實用的運輸合同模板匯總九篇
在人們越來越相信法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的運輸合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
運輸合同 篇1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》法律法規規定，為明確雙方在承包運輸過程中承擔的權利、義務和責任，確保運輸順利完成。雙方在自愿、平等、互利的原則下，經甲、乙雙方協商達成共識，并同意簽訂如下合同：
第一條：工程內容
運輸土石方，甲方將根據工程項目所確定的地點、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。
第二條：工程承包運輸時間價款及付款方式
1、工程時間為一年，即 年 月 日到 年 月 日。
2、單價以本工程單趟運距為 1500米以內，按每立方3元人民幣計，(此為完稅價)。
3、每次結算以計量驗收單為準，路程以雙方共同核實實際路程為準。
4、付款方式：日清月結。
第三條：燃油費用
甲方負責提供充足的燃油，乙方結算燃油的費用，甲方提供的燃油不得高于市場價格。(燃油必須符合車輛出廠要求及工作環境的要求)。
第四條：甲方的權利與義務
1、甲方負責工程爆破。
2、甲方統一管理、調度和指揮。
3、甲方無條件負責乙方司機的住房問題。
4、甲方在每月前給乙方制訂當月的土方量。
第五條：乙方的權利與義務
1、乙方應當按時、保質、保量完成土石方運輸任務。
2、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮。
3、違章開車等，造成大小事故由乙方負全部責任。
第六條：其他責任
1、乙方車輛進場后，甲方必須在當天安排開工，如拖延工期，挖機甲方按1800元/天賠償、汽車按300元/天賠償乙方損失。(每月雙方可有3天的停工日)
2、甲方在正常工作中不得隨意停產，因甲方原因造成乙方誤工，乙方不屬違約并且甲方應按1800元/天標準補償乙方的損失。
3、在工程作業中，甲方爆破造成人員傷亡的'，乙方概不承擔任何責任。
4、甲方確保完成爆破任務，不得影響每臺挖機每天1500立方的工作量。
5、乙方可根據甲方工程量的要求增加車輛。
6、甲方應按照本合同的第二條約定及時支付乙方運費，如未能按時支付運輸款，乙方有權利停工，造成的誤工，由甲方承擔一切后果與責任。
7、乙方車輛在進入甲方工作區域內，甲方先付乙方托用費8000元整。
8、甲方必須保證乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必須無償支付乙方的托運費，并承擔一定的補償費(補償費由雙方協商擬定)。
9、在正常工作中，車輛出現需維修問題，費用由乙方自理。在維修期間，延誤甲方工程不得算乙方違約。
10、甲方制訂的工作量每月不得小于18萬方、不得大于24萬方，如增加或減少工作量，甲乙雙方必須提前一月協商解決。乙方如不能完成甲方制訂的工作量，甲方有權不付乙方當月的工程款。
第七條：其他約定
1、 本合同生效后，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。
2、 本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向當地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。
3、 本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂書面補充協議。
4、 本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
運輸合同 篇2
甲方(托運方)：
乙方(承運方)：
為了嚴格執行國家藥監部門相關規定，嚴格規范GPS管理，確保藥品物流安全。經過對乙方運輸資質的認定，甲乙雙方友好協商，就甲方委托乙方向客戶運送藥品事宜，雙方達成以下一致意見，簽署本合同以資共同遵守：
1、乙方按照甲方要求，自甲方倉庫提取藥品，在一定期限內送至甲方指定客戶的所在地。每次承運藥品的數量、目的地等內容，以發運前甲方填寫的《托運明細》為準，甲方要求托運后，除自然災害等不可抗拒因素外乙方不得以任何理由拒絕、拖延承運工作。
