外墻承包合同（通用25篇）
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，能夠利用到合同的場合越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編精心整理的外墻承包合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
外墻承包合同 篇1
發包方(甲方)：_______________________________________
甲方地址：____________________________________________
承包方(乙方)：
簽訂日期：________年____月
根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》
及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方委托乙方承包___________________________工程。雙方就本工程有關施工事宜協商一致，訂立本合同。
一、工程項目概況
1、承包內容：
1)
2)暫定施工面積:________㎡(最后按實結算)，單價_____元㎡。
3) 本工程暫定造價為：_____________元。
二、工程期限
1、合同生效后，具備施工條件，交接后______個工作日內甲方原材料進場，乙方工人立即進場;單體工程在甲方資金到位及作業工作面條件不影響的情況下，乙方于進場后_______個工作日內完成工程。
2、如遇下列情況，甲方同意，工期相應順延：
A、工程中因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電三天以上，影響正常施工;
B、需要甲方解決的.問題，乙方以書面形式提出后甲方三天內未予答復影響施工;
C、人力不可抗拒的其他因素延誤工期。
三、工程承包價格及付款方式
1、合同承包價格：
2、付款方式：乙方在進場后開始施工，甲方支付乙方工人生活費 元，以后每天甲方支付乙方已完成工程量的工程款的乙方所承包工程在整體完工甲方驗收后，甲方一次性付清乙方所有工程款。
四、工程質量
1、質量等級必須達到合格。
2、乙方在施工過程中服從甲方人員的監督與指導。
五、施工準備
乙方進場前，甲方協調接通現場水源、電源以滿足施工用水、用電的需要，并保證在材料上不影響乙方正常施工。
六、工程驗收
1、乙方在施工完成后提出口頭驗收申請，甲方在接到口頭驗收申請后兩
____日內應及時組織驗收，如無特殊不得拖延，如甲方在2天后不組織驗收，又不給予乙方明確答復則視為驗收
2、工程竣工驗收后，乙方應及時將工程移交給甲方甲方交工驗收。
七、附則
1、本合同一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
2、本合同至全部工程驗收完畢，工程款項結算清后失效。
3、本合同未盡事宜，經雙方協商一致后，可以簽定補充協議，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽字)：
委托代表： 委托代表：
聯系電話： 聯系電話：
簽訂日期： 簽訂日期
外墻承包合同 篇2
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的.向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代理人：
代表人：
年月日：
外墻承包合同 篇3
甲方(發包方)：豐城市三建港口村農民安置房項目部
乙方(承包方)：范全發 身份證：________
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律法規，遵循平等自愿公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就港口村安置房工程外墻面磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一. 工程名稱
1. 工程名稱：白水湖管理處港口村農民安置房工程12xx樓
2. 工程地點：港口新村
二.承包內容和范圍
本工程設計圖紙和設計變更所有范圍工程量。具體如下：
1. 包工不包料
2. 按施工規范要求：清理基層-堵拉桿洞-貼面磚-勾縫-外墻清洗等全部工作內容。除面磚、水泥、砂、草酸由甲方承擔外。其他的如工具等均由乙方自理。
3. 外腳手架由甲方提供，乙方負責鋪設跳板，所有材料的搬運清理及材料歸還均由乙方負責并按要求放回指定地點。
三.計價與付款
1. 按實際貼面積，承包價為：25.00元/㎡.(其中：粘貼16.00元/㎡、勾縫5.50元/㎡、清洗1.50元/㎡、補拉桿洞1.00元/㎡、文明施工1.00元/㎡)
2.價款按甲乙雙方認可的有效的工程量結算單為依據進行結算。xx樓扣除20xx.00元工資款。
3.每棟樓的大面積完成支付 0 %，全部完成支付 95 %，剩余 5 %作為保修金，待竣工驗收后七天內全部付清。(其他時間資金由乙方負責)。
四.施工工期
1. 本工程按項目部的要求施工，自通知之日起(提前2天通知)九天內完成所有工程量，乙方不得以任何理由和借口延長工期。超過規定的期限，乙方自愿罰款5000元并且甲方可以單方終止合同，乙方無條件撤出工地，由甲方委托其它班組施工，不向乙方支付任何費用。如乙方無理取鬧，致使甲方造成的一切損失均由乙方承擔。
2. 如因甲方造成工期延誤，責任由甲方負責。乙方提出書面申請，經項目部審核簽證后，工期向后延伸(甲方不承擔任何費用)，否則均由乙方承擔一切責任和費用。
3. 乙方施工樓號沒有全面完成不得開工其它樓號，否則甲方不付任何費用。
五.質量要求
1. 嚴格按《建筑工程施工質量驗收管理條例標準》驗收。
2. 如果質量未達到要求，甲方有權終止合同，乙方無條件撤出現場，由甲方委托其它班組施工，已完成的`工程量甲方按粘貼價格的60%結算。如乙方無理取鬧，致使甲方造成的一切損失均由乙方承擔。
3. 組織精干隊伍和健康人員精心施工。按項目部的規定和要求做出樣板，經項目部的人員同意認可后才可以大面積施工。
4. 貼瓷磚前要檢驗墻面平整度和密實度，達不到要求的不能施工。完成的瓷磚面平整度、水平線、錘直線要在規定范圍內。門窗洞口必須滿足設計尺寸要求，包角、空調洞口瓷磚必須整齊園滑。
5. 瓷磚不允許空鼓脫落現象，灰縫必須飽滿密實，清洗不能有死角，草酸必須沖洗干凈。
六. 安全要求
1. 進場前必須進行安全知識和班前教育，必須戴安全帽、穿軟底鞋，特殊部位必須系好安全繩。
2. 所有人員必須有合格的證件，不能適應高空作業、不健康人員、童工不能作業。
3. 文明施工，在施工現場不準打架、斗毆、賭博，不準酒后作業，不準私自電線亂拉亂搭，不準生火做飯，如發現罰款100—5000元。
4. 嚴禁違規操作，凡安全設施不到位，乙方人員不許施工，否則所產生的后果均由乙方負責。
5. 乙方實行班長責任制。凡發生的一切安全事故均由乙方負責。
六.甲方責任
1. 提供一份有效施工圖紙，水電通暢，協調大型機械的使用。
2. 組織人員進行中間驗收，提供技術咨詢。
3. 提供一間住宿。
七.乙方責任
1. 乙方不得將本合同內容的工程轉包或變相轉包，一但發現，甲方有權終止合同，乙方無條件撤出現場，由甲方委托其它班組施工，已完成的工程量甲方按粘貼價格的60%結算。如乙方無理取鬧，致使甲方造成的一切損失均由乙方承擔。
2. 乙方如有技術力量及資金不足，安全質量出現問題，工?script>s("content_relate");
【外墻承包合同】相關文章：
外墻承包合同09-16
外墻承包合同12-04
外墻承包合同01-10
外墻承包合同11-26
外墻保溫承包合同02-26
外墻施工承包合同01-31
外墻油漆承包合同10-02
外墻保溫承包合同09-19
[經典]外墻保溫承包合同01-14
外墻保溫承包合同04-21