貨物買賣合同精選14篇
在人們的法律意識不斷增強的社會,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編幫大家整理的貨物買賣合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
貨物買賣合同 篇1
甲方:_________公司 代表人:_________ 地址:_________
乙方:_________公司 地址:_________ 代表人:_________
甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據(jù)乙方要求,甲方同意按甲方提供的“憑規(guī)格買賣”(詳見附件),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期,以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________。(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費用,但總金額包括下列費用:
1._________型氣墊船的價格;
2._________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1.凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費等由甲方負(fù)擔(dān)。
2.凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關(guān)稅、運輸、保險、手續(xù)費由乙方負(fù)擔(dān)。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進行生產(chǎn),并履行合同規(guī)定的支付進度,乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。
1.本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;
2.本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日前支付總金額_________%的預(yù)付款。.d._________(大寫:_________美元);
3.第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計。.d._________(大寫:_________美元);
4.第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計。.d._________(大寫:_________美元);
5.第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內(nèi),即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計。.d._________(大寫:_________美元);
6.每期付款乙方在二(2)周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1.本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負(fù)責(zé)。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。
2.本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執(zhí)兩份,并由甲方申請辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時,abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方,此后所發(fā)生的風(fēng)險和費用由乙方負(fù)責(zé)。
第六條
1.本合同_________型氣墊船的船體,機電設(shè)備在正常運行和維修保養(yǎng)條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2.在保證期內(nèi),凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷,甲方負(fù)責(zé)進行修理,或更換有缺陷部分。
3.甲方對于正常合理磨損和使用不當(dāng)所造成的損壞,均不負(fù)賠償責(zé)任。
第七條
1.雙方有義務(wù)對本合同保密,未經(jīng)對方許可,不得將本合同內(nèi)容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。
2.凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電,應(yīng)采用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機構(gòu)。
第八條
1.在本合同履行期間,雙方對發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。
2.本合同用英文書就正本兩份,各執(zhí)一份。
3.本合同自雙方代表簽字之日起,立即生效。
4.本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。
甲方代表(簽字):_________
乙方代表(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
貨物買賣合同 篇2
買方:________________________(以下簡稱甲方)
賣方:________________________(以下簡稱乙方)
第一條產(chǎn)品質(zhì)量
符合產(chǎn)品技術(shù)條件,有特殊需求雙方另行約定。
第二條產(chǎn)品驗收及提出異議的期限
買方收到貨物請當(dāng)場驗收,必需在材料員____________或____________驗收后簽字有效。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定的,買方應(yīng)在收貨后十天內(nèi)向賣方提出書面或口頭異議,否則視為所交產(chǎn)品符合合同規(guī)定。
第三條交貨方式:送貨上門;交貨地址:;運費負(fù)擔(dān):由賣方負(fù)擔(dān),卸貨由買方負(fù)責(zé)。
第四條付款方式和付款期限:合同生效后,預(yù)付_________萬,第一次供貨開始在2個月內(nèi)付_________%,余款6個月內(nèi)付清并支付賣方月息_________%,超出上述期限的買方自愿支付給賣方的違約金每天按千分之一計算(所欠部分)。
第五條違約責(zé)任:按《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
