實用的買賣合同集合8篇

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編幫大家整理的買賣合同8篇，歡迎大家分享。

買賣合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方商定下列條款作為雙方簽訂的《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》（以下簡稱《合同》）的補充條款：

　　第一條、 雙方代表

　　在施工期間，甲方如因出差等原因不便聯系，應委托其他人為代表配合乙方施工，并需事先向乙方提供書面授權委托書，如甲方不能提供委托人授權，乙方在施工期間的工作針對主體仍為甲方，由此造成的配合，延遲等問題由甲方承擔。

　　第二條、 雙方義務

　　1．開工前三日，甲方應當提供原土建水，電施工竣工圖。在此基礎上，竣工時乙方應當提供水，電改造圖。

　　2．有關物業管理部門收取的一切費用均由甲方承擔（任何名目的物業管理費、物業押金、施工管理費、電梯使用費、配合費、垃圾外運費等。）若因乙方原因導致受到扣款的，由乙方承擔。

　　第三條、 工程變更

　　1. 在施工過程中，甲方提出涉及修改意見及增建工程項目時，必須提前與乙方代表聯系，在簽訂書面變更單后方可進行該項目施工。所有口頭承諾均無效。

　　2. 合同簽訂后，甲方變更后減少金額超過合同總額10%以上的部分甲方須向乙方支付該部分金額的10%作為變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場，甲方需另外向乙方支付材料來回運費，搬運費，材料損耗及退貨費用。

　　3. 合同簽訂后，當一方提出解除合同時，須征得對方同意并向對方支付合同總額的10%作為損失賠償。

　　第四條、材料供應

　　1. 乙方為客戶提供委托購買材料服務，雙方應當另行簽訂《委托購買材料協議書》。此外，乙方工作人員以任何方式為甲方購買或推薦材料均屬個人行為，乙方不承擔任何責任。

　　2. 應當由甲方購買的材料，設備以及須經甲方確認的材料，設備等，甲方應當及時購買和確認。否則由此造成工期延誤的，每日按合同金額的0.2%支付給乙方作為誤工損失。

　　第五條、工程進度

　　1. 工程進度過半，甲方應配合乙方進行中期預決算，預決算金額是根據工程項目變更，工程量增減及水、電工程量的核實加以確定。

　　2. 在辦理驗收手續前，若甲方收回外屋門鑰匙或自行更換外門鎖，即示為甲方入住。

　　3. 施工工程中雙方產生爭議，可由北京市建筑裝飾委員會家裝委員會作為第三方參與協調解決。若協調不成，可以通過行政、司法、仲裁等途徑解決。雙方均同意解決爭議期間不屬于合同延遲履行期間，不對此期間計算延遲違約責任。

　　第六條、工程款支付方式

　　1. 甲方按照下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數

　　付款時間

　　付款百分比

　　總金額

　　首期款

　　簽訂合同當日即付

　　合同總額的'55%

　　中期款

　　工程進度過半，中期預決算后即付

　　中期預決算總額的95%—已交首期款

　　結算款

　　竣工驗收合格后即付

　　竣工結算總額—已付款

　　2. 甲方應在中期預決算后兩日內到乙方財務部繳納中期款。甲方拒絕參加中期預決算或未在兩日內付款，乙方將暫時停工，由此延誤的工期及給乙方造成的損失由甲方負責。若甲方在繳納中期款后提出工程變更，除簽訂變更單外，還須一次性將變更費用的95%交到乙方財務部后，乙方予以變更。

　　3. 甲方應在竣工結算后兩日內到乙方財務部繳納結算款。乙方在收到甲方竣工結算款后，向甲方交回鑰匙，并開具工程保修單。甲方如在工程驗收后七日內未辦理結算手續，則視為自動放棄保修權利。

　　第七條、 特別提示

　　1. 砂灰墻（包括加白灰的混合砂漿、麻刀灰等）、輕質隔墻均存在較嚴重的開裂因素，需加貼玻璃纖維布處理，凡外墻內保溫必須加貼石膏板。以上費用均由甲方另行支付，否則乙方無法保證墻面不會大面積開裂。

