用由甲乙雙方按每方50%進行分擔,如遇臨時調整或緊急處理店鋪事務多次往返的費用由雙方另行協商處理;
(三)由于所經營店鋪涉及兩個店面,由甲乙雙方分別與第三方(即房東)簽訂租賃協議,租賃所涉及的相關費用(包括但不限于房屋租賃費用、水電費、物管費等)由甲乙雙方按每方50%進行分擔;
(四)裝修店面所產生的費用,該筆費用為店面經營的必要支出,已與第三方完成結算,根據結算單據,具體的'結算金額為:¥ 元(大寫:),該費用由甲乙雙方按每方50%進行分擔;
(五)甲乙雙方明確:經營店鋪將產生稅費,稅費應當按照國家相關法律法規、政策之規定并根據實際經營金額為依據進行結算,該筆費用由甲乙雙方按每方50%進行分擔;
(六)貨物成本作為本協議主要經營成本由甲乙雙方按照每方50%進行分擔;
(七)其他應當用于店鋪經營的費用,經雙方書面結算并共同簽字確認后,均按照甲乙雙方每方50%進行分擔。
第三章 合作期間
第七條 甲、乙雙方明確合作期間為三年,即_年 月 日至_年 月 日。
第四章 利潤分配
第八條 本協議所指利潤為:
(一)在扣除本協議第二章第六條中所明確之經營成本后所得的凈利潤;
(二)甲方明確承諾乙方:由其向乙方所提供之貨物,每件貨物的毛利潤為5元/件或5元/套或5元/樣,該利潤為固定毛利潤,不應市場價格變動而變動,再扣除前款經營成本后所剩凈利潤為雙方的可分利潤;
(三)甲、乙雙方明確:凈利潤產生后,按照每方50%進行分成;
(四)利潤分配周期為: 。
第五章 結算
第九條 甲乙雙方的結算周期為:,每次結算均應當以書面方式進行并由甲乙雙方共同簽字確認,資金統一由甲方進行管理,甲方在管理結算資金時應當明確:該結算資金作為店鋪經營資金專款專用,如在管理過程中出現資金遺失、缺失等情況,由甲方承擔違約責任,如對店鋪經營造成損失的,應當承擔損失。
第六章 甲、乙雙方的權利與義務
第十條 甲方的權利與義務
(一)甲方有權對店鋪的工作人員進行更換、調整,但應以書面形式通知乙方,經乙方書面確認后方可進行更換、調整;
(二)甲方有權查閱經營賬目、賬本并與乙方核對,乙方應當積極配合;
(三)甲方有權對結算資金進行管理但不得擅自使用支配,并應當根據本協議第九條中關于結算資金的規定承擔相應責任。
第十一條 乙方的權利與義務
(一)乙方有權利管理由甲方指派的工作人員,包括但不限于獎懲措施、日常工作指導、績效考核等,如工作人員不稱職需要解雇、辭退的應當征得甲方同意,如在管理過程中工作人員嚴重損害店鋪利益導致嚴重后果的,乙方有權利暫停使用該工作人員,待甲方到店鋪共同決定工作人員去留問題;
(二)由于甲方作為資金管理方,乙方有權利要求甲方按照協議之規定根據結算單據進行利潤分配,否則即視為甲方違約;
(三)乙方應當審慎管理及經營店鋪,由于乙方的失職造成店鋪損失的,應當承擔違約責任及承擔相應損失;
(四)乙方在遇到店鋪經營重大問題的情形時(如增加店面、工作人員工資變動、店鋪整體裝修等),應當及時通知甲方共同處理,如未經甲方同意而單方面處理的,應當承擔違約責任,造成損失的應承擔損失。
第七章 違約責任
第十二條甲乙雙方應嚴格按照本協議之規定履行相關義務,如任意一方不履行本協議或者嚴重阻礙本協議履行的,則應向守約方承擔違約責任并支付違約金,違約金為雙方共同出資總金額的%,即¥元(大寫: ),如因任意一方個人行為而導致店鋪經營受損的,應當按照實際損失承擔賠償責任。
第八章 爭議解決
第十三條 甲乙雙方應當按照本協議嚴格履行,如遇爭議應當友好協商解決,如協商不成,則應向店鋪所在地有管轄權的法院提起訴訟解決爭議。
第九章 其他
第十四條本協議壹式兩份,甲乙雙方各執壹份,經雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。另,店鋪裝修結算清單復印件、兩份店鋪租賃合同復印件、甲乙雙方身份證復印件作為本協議附件附后是本協議不可分割的部分。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合伙承包合同7
合伙人:
___(以下簡稱甲方),居住地:___身份證號碼:___
___(以下簡稱乙方),居住地:___身份證號碼:___
甲、乙雙方經平等協商,就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜,達成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍
合伙項目以福建___公司中標合同確認的項目內容及范圍為準;
甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以福建___公司名義出現。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
甲方以現金出資,出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例 %。
乙方以設備出資(含當地協調社會關系),占 %。
五、盈余分配與債務承擔
盈余分配,以出資為依據,按比例分配;
合伙如產生債務,先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
六、退伙
合伙期間,一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的,不得退伙;
退伙需經對方同意,方可實行;
未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應進行賠償。
七、權利與義務
甲方為合伙期間的財務負責人,合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合伙項目的日常管理;
乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調,并參與日常管理;
甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。
八、禁止行為
未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;
禁止合伙人在合伙不利時退伙。
九、合伙期滿
合伙期滿,雙方按合伙協議進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決
若雙方有糾紛則協商解決,簽訂的補充協議與此協議具有同樣法律效力。若協商不成,則___所在地法院解決
第一條合伙宗旨:___________________________________________________
第二條合伙名稱 、主要經營地:______________________________________
第三條合伙經營項目和范圍:_________________________________________
第四條合伙期限,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止,共_________年。
第五條出資金額、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資,計人民幣_________元;______________(其他合伙人同上順序列出)
(二)各合伙人的出資,于_________年_________月_________日以前交齊。
(三)本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產,不得隨意請求分割。合伙終止后,各合伙人的出資仍為個人所有,屆時予以返還。
第六條盈余分配與債務承擔
合伙各方共同經營、共同勞動,共擔風險,共負盈虧。
(特別提示:盈余分配與債務承擔可以約定按各合伙人各自投資或者平均分配。未約定分擔比例的,由各合伙人按投資分擔。任何一方對外償還后,另一方應當按比例在10日內向對方清償自己應負擔的部分。)
(一)盈余分配:以_________________為依據,按比例分配。
(二)債務承擔:合伙債務先以合伙財產償還,合伙財產不足清償時,以_________________為依據,按比例承擔。
第七條入伙、退伙、出資的轉讓
(一)入伙
新合伙人入伙,必須經全體合伙人同意;
承認并簽署本合伙協議;
除入伙協議另有約定外,入伙的新合伙人與原合伙人享有同等權利,承擔同等責任。入伙的新合伙人對入伙前合伙企業的債務承擔連帶責任。
(二)退伙
自愿退伙。合伙的經營期限內,有下列情形之一時,合伙人可以退伙:
a合伙協議約定的退伙事由出現;
b經全體合伙人同意退伙;
c發生合伙人難以繼續參加合伙企業的事由。