第六條因本合同產(chǎn)生糾紛,供買方應(yīng)友好協(xié)商解決,不能協(xié)商的,原告所在地法院享有管轄權(quán)。
第七條本合同一式四份,各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條其他事項:賣方不得影響工程的用量,買方不得問他人購入模板。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物買賣合同 篇3
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務(wù):董事長。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告:某某建設(shè)集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負(fù)責(zé)人:某某,經(jīng)理。
上訴請求:
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
事實和理由:
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另:該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認(rèn),且對20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認(rèn)為,原審法院對本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人: 某某建設(shè)集團有限公司
20年 月日
貨物買賣合同 篇4
出賣人:________________
買受人:________________
茲為貨物欠款買賣,經(jīng)雙方締結(jié)合同如下:
第一條甲方愿將________貨________件賣予乙方,約定________年________月________日交付清楚。
第二條貨價議定每件人民幣________元整。
第三條乙方應(yīng)自交貨日起算________日內(nèi)支付貨款予甲方,不得有拖延短欠等情形。
第四條甲方如交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,于________日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣合同,但須接到通知日起算________日內(nèi)答復(fù),逾期即視為承認(rèn)延期。
第五條甲方如屆期不交貨又未依前條約定通知乙方時,乙方可限相當(dāng)日期催告交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除合同。第六條如因天災(zāi)地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除后________日內(nèi)交付。
第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標(biāo)準(zhǔn)。
第八條乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以約定相當(dāng)期限催告交款,并請求自約定交款日期起算至實際交款日止,按每百元日折計算遲延利息。
第九條甲方所交付的貨品,如有不合規(guī)格或品質(zhì)惡劣或數(shù)量短少時,甲方應(yīng)負(fù)補充或更換或減少價金的義務(wù)。
第十條乙方發(fā)現(xiàn)貨品有瑕疵時,應(yīng)即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務(wù),倘甲方不履行義務(wù)時,乙方除可解除合同外并可請求損害賠償,甲方無異議。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人:________________________
買受人:________________________
貨物買賣合同 篇5
甲方:____________乙方:____________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等、自愿、有償、誠實信用原則,就雙方聯(lián)合購買土地事宜達成協(xié)議如下:
一、地塊概況
1.該地塊位于____________東鄰:____________西鄰:____________南鄰:____________北鄰: __________),土地面積為________平方米(折________畝)。宗地四至及界址點座標(biāo)詳見附件1國有土地出讓合同及其附件。
2.現(xiàn)該地塊的用途為工業(yè)用地。
二、甲、乙雙方共同確認(rèn):以甲方的名義依法取得本協(xié)議項下的該宗土地中,土地面積為____________平方米(折____________畝)系由乙方單獨出資借用甲方名義購買,該土地的實際使用權(quán)為乙方,乙方對該土地享有依法占有、使用、收益及處分的權(quán)能。該地塊宗地四至及界址點座標(biāo)詳見附件2。該宗土地中其余部分系甲方出資購買,甲方享有依法占有、使用、收益及處分的`權(quán)能。該地塊宗地四至及界址點座標(biāo)詳見附件3。
三、鑒于甲方已與政府有關(guān)部門協(xié)商,該宗土地的價格為
2.5萬元畝,故甲、乙雙方一致同意,乙方應(yīng)按
2.5萬元畝的價格在本協(xié)議簽署后當(dāng)日內(nèi)支付給甲方15萬元(壹拾伍萬元)。其余部份在土地劃定后,按每畝
2.5萬元畝的價格215;乙方實際所得土地畝數(shù),甲乙進行結(jié)算。
甲、乙雙方共同承諾,無論甲方實際取得本協(xié)議項下的該宗土地的價格與本條約定的單價是否存在差價,雙方均一致同意按本條約定的單價執(zhí)行,雙方均自愿放棄主張結(jié)算、支付差價的權(quán)利。
四、甲方取得該宗土地后,可在其實際享有權(quán)利(即本協(xié)議
第二條約定)的范圍內(nèi)獨立經(jīng)營,享有全部收益、承擔(dān)全部風(fēng)險,所有的權(quán)利、義務(wù)均與乙方無關(guān),乙方亦不得干涉甲方的獨立經(jīng)營活動。
五、甲方取得該宗土地后,乙方可在其實際享有權(quán)利(即本協(xié)議
第二條約定)的范圍內(nèi)獨立經(jīng)營,享有全部收益、承擔(dān)全部風(fēng)險,所有的權(quán)利、義務(wù)均與甲方無關(guān),甲方亦不得干涉乙方的獨立經(jīng)營活動。
六、甲方自愿承諾:乙方有權(quán)在不破壞該宗土地整體規(guī)劃的情形下,可自由開發(fā)、使用、利用其享有權(quán)利的土地使用權(quán);甲方自愿承諾,無條件配合乙方所屬土地單獨辦理土地使用權(quán)證和土地開發(fā)、利用、變性的相關(guān)事宜等。
七、一方違約,違約方應(yīng)向守約方支付違約金5萬元(人民幣)并賠償由此造成的全部經(jīng)濟損失
八、甲方全部股東自愿為本協(xié)議項下甲方的全部義務(wù)提供連帶擔(dān)保責(zé)任。