2、甲方填寫《托運明細》交乙方之后，乙方應在甲方委托當日后一日內，按《托運明細》赴甲方倉庫提貨，除自然災害等不可抗拒因素外，如因延時提貨而為甲方帶來經濟損失的，甲方視情節嚴重程度向乙方提出相應經濟索賠;如延時提貨5日以上的，甲方有權隨時解除本合同，終止乙方承運資格。并扣除保證金。
3、提貨時，甲乙雙方應盡共同檢查藥品外觀的義務，確保甲方托運的藥品外觀包裝完整，無破損、受潮等問題。如客戶收貨后提出藥品外包裝受損等問題，視為乙方運輸途中產生的問題，由乙方最終承擔損害賠償責任。損害賠償以所托運貨品的貨值為限，具體計算以甲方提供的藥品價值票據為準。
4、提貨后，乙方應嚴格按照藥品外包裝箱上圖示方法進行存儲、運輸，確保藥品安全送達。其中要求陰涼的藥品應在整個存儲、運輸途中保持20攝氏度以下的溫度、運輸裝卸過程中均不得將藥品置于陽光下暴曬;要求冷藏存儲的藥品除了滿足上述要求之外，還應使用有資質的冷藏設施的運輸車輛，在整個存儲、運輸途中保持2-10攝氏度的溫度。 如因運輸不當導致客戶拒收藥品，或藥品損壞、丟失等情況，乙方應按照該批藥品價值向甲方支付損害賠償金;如因運輸不當導致行政部門對甲方進行處罰，或甲方因此喪失各種經營資質、代理資格，甲方有權解除合同，取消乙方承運資格，并向乙方追償所受到的損失。
5、提貨后，乙方應及時將貨物發往甲方指定地點，根據收貨地區路途差異，乙方應在附件約定天數(此天數以工作日計，國定假日不計)內送達貨物。
逾期送達貨物的，乙方應及時與甲方溝通，說明情況，雙方積極尋求解決方案，避免擴大損失。送達貨物的日期以收貨人簽收日為準，除自然災害或不可抗拒力量外，每延期超過一天扣除1/5的運輸費用，以次類推。逾期5日以上仍無法送達的，甲方有權取消乙方全部或部分省份的承運資格。甲方將定期或不定期征詢客戶關于運輸質量問題的'意見，并根據反饋意見(包括客戶投訴)，甲方有權取消乙方全部或部分省份的承運資格。
6、藥品送達客戶后，乙方應取得有客戶真實有效簽章的《送貨回單》，并在送達貨物日起30日內將上述回單的第一聯交回甲方。如回單未取得客戶真實有效簽章，或無法在30日內將回單交回甲方，則乙方應向甲方支付等同于該批藥品發票含稅金額的違約金，且由此產生的甲方與客戶之間的爭議對甲方所造成的全部損失由乙方向甲方承擔。
7、甲方托運的貨物僅限于附件所列地區，超出上述區域的，乙方可拒絕承運，未經甲方同意，不得以任何理由將貨物發往其他地域。運輸價格(包括提貨市內運輸費、保險費及其他各種費用)詳見附件。
8、由于運輸原因而造成收貨單位拒收的貨物，乙方應根據甲方要求將收貨單位需要退回甲方的藥品及時運送至甲方指定的地點，本項產生的費用由乙方承擔。
9、乙方完成每次運輸業務后應將運輸費發票與送貨回單(出庫跟蹤記錄復核表，第一聯)交予甲方，在甲方核對客戶簽章并確認有效后，甲方應在該業務發生當月后的第二個自然月內付款(例：1月1日-31日發生之業務于2月30日前付款)。
10、為確保運輸質量，自本協議簽訂起10日內，乙方應向甲方支付______萬元保證金，此保證金甲方應在雙方終止合作后三個月內退還乙方。
甲方承諾，向乙方以電匯或支票形式支付運輸發票的對應費用。甲方逾期付款，應按所逾期金額萬分之三的標準乘以逾期天數向乙方支付違約金，逾期付款30日以上，乙方有權單方面解除本合同并要求甲方支付上述違約金。
11、本合同自 20xx 年06月01日至 20xx 年12月31日有效，到期后雙方可以以書面方式續簽本合同，本協議相關附件應并加蓋雙方騎縫章。
12、本合同一式兩份，如發生爭議，雙方應友好協商解決，協商不成則交由甲方所在地人民法院管轄。
甲方： 乙方：
經辦人： 經辦人：
簽訂日期： 年 月 日
運輸合同 篇3
合同編號：118689
甲方：聯系方式：
乙方：聯系方式：
雙方本著平等、公平、自愿的原則，共同協商煤炭短途運輸中有關事項達成如下條款：
一183;工程地點：____省____縣____鎮，工程期限為________年。
二183;運輸距離2.5公里，每立方運價4元(以車廂容積計算)當天拉運當天結算(定在第二天12點以前結賬);
三183;甲方提供給乙方車輛燃油，乙方以每升6.5元自付油款。(在當天結算時扣除)
四183;甲方協助乙方解決住房問題，按每間(住6人)每月300元收取乙方住宿費用;
五183;車輛進場后進入正常作業，乙方車輛不得隨意撤出，有特殊情況，需提前一星期告知甲方，商定后方可撤出。
六183;在合同履行期間，乙方要十分注意安全，因乙方不慎或其他意外災害造成乙方人身事故，甲方不承擔任何責任，均由乙方自己負責承擔。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，并共同遵守執行，不得違約。合同簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
