精選勞務承包合同范文七篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家收集的勞務承包合同7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

勞務承包合同 篇1

　　（1）承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

　　（2）雇傭關系，是指根據當事人的約定，雇員按照雇主的指示，在一定或不定的期限內利用雇主提供的條件提供勞務，雇主向提供勞務的雇員支付勞動報酬。這里的關鍵點有“利用雇主提供的條件”、“提供勞務”。

　　承攬合同與雇傭合同的主要區別有：

　　①承攬的目的是通過完成工作成果獲取報酬，工作的風險不應由定作人負擔，而是由承攬人負擔。

　　②雇傭合同是以直接提供勞務為目的，承攬合同則是以完成工作成果為目的，提供勞務僅僅是完成工作成果的手段。

　　③雇傭合同的受雇人在一定程度上要受雇傭人的支配，在完成工作中須聽從雇傭人的安排、指揮，當然雇員在實際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性；承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關系，承攬人在完成工作中具有獨立性，當然定作人也會對承攬人的工作作出具體的指示并現場指揮。

　　（3）勞務合同，是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務為內容而簽訂的協議。該類合同與雇傭合同、承攬合同在合同主體關系、報酬支付、履行方式、風險承擔等方面有所不同。

　　勞務合同的特征有：

　　①勞務合同具有臨時性，具體包括：

　　a．對象的臨時性，是指勞務合同通常是針對臨時性的事務而達成的協議。

　　b．合同訂立的臨時性，是指雙方合同關系的形成僅呈臨時建立的一次或幾次性的合同關系。

　　c．合同履行的短期性，是指提供勞務人提供的勞務是臨時的、短期的.，而非定期或長期的。

　　雇傭合同中的雇工一般從事的是雇主的日常事務而非臨時事務，雙方之間的關系相對穩定、長期。

　　②標的物的特定性。

　　a．勞務合同的標的，僅是一方提供的勞務。

　　b．雇傭合同中，雇工有完成工作量及工作成果的要求。

　　c．承攬合同中，承攬人并非以提供勞務為合同的主要內容，而是以完成并交付定做人要求的工作成果為目的，一般情況下，這種工作成果可能包含技術性要求。

　　③勞務活動具有獨立性。

　　a．勞務人所提供的勞務是獨立完成的。勞務人在從事工作時，其行為不受雇主的意志左右，無須服從雇主的監督、管理，雙方表現為地位平等的兩個主體。

　　b．雇傭關系中雇工的行為受雇主的意志支配和約束，雙方之間存在監督、被監督，管理、被管理的關系，雙方的地位具有一定的不平等性。

　　c．承攬合同中，承攬人雖也是獨立完成工作，但卻是按照定作人的要求從事承攬工作，勞務合同沒有這些內容。

　　④在報酬支付方式上：)

　　a．提供勞務人完成勞務后，雙方即進行結算，體現的是一種即時清結的債的關系。

　　b．雇傭關系較為固定，一般以一周、一月等周期性的領取。c．承攬合同一般是交付工作成果后支付報酬。

　　篇三：勞務承攬合同

　　甲方（發包單位）： 乙方（承包單位）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程勞務作業合作事項協商一致，簽訂本勞務作業承攬合同，雙方共同遵照執行。

　　一、 工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程內容、性質及數量：酒店6、8、10、12層局部樓板剃鑿，具體位置見附圖。

　　四、工程工期：15個日歷天

　　五、工程質量要求：在對合同內規定的位置進行剃鑿的同時，需做好成品保護，不能對其他位置的安全性造成影響，做好土頭的清理運輸工作

　　六、工程造價：30000元（大寫：人民幣叁萬元）。

　　七、工程承包方式及取費標準：由乙方承攬甲方該項目的工程，取費標準由雙方協商確定。具體計價清單如下：

　　八、工程價款的撥付及結算方式：工程完工并經甲方驗收合格，雙方進行結算后10天內一次性支付合同款項。

　　九、考核驗收：本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算：

　　1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

　　2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。

　　3、工程工期：按合同約定按時完成。

　　4、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。

　　十、甲方責任：

　　1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。

　　2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。

　　3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。

　　4、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

　　十一、乙方責任：

　　1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。

　　2、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。

　　3、嚴格落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。

　　4、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。

　　十二、違約責任：

　　1、甲方不履行或不按合同約定履行義務時，每逾期一天，應向乙方支付本合同總價的3‰作為違約金，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，并順延延誤的乙方工作時間。

