工程尾款支付協(xié)議書
在學(xué)習(xí)、工作生活中，很多地方都會(huì)使用到協(xié)議，簽訂協(xié)議可以使雙方受到法律的保護(hù)。協(xié)議到底怎么寫才合適呢？以下是小編精心整理的工程尾款支付協(xié)議書，歡迎大家分享。
工程尾款支付協(xié)議書1
定作方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利的原則,經(jīng)過雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 加工承攬的定作物
1.1品名：腳手架表面鍍鋅處理
1.2規(guī)格：以實(shí)際交付為準(zhǔn)
1.3數(shù)量：以實(shí)際交付為準(zhǔn)
第二條 合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額或計(jì)價(jià)方式：元每噸。
2.2付款方式：按季結(jié)算，每季度底支付
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1質(zhì)量要求：按照國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1主要原材料腳手架由定作方提供。
4.5承攬方收到定作方提供的原材料之日起1日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合鍍鋅要求的,應(yīng)在收到后3日內(nèi)通知定作方。
第五條 特別承諾
5.1定作方在合同期內(nèi)不再另行將腳手架產(chǎn)品鍍鋅工序交由第三方加工，承攬方為確保定作方產(chǎn)品產(chǎn)出量，不再承攬其他第三方的表面處理業(yè)務(wù)。
5.2任何一方違反上述約定，對(duì)方均有權(quán)解除被合同。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
6.2驗(yàn)收方法：全部驗(yàn)收
6.3定作方驗(yàn)收承攬方所完成定作物的時(shí)間：收貨后3日內(nèi)
6.4定作方驗(yàn)收承攬方所完成定作物的地點(diǎn)：定作方產(chǎn)內(nèi)
6.5驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后1年內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作方有權(quán)要求賠償損失。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。
第七條 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由承攬方自提待加工物，送交定作物。
7.1.1自提定作物的時(shí)間：定作方通知后3日內(nèi)
7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：定作方單位內(nèi)
7.2雙方約定由承攬方送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間：通知定作方后3日內(nèi)
7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：定作方單位內(nèi)
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式：汽車
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重作。經(jīng)過重作后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方支付未交定作物加工價(jià)款總價(jià)的20%違約金。
12.5未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作方支付不能交付定作物貨值總價(jià)的20％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。變賣定作方提供的`原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)解除合同。
12.10超出本合同規(guī)定的材料消耗定額使用定作方提供的材料，承擔(dān)超過部分的材料費(fèi)。
12.11違反本合同5.1的，按照已發(fā)生定作業(yè)務(wù)加工價(jià)款的20%支付違約金。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬方造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作方的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作方應(yīng)向承攬方支付未履行部分價(jià)款總值的20％的違約金。
13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬方提供原材料的,承攬方有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬方造成的損失；承攬方不要求解除合同的，交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延。
13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8違反本合同5.1的，按照已發(fā)生定作業(yè)務(wù)加工價(jià)款的20%支付違約金。
第十四條 不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力（不包括第三人違法侵害）致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬方不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第一種方式解決：
（一）向無(wú)錫仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
（二）向人民法院起訴。
第十六條 本合同簽訂地點(diǎn)無(wú)錫市錢橋鎮(zhèn)馬芮腳手架廠
第十七條 其它事項(xiàng)
17.1雙方約定加工地點(diǎn)在。
第十八條
18.1本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
18.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同期限為年，自20xx_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。甲方的全權(quán)授權(quán)代表為，甲方其他工作人員簽署的所有文書必須經(jīng)全權(quán)授權(quán)代表簽字認(rèn)可方發(fā)生法律效力，未經(jīng)全權(quán)授權(quán)代表簽字認(rèn)可的文書不得作為雙方結(jié)算的依據(jù)。
第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
以下無(wú)合同正文。
定作方（章）：
承攬方（章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶行：
開戶行：
賬號(hào)：
賬號(hào)：
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
工程尾款支付協(xié)議書2
甲方：_______________________________________________________
乙方：_______________________________________________________
甲、乙雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、公平、誠(chéng)信的原則，就瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)道路交通安全設(shè)施施工的相關(guān)事宜協(xié)商一致，具體內(nèi)容如下：
一、工程概況
（一）工程名稱：__________________________________________________________________________________________________________________________________。
（二）工程地點(diǎn)：_______________________________________________________________________________________________。
（三）工程范圍：道路標(biāo)線施劃、道路標(biāo)志標(biāo)牌安裝，具體施工內(nèi)容見附圖。
（四）承包方式：包工包料。
（五）材料及工藝補(bǔ)充說(shuō)明見施工附圖。
二、合同工期及順延條 件
（一）施工工期
合同總工期以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日起計(jì)算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。