九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
十.本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
十一.本協(xié)議經(jīng)雙方及擔(dān)保人簽字或蓋章后生效。
甲方:(簽章) ____________全體股東簽字:____________
________年____月____日
乙方:____________
簽字:____________
________年____月____________日
貨物買賣合同 篇6
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,本著自愿平等及互利原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致。
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額。
二、交貨方式
1、交貨時間:簽定合同的一日內(nèi),以乙方向甲方發(fā)出書面發(fā)貨申請之日起日分批發(fā)貨。
2、交貨地點:甲方自行組織車輛將貨物送達乙方所在地點,貨物運費由自行承擔(dān)。
三、驗收
1、驗收時間:乙方應(yīng)當(dāng)自甲方將貨物送達上述地點起天內(nèi)驗收,逾期視為乙方已驗收。
2、驗收及標(biāo)準(zhǔn):
3、驗收如發(fā)生爭議,由檢驗機構(gòu)按檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對甲方的貨物檢驗。
四、提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后日內(nèi)向甲方提出書面異議;逾期未提出異議視為貨物合乎規(guī)定。
2、乙方安裝因符合管道工程技術(shù)規(guī)范,因安裝、保管不善造成產(chǎn)品質(zhì)量下降,不得提出異議。
五、損失風(fēng)險
貨物在送達交貨地點前的損失風(fēng)險由甲方承擔(dān),運輸途中貨物的正常磨損,不計在產(chǎn)品質(zhì)量范圍內(nèi)。其后的損失風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
3、付款方式:乙方已向甲方支付萬元,剩下在年月號前付元,其余剩下貨款在發(fā)完貨的個工作日內(nèi)全部付清。
六、爭議處理:因本合同執(zhí)行發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的需向甲方所在地人民法院提前訴訟。
七、本合同自雙方簽字之日起生效。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各保留一份。
甲方
乙方
單位名稱(章):
單位名稱(章):
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
簽訂日期:__年__月__日
貨物買賣合同 篇7
上訴人:某某建設(shè)集團有限公司,住所地某某省某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人:某某,職務(wù):董事長
被上訴人:王某某,男,19 年2月19日出生,漢族,住某某市某某縣某某鎮(zhèn)中心村,系某革某縣某某建筑模板廠業(yè)主。
上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案,不服某某省某某縣人民法院(20 ) 民初字第666號民事裁定書,現(xiàn)提出上訴。
上訴請求:
1、請求依法撤銷某某省某某縣人民法院(20 ) 民初字第666號民事裁定書。
2、請求依法將本案移送有管轄權(quán)的某某市某某區(qū)人民法院審理。
3、裁令被上訴人承擔(dān)上訴費用。
事實和理由:
被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案,某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內(nèi)向某某縣人民法院提出了管轄權(quán)異議,認(rèn)為某某縣人民法院對本案沒有管轄權(quán),本案應(yīng)由有管轄權(quán)的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的(20 ) 民初字第666號民事裁定書,認(rèn)為該院具有管轄權(quán),駁回了上訴人的管轄權(quán)異議。上訴人認(rèn)為,一審法院認(rèn)定事實不清,適用法律錯誤。
首先,根據(jù)法律規(guī)定,管轄權(quán)異議只對法院是否具有管轄權(quán)進行審理,屬于程序?qū)彶椋贿M行實體審理,未經(jīng)雙方質(zhì)證的證據(jù)不得作為認(rèn)定事實的依據(jù)。而一審法院依據(jù)被上訴人提供的“發(fā)貨銷售單”的內(nèi)容認(rèn)定一審法院有管轄權(quán),顯然對未經(jīng)上訴人質(zhì)證的證據(jù)進行了審理,違反了程序?qū)彶榈囊?guī)定,認(rèn)定的事實依據(jù)不足。
其次,上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質(zhì)量及驗收:貨到現(xiàn)場,由甲方相關(guān)負(fù)責(zé)人員驗收確認(rèn)。若發(fā)現(xiàn)模板有脫膠、起殼等質(zhì)量問題,請在三天內(nèi)通知乙方,以便雙方及時協(xié)商解決”。說明被上訴人提供的作為雙方收發(fā)貨物憑證的發(fā)貨銷售單僅僅是證明了客戶已經(jīng)收到價值多少人民幣的貨物的收據(jù),且貨到現(xiàn)場時上訴人履行的是合同約定的驗收確認(rèn)模板質(zhì)量的權(quán)利,并不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客戶因各種問題發(fā)生糾紛,協(xié)商解決,協(xié)商不成時,在本公司住所地轄法院解決”的承認(rèn)。
再次,一審法院依據(jù)“發(fā)貨銷售單”的格式條款認(rèn)定一審法院有管轄權(quán),而一審法院依據(jù)的此格式條款的內(nèi)容“本公司如與客戶因各種問題發(fā)生糾紛,協(xié)商解決,協(xié)商不成時,在本公司住所地轄法院解決”,此款內(nèi)容顯然限制了上訴人的自由,排除了上訴人的主要權(quán)利,且在收發(fā)貨物時被上訴人未對此款內(nèi)容向上訴人進行合理的提示和說明。因此依據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定,該格式條款無效。
第四,在上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷代理商簽訂的購貨合同