　　2、乙方因自身原因延期交工的，每逾期一天，應向甲方支付100元的違約金；

　　3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　十三、爭議：

　　甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

　　十四、本合同自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十五、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式貳份，雙方各執壹份。

　　甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：

　　簽訂日期：簽訂日期： 年月日 年月日

勞務承包合同 篇2

　　甲方：項目部

　　乙方： 身份證號：

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本分項工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，訂立本分項工程承包合同并共同嚴格遵守履行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、結構形式：

　　4、開工 日

　　竣工

　　二、承包內容：

　　1、承包范圍：建設方所提供的審查合格施工籃圖范圍內發生的所有土建、裝修、安裝工程的人工勞務費用(節能工程中保溫分項涉及的工序除外);具體主要工作內容如下：(1)基礎工程人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(2)主體工程人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(3)裝飾裝修工程人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(室僅限公共部位裝修)(4)屋面工程人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(5)二次結構人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料(6)水電安裝工程等預留、預埋、穿線埋管、封堵人工費、機械費、耗材、低值易耗品、周轉材料;

　　2、承包方式：本工程為清水房(僅限公共部位裝修工程)。包人工費用及周轉材料、包低值易耗品、包耗材、包機械費用。包配合、包放線、包管理(配一名管理人員);自帶施工機械;按設計、規范、建設方、監理方、甲方要求質量標準承包作業的人工費、機械費、低值易耗品及耗材、周轉材料及其他相關費用。

　　3、承包單價：680元/平方米(費用組成按建筑平方計：挖土方：30元、周轉材料：110元、泥工：185元、木工：135元、鋼筋工：72元、安裝：45元、外架：10元、機械：8元、資金利息：25元、涂料：35元、管理費用：15元、防水：10期： 年 月 日 日期： 年 月 日元)。

　　4、合同總價款：

　　5、工程量結算清單

　　(1)

　　三、工程款支付及結算辦法

　　1、工程款支付：

　　2、結算：本工程經建設單位、監理單位等五方責任主體對所施工工程進行驗收，經驗收合格后三個月內進行竣工結算，并付至結算總金額的97%。其余3%作質保金在一年保修期滿后一月內支付乙方。

　　四、質量標準及相關責任

　　1、質量標準：合格(建設方、監理方驗收合格); 嚴格按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300—20xx

　　五、保證金

　　1、乙方為本工程勞務施工提供保證金; 乙方與甲方簽訂合同并進場后7日內向甲方(合法有效帳戶)支付 240萬元保證金。大寫：(貳佰肆拾萬元)，

　　2、保證金退還：工程施工60日后，甲方在7日內退還乙方140萬保證金，余下的100萬保證金在竣工驗收后7日內退還乙方 。

　　六、甲方權利義務：

　　1、甲方為乙方提供相關的施工圖紙、施工技術措施，并進行安全技術交底。

　　2、甲方為乙方提供指定的食宿場所，該場所不允許生伙做飯，只作住宿使用，否則視為違約并解除合同。

　　3、甲方負責施工期間對乙方的工程進度、工程質量、安全進行監督檢查、驗收。但甲方的檢查并不免除乙方應承擔的責任。

　　4、分項工程完工后，甲方組織相關人員對其工程質量進行檢查，發現違反本合同約定的，由甲方視情節輕重根據《質量處罰細則》進行罰款。

　　1、乙方必須接受甲方及公司各職能部門、監理公司、建設方的監督管理并接受甲方管理人員的調派。

　　2、乙方在施工中必須按施工驗收規范、質量檢評標準中的合格標準施工，并設專職質檢員進行跟蹤自檢，并作書面記錄。

　　3、乙方自備施工所需要的全部工具。

　　4、乙方必須嚴格保證工期、工程進度，合理安排勞動力;

　　5、乙方在工程施工前必須作好工程樣板，經項目部驗收達到質量標準后，方可按工程樣板質量大面積施工。

　　6、乙方在施工現場必須遵守甲方所制定的各種規章制度，現場材料合理堆放、材料標識清楚，嚴禁浪費材料否則處以材料價格三倍的罰款。每天的.工作要做到工完場清，文明施工。

