維修服務合同(匯編15篇)
隨著人們法律意識的加強，越來越多事情需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的維修服務合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
維修服務合同1
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協商同意就甲方車輛定點維修事宜達成協議如下：
一、乙方為甲方提供長期車輛維修、保養。主要項目有：大修、二保、小修、年檢。
二、甲方將本單位車輛(包括數量、車型、車號需附清單)委托乙方維修、保養。
三、乙方在維修、保養甲方車輛時，嚴格按照國家及行業有關標準進行作業，對大修車輛出具質量保證書。
四、乙方在維修、保養甲方車輛時，嚴格按甲方提供的派修單或司乘人員報修項目進行作業，嚴禁自行擴大作業的內容。根據車輛實際情況需擴大作業內容的，需經甲方人員同意方可進行。
五、乙方在維修、保養甲方車輛需更換配件時應實事求是，必須做到交舊換新，保證不弄虛作假。
六、甲方車輛在乙方報修后，乙方為甲方提供返程送回服務。甲方車輛在市內發生故障，乙方隨時提供施救回廠的服務。對甲方的車輛，乙方提供節假日、夜間加班特別修車服務。
七、甲方車輛進廠要登記油料、里程數。在維修期間，乙方除試車和辦理有關年間業務外，乙方不得以任何理由將車開出廠外，如乙方違反規定，除向甲方作出檢討外，并對違紀當事人作出處罰。
八、乙方對甲方長期維修、保養的車輛，按以下標準收取費用：零部件的加價幅度在進價基礎上不超過以下標準：元工時，材料費加價率省內進貨省外進貨
九、甲方車輛進入乙方廠區維修、保養期間的一切安全責任由乙方負責，造成車輛損壞及物品物品丟失由乙方承擔。
十、甲方車輛發生的維修費用由乙方允許掛賬，每次維修清單需由甲方人員簽字認可有效。
十一、甲方直按時結算維修費用，每方式自行到乙方所在地支付。如到期不支付維修費，乙方將向甲方(除維修費外)按每天1%收取滯納金。
十二、本合同不因甲、乙雙方負責人、經辦人發生變更影響本合同的執行。
十三、甲、乙雙方每年進行一次意見征求座談會，乙方將根據甲方要求，不斷改進服務態度及質量，保證雙方滿意。 十四、質量保證：大修60天1萬公里，日常維修質量保證期60天，一級保養10天2千公里，二級保養30天4千公里。
十五、本合同從________年月____日至________年月____日止。
十六、本合同一式二份，經雙方簽章生效，其他未盡事宜雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
維修服務合同2
建設單位(以下簡稱甲方)：
施工單位(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過甲乙雙方協商簽訂本房屋維修改造工程合同。
第一條工程項目
(一)工程地點：
(二)工程內容：具體詳見附件一維修改造項目工程細則
(三)承包方式：包工包料
第二條工程大包價為人民幣520元/平方米
第三條合同工期
1.雙方商定總工期40天。開工日期：20___年03月24日，竣工日期：20___年05月2日
2.如遇因遇人力不可抗拒的自然災害等造成的停工，經甲方代表簽證后,工期可以順延。
第四條工程質量標準和保修期
(一)工程質量標準按國家現行施工規范驗收
(二)工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，
(三)屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。
第五條材料設備供應
工程所需材料由乙方采購，要求使用國標材料。
第六條付款方式
(一)開工3天內，甲方每戶付工程款10000元給乙方;
(二)乙方完成主體工程時，甲方每戶再付工程款10000元給乙方;
(三)當工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余全部工程款(以面積決算為準);
第七條責任范圍
(一)甲方責任：
1、負責解決施工用水、用電;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
①乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。
②乙方現場施工人員應無條件遵守施工場內各項管理規定，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。
③乙方施工期間損壞原有建筑物由乙方負責。
2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：
3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。
4、施工不能影響道路交通。
第八條其它事項
(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：
1、經雙方充分協商，發出“設計變更通知單”
2、甲乙方須分別簽字認可;
3、增加或變更內容所需材料必須落實;
(二)凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;如遇執法通知停工且工地已經開始作業，上午出現算半天，下午出現算全天。