中第七條約定“本合同若發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,交某某市某某區(qū)人民法院訴訟”。合同中當(dāng)事人有約定管轄?wèi)?yīng)尊重約定。因此有管轄權(quán)的法院應(yīng)該是某某市某某區(qū)人民法院。
綜上所述,上訴人請求貴院依法審查,將本案移送至有管轄權(quán)的某某市某某區(qū)人民法院審理。
此致
某某市中級人民法院
上訴人:某某建設(shè)集團有限公司
年 月 日
貨物買賣合同 篇8
賣方(全稱)(甲方)
買方(全稱)(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī),為規(guī)范干粉砂漿購銷行為,保護供需雙方的合法權(quán)益,明確雙方責(zé)任,保證工程建設(shè)正常進行,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,一致同意訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程名稱:
交貨地點:(工程地址),運距KM。
二、預(yù)拌砂漿標(biāo)的、范圍
備注:各種規(guī)格產(chǎn)品的單價:按常州市工程造價信息資料當(dāng)月建筑工程材料預(yù)算指導(dǎo)價執(zhí)行。
三、供貨預(yù)結(jié)算方式:
甲方根據(jù)乙方所需產(chǎn)品的規(guī)格、型號及數(shù)量負(fù)責(zé)運送到乙方工程施工現(xiàn)場,甲方每車都簽發(fā)隨車《供貨單》。乙方應(yīng)派專人驗收,在隨車供貨單上簽字確認(rèn),并由乙方開據(jù)材料入庫單。每月的25日為雙方的對賬結(jié)算日,雙方根據(jù)送貨單簽收數(shù)量、雙方約定的單價及入庫單作為雙方的結(jié)算依據(jù),甲方開據(jù)正規(guī)稅務(wù)發(fā)票交由乙方財務(wù)
四、付款方式及期限:
累計供貨金額達60萬元以上付款結(jié)算金額的70%,如春節(jié)前貨款未達60萬元,付已結(jié)算金額的70%,供貨結(jié)束質(zhì)量達標(biāo)3個月內(nèi)結(jié)清尾款。
五、產(chǎn)品質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn):
按江蘇省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)拌砂漿技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):雙方另有約定的按約定。
本合同履行過程中如遇國家有關(guān)技術(shù)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有變動的,按照新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、雙方約定:
1、乙方的貨物簽收人員為現(xiàn)場保管員。
2、乙方保證甲方為本合同所涉及工程項目預(yù)拌砂漿的供貨方,出現(xiàn)第二方供相同品種貨物,甲方有權(quán)利停止供貨并要求乙方從甲方停供之日起15日內(nèi)付清已經(jīng)結(jié)算的全部款項。
3、乙方收到甲方散裝罐基礎(chǔ)圖后,選擇安全位置按圖紙要求七天內(nèi)完成基座,保證貨物到達散裝罐現(xiàn)場必經(jīng)道路的暢通;散裝罐進場后離場前甲乙雙方做進退兩次完好性檢驗,遇到人為損壞乙方應(yīng)按照雙方交接驗收計價清單承擔(dān)經(jīng)濟損失。
4、甲方所供材料噸位以每車過磅計量為準(zhǔn)。
5、在使用甲方所供的貨物過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在收到貨物三日內(nèi)通知甲方,且不再動用該批有質(zhì)量異議的貨物,由甲方負(fù)責(zé)處理或調(diào)換。對有質(zhì)量爭議貨物雙方聯(lián)合取樣由主張方委托雙方認(rèn)可的第三方質(zhì)檢部門檢測確認(rèn)。連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)終止合同,選擇第二供應(yīng)商,賣方提供產(chǎn)品試塊,如檢測后未達標(biāo),由此造成的一切損失均由賣方承擔(dān)。
6、甲方供應(yīng)散裝砂漿應(yīng)及時向乙方提供散裝罐放置基礎(chǔ)圖紙并適時免費提供散裝罐,正常使用中料罐發(fā)生故障,甲方接到通知白天三小時內(nèi)派員搶修,逾期甲方承擔(dān)乙方相應(yīng)經(jīng)濟損失。
七、違約責(zé)任:
1、甲方違約責(zé)任:
(1)甲方所供的貨物不符合雙方約定標(biāo)準(zhǔn)(經(jīng)有關(guān)質(zhì)檢部門檢驗認(rèn)定),甲方應(yīng)無條件退貨并承擔(dān)乙方由此產(chǎn)生的損失,因乙方摻入其他材料引起產(chǎn)品質(zhì)量下降由乙方負(fù)責(zé)。
(2)出現(xiàn)甲方供貨不及時拖延乙方工期,停工待料甲方以人民幣計算20__元/天支付違約金給乙方。如拖延乙方工期達三天,乙方有權(quán)停止付款并單方面終止合同,并向乙方賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
2、乙方責(zé)任:
(1)乙方在使用甲方所供的產(chǎn)品過程中應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)施工規(guī)范且不摻入其他材料;如因此影響工程質(zhì)量甲方不承擔(dān)任何責(zé)任;需要供貨必須提前一天知會甲方,否則甲方不承擔(dān)拖延工期損失。
(2)乙方不能按本合同按時足額給付甲方貨款,甲方可停止供貨并單方面終止合同,乙方向甲方結(jié)清余款。
八、爭議解決方式:
本合同若產(chǎn)生糾紛,雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向原告所在人民法院訴訟解決。
九、本合同一式 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
由法定代表人或其他委托代理人簽字蓋章生效。
甲方:__________
乙方:__________
______年______月______日
貨物買賣合同 篇9
甲方夫妻:(出售方):乙方:(購買方)
姓名: 身份證號: 姓名: 身份證號:
姓名: 身份證號:
為了確保房屋買賣雙方的合法權(quán)益,甲乙雙方現(xiàn)就住宅買賣自愿達成協(xié)議如下:
第一條 經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方夫妻自愿將位于 市 區(qū) 號樓 單元 室的住宅壹套(建筑面積 130多平方米)出售給乙方。房屋所有權(quán)證號為: 。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權(quán),沒有抵押等各種負(fù)擔(dān)。