　　7、嚴格執行各項安全操作規程，不得在工地、宿舍私拉亂接電線，生火做飯。

　　八、安全施工

　　1、乙方必須嚴格履行國家有關的法律、法規、標準和規范、規程。

　　2、乙方進場前，必須嚴格執行甲方的各項管理制度和安全教育培訓考核及工地的安全技術交底，否則不得進行施工。

　　3、乙方施工人員在工程施工中，應嚴格執行甲方制定的安全技術措施和安全技術交底的各項要求，嚴格遵守本工種的安全技術操作規程及各項安全規定。充分利用好“三寶”，愛護生產設備，安全防護裝備和設施。

　　九、合同生效與終止

　　本合同自簽訂之日起生效。在竣工結算、甲方支付工程款完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。

　　十、爭議的解決方法

　　本合同在履行過程中，若發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　十一、合同份數

　　本合同一式四份;甲方執三份，乙方執一份。

　　甲方： 項目經理部

　　項目經理： 年 月 日

　　乙方： 年 月 日

勞務承包合同 篇3

　　甲方名稱：____________ 性質：___________

　　乙方姓名：____________ 性別：___________

　　甲方________________因生產、因工作需要，經考核、錄用乙方________為________工人。遵照國家有關勞動法規和政策，經雙方協商達成如下協議：

　　一、甲方錄用乙方從事________工作(崗位);勞動合同期限為________年(月)，從____年____月____日至____年____月____日止。其中試用期為____個月，至____年____月____日止。

　　二、基本權利和義務：

　　甲方：1.根據生產(工作)需要和本單位的規章制度及本合同各項條款規定對乙方進行管理;

　　2.保護乙方的合法權益，應按有關規定，付給乙方工資、獎金、津貼以及保險福利和其他政策補貼;

　　3.做好乙方上崗前的安全教育并提供符合安全、衛生要求的'勞動作業條件;

　　4.依據國家有關規定對乙方實施獎勵和處分。

　　乙方：

　　1.勞動合同制工人享有本單位固定工人權利、義務及各項待遇。

　　2.合同工、季節工、農民輪換工的權利、義務及各項待遇另行商定;

　　3.嚴格遵守操作規程，保證安全生產;

　　4.完成甲方分配的生產(工作)任務和經濟指標。

　　三、雙方應明確的具體事項：

　　1.工資待遇：

　　2.勞動保險及福利待遇：

　　3.根據待業特點協議勞動合同保證金和人身保險：

　　4.其他：

　　四、合同生效后，甲乙雙方無正當理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，須提前____天通知對方，方能解除合同，并辦理有關手續。

　　五、一方違反本合同，造成對方經濟損失，由違約方按責任大小負責賠償所造成的損失。

　　甲方(簽字) ____年____月____日

　　乙方(簽字) ____年____月____

勞務承包合同 篇4

　　發包方：(以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國違筑法》，《中華人民共和國勞動法》及其它相關法律。行政法規的原則，經發包方（甲方）承包方（乙方）雙方友好協商。特制定以下條款（雙方共同遵守）：

　　一．工程概況：

　　1．工程名稱：西南信息產業園區5#53#54#55#56#工程。

　　2．工程地址：

　　3．建筑面積：16662。80平方米

　　4．結構類型：框架

　　5．工程造價：

　　二．承包方式：

　　承包方（乙方）對西南信息產業園區5#53#54#55#56#工程項目勞務人工費總承包。

　　三．承包范圍：

　　1．本工程承包范圍為甲方發出的施工圖中地梁面以上鋼筋工，模板工，泥工三大工程所屬的勞務工作。（不含水電，消防，門窗安裝，油漆，涂料，欄桿及扶手鋼筋豎焊金屬構架，防水及外墻面隔熱保溫等工程）

　　四．承包工期：

　　1．開工時間：20xx年 月 日（以雙方確定的開工報告為準）

　　2．竣工時間：20xx年 月 日

　　五．費用標準：

　　1．勞務費按實際施工建筑面積+─0。000以上/每平方米122元（結算單價：框架每平方75/M2計算，磚砌體內外墻抹灰及面磚，樓地坪按每平方米為47元）

　　2．甲方委托乙方完成承包范圍以外的工作（包括地梁面及以外的工程）雙方以現場市場價進行協商處理。

　　3．工程在施工過過程當中若發生設計變更，勞務整體在人民幣20xx元以內，甲方不另外補份，變更量在20xx元以上，甲方將變更的勞務費按實調增（建筑面積增加不在此約定范圍內）。