合伙協議未約定合伙企業的經營期限的,合伙人在不給合伙企業事務執行造成不利影響的情況下,可以退伙,但應當提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙給合伙造成損失的,應當賠償損失。
當然退伙。合伙人有下列情形之一的,當然退伙:
a死亡或者被依法宣告死亡;
b被依法宣告為無民事行為能力人;
c個人喪失償債能力;
d被人民法院強執行在合伙企業中的全部財產份額。
以上情形的退伙以實際發生之日為退伙生效日。
除名退伙。合伙人有下列情形之一的,經其他合伙人一致同意,可以決議將其除名:
a未履行出資義務;
b因故意或重大過失給合伙企業造成損失;
c執行合伙企業事務時有不正當行為;
d合伙協議約定的其他事由。
對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。除名人對除名決議有異議的,可以在接到除名通知之日起30日內,向人民法院起訴。
合伙人退伙后,其他合伙人與該退伙人按退伙時的合伙企業的財產狀況進行結算。
(三)出資的轉讓。
允許合伙人轉讓其在合伙中的全部或部分財產份額。
在同等條件下,合伙人有優先受讓權。
如向合伙人以外的第三人轉讓,第三人應按入伙對待,否則以退伙對待轉讓人。合伙人以外的第三人受讓合伙企業財產份額的,經修改合伙協議即成為合伙企業的合伙人。
第八條合伙負責人及合伙事務執行
全體合伙人共同執行合伙企業事務。(適用于規模小的合伙企業。)
合伙協議約定或全體合伙人決定,委托_________為合伙負責人,其權限為:
對外開展業務,訂立合同;
對合伙事業進行日常管理;
出售合伙的產品(貨物)、購進常用貨物;
支付合伙債務;
第九條合伙人的權利和義務
(一)合伙人的權利:
合伙事務的經營權、決定權和監督權,合伙的經營活動由合伙人共同決定,無論出資多少,每個人都有表決權;
合伙人享有合伙利益的分配權;
合伙人分配合伙利益應以出資額比例或者按合同的'約定進行,合伙經營積累的財產歸合伙人共有;
合伙人有退伙的權利。
(二)合伙人的義務:
按照合伙協議的約定維護合伙財產的統一;
分擔合伙的經營損失的債務;
為合伙債務承擔連帶責任。
第十條禁止行為
未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合伙,造成的損失按實際損失進行賠償。
禁止合伙人參與經營與本合伙競爭的業務;
除合伙協議另有約定或者經全體合伙人同意外,合伙人不得同本合伙進行交易。
合伙人不得從事損害本合伙企業利益的活動。
第十一條合伙營業的繼續
(一)在退伙的情況下,其余合伙人有權繼續以原企業名稱繼續經營原企業業務,也可以選擇、吸收新的合伙人入伙經營。
(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情況下,依死亡合伙人的繼承人的選擇,既可以退繼承人應繼承的財產份額,繼續經營;也可依照合伙協議的約定或者經全體合伙人同意,接納繼承人為新的合伙人繼續經營。
第十二條合伙的終止和清算
(一)合伙因下列情形解散:
合伙期限屆滿;
全體合伙人同意終止合伙關系;
已不具備法定合伙人數;
合伙事務完成或不能完成;
被依法撤銷;
出現法律、行政法規規定的合伙企業解散的其他原因。
(二)合伙的清算:
合伙解散后應當進行清算,并通知債權人。
清算人由全體合伙人擔任或經全體合伙人過半數同意,自合伙企業解散后15日內指定_________合伙人或委托第三人,擔任清算人。15日內未確定清算人的,合伙人或者其他利害關系人可以申請人民法院指定清算人。
合伙財產在支付清算費用后,按下列順序清償:合伙所欠招用的職工工資和勞動保險費用;合伙所欠稅款;合伙的債務;返還合伙人的出資。
清償后如有剩余,則按本協議第六條第一款的辦法進行分配。
清算時合伙有虧損,合伙財產不足清償的部分,依本協議第六條第二款的辦法辦理。各合伙人應承擔無限連帶清償責任,合伙人由于承擔連帶責任,所清償數額超過其應當承擔的數額時,有權向其他合伙人追償。
第十三條違約責任
合伙人未按期繳納或未繳足出資的,應當賠償由此給 其他合伙人造成的損失;如果逾期_____年仍未繳足出資,按退伙處理。
合伙人未經其他合伙人一致同意而轉讓其財產份額的,如果他合伙人不愿接納受讓人為新的合伙人,可按退伙處理,轉讓人應賠償其他合伙人因此而造成的損失。
合伙人私自以其在合伙企業中的財產份額出質的,其行為無效,或者作為退伙處理;由此給其他合伙人造成損失的,承擔賠償責任。