第二條 上述住宅出售價為人民幣叁拾肆萬圓整(¥ 340,000元)(以下金額均為人民幣),此價格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更。
第三條 付款方式:甲方交此房給乙方時由乙方暫先一次性付叁拾萬圓 ¥ 300,000,余肆萬圓年底辦房產(chǎn)證過戶時付清。
第四條 乙方支付甲方叁拾萬圓款項時甲方須把此房房屋所有權(quán)證等證件原件及相關(guān)票據(jù)均由乙方保管(或甲方先保管,可協(xié)商)。將來土地證發(fā)放后甲方必須立即配合領(lǐng)取并交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權(quán)過戶手續(xù),并將新的《房產(chǎn)證》交給乙方。上述住宅一經(jīng)辦理所有權(quán)過戶手續(xù),房屋的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸乙方所有,甲方不再擁有產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)等任何權(quán)利。
第五條 辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費(具體情況可協(xié)商)
一、賣房人(甲方)應(yīng)繳納稅費:
1、 交易費:3元/平方米
2、 營業(yè)稅:差價*5.5%(房產(chǎn)證未滿5年的) (乙方愿承擔(dān)一半)。
3、 個人所得稅:房產(chǎn)交易盈利部分的20%或者房款的1%(房產(chǎn)證滿5年并且是唯一住房的可以免除)
一、 買房人(乙方)應(yīng)繳納稅費:
1、 契稅:房款的1.5% (面積在144平米以上的需要繳納3%,面積在90平米以下并且是首套房的可以繳納1%)
2、 交易費:3元/平方米
3、 測繪費:按各區(qū)具體規(guī)定
4、 權(quán)屬登記費及取證費:按各區(qū)具體規(guī)定,一般情況是在200元內(nèi)。
第六條 違約責(zé)任:房屋買賣協(xié)議簽訂后,甲方違約不出售上述住宅,甲方除必須按乙方規(guī)定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方五萬元整(¥50000元)違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的85%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金壹萬元整。
第七條 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第八條 本協(xié)議經(jīng)雙方夫妻均簽字后生效。本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(夫妻簽字捺印): 乙方(簽字捺印):
簽約日期:
貨物買賣合同 篇10
合同號:______
日期:_______
地點:_______
買方:_____________
地址:_____________
電報:_____________
電傳:_____________
賣方:_____________
地址:_____________
電報:_____________
電傳:_____________本合同由買賣雙方商訂,在合同項下,雙方同意按下列條款買賣下述商品:
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
____________________________________________________________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條裝運港
第五條目地港
第六條裝運期
分運:_______________
轉(zhuǎn)運:_______________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途內(nèi)陸運輸,防潮、防濕,防震,防銹,耐野蠻裝卸,任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
嘜na___________________
第九條_____
裝運后由買方投保。
第十條付款條件
(1)買方在收到備貨電傳通知后或裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的________%,計_______。中國_______行收到下列單證經(jīng)核對無誤后,承付信用證款項(如果分運,應(yīng)按分運比例承付):
a._____可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,注明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供_____技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運后即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
(3)中國收到合同________中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗收證明后,承付合同總值的_________%,金額為__________。
(4)買方在付款時,有權(quán)按合同第15、18條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由買方承擔(dān),一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔(dān)。
第十一條裝運條款
(1)賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向賣方通知合同號、貨物品名、數(shù)量,發(fā)票金額,件數(shù),毛重,尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸,長12米、寬2.7米,高3米,賣方應(yīng)在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細(xì)尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。
(3)買方須在預(yù)計船抵達裝運港日期前10天,通過賣方船名,預(yù)計裝船日期,合同號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只,提前或推后船期,買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內(nèi)到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發(fā)生的一切倉儲費和_____費由買方承擔(dān)。