　　2. 客戶簽單時若享受優惠，發生退單或減項時要扣除相應優惠金額（以現金形式扣除）。

　　第八條、本補充條款為《合同》不可分割的部分，屬《合同》中的其它約定，經雙方簽字蓋章后生效，與《合同》具有同等法律效力。

　　第九條、本補充條款簽訂前，乙方已明確地向甲方解釋清楚，雙方對條款理解無歧義。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

買賣合同 篇2

　　立合同人 以下簡稱

　　賣 方: 甲 方

　　買 方: 乙 方

　　經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下：

　　甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有，并已收取乙方購房定金人民幣（大寫）_____________。

　　1、房屋狀況（請按《房屋所有權證》填寫）

　　房屋座落：

　　幢 號

　　室 號

　　建筑結構

　　總層數

　　建筑面積（平方）

　　用 途

　　2、該房屋的所有權證號為：_____________；國有土地使用權證號為：_____________。

　　3、該房屋的土地使用權取得方式“√”：出讓（ ）、劃撥（ ）本合同一經簽訂，該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓。

　　二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣（ ￥ ）元， 大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整，乙方在

　　年 月 日前分 次付清，付款方式：_____________。

　　乙方支付房款具體約定為：

　　1、于_____________前，支付甲方房款_____________；

　　2、于_____________前，支付甲方房款_____________；

　　3、_____________。

　　三、甲方于 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用，并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。

　　四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方，并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉，并無任何異議。

　　五、甲方將戶口于_____________年_____________月_____________日前從該房屋遷出。

　　六、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　七、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起_____________日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款，或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期一日，由違約一方向對方給付房地產價款千分之_____________的違約金。

　　八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的.契稅由_____________方承擔，營業稅由_____________方承擔，印花稅由_____________方承擔，個人所得稅由_____________方承擔，向房產交易部門交納的手續費由_____________方承擔。其它稅費約定情況：_____________。

　　九、本合同在履行中若發生爭議，雙方應采取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

　　十、本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。

　　十一、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執一份，市房地產交易管理部門一份。

　　十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為 _________________________________________________________________。

　　十三、其它約定事項 _______________________________________。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　共有權人： 地址：

　　地址： 聯系電話：

　　聯系電話：

　　年 月 日

買賣合同 篇3

　　上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮。法定代表人：某某，職務：董事長

　　被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮中心村，系某革某縣某某建筑模板廠業主。

　　上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書，現提出上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求依法撤銷某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書。

　　2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區人民法院審理。

　　3、裁令被上訴人承擔上訴費用。

　　事實和理由：

　　被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案，某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ） 民初字第666號民事裁定書，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律錯誤。

　　首先，根據法律規定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進行審理，屬于程序審查，不進行實體審理，未經雙方質證的證據不得作為認定事實的依據。而一審法院依據被上訴人提供的“發貨銷售單”的內容認定一審法院有管轄權，顯然對未經上訴人質證的證據進行了審理，違反了程序審查的規定，認定的.事實依據不足。

　　其次，上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質量及驗收：貨到現場，由甲方相關負責人員驗收確認。若發現模板有脫膠、起殼等質量問題，請在三天內通知乙方，以便雙方及時協商解決”。說明被上訴人提供的作為雙方收發貨物憑證的發貨銷售單僅僅是證明了客戶已經收到價值多少人民幣的貨物的收據，且貨到現場時上訴人履行的是合同約定的驗收確認模板質量的權利，并不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客戶因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”的承認。

　　再次，一審法院依據“發貨銷售單”的格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據的此格式條款的內容“本公司如與客戶因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”，此款內容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發貨物時被上訴人未對此款內容向上訴人進行合理的提示和說明。因此依據《合同法》的相關規定，該格式條款無效。