(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充協議，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第九條本合同一式貳___份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修服務合同3
甲方：______________(以下簡稱甲方)
乙方：______________(以下簡稱乙方)
對乙方使用的工程機械，以定期保養檢查，實施健康診斷服務，長期為乙方機械提供優惠的零件和維修，使乙方機器處于最佳運轉狀態，經甲乙雙方協商一致達成如下協議，具體內容如下：
1、乙方用戶基本信息：
用戶名稱：______________
聯系地址：______________
聯系人：______________
聯系電話：______________
機械信息：______________
機型/機號：______________
發動機型/機號：______________
工作小時：______________
2、甲方提供的服務內容：
(1)每隔250h或500h的終身免工時費定期保養服務;
(2)在保養的同時，免工時費對車輛進行全面檢測，排除現場可排除的故障;
(3)每天/每周例行保養的指導和技術咨詢;
(4)提供專業、快捷的維修服務;
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京XX購買的零件可免運費送貨上門(大件除外);
(7)因甲方保養或維修不當所引起的機械故障由甲方承擔;
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內出發，承諾以最快的速度到達現場。
3、乙方需履行的義務：
(1)凡享受以上優惠服務條件的乙方，需在__________________零件供應中心或所屬服務網點購買配件。
(2)乙方在__________________零件供應中心或服務網點購買配件時，需索要正規發票。甲方將依據提供的正規發票實施相關的質量保證。
4、保證期外維修的收費規定：
(1)對乙方使用的機械在超出產品保證期時發生的故障，如需甲方維修時,乙方需支付給甲方適當的工時費和里程費;
(2)工時收費標準為：按維修的標準工時收取費用，單價工時費以________元/小時計算;
(3)里程收費標準為：按來回公里數向乙方收取，單價里程以________元/公里。
5、收費方式及質量保證：按每次發生的費用合計金額當次收取，乙方有權要求甲方在提供正規發票后支付費用。乙方可憑發票享受修理的保證期三個月，零件可享受______個月的保證期。
6、乙方在合同期限內必須從____________零件供應中心或所屬服務網點購買配件購買零配件，否則甲方有權終止合同;
7、本合同自甲乙雙方簽字后生效，有效期為乙方使用的機械年限，如甲乙雙方任意一方提出終止合同時，本合同自動作廢;
8、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方代表簽字：______________
乙方代表簽字：______________
簽訂時間：______________
維修服務合同4
甲方：
乙方：
為保證甲方車輛得到良好的保養維修服務，經雙方協商，制定該協議如下：
一、甲方的權利和義務：
1、有權獲得優先服務;
2、甲方車輛需要保養或出現故障時，司機必須持由院辦主任或主管領導簽字生效的"車輛維修通知單";
3、必須將在修車輛送至乙方維修場所維修。
二、乙方的權利和義務：
1、必須第一時間將甲方送修車輛進行維修;
2、保養維修所用材料、配件必須為符合車輛要求和國家標準的合格產品，不得使用假冒偽劣產品;
3、使用合格配件，一年內有質量問題的給予免費維修更換(一年內指：配件的保修期，一般按配件的保修期計算)或依據配件具體保修期進行免費維修更換;
4、甲方車輛如需救援，必須無條件第一時間趕到現場進行救援服務;
5、車輛維修保養期間，乙方不得擅自開動，如需開車需征得甲方同意后方能開動;
6、車輛維修保養以甲方"車輛維修通知單"為基準，增加部分必須與甲方負責人聯系同意后方可維修;
7、維修保養價格標準，必須依據市場統一價格或低于同行報價。
三、費用結算：
維修保養至一定費用(一萬元之內)時，適時由乙方憑甲方維修單、乙方結算單出具發票，由甲方轉賬支付。
四、違約責任：
1、乙方擅自開動甲方車輛引發的一切損失及后果由乙方全部承擔，并賠償甲方一定違約費用;
2、乙方因使用不合格材料、配件給甲方車輛帶來的所有損失由乙方全部承擔;
3、甲方需及時支付乙方維修保養費用;
4、違約一般由雙方協商解決，無法解決時可向有關部門投訴或訴諸法律。
五、其它：
本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
甲方代表：
乙方代表：
______年___月___日
維修服務合同5
為更好的促進機關辦公效率提高和促進公司業務開展，現甲乙雙方就乙方對甲方辦公場所水電維修等相關事宜本著公開、公平公正的原則達成以下協議：
一、協議時間： 年 月 日至 年 月 日甲乙雙方權利和義務：
甲方權利：
1、甲方有權利要求乙方在水電維修時提供優質廉價的服務。
2、甲方對乙方在本單位進行水電維修時可以提出時間、空間的要求，以確
保乙方的活動不影響甲方的正常工作。
3、甲方有權要求乙方愛護公共設施設備，并對乙方行為造成的損壞要求按價賠償。