(4)船按期抵達裝運裝港后,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔(dān)。
(5)在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風(fēng)險及費用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后,一切風(fēng)險及費用由買方承擔(dān)。
(6)賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi),須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額,載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方,以致貨物未及時_____而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件
(1)下述_____英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運:
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書,電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄
e.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi),向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規(guī)定的技術(shù)文件,否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質(zhì)條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成,嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對合同貨物的正常使用給予_____________天的保證期,此保證期從貨物到達_______起開始計算。
第十四條檢驗條款
(1)賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證書,證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符,但此證明書_____貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
(2)在貨物抵達目的港之后,買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由_____公司或船方負(fù)責(zé)者外,買方在貨物到港后_______天有權(quán)拒收貨物,向賣方提出索賠。
(3)如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,或貨物在本合同第13條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,包括內(nèi)在缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
(4)如果由于某種不能預(yù)料的原因,在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限_________天。
第十五條索賠
(1)如果賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第13條和第14條規(guī)定,在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時,賣方在征得買方同意后,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定規(guī)格、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
(2)如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù),則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。
(2)受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認(rèn)可。
(3)如果不可抗力事故持續(xù)超過一百二十天,另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條_____
(1)雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決,則可訴諸_____。
(2)_____應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會,根據(jù)該會的_____程序進行_____,也可提交雙方同意的第三國_____機構(gòu)。
(3)_____機構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執(zhí)行,_____費用由敗訴方承擔(dān),除非_____機構(gòu)另有裁定。
(4)_____期間,雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款
___________________________________________
本合同由雙方于_______年____月___日用_______文簽署。原本一式______份,買賣雙方各執(zhí)______份。本合同以下述第()款方式生效:
(1)立即生效。
(2)合同簽署后_______天內(nèi),由雙方確認(rèn)生效。
貨物買賣合同 篇11
買方:
地址:
郵政編碼:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
賣方:
地址:
郵政編碼:
電話:
法定代表人:
職務(wù):
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則下協(xié)商一致,達成本協(xié)議各條款,共同履行:
第一條貨物名稱:
第二條產(chǎn)地:
第三條數(shù)量:
第四條商標(biāo):
第五條價格:
第六條包裝:
第七條付款條件:買方于簽訂合同后7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認(rèn)的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的信用證。
第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內(nèi)予以裝船。若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本合同規(guī)定,賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。