　　〖〗

　　六．工程質量

　　在甲方工程技術人員的安排下，工程質量必須達到合格標準。

　　七．履行保證金及勞務人工費及支付：

　　1．乙方進場施工在一周內向甲方繳納勞務履約保證金人民幣叁拾萬元整。

　　2．甲方在工程主體封頂五日內一次性返還乙方履約保證金人民幣叁拾萬元整。

　　3．本工程主體框架結構到五層樓面完，甲方按總價的85%支付乙方勞務費，以每本月25日進行工程量的'結算，次月五日內支付85%人工工資。

　　4．該現場除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工為每日70元。

　　5．甲方應將乙方的人工工資打入乙方的賬戶，乙方向甲方提供人工費收據。

　　6．工程完工后一個月內付清全部勞務工程款。

　　相關的合同范本·英文建筑合同·房屋建筑裝修施工合同·建筑工程施工安全合同協議書·建筑安裝施工合同·國際土木建筑工程合同·標準建筑工程施工合同范本

　　八．甲．乙方的職責：

　　1．乙方只提供對焊機一臺以及該項目施工工程中所需用的“扎絲，元釘鉛絲，”其余均由甲方負責。

　　2．甲方提供乙方人員的辦公室和住宿用房，食堂的設備及鍋具。

　　3．乙方免費提供甲方現場管理人員工作用餐。

　　九．由于甲方原因造成現場停工、待料甲方按現場人員每人每天補貼人民幣50元。

　　十．現場安全：

　　1．現場按甲方要求，乙方人員應遵守現場的規章制度，做到安全生產、文明施工。

　　2．乙方人員違反操作規程發生的安全事故，由乙自行負責。

　　甲方：

　　乙方：

　　負責人：

　　負責人：

　　電話：

　　電話：

　　年 月 日

　　年 月 日

勞務承包合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　勞務承包事宜，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信、互利的原則，經充分協調，達成了一致意見。為了明確雙方的權利和義務，特簽訂本合同，以資共同遵照執行。

　　第一條 工程概況

　　1、建設單位：四川東盛地產置業有限公司

　　2、工程名稱：北城御景9#樓

　　3、工程地點：西充縣

　　4、建筑面積：約13000㎡

　　5、結構形式：剪力墻

　　6、承包范圍：完成甲方給定的圖紙會審后完整施工圖所包含的雙方約定合同內容，即施工圖上的部分土建和裝飾工程所涉及的勞務工作和相關分包單位配合工作(不包含內容：外墻面磚粘貼、樓梯梯步(電梯前室除外)地板磚粘貼、外墻涂料施工、內墻二次結構鋼絲網購買，樓梯欄桿及其扶手，陽臺欄桿、門窗、水電的預留預埋及安裝，不包含地下室消防池防水螺桿，后澆帶止水鋼板及收口鋼絲網及橡膠止水帶，煙道安裝，消防排風等)，若甲方在原有施工圖上有更改和增加內容，則現場協商按市場人工費價格支付勞務工資。

　　7、天(施工日歷天)，開工日期暫定在年起至 年 月 日止。

　　8、施工日期：滿足發包方下達的節點工期計劃及周作業計劃(詳見工期計劃清單)，地下室(不含基礎)至0.00m一個月，主體部分一個月四層。

　　9、工程質量：按國家現行工程建設統一驗收規范、住宅驗收專項標準及一次性交驗合格。

　　10、承包方式：包人工、包質量、包安全、包工期、包現現場文明施工、包周轉材料、輔助材料、機械設備、手電動工用具等。

　　第二條 合同組成文件及解釋順序

　　1、合同文件的內容解釋順序

　　(1)施工過程中雙方經協調一致達成補充協議等;

　　(2)勞務承包合同、承諾書;

　　(3)詢標函件或紀要;

　　(4)投標文件;

　　(5)國家及地方施工驗收規范規程;

　　(6)施工圖紙及建設單位(或設計單位)發出的設計更改通知;