運輸合同 篇4
出租方(乙方)：
租用地點：
根據《中華人民共和國合同法》，為明確甲乙雙方的權利、責任及義務關系，本著平等、互利的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條、根據項目的工作要求，租用乙方運輸設備：臺(輛)
第二條、施工期限：
施工期：________年____月____日至________年____月____日。
第三條：運費及稅金：
1、第壹公里2.00元3，每增運壹公里0.70元3。
2、稅金由乙方繳納并提供運輸(繳納稅金油料除外)。
第四條：甲方的、責任及義務。
1、甲方配合項目部負責下達施工任務：
2、負責組織生產施工，監督乙方設備管理，及乙方的準備工作;
3、甲方對租用機械統一安排，乙方若不服從甲方人員安排，甲方有權辭退并做出相應的處罰。
4、乙方應積極協助項目部正常的`施工要求，甲方不得強迫乙方機駕人員違章操作。
5、甲方根據項目部施工需要，每月底決定下月是否繼續租用乙方機械。
第五條：乙方的權力、責任及義務：
1、乙方負責機械的維修、保養，并自理費用。
2、乙方必須保證機械生產運行安全，如出現任何故障、事故、責任全部由乙方承擔，乙方必須自行對車輛、機械進行保險，且報項目部存檔。
3、乙方必須服從項目部管理人員的統一指揮、調度，否則甲方將有權作出相應的處理。
4、乙方進場、離場應經甲方同意后方可進場、離場，如擅自離場，造成施工損失，由乙方承擔責任，甲方有權對乙方不予以結帳。
5、乙方施工機械在合同期間發生的一切民事責任及連帶責任(如沙石料拋灑路面等，公路、運政、部門扣車扣證)及各類事故均與甲方無關，甲方不承擔任何經濟和法律責任。
第六條：結算辦法
甲方根據項目部機械管理人員簽認的三聯單協助乙方每月結算80%，其余待年終乙方付完運費稅金后結清。
第七條：爭議的解決
有關本合同一切爭議，甲乙雙方應根據《合同法》及其有關條款進行友好協商解決，協商不成，可向所在地人民提出訴訟。
第八條：未盡事宜，甲乙雙方共同協商解決。
第九條：此合同一式三份，工程項目部(西XXXX博州精阿公路改建工程)壹份，甲方壹份，乙方壹份，自簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
運輸合同 篇5
甲方(托運方)：
乙方(承運方)：
根據《中華人民共和國合同法》及貨物運輸的有關規定，甲、乙雙方以平等互利，協商一致為原則，簽訂本合同，以供雙方共同遵守。
一、貨物名稱： 數量： 臺
二、運輸起始點為： 至
三、承運價格：
四、結算方式：乙方在接車時，甲方先支付總運費給乙方; 本合同中，所有運費支付均為現金形式。
五、運輸方式;全程大板車陸運。
六 乙方承運甲方商品車，保證商品車在運輸過程中的安全。
七 如發生意外事故，乙方應立即向保險公司報告，并提供相關證明材料，甲方需要提供必要的.協助。
八 本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。此合同雙方簽字蓋章后生效。
九 本合同為一次性合同，本次運輸任務完成以后自然終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
運輸合同 篇6
投運方： 以下簡稱：甲方
承運方： 以下簡稱：乙方
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規，本著平等、自愿、公平原則，集合本項目實際具體情況，明確雙方的責任和義務，經雙方協商一致制定開采運輸土方協議。現就開采運輸土方協議如下：
一、 工程概況：
1．工程名稱：福建省大田縣太華鎮 礦點土方運輸。
2．工程數量：按實際計算為準。
3．裝車地點：業主指定搬運土方點。
4．卸車地點：距離業主指定裝車點1000米范圍內。
5．開采運輸價格：
每山體方運價為11元/立方米，挖運石方和礦石（包括爆破）每山體方單價為27元/立方米（按實地測量數據作為工程計算依據，雙方派人參加）。
6．合同工期：自20xx年 月 日至完工。
7．進場時間：20xx年 月 日前。
二、工程運輸計算方式：
本協議簽訂生效后，本工程車輛所使用的油費及爆破品材料費均由甲方墊付，并且每月10日前，甲方預付給乙方前月1日至31日的土石方運輸款除油費及爆破費外的.40%{即每月預付款=（土石方運輸款-油費-爆破費）x 40%}。
，每6月結清土石方運輸款，每年年底結清當年工程余款。甲方必須以現金匯款方式轉入乙方指定賬戶。