　　第四，在上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同

　　中第七條約定“本合同若發生爭議雙方協商解決，協商不成，交某某市某某區人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區人民法院。

　　綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區人民法院審理。

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人：某某建設集團有限公司

　　年 月 日

買賣合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方協商達成如下協議條款：

　　一、甲方將坐落于黎平縣德鳳鎮玉皇閣大市場門面一間出售給乙方。

　　二、門面出售價格為：總合計人民幣柒拾萬元整(￥700000.00元)，一次性付清給甲方。

　　三、乙方付清款后，甲方應積極配合乙方協理一切有關手續，費用由乙方自理，甲方概不負責。

　　四、甲方交門面給乙方后，不得留有任何債務給乙方，由甲方負責。

　　五、門面出售合同于20xx年1月7日簽訂，但20xx年1月7日至20xx年11月22日門面使用權屬甲方所有，在此期間，乙方不得以任何理由占用門面。20xx年11月22日以后門面使用權永久性屬乙方所有。

　　六、本合同一式二份，雙方各執一份，簽訂之日起生效，具有同等法律效力，如哪方違約，造成一切經濟損失，由該方負責全部賠償。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同 篇5

　　買方：____________ （下稱甲方） 賣方：____________ （下稱乙方）

　　地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____

　　電話：____________ 傳真：_____ 電話：____________ 傳真：_____

　　電子郵箱：__________ 電子郵箱：__________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：

　　____________ （應注明產品的牌號或商標）。

　　2.質量，按下列第（ ）項執行：

　　（1)按照_______標準執行（須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

　　（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。

　　（3）按雙方商定要求執行，具體為：

　　_____________（應具體約定產品質量要求）。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________ 。

　　2.計量單位和方法：__________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：

　　_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______。

　　2.交貨地點：_______。

　　3.運輸方式：_______（注明由誰負責代辦運輸）。

　　4.保 險：_______（按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種）。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條 驗收：

　　1.驗收時間：_______。

　　2.驗收方式：

　　______（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________；

　　貨款的支付方式：____________；

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3.預付貨款：________（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的'品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

買賣合同 篇6

　　甲方：___________________________ （以下簡稱甲方）

　　乙方：___________________________ （以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方經過友好協商，本著平等互利，共同發展的原則，乙方委托甲方買賣如下商品:

　　一、合同標的

　　（1）買賣品名：

　　（2）買賣數量：

　　（3）品質規格：

　　（4）買賣價格范圍：

　　（5）包裝：

　　二、委托買賣期限

　　三、甲方責任

　　（1）甲方按照乙方每次最終傳真件標明的品種、價格、數量、買賣期限，在甲方所屬的《中國鋼鐵產業網》發布買賣公告。

　　（2）確定中標人后，乙方按照公告公布的合同與中標人簽定購銷合同且交易雙方分別向我網交納相當于合同總額 —— %的履約保證金后即意味著甲方已完成乙方的委托交易。甲方向乙方收取合同總額的 — %的委托傭金。甲方傭金的取得從乙方交納的履約保證金中扣除。

　　（3）購銷合同的簽定，由乙方與中標人自行簽定，甲方起中介作用。在乙方與中標人簽定的購銷合同的執行過程中，如出現經濟糾紛，甲方不承擔任何法律責任。

　　四、乙方的權利和義務

　　（1） 在委托甲方買賣前，乙方必須以書面形式對委托買賣的品種、數量、價格、品質要求、招標期限等內容進行確認。乙方的最終傳真件標明的價格和數量作為委托甲方買賣的依據。

　　（2） 經過甲、乙雙方確認的關于每次買賣價格、買賣品種和數量等內容的傳真件，將作為本合同的附件，具有同等法律效力。

　　（3） 在甲方公告后，乙方不得對委托甲方的買賣價格和數量進行任何變動。

　　（4） 乙方自行與中標人簽定購銷合同，并向我網交納相當于合同總額 — %的.履約保證金。同時乙方向甲方交納合同總額的 — %的委托買賣傭金，并允許在履約保證金中扣除。