　　2、適用標準、規范：國家、地方及有關部委現行的設計、施工、驗收等規范、標準及規程，同時還需滿足合同文件的規定和設計要求。現有的標準、規范發生矛盾時，執行較嚴格的標準，規范。

　　第三條 承包范圍內的具體工作內容

　　(一)乙方承包內的具體工作內容：見前第一條第6項承包

　　2、不包括以下內容：

　　(1)施工現場的生產材料，包括：鋼材、商品砼、商品砂漿、水泥、磚、砂、石子、石灰，卷材、面磚、涂料、外墻漆、水管及管件等輔材，鋼絲網等構成工程實體的材料。但因乙方工作失誤或錯誤而產生的甲方材料損失應由乙方負責賠償。

　　(2)甲方只提供施工現場坐標點(包括：標高、定位的基準點、線及主控線)，其余分軸線等的測控由乙方負責完成。

　　(3)人工挖樁孔和人工基礎機械挖填及現場多余泥土轉運。

　　(4)工程施工組織總設計，包括：施工總平面圖布置圖、施工進度計劃控制表、現場施工管理人員名單及通訊錄、施工組織設計。

　　(5)施工現場用水和用電接口(用水接口中：主供水管接至工地相應位置。用電接口：全部使用主電纜接至二級配電柜)，其余由乙方自行負責接至各需用點。

　　(6)施工檔案資料由甲方負責編制，但乙方需要提供必要的配合。

　　(7)乙方現場施工辦公室。

　　(8)施工現場圍墻。

　　(9)施工現場門衛(甲方不負責乙方鋼筋扣件等設備的看護工作)。

　　3、其他費用承擔

　　(1)乙方生活水電、辦公水電和施工水電費由甲方承擔。

　　(2)生活區內的保潔費用由乙方負責，乙方應節約用電，安全用電，嚴禁使用不合格電器，如因此造成損失由乙方負責。

　　(二)合同價款：

　　合同總價=綜合單價人民幣 元/㎡×該項工程的建筑面積。如因甲方增加的工作量，能計算面積的按建筑面積計費，不能計算面積的照實計價。

　　(1)乙方完成甲方規定全部工作后，質量、工期、現場文明和安全生產均應達到甲方的要求。

　　(2)本合同價款已包括政策風險、市場風險、人為風險、自然風險，結算時不作任何價格調整。工資結算時，乙方負責提供員工工程結算書工程結算依據，不開任何正式發票。合同價款指完成本合同承包工作內容所需的全部勞務費用和機械、輔料費用。具體為：A、直接工程費中的人工費用組成;B、直接工程費的機械費用組成;C、措施費用組成;D、與上述三種費用組成項目相關的管理費、利潤和稅收。

　　第四條 甲方權利與義務

　　1、甲方任命為駐地履行本合同的項目負責人。

　　2、甲方向乙方提供圖紙兩套。若乙方需增加圖紙，甲方可代為復印，費用乙方自理，乙方不能將甲方的圖紙挪作與本工程無關的用途。

　　3、甲方須負責工程的整體進度及各分包單位的進度協調，如召集有關工程會議，協調不同單位施工中出現的矛盾。

　　4、工地的出入口的使用、標志的安置、場地的布置圖繪制及門衛由甲方安排。乙方須遵從甲方有關安排。

　　5、后勤治保管理及臨時設施：甲方提供給乙方臨時辦公用房十間(辦公用具自理。)

　　(7)及時簽審乙方提交的工程報告、技術資料、方案。甲方享有對乙方未達到合同約定的各項指標，要求乙方進行整改。

　　(8)其他應由甲方完成的工作。

　　第五條 乙方權利與義務

　　1、乙方任命駐施工現場項目負責人，場技術負責人，其余現場主要管理人員有：鋼筋工長 名，木作工長不少于 名，泥作工長不少于 名，放線測量工長 名，質量員 名，安全員 名，并配備適應本工程管理需要的其他管理人員。

　　2、乙方自動與甲方搞好協調工作，有關工程的商洽事宜一律以工程工作聯系函之書面形式送交甲方現場負責人或其派駐工地的`代表。

　　3、乙方須按照合同、圖紙、規范以及甲方施工組織設計的規定，在穩中有降方面都能滿足業主、監理及甲方的合理要求下，完成合同文件所約定的工程內容。

　　4、根據甲方提供的標高及軸線控制點，乙方自行復核甲方提供數據的準確性后進行定位和分軸線的放線抄平工作，自己測量人員的工資自行負責。

　　5、生產生活設施(包括工人房、鋼筋棚、木工棚、加工地場地地坪等)由乙方按甲方要求自行搭設，其人工費已包括在乙方合同單價內。乙方需自費負責臨時設施保用期間的維修護理工作。

