承攬免責協議書范本（通用19篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，協議書在生活中的使用越來越廣泛，協議書的簽訂是雙方或數方之間權利義務的最好規范。協議書的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的承攬免責協議書范本，希望能夠幫助到大家。

　　承攬免責協議書 1

　　甲方：

　　乙方：

　　現根據甲乙雙方的實際情況，甲方聘任乙方為＿ 工程項目負責人。經甲乙雙方共同協商作如下規定。

　　1、乙方以五分公司項目經理部形式，及工地核算的方式隸屬于甲方，并以工程結算總造價1%上繳甲方作為管理費。竣工工程驗收后獲得優良等級的，甲方按工程總造價的＿ 獎勵乙方。

　　2、工商所得稅等各項稅費及主管部門的各種費用（包括工程報建費、安監、定額等）均由乙方自行負責繳交，并且必須及時清理，不能拖欠。

　　3、乙方的財務管理制度必須符合有關的各項規章制度中，一切業務活動、各項費用收支一定要嚴格遵守國家的.政策、法律、法令，并執行甲方的各種規章制度，接受監督檢查。

　　4、根據工地結算、統一對外的原則，工程報建、合同簽訂、工程預結算均以公司名稱辦理。另外，工程結算和預收工程款統一以公司名稱開據發票或收款收據，并將此款劃入公司銀行帳號，待公司收款及扣除應由乙方支付的稅費后再下撥乙方使用。

　　5、乙方上繳管理費用必須在每次工程收款中按1%比例扣減。1%的進度款扣減后，甲方須在五個工作日內將99%的余額付清乙方，總管理費甲方按與中山市環保實業發展有限公司結算作1%計款。

　　6、乙方的設備、材料及各項費用等均由乙方負責。乙方的人員任免、工人招聘、業務經營等均自行負責，但乙方必須按有關規定做好工人的崗前培訓和安全教育后（其中，包括外地民工計劃生育、臨時戶口、治安等國家有關規定，乙方必須自行負責并按章執行。否則一切責任自負）方能上崗并報分公司備章。乙方必須加強質量、安全管理工作，配置專職人員，并在施工過程中嚴格遵守國家有關施工規范和規定。該工程施工中產生的一切工作。如發生安全事故及質量事故的經濟損失由乙方負責，有關的法律糾紛、拖欠款糾紛，均由乙方自行負責。一概與甲方無關。

　　7、雙方必須盡一切努力，搞好工程的質量、安全工作，接受各有關部門（包括建委、質、安監、監理、建設單位、公司職能部門等）的督促管理。

　　8、乙方不論在任何情況下，必須維護甲方在社會信譽及利益。并有責任義務提高甲方的社會信譽，（如上程質量、安全生產、文明施工、優良率、服從國家、地方等有關法律、法規等）若有損害甲方的社會信譽及利益，則乙方必須承擔相應的責任，甲方有權解除責任書。

　　9、甲方須配合乙方辦理施工報建，工程檢查（安檢、質檢、驗收）備案驗收時資料檢查、蓋章等相關工作，乙方負責施工現場的安全責任。

　　10、乙方以工程合同造價承包結算，無論盈或虧，乙方必須自行負責。同時須保證支付各種稅費，履行甲方與建設單位簽定的合同中各種條欽。一切后果與甲方無關。

　　11、本協議一式肆份，甲方兩份，乙方兩份。經蓋章后生效，有效期為該工程保修期滿。在執行過程中如有未盡事宜，可在執行中協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　_______年_______月_______日

　　承攬免責協議書 2

　　甲方：___________________________旅行社(以下簡稱甲方)

　　乙方：____________________________(以下簡稱乙方)