合伙人嚴重違反本協議、或因重大過失或違反《合伙企業法》而導致合伙企業解散的,應當對其他合伙人承擔賠償責任。
合伙人違反第九條規定,應按合伙實際損失賠償勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
第十四條合同爭議解決方式
凡因本協議或與本協議有關的一切爭議,合伙人之間共同協商,如協商不成,提交_________仲裁委員會仲裁,或在各方商定的其它城市。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力。
第十五條其他
(一)經協商一致,合伙人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的,以補充、修改后的內容為準。
(二)入伙合同是本協議的組成部分。
(三)本合同一式_________份,合伙人各執一份,送登記機關存檔一份。
(四)本合同經全體合伙人簽名、蓋章后生效。
合伙人(簽章):_________
_________年_____月_____日
簽訂地點:________
合伙承包合同8
合伙人:
聯系方式:
住址:
合伙人:
聯系方式:
住址:
合伙人:
聯系方式:
住址:
第一條合伙宗旨
誠信,互助,多贏。
第二條合伙經營項目和范圍
1、經營項目:__________________________________________。
2、經營范圍:__________________________________________。
第三條合伙期限
合伙期限為________年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。
第四條出資額、方式、期限
1、合伙人____________(姓名)以人民幣方式出資,計人民幣__________元。占總比______%。
2、合伙人____________(姓名)以人民幣方式出資,計人民幣__________元。占總比______%。
3、合伙人____________(姓名)以人民幣方式出資,計人民幣__________元。占總比______%。
4、各合伙人的出資,于______年______月______日以前交齊。逾期不交或未交齊的,應對未交金額數計付銀行利息并賠償由此造成的損失。
5、本合伙出資共計人民幣______元。由合伙負責人建立單獨財務賬號,合伙期間各合伙人的出資仍為共有財產,不得隨意請求分割。合伙終止后,按終止時結余的資產轉換成現金,再按比例予以返還。
第五條盈余分配與債務承擔
1、盈余分配:以財務凈利潤為依據,按投資比例分配。
2、債務承擔:合伙債務先由合伙財產償還,合伙財產不足清償時,以各合伙人的投資比例承擔債務或通過合伙人會議決議按其投資比例追加投資。
第六條入伙、退伙、出資的轉讓
1、入伙:
(1)需承認本合同。
(2)需經全體合伙人同意。
(3)執行合同規定的權利義務。
2、退伙:
(1)需有正當理由方可退伙。
(2)不得在合伙不利時退伙。
(3)退伙需提前______個月告知其它合伙人并經全體合伙人同意。
(4)退伙后以退伙時的財產狀況進行結算。
(5)該股權的結算方式為:如該股權的實際出資額高于該股權的評估價的,則以該股權的評估價受讓;如該股權的實際出資額低于該股權的評估價的,則以該股權的實際出資額受讓。不論何種方式出資,均以現金結算。
(6)未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應進行賠償。
3、出資的轉讓:允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有優先受讓權,如轉讓給合伙人以外的第三人,對第三人應按入伙對待,否則以退伙對待轉讓人。
第七條合伙負責人及其它合伙人的'權利
1、為合伙負責人。負責人享有其崗位薪資__________元,其權限是:
(1)對外開展業務,訂立合同。
(2)對合伙事業進行日常管理。
(3)出售合伙的產品(貨物)、購進常用貨物。
(4)支付合伙債務。
(5)委任其他合作伙伴的崗位責權利。
2、其它合伙人的權利:
(1)負責人允許情況下參與合伙事業的管理。
(2)每月聽取合伙負責人開展業務情況的報告。
(3)定期檢查合伙賬目及經營情況。
(4)共同決定合伙重大事項。