第九條保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內(nèi),向買方寄出總金額%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同,其保證金買方予以沒收。
第十條應(yīng)附的單據(jù):賣方向買方提供:
1。全套清潔提貨單;
2。一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3。原產(chǎn)地證明書;
4。裝箱單;
5。為出口所需的其他主要單據(jù)。
第十一條裝船通知:賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條其他條款:質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
第十三條裝船時間:
第十四條裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節(jié)假日外,每艙口進貨為立方(噸)。
第十五條延期費/慢裝卸罰款:對于載重噸船來說,每天
第十六條不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時,則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時間。
第十七條合同爭議的解決:
第十八條本合同于年月日在市用文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執(zhí)一份,買賣雙方簽字生效。
買方:賣方:
代表:代表:
日期:日期:
簽約日期:
貨物買賣合同 篇12
xx出口合同合同號:
簽約日期:
簽約地:
賣方:
地址:
中國北京電話:
傳真:
電傳:
買方:
地址:
美國洛杉礬電話:
傳真:
電傳:
雙方同意按照下列條款由賣方出售、買方購進下列貨物:
(1)貨物名稱、規(guī)格:
(2)數(shù)量:
(3)單價:
(4)總值:
(5)交貨條件:FBCFCF除非另有規(guī)定,“FB”,“CF”和“CF”均應(yīng)依照國際商會制定的《國際貿(mào)易術(shù)語解釋通則》(-CE 1990)辦理。
(6)貨物生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):
(7)包裝:
(8)噴頭:
(9)裝運期限;
(10)裝運港口:
1)目的港口:
2)保險:當(dāng)交貨條件為FB或CF時,應(yīng)由買方負(fù)責(zé)投保;當(dāng)交貨條件為CF時,應(yīng)由賣方按發(fā)票金額110%投保險;附加險;
3)支付條款:
3.1信用證(C)支付方式買方應(yīng)在裝運期前合同生效后____日,在銀行以電傳電信方式開立以賣方為受益人的不可撤銷的議付信用證。信用證應(yīng)在裝船完畢后____日內(nèi)在受益人所在地到期。
3.2托收(D或DA)支付貨物發(fā)運后,賣方出具以買方為付款人的付款跟單匯票,按即期付款交單(D)方式,通過賣方銀行及銀行向買方轉(zhuǎn)交單證,換取貨物。貨物發(fā)運后,賣方出具以買方為付款人的承兌跟單匯票,匯票付款期限為后____日,按即期承兌交單(DA____日)方式,通過賣方銀行及銀行,經(jīng)買方承兌后,向買方轉(zhuǎn)交單證。買方按匯票期限到期支付貨款。
4)單證:賣方應(yīng)向議付銀行提交下列單證:
(a)標(biāo)明通知收貨人受貨代理人的全套清潔的、已裝船的、空白抬頭、空白背書并注明運費已付到付的海運提單。
(b)商業(yè)發(fā)票份;
(c)在CF條件下的保險單保險憑證;
(d)裝箱單一式份;
(e)品質(zhì)證明書;
(f)原產(chǎn)地證明書。
5)裝運條件
1在FB條件下,由買方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的交貨日期洽定艙位。賣方應(yīng)在合同規(guī)定的裝船期前____日將合同號、貨物名稱、數(shù)量、金額、箱數(shù)、總重量、總體積及貨物在裝運港備受待運的日期以電傳傳真通知買方。買方應(yīng)在裝船期前日通知賣方船名、預(yù)計裝船日期、合同號,以便賣方安排裝運。如果有必要改變裝運船只或者其到達日期,買方或其運輸代理應(yīng)及時通知賣方。如果船只不能在買方通知的船期后____日內(nèi)到達裝運港,買方應(yīng)承擔(dān)從第____日起發(fā)生的貨物倉儲保管費用。
2在FB,CF和CF條件下,賣方在貨物裝船完畢后應(yīng)立即以電傳傳真向買方及買方指定的代理人發(fā)出裝船通知。裝部通知應(yīng)包括合同號、貨物名稱、數(shù)量、毛重、包裝尺碼、發(fā)票金額、提單號碼、啟航期和預(yù)計到達的目的港的日期。如貨物系危險品或易燃品,也應(yīng)注明危現(xiàn)號。
3允許不允許部分裝運或轉(zhuǎn)運。
4賣方有權(quán)在%數(shù)量內(nèi)溢裝或短裝。
6)質(zhì)量數(shù)量不符和索賠條款在貨物運抵目的港后,一旦發(fā)現(xiàn)貨物之質(zhì)量、數(shù)量或重量與合同規(guī)定的不符,買方可以憑借雙方同意的檢驗組織所出具的檢驗證書,向賣方索賠。但是,應(yīng)由保險公司或XX公司負(fù)責(zé)的損失除外。有關(guān)質(zhì)量不符的索賠應(yīng)由買方在貨物到港后30天內(nèi)提出;有關(guān)數(shù)量或重量不符的索賠應(yīng)在貨物到港后15天內(nèi)提出。賣方應(yīng)在收到索賠要求后3天內(nèi)回復(fù)買方。
7)不可抗力賣方對由于下列原因而導(dǎo)致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務(wù)的,不負(fù)責(zé)任:水災(zāi)、火災(zāi)、地震、干旱、戰(zhàn)爭或其它任何在簽約時賣方不能預(yù)料、無法控制且不能避免和克服的事件。但賣方應(yīng)盡快地將所發(fā)生的事件通知對方,并應(yīng)在事件發(fā)生后幾內(nèi)將有關(guān)機構(gòu)出具的不可抗力事件的證明寄交對方。如果不可抗力事件之影響超過12天,雙方應(yīng)協(xié)商合同繼續(xù)簡行或終止簡行的事宜。
8)仲裁因履行本合同所發(fā)生的一切爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如協(xié)商仍不能解決爭議,則應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會(北京),依據(jù)其仲裁規(guī)則仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有拘束力。仲裁費應(yīng)由敗訴一方承擔(dān),但仲裁委員會另有裁定的除外。在仲裁期間,除仲裁部分之外的其它合同條款應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行。