　　一、此次活動由商場組織顧客出游，成年人均采取自費制度，即出游個人產生的相關費用由其個人承擔(兒童免費)。

　　二、黃山一日游活動為非盈利性質活動，并有一定潛在的危險性，如出現意外事件、意外事故等，責任均由顧客本人承擔。

　　三、黃山一日游活動是個人自愿參加的活動，建議顧客自行購買出游人身意外保險。

　　四、出發前所有參加活動的'顧客必須提供真實的本人姓名+電話號碼(以及緊急事件聯系電話)，甲方及組織者不承擔任何法律、經濟及一)切連帶責任。

　　五、如活動前、中、后發生個人物品的壞損或丟失、與他人沖突、急性疾病、意外事故等，甲方及組織者亦不承擔因意外傷亡或個人的經濟損失而產生的任何法律責任和相關的費用。

　　六、參加活動的顧客如有特殊情況需要中途離開務必通知組織者，聲明自愿離開，離隊后的安全、經濟及一切連帶責任自負。

　　七、凡是共同出行的顧客必須簽署《出游活動安全免責協議書》，如不能接受，后果自負。

　　八、該協議生效日期為雙方簽字日期，協議一經簽署立即生效直至本次活動結束。

　　甲方(簽字)：_____________________旅行社

　　乙方(簽字)：_______________________

　　______年____月____日

　　承攬免責協議書 3

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方因經營需要，自____年_____月_____日起聘請乙方為公司的名義財務負責人，經雙方，達成以下協議：

　　一、事由及責任：

　　1、基于甲方嚴格執行代理記帳公司相關制度的前提下，甲方因審批代理記帳公司需要借用乙方的中級會計證書，前往財政局等部門辦理相關手續時乙方以公司財務負責人的名義出面。并且為迎合各職能部門考核需要，乙方在甲方單位參保社保，費用由甲方承擔。甲乙雙方不存在關系和掛靠勞動關系。

　　2、乙方與甲方所承接的代理記帳業務單位不存在任何經濟利益關系及業務往來關系，具體實際操作由甲方為核心進行。甲方在此合同期間所從事的一切經營活動與乙方沒有任何關系，在甲方不違背代理記帳公司相關會計管理制度的前提下乙方也不得對甲方進行業務干涉。

　　3、甲方所承接的代理記帳業務單位如果發生稅務時，甲方應積極配合代理單位做好協調溝通及公關工作。產生的稅務風險與乙方無關。

　　4、基于甲方應對職能部門檢查的'需要，乙方同意將會計從業資格證書轉入甲方名下，并且書及中級職稱證書存放甲方處，合同期間由甲方保管此二本證書。

　　在甲方保管證書期間，甲方不得將乙方的證書用于職能部門檢查之外的需要。此期間乙方有以上二本證書需要使用時，甲方必須無條件配合。否則雙方視為終止。

　　5、乙方無條件配合甲方需要乙方在經營過程中應對各檢查時出面的需要。

　　二、其他約定

　　乙方不參與甲方公司的經營管理，與甲方不存在關系和掛靠勞動關系，因此甲方的一切稅務、法律風險與乙方無關。

　　本協議未盡事宜，雙方解決。

　　本協議有效期自____年_____月_____日至____年_____月_____日止。

　　三、本協議書一式二份，雙方各執一份。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

　　承攬免責協議書 4

　　甲方： （辦學單位）

　　乙方： （校車服務提供者）

　　乙方承攬甲方學生上下學接送業務，為更好地明確雙方的權利義務，簽訂本協議，以咨遵守。

　　一、乙方按照甲方劃定的區域及行車路線為甲方接送學生，提供學生接送過程中的一切服務，并確保學生乘車安全。

　　二、甲方為乙方付費方式：（具實填寫，自主確定，在括號中打“√”）

　　1、 甲方收取學生乘車費用后直接與乙方結算或由教辦與乙方結算。（）

　　2、 由乙方直接與學生家長結算。（）

　　3、 其他。（）

　　三、在學生接送過程中，如發生交通安全事故、學生傷害事故及其他安全事故，由乙方承攬一切責任。

　　四、關于雙方的'權利、義務見《校車安全管理責任書》。

　　五、《校車安全管理責任書》作為本協議的附件，與本協議具有同等的法律效力。

　　六、本協議（含附件：《校車安全管理責任書》）一車一簽，一式四份，雙方蓋章、簽字后生效，甲、乙雙方各執一份，由甲方報轄區教辦、壽光市教育局各備案一份。

　　七、校車承攬協議每學期簽訂一次。本協議有效期為20 _______年_______月_______日至20 _______年_______月_______日。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

　　簽訂日期： _______年_______月_______日 _______年_______月_______日

　　承攬免責協議書 5

　　甲方;______乙方：______

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制做的裝飾件及安裝工程標的額約為：______元。

　　第二條制作裝飾件規格、單價

　　序號裝飾件名稱規格數量單價合計

　　注：以上每平方米裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場

　　3、承包范圍：裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

　　4、承包方式：包工包料;