　　（5） 對于乙方與中標人出現的貿易糾紛，乙方可委托甲方進行調解。

　　五、聲明及保證

　　乙方在此確認，甲方所屬的《中國鋼鐵產業網》是乙方在合同委托期限內的合法委托買賣代理單位，并嚴格按照合同條款交納保證金及傭金。

　　六、協議期限

　　（1）本協議自雙方簽署蓋章之日起生效，有效期為 — 年 — 月 — 日至 — 年 — 月 — 日 本協議期限屆滿時，雙方可就延期問題重新協商。

　　七、協議的終止

買賣合同 篇7

　　轉讓方(甲方): 身份證號:

　　受讓方(乙方): 身份證號:

　　甲方自愿將宅基地一幅永久性有償轉讓給乙方作修建住宅之用地,經雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則,友好的協商,現達成協議如下:

　　一、甲方將自有的宅基地坐落于阜陽市潁州區袁集鎮大朱村____組集體規劃宅基地轉讓給乙方,該宅基地四字為南鄰____,北鄰____,西鄰____,東鄰____,東西長____米,南北寬___米,面積____平方米。

　　二、轉讓金額:雙方議定此幅宅基地現價人民幣__萬元整(￥___元)。

　　三、付款方式及期限:甲、乙雙方在協議簽字之日合同起__天內向甲方支付人民幣___萬元訂金,余款待乙方建房完工后付清。

　　四、產權歸屬:甲、乙雙方協議簽字付訂金之日起,該幅宅基地所有權屬歸于乙方所有,乙方有權在此宅基地上修建房屋,本族及異性人等無權干涉、爭議。

　　五、甲乙雙方同意后:乙方在建房施工中,如若發生土地產權糾紛等情況出現,由甲方負責處理,如處理不好,甲方應負相關賠償的.責任。

　　六、違約責任:本協議從雙方簽訂當之日起,任何一方不得反悔違約,如甲方違約必須在原轉讓金金額的基礎上加倍賠償乙方。如乙方違約,甲方在收取乙方的轉讓訂金額不退回給乙方,作抵消乙方違約金。

　　七、該宅基地如國家需要,需甲方提供相關手續,甲方不得推辭,賠償金額全部由乙方所有。

　　此協議長期有效。

　　此協議一式兩份,雙方各執一份為據。

　　甲方:

　　乙方:

　　證明人簽字畫押:

買賣合同 篇8

　　甲 方(賣方)：

　　身份證號碼：

　　地 址：

　　電 話：

　　乙方(買方)：

　　身份證號碼：

　　地 址：

　　電 話：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的.基礎上，就乙方向甲方購買裝載機，甲、乙雙方達成如下協議：

　　1．甲方裝載廠牌型號為徐工ZL50G，發動機號碼為15G0040615，車架號為0402107015。

　　2．乙方購買甲方裝載機，金額為壹佰陸拾萬元整（1600，000.00元）。

　　3元，其余款項（

　　4．本合同簽字之日起，本裝載機交付乙方所有，該裝載機發生的一切法律責任均由乙方擔負。

　　5． 乙方逾期付款的違約責任：乙方如未按本合同第3條規定的時間付款，甲方有權確定訴訟地，通過法律訴訟程序清繳欠款。甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。

　　6． 本合同自甲乙雙方簽字后生效，本合同共貳頁，一式貳份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。

　　甲方(簽章)：____________________

　　身份證號碼：____________________

　　乙方(簽章)：____________________

　　身份證號碼：____________________

　　____年____月____日 ____年____月____日

【買賣合同】相關文章：

買賣合同11-19

買賣合同03-30

買賣合同06-26

買賣合同08-25

解除買賣合同02-23

種豬買賣合同02-16

貿易買賣合同02-16

叉車買賣合同02-16

墓地買賣合同02-06

石料買賣合同02-09