(5)每天微信傳送告知各合伙人日營業額。
第八條禁止行為
1、未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動。如其業務獲得利益歸合伙,造成損失按實際損失賠償。
2、禁止合伙人經營與合伙競爭的業務。
第九條合伙營業的繼續
1、在退伙的情況下,其余合伙人有權繼續以原企業名稱繼續經營原企業業務,也可以選擇、吸收新的合伙人入伙經營。
2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情況下,依死亡合伙人的繼承人的選擇,既可以退繼承人應繼承的財產份額,繼續經營;也可依照合伙協議的約定或者經全體合伙人同意,接納繼承人為新的合伙人繼續經營。
第十條合伙的終止和清算
1、合伙因下列情形解散:
(1)合伙期限屆滿。
(2)全體合伙人同意終止合伙關系。
(3)已不具備法定合伙人數。
(4)合伙事務完成或不能完成。
(5)被依法撤銷。
(6)出現法律、行政法規規定的合伙企業解散的其他原因。
2、合伙的清算:
(1)合伙解散后應當進行清算,并通知債權人。
(2)清算人由全體合伙人擔任或經全體合伙人過半數同意,自合伙企業解散后15日內指定合伙人或委托第三人,擔任清算人。15日內未確定清算人的,合伙人或者其他利害關系人可以申請人民法院指定清算人。
(3)合伙財產在支付清算費用后,按下列順序清償:合伙所欠招用的職工工資和勞動保險費用、合伙所欠稅款、合伙的債務、返還合伙人的出資。
(4)清算時合伙有虧損,合伙財產不足清償的部分,各合伙人應承擔無限連帶清償責任,依本協議第五條的辦法辦理。
第十一條違約責任
1、合伙人未經其他合伙人一致同意而轉讓其財產份額的,如果其他合伙人不愿接納受讓,可按退伙處理,退火人應賠償其他合伙人因此而造成的損失。
2、合伙人私自以其在合伙企業中的財產份額出資的,其行為無效,或者作為退伙處理;由此給其他合伙人造成損失的,承擔賠償責任。
3、合伙人嚴重違反本協議或因重大過失或違反《合伙企業法》而導致合伙企業解散的,應當對其他合伙人承擔賠償責任。
第十二條爭議解決方式
凡因本協議或與本協議有關的一切爭議,合伙人之間應共同協商,如協商不成,提交________人民法院仲裁委員會仲裁,或依法向人民法院起訴。
第十三條其他
1、經協商一致,合伙人可以修改本協議或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協議相沖突的,以補充、修改后的內容為準。
2、本合同一式_____份,合伙人各執_____份,送登記機關存檔_____份。
3、本合同經全體合伙人簽名、蓋章后生效。
合伙人(簽章):
簽訂日期:_____年_____月_____日
簽訂地點:
合伙人(簽章):
簽訂日期:_____年_____月_____日
簽訂地點:
合伙承包合同9
甲方:__________
乙方:__________
為適應經濟發展,加快農村基礎設施建設,要致富先修路和發展農村經濟,使農民增收致富,實現村村通公路。龍市鎮崇佛村__社因修建鄉村公路需經過三塊碑村__社、__社。本著村民“一事一議”制度,公開、公平、公正的原則,經崇佛村村委會、三塊碑村村委會以及甲乙雙方群眾共同協商,決定協議如下:
一、從三塊碑村三隊至十二隊,十二隊黃發樹門前至崇佛村一社李家灣____門前磚房子大壩子止,修建一條路基6米寬的毛基公路。
二、占用三塊碑十二社土地采用1:2的`置換方式置換土地,共占用三塊碑村十二社______田土面積共計____畝,崇佛村一社用____耕種的方田與其置換。
三、崇佛一社付三塊碑村十二社合伙費____元。
四、如崇佛一社以外的村社要搭建公路須經雙方協商同意后方可修建。
五、如崇佛一社有重車拉東西把三塊碑村公路損壞應由崇佛__社處理維修。
甲方: 乙方:
甲方代表(簽字):乙方代表(簽字):
鑒證方:______________鑒證方:______________
____年 ___月___日____年 ___月___日
【合伙承包合同】相關文章:
合伙承包合同06-05
土地合伙承包合同06-20
工程合伙承包合同11-17
合伙投資土地承包合同06-21
工程合伙承包合同通用11-17
通用版工程合伙承包合同05-18
土地合伙承包合同(通用7篇)03-25
合伙合伙協議書11-24
合伙企業合伙協議書07-21
合伙企業合伙的協議書02-09