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于年日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

　　3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

　　2、提供施工用雙排腳手架;

　　3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;

　　4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

　　2、認真組織施工，嚴格按《外裝飾工程施工驗收標準》施工。

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;

　　2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;

　　4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于年日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;

　　2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程，進行終身維護;

　　3、因甲方原因造成的裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的'原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付______元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除______元違約金。

　　4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的

　　處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：______乙方：______

　　簽約人：______簽約人：______

　　簽約地點：______簽約日期：______

　　承攬免責協議書 6

　　甲方：

　　乙方：

　　就乙方承攬拆除甲方原教育輔導站辦公樓及廚房的相關事宜，經雙方協商，達成如下協議：

　　一、拆除范圍

　　原教育輔導站辦公樓及廚房等建筑物地面以上的部分。 拆除的廢料由乙方負責清理、運出。

　　二、拆除時間

　　自本協議簽訂之日起，至歸乙方的'材料運出完時止，共計1.5天。

　　三、拆除費用

　　拆除費用為人民幣______ 元（ ______元整），及拆除的瓦、木料、門窗、磚和墻體內的鋼筋歸乙方所有。

　　四、安全責任

　　乙方應聘請具有相應技術和資質的人員作業，并提供相應的安全設施、設備，如若發生任何安全事故，均有乙方承擔責任。施工過程中不能對途徑辦公樓周圍的光纜線、電線等造成損壞，如果造成損壞的均有乙方承擔責任。

　　五、違約責任

　　乙方不能在約定的期限內完成拆除及運完歸乙方的材料，遲延超過1日時，每遲延一天，向甲方支付違約金伍佰元。

　　六、驗收

　　乙方完成拆除作業后，在完成清理、運輸廢料后，確定乙方已拆除完地面以上所有的應拆除的建筑后，甲方在一周內支付拆除款額。

　　七、本協議甲、乙雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　時間：______年 ______ 月______ 日

　　承攬免責協議書 7

　　發包人：

　　承包人：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：________________________________。

　　2.工程地點：________________________________。

　　3.工程立項批準文號：________________________。

　　4.資金來源：________________________________。

　　5.工程內容：________________________________。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》。

　　6.工程承包范圍：________________________________。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：_年__月__日。

　　計劃竣工日期：_年__月__日。

　　工期總日歷天數：__________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的'，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合________________________________標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：__________人民幣;

　　其中：

　　安全文明施工費：_____人民幣;

　　材料和工程設備暫估價金額：_____人民幣;

　　專業工程暫估價金額：_____人民幣;

　　暫列金額：_____人民幣。

　　2.合同價格形式：________________________________。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理：

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　中標通知書;

　　投標函及其附錄;

　　專用合同條款及其附屬文件;

　　通用合同條款;

　　技術標準和要求;

　　圖紙;

　　已標價工程量清單或預算書;

　　其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬文件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于_年__月__日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。

　　發包人：承包人：

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　日期：_____日期：_____

　　承攬免責協議書 8

　　甲方：______________

　　廠法定代表人：_________________廠長

　　乙方：_________________

　　甲方因業務需要，由乙方安裝部分產品，雙方經過協商，達成如下協議書：_________________

　　一、安裝的項目名稱和地點：_________________

　　二、安裝的`產品名稱、規格、型號、數量和安裝報酬：_________________名稱規格型號數量安裝合計;

　　三、完成安裝的期限：_________________

　　四、安裝的質量要求：_________________

　　五、安裝的安全責任：乙方確保規范、安全地完成上述安裝內容，安裝過程中如發生人身、財產的損害事故的，乙方自行承擔全部責任或者損失，與甲方無關;

　　六、安裝報酬的結算支付時間：_________________

　　七、違約責任：_________________乙方每逾期一天，支付違約金___元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失;

　　八、如因本協議書發生糾紛的，雙方協商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。

　　九、本協議書經雙方簽章后生效，協議書一式二份，雙方各一份。

　　甲方：______________廠乙方：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　承攬免責協議書 9

