不借用資質承諾書

xx-xxx-xxx-x公司： 鑒于：我自行與 （發包單位）聯系承包施工 （工程項目名稱）。但由于我個人不能與發包單位訂立施工合同，特向貴公司借用營業執照和資質施工，并以貴公司名義與發包單位訂立施工合同，貴公司對施工合同不承擔任何責任，一切責任由我承擔。

為明確相關事項，特作承諾如下：

1、由我履行施工合同中規定由貴公司履行的所有義務，由我承擔依法由貴公司承擔及施工合同規定由貴公司應承擔的所有責任。貴公司不承擔任何義務和責任。

2、因該施工合同產生的包括但不限于安全責任、工程質量、農民工工資及工程進度等一切事項均由我處理和承擔。

3、如因該施工合同引發訴訟和仲裁，貴公司可申請將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔全部責任或連帶責任。如因我借用資質導致法院判決或者仲裁機構裁決貴公司承擔清償或者賠償責任的，一切經濟責任均由我本人承擔，與貴公司無關。公司已經向第三方支付的一切款項，均作為本人向貴公司的借款，貴公司有權立即要求本人清償。

4、我自愿向貴公司繳納誠信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應交給貴公司的管理費和給貴公司造成的損失費用。

5、如需要貴公司開據收款發票，開票時，我應向貴公司繳納票面金額 %的管理費。

6、如我不需要貴公司開據收款發票，貴公司有權按施工合同價款的 %提取管理費，并從保證金中自行扣除。

7、貴公司如因借照（資質）經營受到處罰，所有經濟損失視為我的債務，由我償還、承擔，可以從保證金中自行扣除。

8、本人承諾對外購買材料、租賃機械、模板、腳手、結算工人工資、欠款等均已個人名義，如果以公司名義對外發生任何經濟往來、簽訂合同、出具條據等的一切法律責任由本人承擔，同時向公司承擔等額的違約金。

9、為了保證本人誠信履行上述承諾，本人請求擔保人 向貴公司提供擔保，如果本人不履行上述債務，則由擔保人向貴公司承擔連帶清償責任。

承諾人（簽字、按手印）：

擔保人（簽字、按手印）：

年 月 日

借用資質協議書2

甲方： 乙方： 身份證號：

經甲、乙雙方協商，甲方同意將公司相關資質、證件提供給乙方使用，相關條款如下：

1、甲方將本公司資質（包含企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、開戶許可證、iso9001質量管理體系認證證書等）允許乙方使用，乙方使用甲方資質所簽工程合同全稱為 ；工程金額為 元；工程地點。乙方不得在具體施工中轉包該項目；

如出現轉包情況，甲方立即停止給予乙方工作中所需相關資料，并支付 元違約金給甲方，并承擔由此帶來的經濟損失和法律責任。

2、乙方在工程施工中出現人員傷亡事故、安全事故由乙方全責負擔，與甲方無任何責任。

3、乙方在施工過程中出現質量問題，造成工程建設方罰款或工期延誤等問題，由乙方全責負擔。

4、乙方不得將甲方資質轉讓或轉借第三方使用，如經發現，甲方將終止乙方資質使用權；并追究由此給甲方造成的經濟損失和法律責任。

5、甲方按乙方所簽訂工程施工合同總額的收取管理費 。本合同簽訂后，乙方向甲方支付 元作為預付款，待建設方第一次劃款時，一次性支付余款部分。

6、乙方負責本工程施工中所有稅金（包括國稅、地稅）及相關施工費用。

7、乙方與施工人員所簽施工合同、與各供貨商所簽供貨合同均由乙方公司簽訂，由此所產生的.債務事項，甲方不負任何責任。

8、如因乙方原因造成甲方資質在年檢使用當中出現問題，由此造成的的損失由乙方負責，最低賠付 萬。

9、甲方負責乙方在本工程竣工驗收資料報驗中提供一切便利條件。

不出借資質承諾書

原陽縣扶貧開發辦公室 ：

我單位在此鄭重承諾：不出借公司資質，若我方有違反此承諾，業主有權根據有關規定取消我公司中標資格。

特此承諾

承諾人（蓋章）：

法定代表人或委托代理人（蓋章）：

2015年4月25日

不更換項目經理承諾書

致：隨縣農業局：

工程公司借用資質協議書2

甲方： 日照歐瑞保溫工程有限公司

乙方： （以下簡稱乙方）

甲乙雙方以其自身的優勢，雙方本著互利互惠、優勢互補的原則協商就 項目共同合作一事達成如下協議：

1. 乙方以甲方的名義負責實施 項目，項目由乙方負責實施，并提供相應售后服務，承擔整個項目的責任和義務。

2. 在施工及售后服務中，出現任何問題及施工質量問題，都由乙方自行負責，甲方不承擔任何施工責任及工程糾紛。

3. 本項目中標，乙方向甲方提供合同金額的3%作為服務管理費。本項目合同簽訂當日，乙方向甲方一次性支付管理服務費人民幣 ￥ .00 。若延期付款，每延付一天，乙方向甲方支付管理服務費的0.1%/天的滯納金。