甲方義務：
1、為乙方水電維修提供必要的條件。
2、允許乙方進行水電維修時自主安排工作。
3、對乙方的維修活動，本著互惠互利的原則相互支持乙方權利：
1、乙方有權要求甲方提供必要的工作條件。
2、乙方可以在指定的時間、空間內自主進行維修活動。
3、乙方有權有償使用甲方所提供的水、電等公共設施。乙方義務：
1、乙方須按照協議在指定時間空間內從事維修活動。
2、乙方須遵守相關法律法規，維護甲方的利益、榮譽。未盡事宜甲乙雙方協商解決。
本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：（簽章） 乙方：
簽訂地點：
簽訂時間：乙方：
維修服務合同6
甲方(委托方)：
乙方(承修方)：
簽訂時間：
甲乙雙方經過友好協商，就乙方2鍋爐的維修事宜訂立此維修服務合同，具體條款如下：
一.合同工作內容：
1.鍋爐保溫層漏風、漏煙的維修;
2.鍋爐爐膛內部耐火磚斷裂的維修;
3.出渣機油封漏油的維修;
4.鍋爐排污管機蒸汽管加保溫層機固定的維修;
5.鍋爐基腳及省煤器基腳漏風的維修;
6.水位報警器排污管的安裝維修;
7.省煤器及省煤器安全閥加裝排污管道的維修;
8.安全閥D40D16及水位報警器D350各一只的更換維修。
二.工期要求：
乙方于________年____月____日開始動工，________年____月____日竣工，并于________年____月____日交付甲方使用。
三.付款方式：
1.此次維修費(含材料費、維修費、運費及稅17%)共計人民幣壹萬叁仟元整(小寫B13000.00)，材料費、維修費、運費及稅17%見附錄;
2.甲方預付50%維修款，乙方將所有材料運至甲方指定地點;.整個合同工作內容經甲方內部驗收合格后，甲方向乙方支付維修款的45%;剩余的5%維修款作為質保金________年后付清。
3.經市質監局驗收后，鑒定為上述八項維修內容存在重大缺陷時，則造成的經濟損失由乙方承擔并對其修復。
四.乙方的權利和義務：
1.乙方應當具備鍋爐維修施工資質，按國家質量技術標準，遵守雙方約定，保證維修質量，保修________年。
2.在質保期內，合同工作內容出現問題的，乙方應當返修。返修后質保期自返修竣工交付日起重新計算，因維修質量問題給乙方造成人身傷害和財產損失的，乙方應當承擔賠償責任，但合同工作內容以外項目造成的除外;
3.在維修質量保證期內，托修鍋爐因同一故障或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的，乙方應當聯系其他維修企業，并承擔相應的維修費用。
五.甲方的權利和義務：
甲方有權利監督甲方按照約定提供維修服務;乙方在維修過程中需要甲方提供協助的，甲方應當履行協助義務。
六.雙方違約責任：
1.乙方為按照約定期限完成維修的，應當按照約定標準(500元天)支付違約金，甲方無正當理由延遲支付維修費用的，乙方可行使留置權并通知甲方，甲方應當按照約定標準支付違約金;
2.乙方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證的配件的，甲方有權解除合同，乙方應當雙倍賠償相應的維修費用。因乙方上述行為造成托修鍋爐損壞的，乙方還應當承擔賠償責任;
3.未經甲方同意，乙方擅自將全部或部分維修工作轉托他人的，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已支付的款項。因擅自轉托行為造成托修鍋爐損壞的，乙方還應當承擔賠償責任。
4.其他未盡事項，雙方協商解決，未能解決的合同糾紛交由____縣人民法院管轄。
七.安全責任
施工過程中的一切安全責任由乙方負責。
八.本合同自雙方簽字蓋章起生效，復印有效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
維修服務合同7
甲方：
地址：
乙方：錫林浩特市云頂國際汽車俱樂部
地址：錫林浩特市 街 號
經甲乙雙方的一致協商，確定乙方為甲方單位的汽車定點維修及相關服務單位。雙方依據行業管理相關規定，就其車輛的協議維修事宜達成如下協議：
第一條：乙方提供的服務內容
汽車的維修、保養、美容、裝飾、洗車、輪胎及汽車飾品。
第二條：乙方的權利與義務
1、嚴格履行各項服務承諾，接受甲方的監督檢查。
2、提供電話預約、上門服務、24小時救援服務。
3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標準，不得使用假冒偽劣產品或以次充好，由此造成的損失乙方負全部責任。
4、維修報價應充分考慮車況、部位、安全、經費等因素，向甲方提出合理的報價及維修方案，由甲方確定。
5、維修車輛達不到規定的技術要求的，返修的車輛不得再計價收費。
6、對于甲方車輛維修期間，除了試車外，不得以任何理由開出司外。
第三條：甲方的權利與義務
1、負責協調乙方與其單位在車輛維修服務方面的關系，對于事故車輛與有關部門一至妥善處理車輛維修糾紛。
2、委托給乙方服務的車輛應附派工單并由乙方負責人簽字方可進行施工。
3、對于竣工車輛，如發現不合格或與派工單服務項目不符有權要求乙方無償返工。
4、甲方享受乙方在節假日期間所推出的活動中的各項優惠政策(如打折或贈送禮品等)。
5、雙方簽訂協議，甲方享受協議價在原消費金額基礎上打九折。
第四條：關于費用結算
1、甲方車輛送達乙方公司維修(或其它服務項目)發生費用允許掛帳，但必須由指定人員簽字方可。