　　合同編號：

　　委托方：

　　簽訂地點：

　　承擔方：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1、項目（媒介）：____________________________

　　2、廣告內容及有關證件的名稱、編號：____________________________承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　3、發布地點或形式：_______________________

　　4、顏色：____________________________

　　5、規格或材料：___________________________

　　6、刊播次數、起訖時間、日期：____________

　　7、其他要求：____________________________

　　第二條費用及支付辦法

　　1、費用：類別單價數量金額（元）備注設計、制作費發布費代理費合計金額（大寫）

　　2、結算方式和期限：____________________________

　　3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條驗收方式及時間

　　______________________________________________________

　　第四條違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的______％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條合同爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的`，按下列第種方式處理（未作選擇的，視為選擇1）：

　　1、提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁；

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第六條雙方商定的其他事項

　　____________________________________________________________ 。

　　第七條附則

　　1、本合同附件

　　2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本____________份，送：____________。

　　3、本合同有效期：自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。

　　委托方

　　單位名稱（蓋章）：

　　地址：

　　郵編：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　承攬方單位名稱（蓋章）：

　　地址：

　　郵編：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　時間：____年____月____日

　　承攬免責協議書 10

　　甲方：___________法人代表：___________

　　乙方：___________法人代表：___________

　　甲乙雙方經友好協商，本著互利互惠的原則，依據《中華人民共和國民法典》以及相關國家法律、法規，就花池護欄工程制作安裝達成如下協議：

　　一、工程范圍和工作內容

　　1、工程名稱：__________

　　2、工程范圍：工程護欄的制作安裝施工。

　　3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的`存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。

　　二、合同工期

　　本工程項目工期為日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　三、工程價款及付款方式

　　(一)工程價款

　　以上工程造價共計：_______元大寫：_______元整

　　(二)結算方式

　　工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。

　　四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。

　　五、施工要求：

　　護欄高度_______㎝;立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預埋件，水泥澆筑;其余部分為_______×_______方管，欄桿頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底，黑漆罩面。

　　六、本協議一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決，解決不成，經法律途徑解決。

　　甲方：(簽章)___________乙方：(簽章)___________

　　負責人：___________負責人：___________

　　代理人：___________代理人：___________

　　___________年___________月___________日___________年___________月___________日

　　承攬免責協議書 11

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　身份證號： 聯系電話：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱:農村自建房屋裝飾裝修。

　　1.2施工地點:玉溪市江川縣。

　　1.3房屋概況:房型 （層），建筑面積約 平方米。

　　第二條 裝修施工內容

　　甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。

　　第三條 承包方式

　　包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。

　　第四條 裝修價款

　　本合同項下裝修項目總價款： ___元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣整)，該價款為施工包干價。

　　第五條 裝修款項支付方式

　　乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的'95%，剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。

　　第六條 裝修工期：

　　自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為天。

　　第七條

　　乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內（包括本數）的，甲方可不予追究；損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。

　　第八條

　　乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責；乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

　　第九條

　　本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。

　　第十條 協議的變更和解除

　　10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。

　　10.2乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。

　　第十一條違約責任

　　11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金；

　　11.2乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。

　　第十二條 本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份 ，具有同等法律效力。

　　因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決；協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。

　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

　　住址： 住址：

　　電話： 電話：

　　身份證號：身份證號：

　　簽訂日期： _______年_______月_______日

　　簽訂地點：玉溪市江川縣

　　承攬免責協議書 12

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，______年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

　　工程地點及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結構：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　工程價款及付款方式：

　　1.本工程總價為________元，大寫_________。

　　2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方，乙方才進場施工。

　　3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。

　　本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

　　本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

　　四、質量標準及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　五、施工期限：

　　工期為_______，從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

　　六、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的`損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方，其工期順延。

　　2.由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應付清全部工程款。

　　七、其他約定：

　　1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

　　2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

　　3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

　　4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

　　5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　地點：

　　地點：

　　電話：

　　電話：

　　______年____月____日

　　______年____月____日

　　承攬免責協議書 13

　　甲方：

　　乙方：，身份證號：

　　經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：

　　一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜，具體清潔事項包括：

　　1、日常清潔區域：

　　2、定期保潔區域：

　　3、垃圾區域：

　　二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。

　　三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。

　　四、乙方應身體健康、誠實勤勞，應嚴格按照操作規范、清潔標準進行工作，確保衛生質量。

　　五、乙方在提供保潔服務過程中，必須遵守甲方的規章制度，服從甲方的`安排，不得影響甲方正常經營活動。

　　六、保潔加工承攬費用為___ 元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：

　　七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。

　　八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。

　　九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，并不支付甲方任何費用。

　　十、本協議未盡事宜，雙方協商簽訂書面補充協議解決，書面補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