（二）工期順延條 件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙；
2.設(shè)計(jì)變更或工程量增加；
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計(jì)超過24小時(shí)；
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計(jì)超過24小時(shí)。
（三）乙方滿足工期順延條 件后1個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報(bào)告后1個(gè)工作日內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)，視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
（一）施工要求
1.甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工允許手續(xù)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。
2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)要求，無(wú)償為甲方設(shè)計(jì)施工規(guī)劃，在合同簽定后七個(gè)工作日內(nèi)，將規(guī)劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后，七個(gè)工作日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場(chǎng)。
4.乙方嚴(yán)格按照施工圖紙中的要求進(jìn)行采購(gòu)和加工，并提相關(guān)材料供質(zhì)量保證書。
5.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（二）安全要求
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。
四、工程質(zhì)量、驗(yàn)收及質(zhì)保
（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照《鋼筋混凝土設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJI0-87、《公路交通標(biāo)志和標(biāo)線設(shè)Z規(guī)范》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質(zhì)量。
（二）工程驗(yàn)收
1.乙方提前十個(gè)工作日將竣工驗(yàn)收通知，以書面形式送達(dá)甲方，如甲方不能按期參加驗(yàn)收，須在三個(gè)工作日內(nèi)書面回復(fù)乙方，并另行商定驗(yàn)收日期。
2.甲方收到乙方的驗(yàn)收通知未提出異議，但到期未組織驗(yàn)收的，視為工程竣工并合格。
3.自工程竣工驗(yàn)收合格后，自驗(yàn)收合格次日起三個(gè)工作日內(nèi)辦理工程移交完畢。
（三）工程質(zhì)保
自工程竣工驗(yàn)收合格次日起壹年內(nèi)為工程質(zhì)保期，乙方對(duì)工程負(fù)責(zé)保修，質(zhì)保期內(nèi)除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費(fèi)、人工費(fèi)等所有費(fèi)用，由乙方全部承擔(dān)，質(zhì)保期屆滿后，乙方提供終身維護(hù)服務(wù)。
五、合同金額及費(fèi)用結(jié)算
（一）合同金額：人民幣貳佰捌拾叁萬(wàn)陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2,836,483元。
（二）自合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進(jìn)度款。
（三）自設(shè)施安裝完成后七個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進(jìn)度款。
（四）自工程竣工驗(yàn)收合格次日起二十個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進(jìn)度款。
（五）合同總額的5%作為質(zhì)保金，保修期壹年，在質(zhì)保期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，甲方于質(zhì)保期界滿后十個(gè)工作日內(nèi)，將質(zhì)保金全額支付給乙方。
六、違約責(zé)任
（一）甲方違約
因甲方原因未能按合同約定，按時(shí)支付工程進(jìn)度款，造成乙方工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)因工期延誤產(chǎn)生的材料保管、誤工等附加費(fèi)用。
（二）乙方違約
1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同規(guī)定的日期全部竣工驗(yàn)收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價(jià)款千分之一違約金，計(jì)算至全部工程驗(yàn)收合格之日時(shí)止。
2.因乙方造成工程質(zhì)量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的各項(xiàng)損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產(chǎn)規(guī)范要求，造成的安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償因事故給甲方帶來(lái)的各項(xiàng)損失。
七、爭(zhēng)議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭(zhēng)議的問題應(yīng)盡量協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。
八、附則
（一）本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，自雙方簽字蓋章后生效。
（二）本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等效力。
（三）合同附件
1.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；
2.施工圖紙；
3.雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件。
甲方：__________________________________________________________________________________________
地址：_______________________________________________________________________________________________
代表人：
電話/傳真：__________________________________________________________________________________________
開戶行：___________________________________________________________________________
賬號(hào)：________________________________________________________________________________
乙方：__________________________________________________________________________________________
地址：____________________________________________________________________________________________________
代表人：
電話/傳真：________________________________________________________________________________
開戶行：________________________________________________________________________________
賬號(hào)：_______________________________________________________________________________________________
簽約時(shí)間：_____年_____月_____日
【工程尾款支付協(xié)議書】相關(guān)文章：
房屋買賣尾款協(xié)議書（通用6篇）05-21
房屋尾款合同模板（精選6篇）04-13
精選支付協(xié)議書4篇11-10
工程貨款支付承諾書01-13
工程支付擔(dān)保承諾書01-14
支付協(xié)議書合集6篇06-05
工程款支付承諾書11-24
支付工程款承諾書02-15