2、甲方于每月 日與乙方核對發生的費用并進行結算，乙方為甲方開具正式發票。
3、結算方式：現金或公對公轉賬。 對公賬戶：錫林浩特市云頂國際汽車俱樂部 對 公 賬 號： 061005520920xx46652 開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司錫林浩特寶昌路支行
第五條：本協議簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執一份
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章) 代表： 代表：
電話： 電話：
年 月 日
維修服務合同8
合同編號：_________
甲方（定作人）：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
乙方（承攬人）：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
┌─────────┬────┬──────┬─────┐
│修繕修理項目及內容│計量單位│數量或工作量│ 報酬 │
│ │ │ ├──┬──┤
│ │ │ │單價│金額│
├─────────┼────┼──────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼──────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼──────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┴────┴──────┴──┴──┤
│合計人民幣金額（大寫）： │
└───────────────────────────┘
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│材料│商標│生產│規格│計量│數量│質量│提供│交付│消耗│單價│價款│
│名稱│ │廠家│型號│單位│ │ │人 │日期│定額│ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
（注：空格如不夠用，可以另接）
第五條 檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：_________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：_________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：_________
第八條 資料提供
1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：_________。
2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。
第九條 轉包
1、定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_________，并滿足以下要求：_________。
2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修（服務）中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家（設備供應商或直接代理商）處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：_________，交付地點：_________。
第十七條 驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據_________，具體驗收時間為：_________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款（大寫）_________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：_________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞；
4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌／或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人（蓋章）：_________ 承攬人（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________ 委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修服務合同9
甲方：__________
乙方：_________
隨著電腦的普及與使用，電腦已經進了千家萬戶、機關、企業、銀行證券等各行各業，但電腦因長期超負和運轉或人為損壞，電腦病毒、使用環境等因素經常出現軟件或硬件的故障。給個人娛樂、企業經營、政府管理帶了諸多不變或是損失。__________專業從事計算機及周邊產品維修服務，為了給個人、企業、機關、學校更好的進行服務，提高服務質量，甲方與乙方在具體服務細節方面達成以下協議：
