【熱門】施工承包合同四篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的類型越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家整理的施工承包合同4篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

施工承包合同 篇1

　　勞務班組承包合同

　　發包方（簡稱甲方）：云南宏昌建設有限公司

　　承包方（簡稱乙方）：

　　負責人（身份證號）：

　　協議簽訂日期： 年 月日

　　協議簽訂地點： 施工現場

　　第一部分 協議書

　　甲方：云南宏昌建設有限公司

　　乙方

　　為更好地完成 楚雄市云甸工業區東區中路二標段K1080至K1200道路邊坡擋墻施工項目，加強對工程合同目標、質量、安全工期、進度管理，確保本工程保質保量按期完成合同約定的施工任務。

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，達成如下協議：

　　一、工程名稱：楚雄市云甸工業區東區中路二標段K1080至K1200道路邊坡擋墻

　　二、承包方式：□單工包

　　三、承包范圍

　　1、詳見附件《承包單價及工程量計價表》。

　　四、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期：總日歷天數 40天 。

　　五、合同價款

　　合同暫估金額：￥185000 ，大寫： 壹拾捌萬伍仟圓 。 乙方在簽定本施工協議時，已充分考慮到工程施工過程中可能發生的非乙方原因的各種風險變化，建設單位投資變化，設計變更，停工，窩工及工傷事故等等，乙方不得以此為理

　　由要求甲方提高承包單價，改變付款方式，增加計費項目及要求補償。

　　六、付款方式

　　甲方按下列方式支付：

　　1、甲方按乙方完成驗收合格工程量的70%進度計算（日期為自上月26日至本月25日）支付進度款。工程竣工驗收后支付剩余25%。甲方按最終結算金額保留總工程款5%的質量保證金，質保金在質保期滿后30個工作日內一次性支付，不計利息。

　　2、如因現場工程項目增減變化，承包項目增加，需及時確定承包單價并與甲方簽定補充協議，作為進度款撥付依據。

　　3、現場因工程增減變化，必須辦理簽證，并經甲方項目部審批確定方為有效，簽證作為最終結算依據，但不能作為進度款撥付證據。

　　七、技術要求及驗收標準

　　乙方必須嚴格按照圖紙標準及技術要求進行施工，嚴格按國家相關技術標準及驗收規范進行工程質量驗收。

　　八、工程質量及驗收

　　1、乙方必須熟讀圖紙，嚴格管理施工工人，乙方保證在施工過程中結合工程現場的實際情況對施工標準、施工工藝及施工方法在經甲方同意后作出合理的調整以滿足本工程的質量要求，達到相應的國家標準，如由于乙方對圖紙不熟悉或任何自身原因造成的返工、重做等質量問題，由乙方承擔一切責任，甲方還可根據造成的影響大小給予乙方罰款。

　　2、乙方應確保所完成工作的質量，符合本合同約定的質量標準。乙方工作完畢，應向甲方提交自檢記錄及完工報告，通知甲方驗收。甲方與發包人間的隱蔽工程驗收結果或國家規定的工程竣工驗收結果表明乙方工作質量不合格時，乙方應負責無償修復；不能修復的，乙方應承擔全部賠償責任和工期延誤責任。

　　九、工程款結算依據

　　工程如期竣工后，按乙方完成合格工程的實際施工面積、協議確定的單價結算。

　　十、雙方責任

　�。ㄒ唬�、甲方責任：

　　1、按施工需要給乙方提供必需的施工場地、材料、水電及有關設施，提供施工設計圖紙，并給予乙方必要的圖紙交底；

　　2、按協議支付給乙方施工進度款及按約定進行工程結算；

　　3、提供施工人員的臨時出入證件、帶有公司標記的服飾及安全帽：

　　4、組織不定期的工程內部驗收，組織定期與不定期的現場工作會議，對乙方施工進度和質量進行監控并協調與建設方、其他施工單位及班組的關系；

　　（二）、乙方責任：

　　1、認真閱讀施工圖紙，按圖紙，技術要求及相關國家標準施工，嚴格遵守本協議及附件《現場安全文明施工協議書》《安全責任書》及《成品保護細則》《工程質量承諾書》《技術要求》中的各項規定按時保證完成施工內容；對本協議范圍內的工程質量向甲方負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作。

　　2、乙方根據施工組織設計總進度計劃的要求，每月底前天提交下月施工計劃，有階段工期要求的提交階段施工計劃，必要時按勞務分包人要求提交旬、周施工計劃，以及與完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃，經甲方批準后嚴格實施；

　　3、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準；科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力，保證工期；加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全；加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工；承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各種罰款；

　　4、所需施工材料由乙方自行組織從庫房或運貨車上搬運至各自施工現場、施工中的材料必須遵循合理、規范和謹慎的原則，自覺接受甲方及有關部門的管理、監督和檢查；接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況；與現場其他單位協調配合，照顧全局；乙方領取材料出現遺失，浪費或損壞，損失由乙方按照甲方實際采購金額賠償；

　　5、嚴格執行本協議及其附件中的各項施工紀律規定，造成人身安全事故概由乙方負責，給甲方造成經濟損失或形象損毀的，甲方將追究當事人及施工班組負責人的一切責任；

　　6、必須尊重和服從甲方現場管理人員的具體工作安排和接受甲方現場管理人員對質量、安全及工程效率等方面的`監督管理，不得以任何借口拒絕或違背現場管理人員對工程標準的相關指示；