四、甲乙雙方責任：
1．甲方責任：
（1）如因有關政府部門或地方勢力的惡意阻撓，由甲方負責協調，乙方概不負責。
（2）施工過程中，若運輸距離變更，視實際情況互相商定，重新簽訂補充合同書。
（3）裝車點于卸車點之間路面設置的避車點，由甲方負責協調處理，乙方負責填平做路。
2．乙方責任：
（1）服從甲方工程技術員及現場管理人員的指揮。爆破運輸石方時碰到礦石應分拾
（2）乙方保證車輛技術狀況良好，出現機械故障應該立即排除，嚴禁車輛“帶病”作業。施工過程中，乙方要加強人員車輛管理，注意安全，如發生交通事故造成人員傷亡及車輛維修費用由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任及費用或連帶責任以及法律責任。
（3）乙方應合理安排，精心設計，依據巖石性質裝爆破材料，如出項飛石傷人、傷物其費用由乙方全部承擔。
（4）乙方參與爆破人員、車輛運輸、及現場施工相關人員必須持有相關的資質證方能上崗。
（5）乙方保證完成任務。未經甲方同意，乙方不得擅自撤離工地或有意停工或轉給其它單位運輸作業。
（6）在施工過程中不論發生何種安全責任事故全部由乙方負責，乙方應嚴格執行國家安全法規和露天礦山安全生產操作規程，嚴禁違章作業，確保安全生產。如乙方錯誤操作原因引起滑坡塌荒、車輛機械故障，造成人員的工傷、安全意外事故，其責任全部由乙方承擔，與甲方無關。
五．違規責任：
1、甲方不能單方面付款給司機或其他人，必須由乙方委派專人和甲方結算工程款，否則由此造成任何后果由甲方負責。
2、如工程未完工，乙方車輛和設備擅自全部撤離工地或有意停工或轉讓他人運輸作業的，視為乙方違規，由此產生的一切經濟損失全部由乙方承擔，甲方有權終止合同。
3、如工程未完工，甲方單方面終止合同，視為甲方違約，由此造成的一切經濟損失全部由甲方承擔。
4．甲乙雙方不得采用虛假記錄，虛假計量或其他方式在土方數量上弄虛作假。否則，違約方除虛假部分的運輸量不得作為運輸計算依據外，還應承擔按該虛假運輸量所計運費的10倍計算違約金支付給對方。
六、其他事項：
1．本協議在執行過程中如發現爭議時，雙方本著公平、合理的原則及時進行協商處理，如協商無后果則由當地仲裁機構仲裁。
2．本協議書未盡事宜，雙方應本著友好合作精神協商簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
七、本協議合同一式二份，各持一份，具有同等法律效力。本協議合同書自愿雙方簽訂之日起生效，本項目工程完工，帳清后自動終止。雙方應嚴格遵守執行。
甲方負責人： 乙方負責人：
身份證號碼： 身份證號碼：
簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日
運輸合同 篇7
甲方：
姓名，性別月 身份證號
乙方：
姓名 ，性別，出身 年月日，住址身份證號
甲乙雙方本著平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則，就
貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目，經雙方商討達成以下條件及
承諾并簽訂本協議：
一、甲方義務與責任
1、本著對貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目的人脈及項目
充分了解，為乙方提供真實的信息，協助乙方對貴陽市彭家灣二期工
程土石方平基項目的合同簽訂給予配合把關。
2、確保項目的真實性，并協調中隧道南方建設股份有限公司貴
州分公司與乙方簽訂項目的施工合同。
二、乙方義務與責任
1、乙方積極配合甲方跟蹤業主對此項目的進度動向。
2、本著甲方對貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目工程發包
了解及拿到施工承包權的信任及信心，為甲方負責提供真實有效的資
料及施工中資金和施工實力，勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協調負責人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協調負責人。
三、報酬支付
1、在甲方幫助乙方取得這一項貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目工程施工承包權后，乙方向甲方支付勞動報酬總工程費 %
2、本項目施工合同簽訂后三天內，甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。