一、乙方必須交納(每臺電腦壹年服務____元整臺)____元/年服務費。自簽字起當月未付款，此費用只系上門服務費，定期維護費。在服務期限內更換配件不在該費用之內。
二、甲方自服務生效日起，對乙方反應的電腦問題應盡力及時解決。
三、甲方每月須對乙方的電腦進行定期維護清理，減小故障隱患。
四、乙方可以通過郵件、電話等方式向甲方提出服務要求。甲方得到信息應及時安排技術員趕往為其解決出現的問題。
五、甲方為乙方代購電腦配件產品的價格不應高于市場報價，不能為乙方提供假冒產品，如有發現，給予雙倍賠償。
六、乙方對甲方的服務不滿意請當面指正，指正無效的情況可以拔打_______投訴。
七、甲方不能對乙方電腦出現的故障久拖不解，如有違反乙方可以單方面解除合同約，并由甲方退還本月服務費。未盡事宜，雙方協商解決、本合同一式兩份，雙方各執一份。
本合同的服務期限：____年____月____日至____年____月____日
甲方代表簽字：____乙方代表簽字：_________
甲方代表簽章：____乙方代表簽章：_________
單位名稱：__________企業名稱：_________
簽字日期：____年____月____日____簽字日期：____年____月____日
維修服務合同10
甲方： 乙方：
甲、乙雙方經友好協商，達成以下協議：
1、 甲乙為乙方提供長期車輛維修、保養。主要維修項目有：大修、二保、小修、年檢。
2、乙方將本單位車輛(包括數量、車型、車號需附清單)委托甲方維修、保養。乙方車輛維修項目由乙方車管部門出具書面任務單由駕駛員交甲方調度派工維修。
3、 乙方到甲方修車應由甲方統一派工，也可由乙方推薦甲方某班組修理。
4、甲方在維修過程中就應對乙方提供良好的服務態度，保質保量，及時完成修車任務。在材料采購正常情況下，小修車輛當天完成，大修、二保或總成修理項目按規定時間盡快完成。
5、 乙方車輛在甲方報修后，甲方為乙方提供免費返程送回服務。
6、 乙方車輛在市內發生故障，甲方隨時有償提供拯救回甲方廠的服務。
7、乙方車輛進廠要登記油料、里程數。在維修期間，甲方除試車和辦理有關年檢業務外，甲方不得以任何理由將車開出廠外，如發現甲方違反一次，甲方應賠付乙方叁佰元，同時甲方還要向乙方作出檢討，并對違紀當事人作出處罰，通報乙方。
8、 在甲方對乙方長期維修的車輛，在結算時可以予人工費優惠。
9、 對乙方的車輛，甲方提供節假日、夜間加班特別修車服務。
10、乙方車輛在甲方維修期間發生費用甲方允許掛帳，每次維修清單需由乙方駕駛員簽字認可。
11、乙方應于每二十五日前到甲方將其維修費用進行結算，或由甲方直接通過銀行收款(委托銀行收款)。如因其它原因不能按時付款，乙方不能享受_折優惠。
12、甲、乙雙方每年進行一次意見征求座談會，甲方將根據乙方要求，不斷改進服務態度及質量，保證乙方滿意。
13、本協議一式二份，雙方簽章后生效，各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修服務合同11
供方： (以下簡稱甲方) 合同編號：
需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協議：
一、 合同價款
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、 服務方式
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題，若甲方未能在規定時間內完成故障處理， 應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、 質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的.通知(建標259號)等法律法規規定及各專業施工規范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規范要求的，乙方有權中止直至解除具體合同訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、 付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發票。
五、 合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、 合同生效
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
維修服務合同12
甲方：昆山偉建汽車銷售服務有限公司
乙方:
甲乙雙方本著平等、友好、互利的意愿，特簽訂汽車定點維修合同如下：
一、乙方擬將本公司( _________________ ________)車輛委托給甲方定點維修，甲方根據乙方開具的“車輛維修聯系單”所要求的維修項目進行維修。如發生增加修理項目，經聯系確認后再進行維修。
二、 維修服務范圍：甲方對乙方本合同標的范圍內的車輛，進行包括大修、二級維護等維
修服務，并代為車輛年檢、二級維護驗車、代辦車輛保險及出險理賠手續等服務。
三、 車輛資料：乙方應提供給甲方本公司車輛行駛證復印件等資料。
四、 維修服務:
a) 每次維修保養時,甲方需對維修車輛之零部件報價,待乙方確認后方可維修. b) 每次維修清單需由乙方駕駛員簽字認可,并由其帶回乙方存檔備查.