4. 甲方提供合同金額發票，乙方向甲方支付由此引起的全部費用，此費用在實際開具發票時一次性付清（稅款合計為￥ .00，發票金額的5.4%）；若延期付款，付延付一天，乙方向甲方支付此費用的0.1%/天的滯納金。

5. 在整個項目實施過程中而引起的甲方招待費、人員出差差旅費等一切費用由乙方全部承擔。

6. 未經甲方許可的情況下，乙方不得私自對甲方的相關資質、合同等原件、影印件進行影印、挪作他用；乙方不得向外界透漏關于甲方相關的公司機密和做有損甲方公司利益的行為。

7. 乙方必須遵守國家制定的各項勞動保護、安全生產方面的政策、方針、嚴格執行有關勞動保護-法規、條例。因違章操作造成的人身及財產損失由乙方承擔全部責任。

8. 乙方因此項目需要使用甲方帳戶轉帳，甲方指定帳戶給乙方，項目款到指定帳戶五個工作日內支付給乙方。

9. 未盡事宜，雙方應本著對用戶負責、對合作方負責的精神，互諒互讓、友好協商解決。

10. 本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

代表簽字： 代表簽字：

日期：

資質借用承諾書

xx-xx公司：

鑒于：我 自行與（發包單位）聯系了承包施工（工程項目名稱），但由于我個人不能與（發包單位）訂立施工合同，你公司同意我以你公司名義與（發包單位）訂立施工合同，即我借用你公司執照和資質施工，你公司對施工合同不承擔任何責任，一切責任由我承擔。

特承諾如下：

1、由我履行施工合同中規定由你公司履行的所有義務，由我承擔依法及施工合同規定由你公司應承擔的所有責任。你公司不承擔任何義務和責任。

2、因該施工合同產生的一切事項均由我處理和承擔。

3、如因該施工合同引發訴訟和仲裁，你公司可申請將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔全部責任或連帶責任。施工合同仲裁條款對我有效。

4、我自愿向你公司繳納誠信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應交給你公司的管理費和給你公司造成的損失費用。

5、如需要你公司開開據收款發票，開票時，我應向你公司繳納票面金額 %的管理費。

6、如我不需要你公司開據收款發票，你公司有權按施工合同價款的 %提取管理費，并從保證金中自行扣除。

7、你公司如因借照（資質）經營受到處罰，所有經濟損失視為我的債務，由我償還、承擔，可以從保證金中自行扣除。

8、因該工程使用你公司的公章及相關工程專用章，相關文件必須給你公司保留正文原件一份，否則你公司有權拒絕用章。

承諾人： （簽字、按手印）

年 月 日 承諾人身份證復印件：

借用資質協議書

（借用資質協議書）

協議書

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，經充分協商就****工程項目達成如下協議：

1、乙方負責工程的聯系工作，甲方授權乙方人員以甲方名義進行投標等相關事宜，由此產生的費用由乙方自行承擔。該工程中標后至開工前的所需辦理的中標服務費等手續費用均有乙方承擔。

2、在中標合同簽訂之日起甲方負責工程施工，直至工程竣工。甲方按招標文件規定的技術要求的——————價格收取費用（以上報價為含稅完工價及其它一切施工費用）。超出的部分屬乙方的收益歸乙方所有，但乙方必須繳納超出部分

3.3%的稅收。工程施工質量由甲方負責，必須通過招標方驗收合格。

3、工程所需的物品由乙方向甲方訂購，工程中標合同簽訂后5天內，乙方向甲方支付總貨款的30%為預付款，乙方在甲方把該工程所需物品（物品規格、型號及質量標準等按招標文件的要求）全部運到施工現場并開始施工之日起5日內再向甲方支付總貨款的30%為進度款，余款40%在工程完工驗收合格后10天內一次性付清。

4、甲方應當在收到該****工程項目的工程款后兩個工作日內扣除其應得的相關費用后把余款轉付給乙方指定的個人賬戶。（甲方在該項目中應得的費用為： ）。

5、因甲方不能按招標文件要求按時完工（因乙方材料款不能及時到位造成除外）、質量不合格等損失由甲方承擔責任。

6、在該工程項目驗收合格后兩年內，甲方負責免費保修。

7、違約責任，任何一方違約，違約方需向守約方支付合同標的額3%的違約金。

8、本合同在履行過程中若發生爭議應有雙方友好協商解決，協商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起訴訟。

9、本協議一式三份，甲方執一份，乙方執兩份，均具同等效力；本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章生效之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人： 年 月日 年 月 日

【不借用資質承諾書】相關文章：

資質借用承諾書02-18

借用資質承諾書01-20

借用公司資質承諾書01-20

不轉借資質承諾書02-21

借用工程資質承諾書怎么寫01-20

借用資質合作協議05-19

借用資質的合作協議05-19

借用資質投標合作協議05-19

借用資質貸款合作協議05-19