　　6、開工后一周內提交主要工序作業施工方案、施工進度計劃、勞動力配置計劃、機械設備配置計劃及材料需用計劃。

　　7、充分充分保護所有完成(包括甲方及業主指定分包的工程)但未移交錯的工程，因乙方的原因造成工程損壞，由乙方負責修復乙方全部承擔。因甲方原因造成的損壞由乙方負責維修，費用由甲方承擔。

　　8、工程完工后，清理所做工程項目、除去汗斑、標志、指印其他的油污和臟物。無條件撤離現場的施工人員，無條件撤離現場所有的自有機械，做到工完料盡場地清。

　　9、及時提交符合甲方要求及規定格式的工程量報表及工程結算書以及相關的資料，并承擔提交不及時導致工程款不能按時支付的后果。

　　10、自行負責鋼筋工程、模板工程的翻樣工作并報送甲方，其正確性準確性乙方負全部責任，由于乙方錯誤或造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　11、按照甲方要求仔細填寫施工日記及安全、技術資料，按甲方及建設主管部門、建設單位及監理單位要求提供資料，作好工程相關的經濟、技術、安全資料以備甲方查閱。

　　12、及時按時足額發放乙方工作人員的工資，辦理各項社會保險并承擔費用，不得因此影響甲方的施工及管理。

　　13、乙方必須針對職業健康安全風險源制定防止和可控措施，并負責實施和承擔與之相關的費用。

　　14、定期組織現場作業人員進行質量、安全方面學習，并將學習記錄交甲方備案。

　　15、承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟、亂、差所造成的損失和各種處罰。自覺接受建設主管、業主、甲方及有關部門的管理、監督和檢查，以及他們所發出的指令。

　　16、其他應由乙方完成的工作。

勞務承包合同 篇6

　　甲方：公司

　　乙方：架子工承包班組長

　　經甲乙雙方協商，甲方同意將樓的架子工人工費分包給乙方，為了進一步加強管理，明確雙方的責任，保質保量按期完成本工程的施工任務，特簽訂此合同，望共同遵守執行。

　　一、甲方的權利和義務

　　1、甲方應為乙方提供必要施工場地及所需的大中型工具設備。

　　2、甲方為乙方所提供的設備、材料、工具必須及時的到達施工現場，并為乙方提供必備的施工條件。

　　3、甲方對乙方完成的工作內容及時檢查驗收，發現問題應及時處理。

　　4、甲方有權對乙方施工不符合要求的項目進行停工、返工、罰款等處理，由此造成的全部經濟損失乙方承擔。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、乙方在施工中必須服從甲方領導的統一指揮和安排，不得擅自停工、施工、我行我素。