四、違約責任
（一）甲方違約責任
1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受任何的第三方服務（施工隊伍）。
2、本協議簽訂后，若甲方就此項目給予另外的施工隊伍施工，視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。
3、若乙方拒絕配合甲方的`工作，甲方有權另行尋求其他合作者。
（二）乙方違約責任
1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與中介方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的
第1款所約定的勞務報酬，甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、本協議簽訂后，若乙方就此項目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金50萬元。
五、保密
在本次服務項目中，甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業秘密及個人隱私負有永久保密義務，未經許可不得擅自披露或使用。
本合同一式三份，甲、乙雙方、見證人各執一份。
如甲方提出的協議合同乙方沒有意見，雙方簽字當日生效。
乙方： 身份證號：
xx年 月 日 甲方：見證人：
運輸合同 篇8
托運人 (甲方) ：
承運人(乙方)：
甲、 乙雙方經充分協商，就有關化學危險品運輸事宜達成協議如下：
一、 運輸貨物名稱：汽油(柴油)
二、 運輸方式：槽罐車汽運。
三、 貨物計量及入罐、出罐驗收方式：以裝車入罐數量為準，入罐后由雙方取樣封存，運輸中的合理耗損標準為 公斤，超出 公斤的部分由乙方承擔。
四、 貨物安全保障：
1、甲方在合同簽訂的同時必須向乙方提供所運輸化學危險品的準確名稱、運輸物為易燃、易爆、易滲漏、有毒等危險品的.，必須在合同中注明，并向乙方說明采取必要的保管措施和急救措施的技術資料，甲方履行了告知義務后，由于乙方過失或對事故處理不當，造成貨物損失或環境損害的，由乙方承擔后果責任，與甲方無關。
2、 貨物在途中的保險責任由乙方承擔。 貨物在運輸途中乙方應保障貨物的質量，由于乙方原因造成貨物質量出現問題的由乙方按出廠價承擔全部責任。
3、除外責任：由于惡劣天氣等人力不可抗拒的自然原因所引起的違約，雙方互不承擔責任;雙方由于天災(如臺風、大風、大霧、地震等)、火災、戰爭以及動亂、國家法律、法規、條例、規定限制，導致無法或延遲履行合同，雙方均不負任何責任，但應及時告知對方。
五、 運費結算：
卸車后無異議，打卡結賬，不開發票。
六、 本合同自簽訂(蓋章)之日起生效，一式二份，雙方各執一份，傳真件具有同等法律效力。
七、 雙方在履行合同過程中如發生爭執，應協商解決，協商不成，可通過起訴方所在地人民法院裁決。
甲方：
乙方:
電話：
電話：
傳真：
傳真：
聯系人：
聯系人：
運輸合同 篇9
原告：XXX發展有限公司
法定代表人：張XX，該公司董事長
被告：XX市XX運輸有限責任公司，住所地XX省XX市XX區XX路459號。
法定代表人：時XX，該公司經理。
被告：燕XX，男，19XX年11月13日出生，漢族，住XX市XX縣XX鎮。
訴訟請求：
一、判令二被告賠償原告貨物損失88866.70元。
二、判令二被告向原告返還運輸費用5000元。
三、由二被告承擔本案的訴訟費。
事實和理由：
20xx年9月12日，原、被告雙方簽訂運輸協議，約定原告委托被告將456臺空調運送至紹興XX空調銷售有限公司XX市XX開發區保稅倉庫。運輸車輛是皖XXX號/皖XXX掛車。原告支付被告運費5000元。運輸途中，被告車輛行駛至大廣高速由南往北方向XXKM處（XX市境內）發生交通事故，造成貨物損失88866.70元。上述損失被告未能向原告賠償，故訴至法院，請求法院依法支持原告訴訟請求。
此致
XX區人民法院
具狀人：XX有限公司
20xx年11月29日
【運輸合同】相關文章：
水上運輸合同-運輸合同03-01
碎石運輸合同-運輸合同03-01
運輸中介合同-運輸合同03-01
鋼管運輸合同-運輸合同03-01
承包運輸合同-運輸合同03-01
物流運輸合同_運輸合同02-15
運輸碎石運輸合同01-12
租車運輸合同-運輸合同03-01
車輛土方運輸合同-運輸合同03-01
運輸合同 ：貨物運輸合同04-19