　　承攬免責協議書 14

　　甲方: (以下簡稱“甲方”)________

　　乙方：(以下簡稱“乙方”)________

　　甲、乙雙方經友好協商，本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則，達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規定，就乙方為甲方制作事宜，簽定合同，以期共同遵守。

　　一、工程項目名稱：________

　　二、工程總金額：________大寫：________

　　三、施工要求

　　1、乙方負責設計、施工、安裝。

　　2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當日，其剩余款額計人民幣，甲方須向乙方一次付清。

　　四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。

　　五、權利與責任：

　　六、乙方按固定工藝程序制作，如有特殊要求，合同須直接體現，自按裝之日起半年內，乙方對以人為本誠信務實戶外廣告牌出現的質量問題負責免費更換、維修。如發生下列情況者，乙方則不承擔責任：

　　1、甲方由于操作不當或人為損壞;

　　2、用戶自行拆卸、檢查;

　　3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。

　　注：如發生以上情節之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負擔維修需費用。

　　七、乙方要保證安全施工，對施工人員的`安全負全部責任，出現一切傷亡、工傷等事故所產生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下，對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞，如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞，要負責賠償。

　　八、如出現糾紛，應協商解決，若無法達成一致，訴訟至房山區人民法院。

　　九、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發布權等，概由甲方承擔一切法律責任。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字，蓋章即時生效。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　_________年_________月_________日

　　承攬免責協議書 15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方因加工款糾紛，有案件于_人民法院處理，案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商，協議如下：

　　一、甲乙雙方協商一致：同意由乙方一次性向甲方支付_元以了結號案件糾紛。

　　二、款項的支付：先由甲方向乙方開具上述款項發票（發票稅率為3%，因甲方之前已因本案開具了發票_元由乙方抵扣，現在甲方只需向乙方開具發票_元），乙方在收到發票后二個工作天內向甲方支付加工款_元，甲方收到該款項后應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴

　　（備注：甲方應在乙方付款后三個工作天內向_人民法院郵寄或現場提交撤訴申請；因乙方已提管轄權異議上訴認為案件由A法院處理，若法院因程序問題未能及時接受撤訴申請并認為要等管轄權異議上訴的結果出來再辦理，如乙方管轄權異議上訴被駁回，甲方應在收到該結果后三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請；如乙方的管轄權成立，法院將案件移送給A民法院處理的，甲方應在收到A法院的`受理通知后三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。）

　　三、雙方確認：自乙方履行協議第二條約定的全部付款義務之日起，雙方有關的號案件中的所有權利義務終結，雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。

　　四、違約責任：如乙方在收到發票后未按第二條約定支付甲方加工款_元，甲方不作撤訴處理，并可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務，甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴，視為甲方認可乙方已經履行完畢本協議約定的全部義務，號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢，乙方還可向甲方主張違約金_元（備注：如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的，甲方按照以上第二點括號的備注內容履行不能視為違約）

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，各份具有同等效力，由雙方簽字或蓋章之后生效。

　　甲方：

　　______年______月______日

　　乙方：

　　______年______月______日

　　承攬免責協議書 16

　　托運方（甲方）：______

　　承攬方（乙方）：___________

　　經甲乙雙方本著相互溝通，平等互利的原則，就乙方承攬甲方貨物運輸，經過雙方共同協商達成如下協議：

　　1.出車事宜，由甲方指定人負責統一調度安排。

　　2.乙方須遵守出車時間，按工廠規定上班時間準時到廠待令派遣，有事必須提前1天請假，影響甲方發貨將處罰200元/天，在接到甲方派車指令或送貨單時主動協助甲方人員裝車，甲方辦理貨物出門證，乙方在貨物出門主動登記。乙方接到甲方送貨單或送貨指令必須按時把貨物送到，如甲方貨物未生產出來乙方必須及時通知甲方業務員。如因乙方原因貨物沒有送出，將對乙方當次用車50%進行結算，情況嚴重的`取消運輸承攬業務。