　　2、乙方承包工程內容：所有相關配套工程及全部工序。

　　1、基礎腳手架搭拆。

　　2、所有搭設(內、外、吊、跑道、滿堂腳手)腳手架安拆、返跳板、“四口”過道到臨邊等所有防護攔等。

　　3、根據工地需要搭好上料口，各工種所用跳板等均有架子工負責。

　　4、架子工拆除后的鐵絲、鋼管堆放到指定地點。

　　5、按工地需要綁扎各道工序的腳手架。

　　6、工地發現安全隱患應及時整改。

　　7、外墻掛安全網。

　　8、安全網的搭拆、龍門架安拆、各種標語及安全門的搭設。

　　9、質量、安全、文明施工、工期、勞動紀律等各項指標，達到內控標準。

　　3、施工中的勞力安排：為保證施工能夠順利進行、保證工期、保證質量，必須安排足夠的力工、技工等人員。

　　4、乙方在施工中必須作到工完場清，拆除的腳手架及跳板、三角架等物品必須按甲方指定位置歸好垛，不準隨便亂扔桿、木、鐵線等。

　　5、乙方在施工過程中必須對周轉材料進行保護，不準任意折斷、摔斷等。發現有質量不好的材料可以不使用。

　　6、乙方對所簽訂的工期、工程質量及各種安排必須保證完成和實施，如有違約甲方有權對其班組進行處罰，情節嚴重的追究其責任。

　　7、乙方對施工現場的所有工具、設備不得損壞，若發現雙倍罰款并追究責任，特別是機械設備不得隨意使用，若使用必須經過甲方有關人員批準后方可使用。

　　8、乙方對施工現場的所有建筑材料、物品不準偷竊，若發現雙倍罰款并追究責任。

　　9、在施工中所有施工人員必須經過技術交底、安全交底、安全教育方可上崗。

　　10、乙方不得以工地木料作為燃料,如發生按實際價格雙倍罰款。

　　11、現場人員嚴禁酗酒、打架斗毆、隨地大小便等違法亂紀的現象發生，若發生每次每人罰款1000元，情況嚴重的交有關部門處理。

　　12、因風、雨、停電及不可抗力所造成的`停工乙方自己負責。

　　13、施工前乙方應與甲方簽訂安全生產合同書，方可進行施工，施工人員若發現安全隱患應及時向甲方有關人員報告，并立即整改。

　　14、乙方所有的施工人員都必須認真執行甲方的各項規章制度，對于甲方所開展的各項活動必須積極參加。

　　15、架子工的所有安全防護品均由乙方負責。

　　16、在本合同規定的工作范圍內,乙方應按章操作、文明施工,乙方人員若發生安全和人身事故，由責任方承擔所有費用。

　　三、工期：20xx年月日至20xx年月日。

　　四、質量標準：各分部分項工程均達到合格標準。

　　五、承包價格：按建筑面積每平方米8元計算。

　　六、承包形式：包工不包料，消耗材料不準超定額含量。

　　七、結算方式：甲方每月按乙方完成工作量的80%支付給乙方，其余的20%工程竣工驗收后一次付清。

　　八、違約責任:本合同履行過程中如有單方違約,由違約方向守約方支付合同總額的20%作為違約金。

　　九、合同履行中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,不愿協商或協商不成的,可向當地人民法院起訴。

　　十、合同條款如需補充,雙方可以根據具體情況結合有關規定簽定補充條款,與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式二份,甲、乙雙方各執壹份,雙方簽字之日起生效。

　　甲方：公司乙方：架子工代表

　　工地代表：工地代表：

　　20xx年月日

勞務承包合同 篇7

　　甲方：

　　乙方： 身份證號： 身份證號：

　　根據<<中華人民共和國合同法>>及相關規定，甲、乙雙方經友好協商，就自治區第五監獄鋼屋架制作及安裝工程，達成如下勞務承包協議。

　　一、乙方承包范圍：

　　1、鋼屋架制作、安裝。

　　2、清點、驗收甲方運到施工現場的一切施工材料。

　　3、做好現場施工日志，做好工程驗收。

　　4、依據圖紙和甲方所定的工期，編織施工組織計劃，并按期進行施工。

　　二、承包方式：

　　乙方負責按照圖紙要求，依據相關施工規范進行施工，并通過甲方驗收后達到合格。

　　三、施工工期 ：

　　1、施工工期按甲方要求開工后，的'工作量，并通過驗收。

　　2、乙方如無故撤離，造成工期延誤，甲方有權扣除乙方完成工程所應支付的工程款的50%，作為違約金。

　　四、其它條款 天完成 件

　　1、乙方所需住宿由甲方解決。

　　2、乙方不得損壞和浪費甲方所提供的一切設備及材料。

　　3、施工過程中，出現整改圖紙以及造成的多次費用由甲方承擔，包含已加工費，責任與乙方無關。

　　4、施工過程中，如出現停工待料、停電及其它不可抗拒的因素造成的工期延誤與乙方無關。

　　五、付款方式

　　協議簽訂后按工程進度付款 ，整幢廠房加工完畢后扣留5%，10日之內付清。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年7月4日 身份證號： 身份證號

【勞務承包合同】相關文章：

勞務承包合同3篇-勞務合同02-25

勞務承包合同11-24

勞務承包合同【精選】08-03

勞務承包合同06-12

個人勞務承包合同范本-勞務合同02-22

保安勞務承包合同范本-勞務合同02-10

保潔勞務承包合同02-12

【熱】勞務承包合同04-09

勞務承包合同【精】10-31

混凝土勞務承包合同02-16