- 承攬房屋裝修工程合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
房屋裝修承攬合同范文
甲方(定作人):身份證號碼:
住址:乙方(承攬人): 身份證號碼: 住址:
甲方擬裝修房屋一套,位置在 室,由乙方負責(zé)承攬部分裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程(含 面積的防水)。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負責(zé)包工包料。
3、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
6、乙方履行承攬合同過程中,對甲方造成的一切損失,按照市場價格對甲方進行賠償。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20XX年 月 日開始建設(shè),到20XX年 月 日止,工期為 天。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時,甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式:以 面積計算,每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程,總價為 元。
2、工程款付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付 元,第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15 天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作。
2、由于工程質(zhì)量達不到要求的,甲方有權(quán)解除本承攬合同,并拒絕支付工程款;造成損失的,由乙方向甲方賠償。
3、超過雙方約定工期的,每超過一日扣工程款 元。
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印): 乙方簽字(手印): 年月 日 年月 日
【房屋裝修承攬合同】相關(guān)文章:
房屋裝修承攬合同10-18
房屋裝修承攬合同10-14
房屋裝修承攬合同12-24
個人房屋裝修工程承攬裝修合同11-23
裝修房屋承攬合同12-20
房屋裝修承攬合同范本07-25
房屋裝修承攬合同15篇03-01
房屋裝修承攬合同(15篇)03-01
房屋裝修承攬合同(精選22篇)03-13
房屋裝修承攬合同合集15篇03-01