　　7、為保證承包范圍內的施工任務安全完成，乙方必須服從甲方的節假日加班安排，不得以任何方式任何理由擅自停工。所承包的施工任務完成之后應迅速清掃干凈工作面后退場，接受甲方和建設方驗收：

　　8、各承包分項內所需的所有施工用具均由乙方自帶，包括除工地現場配電箱以外的臨時電源線及相關臨時電源控制材料；

　　9、乙方在合同履行過程中未經甲方同意不得擅自停工和擅自退場，否則乙方的前期工程一律不予計算，并承擔甲方工期延誤造成的損失。

　　10、固定派專人領取甲方的材料及設備。

　　指定人：1、 身份證號碼：

　　11、按時提交報表、完整的原始技術經濟資料，配合勞務分包人辦理交工驗收；

　　12、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款；

　　13、除非本協議另有約定，乙方應對其作業內容的實施、完工負責，乙方應承擔并履行合同約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程序。

施工承包合同 篇2

　　甲方： 李華

　　乙方：

　　為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂建房承攬合同。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式:采用包工不包料方式承包

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。 乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的'要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：270元（平方米），建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付生活費20xx元，工程全部完工，交驗完畢付到80%， 預留20%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　1、甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，

　　2、乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　3、甲方負責解決施工人員臨時住處，所產生的費用由乙房負責。

　　4、甲方負責提供相應不底于70平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意甲方要負責所造成的損失。增加的合同外的工程部分，甲乙雙方談好價格后再訂合同方能進行施工。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為50（日歷天），從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 20xx年4月10日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、爭議解決辦法

　　發生合同爭議時，雙方應友好協商。如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　十一、附則

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份；本合同自簽訂之日起生效；以上合同，雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效率。

　　甲方簽字（章）： 乙方簽字（章）：

　　時間： 年 月日

施工承包合同 篇3

　　發包方（以下稱甲方）：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條 工程項目 一、工程名稱： 麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

　　二、工程地點： 麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條 工程期限

　　一、合同工期總日歷天數 10 天

　　第三條 工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的'確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

　　第四條 甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條 安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條 獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 附 則

　　二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年_____月_____日 年_____月_____日

施工承包合同 篇4

　　發包單位：(以下簡稱甲方）

　　承包單位：(以下簡稱乙方）

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，促進雙方共同搞好配合與協作，保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條總則

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程施工范圍及內容：

　　1.4工程造價：

　　本合同規定乙方以包工包料方式承包。

　　第二條施工期限及停工

　　2.1本合同全部工程項目于**年9月14日開工，于**年12月31日竣工。

　　2.2在施工過程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應及時協商，以書面形式確定順延期限。

　　2.2.1因人力不可抗拒的自然災害被迫停工者；

　　2.2.2因甲方工程計劃調整需停工者；

　　2.2.3因材料采購困難被迫停工者。

　　第三條工程占地及物資供應

　　3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。

　　3.2水泥由乙方在縣內采購合格產品。

　　3.3爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協助辦理有關手續。

　　第四條工程質量要求及設計變更

　　4.1乙方在組織施工過程中，必須嚴格執行現行的國家和行業制定的有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系，認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理，使工程質量達到合格標準。

　　4.2各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工，不得降低標準。

　　4.3建筑材料質量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求，不準使用不符合質量要求的材料，如有違反，甲方有權要求乙方賠償一切損失，并終止合同。

　　4.3.1砂、石骨料，砂子采用中砂（抹面砂漿采用細砂），含泥量按重量計不大于3%；碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。

　　4.3.2砼質量要求：砼標號必須達到設計要求和有關質量標準，砼澆筑面平整，振搗密實，無蜂窩麻面，防滲性好。

　　4.4允許偏差

　　4.4.1砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。

　　4.4.2若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。

　　第五條工程的支付

　　5.1工程預付款：工程開工后，甲方不支付進度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。

　　5.2乙方不得拖欠民工工資。

　　第六條工程竣工驗收、結算和保修

　　6.1工程竣工驗收：工程完工后，乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料（即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等）。甲方收到竣工資料后，于一個月內組織有關單位和部門驗收。

　　6.2工程結算：乙方按甲方驗收合格的工程，結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的'驗收結算清單，乙方開具建安發票到甲方財務人員處結清帳務。

　　第七條工傷事故

　　乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規程，杜絕安全事故發生，若發生安全事故，乙方自行負責。

　　第八條違約責任

　　8.1工期：竣工時間超過合同規定時間后，甲方有權從第十天開始，每天罰款工程結算款價的5%。

　　8.2按本合同規定，乙方若違約，甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權要求甲方給予賠償。

　　第九條合同份數及有效期

　　9.1本合同一式四份，乙方執一份，甲方三份。

　　9.2本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。

　　第十條附則

　　10.1本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　10.3本合同所有附件，與本合同具有同等效力。

　　發包單位(甲方）：(簽章）

　　法人委托代表：(簽名）

　　工程項目負責人：(簽名）

　　承包單位(乙方）：(蓋公章）

　　法人委托代表：(簽名）

　　工程項目負責人：(簽名）

【施工承包合同】相關文章：

最新施工承包合同模板_施工合同09-20

施工承包合同10-17

施工承包合同11-20

施工承包合同11-25

施工總承包合同10-19

施工承包合同模板10-18

勞務施工承包合同10-17

建筑施工承包合同10-17

房屋施工承包合同11-09

簡單施工承包合同02-04