c) 甲方在結算維修費用時,須按實結算.不能私自宴請乙方相關人員,若經查實,將扣除甲方當月維修費用之20%.
d) 乙方車輛進入甲方廠區,甲方須對車輛里程,油料等進行登記,除試車年檢業務外,甲方不得私用甲方車輛,如有違反,乙方可對甲方進行RMB300/次處罰(維修費用中扣除),甲方并需作書面檢討.
五、 服務方式：甲方提供預約、24小時救援等服務，方便乙方車輛維修和使用。
六、 服務優惠：簽訂合同即可享受保養工時________ 折優惠；免費市區24時救援；
七、 服務質量
a) 甲方對維修車輛設有質量擔保期規定。在質量擔保期內發生維修質量問題，由甲方免費返修。質量擔保期規定如下：總成大修擔保期為10000公里或三個月，二級維護擔保期為1500公里或10天。時間數與里程數兩者以先到達者為準。
b) 甲方承諾使用純正零配件，以保證質量。
八、乙方的義務：
a) 在車輛交付甲方時，應如實告知車輛狀況和已往維修記錄；
b) 對大修車輛嚴格執行1500公里內限時速80公里的走合期制度；
c) 經由甲方維修的車輛出現異常時，應及時通知甲方，有利于正確判斷故障。 d) 如發生車輛事故，應當及時通知甲方；
e) 不得人為破壞或故意使用不當經由甲方維修的車輛；
f) 對甲方的服務項目積極配合、提供有關資料，并承擔必要費用。
九、違約責任：
a）、如甲方的維修質量不符合標準及有違其他約定，視為違約，違約滿兩次的，乙方有權解除合同。
b）、如乙方不履行合同規定的結算時間，延緩或無故拒付維修費用，視為違約，違約滿兩次的，甲方有權解除合同。
十、爭議解決：
在本合同執行時如發生糾紛，雙方應友好協商解決，協商不成的，可由司法調解或訴訟解決。
十一、 合同期限：本合同有效期為壹年。如合同期滿前十日內雙方均不提終
止合同的，視為合同期再延續壹年。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方蓋章簽字后生效。
甲方：昆山偉建汽車銷售服務有限公司 乙方：
地址：昆山市339省道479號 地址：
電話：0512—57066885 電話：
公司代表： 公司代表：
日期： 年 月 日 日期： 年月 日
維修服務合同13
送修方：__________
承修方：__________
甲方委托乙方承擔工程機械維修業務，為了明確甲、乙雙方的權利和義務，依據《中華人民共和國民法典》，經甲、乙雙方共同協商，達成如下協議。
一、維修設備基本資料
設備名稱：__________
設備編號：__________
設備品牌：__________
設備型號：__________
二、維修項目及費用概算具體維修項目及費用詳見附件《維修清單》，總計__________元。
三、維修地點及運輸費用
維修地點：__________
運輸費用：__________
四、交付與結算
1.竣工交付時間：__________年__________月__________日
2.設備交付方式：__________
3.結算付款方式：__________
4.付款期限：機械修復竣工后，甲方進行驗收，驗收合格，甲方支付維修費。
五、甲乙雙方的權利和義務
乙方承擔的義務和責任：
1、乙方應妥善保管托修機械，除維修或檢驗目的外，不得使用送修機械。
2、需維修機械從離開甲方到修復送達甲方期間，機械的損壞滅失的風險由乙方承擔，并向甲方承擔損失賠償責任。
3、乙方必須使用質量合格的零配件，不得使用回用件。
4、乙方負責免費返修質量保證期內維修質量不合格的送修機械。返修項目質量保證期自返修竣工交付日重新計算，但雙方注明約定的除外。
5、因乙方維修質量不合格，造成較大故障需要重新返廠修理時，乙方承擔往返運輸費用。