　　3.乙方在貨物裝車、運輸、卸貨過程中確保貨物的完好，碰壞、劃傷或丟失經查明進行原價賠償。

　　4.乙方送貨、退貨在主機廠須辦好相關手續，（退貨、帶回頭貨，超過一噸按50%基價結算）甲方不派人送貨，退貨時必須退貨單與貨物相符，送貨單必須在次日8:00前交甲方銷售統計人員（原則上送貨回廠就交送貨單），如漏交送貨單、退貨單查明可以對乙方以單據200元/張進行處罰。

　　5.甲方交代乙方在送貨時的臨時任務事宜，乙方須及時完成。

　　6.運輸費用按照甲乙雙方認可的統一租車價格（附頁），額定載重1-2T按基價85%結算，3T按基價100%結算，5T以上基價120%結算

　　7.甲方在每月20日對乙方用車進行結算，乙方須把每天辦理用車申請單統一交甲方業務員辦理結算清單，乙方須憑甲方結算清單開具運輸發票交甲方財務掛賬，甲方在掛賬后貳個月后支付運費。

　　8.乙方車進入裝卸及卸貨區域發生的任何事故，造成任何損失都由乙方負責，在運輸過程中發生交通事故，由乙方負完全責任與甲方無任何關系。

　　9.乙方不得觸犯甲方利益的不誠信行為，一經查實取消運輸承攬資格，并賠償甲方所造成的損失。

　　10.乙方如達不到甲方運輸承攬協議內容，甲方有權終止乙方運輸承攬。

　　11.本協議在執行過程中如發現有未盡事宜，由雙方平等協商解決。

　　12.本協議自簽訂起生效至20__年12月31日止，協議到期后在雙方均同意的情況下，可續簽租車協議。

　　13.本協議一式二份甲方、乙方各執一份。本協議自雙方代表人簽字時生效，并具法律責任。

　　托運方：_______ 承攬方：______

　　代表人簽字：________ 代表人簽字：__________

　　承攬免責協議書 17

　　甲方：

　　乙方：

　　根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。

　　一、工程地點：迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。

　　二、承包范圍及內容：場區土方挖運。

　　三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

　　四、工程承包價格及計算方式

　　按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

　　五、質量要求：按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款20__年7月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責任

　　負責測量土方標高

　　九、乙方責任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

　　2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

　　3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關于安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發包人承擔賠償責任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的'挖土標高挖土。

　　5、乙方應配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

　　7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時采用法律訴訟解決

　　十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　承攬免責協議書 18

　　訂立合同雙方：

　　建設單位：________（以下簡稱發包方）

　　施工單位：________（以下簡稱承包方）

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：________

　　第二條：工程地點：________

　　第三條：________

　　第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊，共計：____元

　　乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。

　　第五條：工程期限（____年____月____日——____年____月____日）

　　第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的.樣品為標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂的二次搬運.

　　第八條：發包方義務：

　　1、甲方給乙方施工圖一式1份。

　　2、按協議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4、按協議負責按期撥款。

　　5、負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。

　　第九條：承包方義務

　　1、按協議分工負責材料保管。

　　2、施工組織和施工人員形象。

　　3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4、負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協助電工進行電線連接工作。

　　5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6、負責施工過程中及竣工后的現場清理工作。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。

　　第十一條：安全施工

　　施工期間，乙方必須按安全生產的相關規定執行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。

　　第十二條：本合同正本2份，承包方、發包方各一份，第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：（蓋章）________

　　承包方：（蓋章）________

　　法定代表人：_____

　　法定代表人：______

　　身份證號：________

　　身份證號：________

　　地址：________

　　地址：_________

　　開戶銀行：______

　　開戶銀行：_______

　　帳號：________

　　帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

　　承攬免責協議書 19

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的.經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

【承攬免責協議書】相關文章：

免責協議書08-01

免責協議書06-25

免責協議書06-28

免責協議書范本12-30

汽車免責協議書10-18

用工免責協議書01-07

免責安全協議書01-11

保險免責的協議書01-11

代辦免責協議書09-07

活動免責協議書08-31