9)特殊條款:本合同由雙方代表簽字后生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
賣方:
授權(quán)代表:(簽字)
買方:
授權(quán)代表:(簽字)
貨物買賣合同 篇13
通用版貨物買賣合同范文甲方(買方):乙方(賣方):雙方本著保護動物,愛惜、尊重生命的人道主義精神,以誠信、公平、合理之原則,經(jīng)雙方充分的平等協(xié)商,特訂立本合同,雙方共同遵守。寵物基本狀況:寵物品種:____________________,顏色:______,性別:_____,出生日:_______,體重:_____。于________年____月____日,_______(先生女士),身份證號碼為_______________________(以下簡稱甲方),雙方自愿的原則,購買了_________(先生女士),身份證號碼為________________________(以下簡稱乙方)的____________________(以下簡稱合同犬只)。其合同犬只的價格、數(shù)量、性別、健康狀況等方面,經(jīng)雙方確認(rèn),簽署本合同,其條款如下:
1.合同犬只為:____________________(樣子為附件照片),個月(公母)犬。
2.數(shù)量:1只。
3.首次驅(qū)蟲:____月____日,驅(qū)蟲藥物:;首次疫苗:____月____日,疫苗種類:
4.買賣條件:
①甲方應(yīng)支付給乙方金額為:人民幣元整(中文大寫)。
②乙方有義務(wù)向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習(xí)慣等情況,為甲方飼養(yǎng)購買的合同犬只提供必要的咨詢和協(xié)助。
③甲方承諾在乙方的指導(dǎo)下科學(xué)飼養(yǎng)該合同犬只。
④乙方承諾該合同犬只為____________________,并保證該合同犬只出售之時健康狀況良好,無犬瘟熱、犬細(xì)小病毒。
5.索賠條件:
①從甲方接走合同犬只之日算起,在甲方飼養(yǎng)方面無失責(zé)的情況下,若15天內(nèi)發(fā)現(xiàn)該合同犬只患有細(xì)小、犬瘟病,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)支付該合同犬只的全部醫(yī)療費用。
②該合同犬只若因本條款4-
①所述病癥死亡,則由乙方賠付購方全額購買金額(即元整)。
③寵物售出十五天直至以后,乙方不再承擔(dān)4-
①所述寵物的任何責(zé)任。
⑤若非寵物健康原因,甲方在購買該寵物后五天內(nèi)請求退換,應(yīng)繳納該寵物出售價格50%的違約金。
6.仲裁:凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項所發(fā)生的一切爭執(zhí),應(yīng)由雙方通過友好協(xié)商方式在甲方或乙方仲裁委員會沖裁解決。仲裁裁決是終局的,對雙方具有同等的約束力。仲裁費用,除仲裁機構(gòu)另有決定外,均由敗訴方負(fù)擔(dān)。
7.其他:對本合同之任何變更及增加,僅在以書面經(jīng)雙方簽字后,方為有效。任何一方在未取得對方書面同意前,無權(quán)將本合同規(guī)定之權(quán)利及義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三者。
8.本合同經(jīng)雙方簽署后生效,本合同一式兩份,具有同等效力,由甲乙(甲方乙方)雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:
乙方:________年____月____日
貨物買賣合同 篇14
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
賣方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上,經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同,雙方同意按下述條款全面履行:
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條合同總值
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條裝運港
第五條目的港
第六條裝運期
________分運:
________轉(zhuǎn)運:
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險
在cif條款下:
由賣方出資按×××發(fā)票金額投保。
在cfr條款下:裝運后由買方投保。
第十條付款條件
××買方在裝運期前30天,通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證,其金額為合同總值的____%,計____。該信用證在____銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝貨物數(shù)量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在cif條款下
××全套按發(fā)票金額×××投保____的保險費。
××賣方在裝運后10天內(nèi),須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方,兩份寄目的港____________運輸公司。
××銀行在收到合同中規(guī)定的、由雙方簽署的驗收證明后,在____天內(nèi),承付合同金額的百分之________,金額為____。
××按本合同第×××條和×××條,規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
××所有發(fā)生在買方國境內(nèi)的銀行費用應(yīng)由____方承擔(dān)。所有發(fā)生在買方國境外的銀行費用應(yīng)由____方承擔(dān)。
第十一條裝運條件
××賣方必須在裝運前40天向買方通知預(yù)訂的船只及其運輸路線,供買方確認(rèn)。
××賣方必須在裝運前20天通知買方預(yù)計發(fā)貨時間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
××賣方必須在裝船完畢后48小時內(nèi),以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。
××如果任一單件貨物的重量達到或超過噸,長米,寬米,賣方須在裝船期前50天向買方提供×××份詳細(xì)包裝圖紙,注明詳細(xì)的尺碼和重量,以便買方安排內(nèi)陸運輸。
【貨物買賣合同】相關(guān)文章:
貨物買賣合同11-24
貨物買賣合同05-12
國內(nèi)貨物的買賣合同07-23
大件貨物買賣合同04-29
買賣合同 貨物 單據(jù)11-24
商城貨物買賣合同04-22
貨物賒欠買賣合同05-04
貨物買賣合同糾紛11-24
最新貨物買賣合同06-23
貨物買賣合同樣式07-11