6、乙方對設備維修所更換的零配件及總成質保期限為半年
甲方承擔的義務和責任：
1、甲方應說明送修機械的狀況和需維修的內容，按合同規定的期限和方式接收竣工機械，支付維修費用;
2、機械維修完好后，甲方開始施工時必須告知乙方，由乙方派人員在現場跟蹤服務一周。
3、對由于甲方操作不當或自然災害及人力不可抗拒的因素所造成的設備損壞，乙方不予賠償。
六、違約責任
1.任何一方未履行合同，由違約方賠償造成的損失，或按合同約定負責賠償。
2.乙方未盡妥善保管義務或擅自使用送修機械的，應照價賠償油料等直接損失;造成送修機械損壞的，應無償修理并賠償損失。
七、爭議解決方式因維修質量發生爭議，雙方協商解決。
八、本合同一式貳份，雙方各執壹份，簽章生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
送修方：__________
承修方：__________
地址：__________地址：__________
電話：__________電話：__________
委托代理人：____________
法定代表人：______________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
維修服務合同14
甲方：__________
乙方：__________
編號：__________________
日期：__________________
為有利雙方業務的發展，擴大乙方電羅經產品在_____________的銷售，乙方委托甲方籌建smith電羅經產品_________________維修服務中心，經雙方友好協商，在合作互利基礎上擬定本協議書條款如下：
1.業務范圍：
辦理_______用戶購買乙方電羅經后的保用手續;
承接_______用戶使用乙方電羅經的修理業務;
介紹乙方電羅經的性能結構以及使用保養等常識;
逐步介紹乙方其他電羅經性能和用途及使用情況。
2.由甲方在________________辟出100平方米面積作為維修服務中心專用鋪面。乙方負責鋪面的裝修、布置、提供陳列用的樣機和模型、廣告、產品樣本、使用說明書等。所需材料、工時費用均由乙方負責。
3.為維護乙方產品的信譽，使維修后的電羅經達到規定的技術標準，乙方應向甲方無償提供維修保用電羅經的性能、詳盡要求、各項技術指標、全部零件圖冊、維修時必要的工具及修復后測定各項技術指標所使用的儀器和設備)。
4.為提高維修人員的技術，乙方派遣有維修經驗的技術人員為甲方培訓__名維修人員，直到甲方維修人員全部掌握維修技術為止。乙方并定期派員對甲方修理人員進行技術指導，并要提供新技術，所需費用由乙方承擔。
5.甲方派兩人負責維修服務中心的維修業務。鋪面的租金、工作人員的薪金，水電雜費及根據_______有關規定征收的稅務等費用每月共計約______h.k.d.，由乙方支付給甲方。
6.對于保用期內乙方產品的維修：
零件更換，由用戶簽證后，零件由乙方免費提供;
修理費用，由甲方按實際修理量報乙方，乙方向甲方支付修理費用，暫定小修一臺電羅經收港幣______，大修一臺電羅經收港幣_______。
7.甲方對乙方提供的裝修材料、陳列樣機等到達_____________口岸后負責提運、驗收及保管。
8.付款方式：
乙方以m/t方式向甲方付款。
甲方開戶銀行：________________
帳號：____________________
雙方來往帳目，外匯結算每3個月結算一次，每年__________月__________日總結算一次。
9.本協議書雙方簽字后3個月作為維修中心籌備期，雙方按協議書的要求分別進行工作。定于____年____月___日正式開幕。
10.本協議書自開幕之日起暫定為1年，如進展情況雙方滿意，可繼續延長期限并提前3個月雙方進行洽商。在協議終止時，甲方需歸還乙方存有的樣機、維修工具，備品與技術文件。
11.甲方為銷售smith產品可以使用商標，但不得棄用另改商標。在使用該商標時，甲方不得與其他任何標記或商標一起使用。本協議書終止時，甲方應立即停止使用smith商標。
12.合約期內，甲方同意不予以直接或間接地接受同類產品的業務與smith產品競爭。
13.在執行合約條款中，雙方在洽商過程中如未能解決時，可______________申請仲裁。
14.本合約正本為中英文本，中英文本具有同等效力。
15.其他未盡事宜，雙方隨時洽商補充修訂。
16.本協議業經_____________________會批準，。如需擴大業務范圍，經雙方協商后報原批準單位同意后生效。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
時間：__________
維修服務合同15
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協商同意就甲方車輛定點維修事宜達成協議如下：
一、乙方為甲方提供長期車輛維修、保養。主要項目有：大修、二保、小修、年檢。
二、甲方將本單位車輛(包括數量、車型、車號需附清單)委托乙方維修、保養。
三、乙方在維修、保養甲方車輛時，嚴格按照國家及行業有關標準進行作業，對大修車輛出具“質量保證書”。
四、乙方在維修、保養甲方車輛時，嚴格按甲方提供的派修單或司乘人員報修項目進行作業，嚴禁自行擴大作業的內容。根據車輛實際情況需擴大作業內容的，需經甲方人員同意方可進行。
五、乙方在維修、保養甲方車輛需更換配件時應實事求是，必須做到交舊換新，保證不弄虛作假。
六、甲方車輛在乙方報修后，乙方為甲方提供免費返程送回服務。甲方車輛在市內發生故障，乙方隨時免費提供施救回廠的服務。對甲方的車輛，乙方提供節假日、夜間加班特別修車服務。
七、甲方車輛進廠要登記油料、里程數。在維修期間，乙方除試車和辦理有關年間業務外，乙方不得以任何理由將車開出廠外，如乙方違反規定，除向甲方作出檢討外，并對違紀當事人作出處罰。
八、乙方對甲方長期維修、保養的車輛，按以下標準收取費用：零部件的加價幅度在進價基礎上不超過以下標準：元/工時，材料費加價率省內進貨
九、甲方車輛進入乙方廠區維修、保養期間的一切安全責任由乙方負責，造成車輛損壞及物品物品丟失由乙方承擔。
十、甲方車輛發生的維修費用由乙方允許掛賬，每次維修清單需由甲方人員簽字認可有效。
十一、甲方直按時結算維修費用，每方式自行到乙方所在地支付。如到期不支付維修費，乙方將向甲方(除維修費外)按每天1%收取滯納金。
十二、本合同不因甲、乙雙方負責人、經辦人發生變更影響本合同的執行。
十三、甲、乙雙方每年進行一次意見征求座談會，乙方將根據甲方要求，不斷改進服務態度及質量，保證雙方滿意。 十四、質量保證：大修60天1萬公里，日常維修質量保證期60天，一級保養10天2千公里，二級保養30天4千公里。
十五、本合同從 年月 日至 年月 日止。
十六、本合同一式二份，經雙方簽章生效，其他未盡事宜雙方協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【維修服務合同】相關文章：
維修服務的合同10-01
維修服務合同08-01
設備維修服務合同02-14
維修服務類合同01-17
有關維修服務的合同10-08
房屋維修服務合同04-21
外包維修服務合同10-11
水電維修服務合同10-11
車輛維修服務合同10-10
維修服務合同模板02-14